合同涉及的內(nèi)容應包括雙方的權利、義務、支付方式等。那么我們應該如何撰寫一份完善的合同呢？首先，合同應具備明確的雙方身份和聯(lián)系方式，確保雙方的真實性和交流順暢；其次，合同應詳細明確交易的內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量和價格，避免因理解不同而引發(fā)的糾紛；同時，合同還應規(guī)定各方的權利義務、違約責任和爭議解決方式，確保雙方在交易過程中都有明確的法律保護。下面是一些常用的合同范例，僅供參考，請根據(jù)實際情況進行調(diào)整與補充。
裝飾裝修合同的反訴狀篇一
原告：
被告：
訴訟請求：
1、依法判令被告支付租金______元，違約金_____元，以上共計______元。
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年____月____日，原告與被告在平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽定了場地和房屋租賃合同，雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止，租賃費為每年______元，并約定租金每半年交納一次，下半年租金在____月底前交清。合同生效后，被告于_____年前欠交租金_______元，_____年和_____年各欠交租金_____元，累計欠交租金______元。根據(jù)合同約定：單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金，因此被告應當支付_____元的違約金（即總租賃額_____元的_____%計_____元）。
以上款項經(jīng)原告多次催要，但被告一直拖延不交，為了維護原告的合法權益不受損害，現(xiàn)向貴院提起訴訟，請求法院支持原告的訴訟請求。
此致
_______人民法院。
起訴人：_______。
_____年____月____日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇二
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：
反訴人與被反訴人于_________________年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認為：________________?；谏鲜鍪聦崳匾勒铡吨腥A人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
_________年_____月_____日。
1.反訴是指在一個已經(jīng)開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中，本訴的被告以本訴原告為被告，向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨立的反請求。該權利亦是當事人法律地位平等原則的重要體現(xiàn)，是本訴被告所享有的重要權利，是保障本訴被告人民事權益的一項重要制度。
2.反訴條件。
(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。
(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。
(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。
(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。
(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實或法律上有牽連。
(6)提起的期限。《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應當在舉證期限屆滿前提出?！?/p>
3.民事反訴狀.就是對于反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。
裝飾裝修合同的反訴狀篇三
本工程設計人：__________電話：___________________。
施工隊負責人：___________電話：__________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
1.1工程地點：___________________.
1.2工程內(nèi)容及做法（詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工，發(fā)包人包料（詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
4.2提供施工期間的水源，電源；
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通；
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期（見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
7.2由承包人提供的材料，設備（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
裝飾裝修合同的反訴狀篇四
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。?。
反訴人認為：____________?____?。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
_____年_____月_____日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇五
甲方在花溪徐家沖有門面壹間，乙方自愿承租，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商同意達成如下條款，特訂立本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
1、甲方愿將位于___________________________的自有門面租賃給乙方使用，乙方自主經(jīng)營，自負盈虧。
2、甲方門面裝修固定財產(chǎn)卷閘門、室內(nèi)外設施齊全。
3、租賃經(jīng)營時間：租賃時間從_________年_________月_________日起至________年_________月_________日止，租賃期限為________年。
4、租金：
門面月租金雙方協(xié)商為________元，乙方在合同簽訂時每年首日前半月一次性向甲方交清當年門面租金。每年租金遞增________，不準拖欠和以各種理由拒交。
甲方提供：水電表設施齊全，供乙方使用。水電費由乙方負責，乙方按月向供水電部門交清水電費、不得拖欠、拒交，否則發(fā)生的一切責任由乙方負責。水表底表噸位________，電表底數(shù)度數(shù)________。
5、租賃責任：
乙方對甲方的門面所屬建筑物和裝修的固定財產(chǎn)不得隨意該拆，如乙方需裝修改造門面內(nèi)外需征得甲方同意，乙方自行處理好各種關系方可裝修。乙方施工不得危及房屋門面安全。
甲方的門面室內(nèi)外所有的固定財產(chǎn)及不固定的財產(chǎn)和配套設施若有損失或遺失，均由乙方賠償和維修改造好，費用由乙方負責。
合同期滿，乙方所增設和改換的固定設施不得拆除和損壞，一切設施如有損壞，乙方照價賠償或修復，經(jīng)甲方驗收合格后方可。乙方向甲方交押金______________元。
6、違約責任：乙方不得將甲方門面單方面和因其他理由為由轉(zhuǎn)租給他人經(jīng)營和使用，否則視為乙方違約，甲方有權收回門面，終止乙方合同。乙方若有特殊情況，需轉(zhuǎn)讓門面必須經(jīng)得甲方先同意，注：(只能在合同期內(nèi)轉(zhuǎn)讓，并支付甲方人民幣______________元)。
7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。具有同等法律效力。
裝飾裝修合同的反訴狀篇六
根據(jù)《_____》及有關規(guī)定，為明確甲方與乙方的權利義務關系，雙方在自愿、平等、等價有償?shù)脑瓌t下經(jīng)過充分協(xié)商，特定立本合同。
第一條租賃內(nèi)容。
一、甲方將位于______市______區(qū)______號門面租賃給乙方。甲方對所出租的房屋具有合法產(chǎn)權。
二、甲租賃給乙方的房屋建筑面積為______平方米，使用面積為______平方米。甲方同意乙方所租房屋作為經(jīng)營用，其范圍以乙方營業(yè)執(zhí)照為準。
四、________________________________________________。
第二條租賃期限。
五、租賃期______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
第三條租金及其它費用。
六、合同有效年度租金共計為______元（人民幣）。
七、每一個租賃年度按月計算。
第四條雙方的權利和義務。
九、甲方。
（一）甲方應保證所出租的房屋及設施完好并能夠正常使用，并負責年檢及日常維護保養(yǎng)、維修；凡遇到政府部門要求需對有關設施進行改造時，所有費用由甲方負責。
（二）對乙方所租賃的房屋裝修或改造時的方案進行監(jiān)督和審查并及時提出意見。
（三）負責協(xié)調(diào)本地區(qū)各有關部門的關系，并為乙方辦理營業(yè)執(zhí)照提供有效的房產(chǎn)證明及相關手續(xù)。
（四）甲方保證室內(nèi)原有的電線、電纜滿足乙方正常營業(yè)使用，并經(jīng)常檢查其完好性（乙方自設除外），發(fā)現(xiàn)問題應及時向乙方通報。由于供電線路問題給乙方造成經(jīng)濟損失，甲方應給予乙方全額賠償。
（五）在合同期內(nèi)，甲方不得再次引進同類（飾品）商戶。如違約應向乙方賠償元人民幣經(jīng)濟損失費，并清除該商戶。
（六）甲方應保證出租房屋的消防設施符合行業(yè)規(guī)定，并向乙方提供管轄區(qū)防火部門出具的電、火檢合格證書復印件。
十、乙方。
（一）在國家法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)進行經(jīng)營及辦公。
（二）合同有效期內(nèi)，對所租賃的房屋及設施擁有合法使用權。
（三）按合同內(nèi)容交納租金及其它費用。
第五條付款方式及時間。
十一、乙方在簽訂合同時付給甲方______元人民幣為定金，在正式入住后五日內(nèi)將第一月的租金______元人民幣付給甲方。
十二、乙方從第二次付款開始，每次在本月前5天交付。
十三、乙方向甲方支付的各項費用可采用銀行轉(zhuǎn)帳、支票、匯票或現(xiàn)金等方式。
第六條房屋裝修或改造。
十四、乙方如需要對所租賃房屋進行裝修或改造時，必須先征得甲方書面同意，改造的費用由乙方自負。在合同終止、解除租賃關系時，乙方裝修或改造與房屋有關的設施全部歸甲方所有（可移動設施除外）。
第七條續(xù)租。
十五、在本合同期滿后，乙方有優(yōu)先續(xù)租權。
十六、乙方如需續(xù)租，應在租期屆滿前二個月向甲方提出，并簽訂新租賃合同。
第八條其它。
十七、甲方和乙方中任何一方法定代表人變更、企業(yè)遷址、合并，不影響本合同繼續(xù)履行。變更、合并后的一方即成為本合同當然執(zhí)行人，并承擔本合同的內(nèi)容之權利和義務。
十八、本合同的某項條款需要變更時，必須用書面方式進行確定，雙方訂立補充協(xié)議，接到函件方在十天內(nèi)書面答復對方，在十天內(nèi)得不到答復視同同意，最后達成補充協(xié)議。
十九、雙方各自辦理財產(chǎn)_____，互不承擔任何形式之風險責任。
二十、乙方營業(yè)時間根據(jù)顧客需要可適當調(diào)整。
第九條違約。
二十一、甲、乙雙方簽訂的房屋租賃合同。乙方已交納定金后，甲方未能按期完好如數(shù)向乙方移交出租房屋及設備，屬于甲方違約。甲方每天按年租金的1%向乙方支付延期違約金，同時乙方有權向甲方索回延誤期的定金，直至全部收回終止合同。
二十二、在合同有效期內(nèi)未經(jīng)乙方同意，甲方單方面提高租金，乙方有權拒絕支付超額租金。
二十三、任何一方單方面取消、中斷合同，應提前二個月通知對方。
二十四、乙方未按時向甲方支付所有應付款項屬于乙方違約，每逾期一天，除付清所欠款項外，每天向甲方支付所欠款1%的違約金。超過60日甲方有權采取措施，收回房屋。
二十五、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行時，不視為違約。甲方應將乙方已預交的租金退還給乙方。
二十六、因甲方原因使乙方未能正常營業(yè)，給乙方造成經(jīng)濟損失，由甲方承擔責任并賠償乙方經(jīng)濟損失。
第十條合同生效、糾紛解決。
二十七、本合同經(jīng)甲、乙雙方單位法定代表人或授權代理人簽字后，乙方交付定金后生效，即具有法律效力。
二十八、在本合同執(zhí)行過程中，若發(fā)生糾紛，由雙方友好協(xié)商，如協(xié)商不成時，可訴請房屋所在地人民法院解決。
二十九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決，并另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
三十、甲、乙雙方需提供的文件作為本合同的附件。
三十一、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
第十一條其他。
三十二、本合同正文共五頁，隨本合同共六個附件：
附1甲方有效房產(chǎn)證明復印件（略）。
附2用電及防火安全合格證復印件（略）。
附3甲方營業(yè)執(zhí)照復印件（略）。
附4乙方營業(yè)執(zhí)照復印件（略）。
甲方：_______________________。
法人：_______________________。
注冊地址：___________________。
開戶銀行：___________________。
帳號：_____________________。
簽字日期：___________________
簽字地點：___________________。
乙方：_______________________。
法人：_______________________。
注冊地址：___________________。
開戶銀行：___________________。
帳號：_______________________。
簽字日期：___________________
簽字地點：___________________。
裝飾裝修合同的反訴狀篇七
被告：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：反訴人與被反訴人于__________年_____月____日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認為：基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________人民法院。
_________年_____月_____日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇八
安裝使用單位(甲方)：_________設備施工單位(乙方)：_________為約束甲乙雙方有效執(zhí)行相互協(xié)商并達成的節(jié)電工程施工合同。特簽定如下條款：
第一條設備安裝使用的條件、經(jīng)濟效益。
1.甲方提供整體用電費用、用電負荷情況的準確資料，并協(xié)助乙方對以上各項資料測試核準。
2.乙方依據(jù)甲方提供并經(jīng)測試核準后的資料，給甲方做節(jié)電工程的方案和預算。
3.經(jīng)濟目的：按照乙方的改造工程方案將使甲方的總體節(jié)電率達到_________%。
第三條使用、維護、保修責任本公司的產(chǎn)品保修期________年，________年維修。使用年限在________年以上。
第四條安裝條件和結算條件。
第一條。
第三款節(jié)電率后。甲乙雙方則按改造方案實施全部改造工程內(nèi)容。該節(jié)電設備計入總工程款中;如果甲方因故不能實施進一步改造工程，則需要將乙方已安裝節(jié)電設備款在甲乙雙方共同認定的測試結果簽字后即付給乙方。
2.甲方認可乙方的測試結果，同意進行總體工程實施安裝前，甲方應向乙方支付總工程款的30%。乙方將節(jié)電設備運到安裝現(xiàn)場安裝施工前，甲方應向再次乙方支付總工程款的30%。安裝結束并遠行正常后十個工作日內(nèi)結算所有工程款。否則視為違約。
3.甲方可以按照乙方開戶銀行的要求進行節(jié)能貸款。?？顚Ｓ?，貸款將全部付給施工單位。施工單位保證工程質(zhì)量和用電設備的正常運行。甲方要用節(jié)電費用負責按規(guī)定時間分期還貸。
第五條雙方責任及義務。
1.甲方須提供準確用電量及負載等情況和提供必要的條件及幫助。
2.甲方在節(jié)電設備安裝后，須嚴格按照產(chǎn)品說明書要求對設備進行操作和維護，如未能按照規(guī)程操作，造成設備損壞，則乙方不負責任。
3.甲方保證在節(jié)電設備安裝后的測試期內(nèi)，不增減該條線路的用電設備數(shù)量和負載。否則因此未達到約定的節(jié)電效果，乙方不承擔責任。
4.乙方須按本合同規(guī)定的質(zhì)量標準和保證提供合格的產(chǎn)品，并達到本合同約定的效果指針。
5.在以上前提下，如乙方設備達不到本合同約定的節(jié)電率，則無條件撤回設備。并將試用部位恢復原狀，如造成經(jīng)濟損失，則如數(shù)給予賠償。
第六條違約責任如雙方任何一方違反本合同項下條款規(guī)定，造成本合同無法執(zhí)行，則須給對方賠償不少于本合同標的額5%的經(jīng)濟損失。并在合同簽定地的經(jīng)濟仲裁委員會裁決后一個月內(nèi)付給對方。
第七條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決，以補充文件為準。
第八條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。如需公正雙方另行協(xié)商。
裝飾裝修合同的反訴狀篇九
出賣方(甲方)：
地址：
郵政編碼：
電話：
法定代表人：
職務：
購買方(乙方)：
地址：
郵政編碼：
電話：
法定代表人：
職務：根據(jù)國家有關法律的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方購買甲方坐落在市街巷號的房屋棟間，建筑面積為平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格：
第三條付款時間與辦法：
第四條甲方應于年月日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔。
1.甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應向甲方征收的交易額的%的交易費，承擔公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應向乙方征收的交易額的%的交易費，承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責任。
1.乙方必須按期向甲方付款，否則，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。
第七條本合同主體。
1.乙方是共人，委托代理人即乙方代表人。
2.甲方是單位，代表人是。
第八條本合同經(jīng)國家公證機關公證處公證。
第九條本合同發(fā)生爭議的解決方式：
本合同履行中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時，按下列第種方式解決：
1.向仲裁委員會申請仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
第十條本合同一式份。
甲方產(chǎn)權人各執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局、公證處各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
裝飾裝修合同的反訴狀篇十
丙方(中介方)：_________________。
由于甲方原因延遲房屋過戶，經(jīng)甲乙丙三方協(xié)商，就_________________房屋成交過程中未盡事宜形成共同意見，簽署本合同。本合同中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與三方于________年____月____日簽訂的《房地產(chǎn)買賣中介合同》中的定義相同。具體補充合同內(nèi)容如下：
一、補充合同內(nèi)容：
(1)甲方應于____年____月____日前與乙方完成產(chǎn)權過戶手續(xù)。
(2)甲方應于____年____月____日前將房屋交付給乙方使用，在交付日期之前的該房屋水、電、煤氣、物業(yè)管理費、有線電視、網(wǎng)絡等費用由甲方結清。
(3)甲方交房給乙方后，乙方有權利對房屋進行裝修和置辦家電、家具。在交房后與房屋正式過戶前的期間內(nèi)甲方不得對乙方的日常居住進行干擾。
二、違約責任。
(1)若有一方有原合同及本補充合同違約行為的，違約方將按標的額的20%，計人民幣(大寫)________元賠付給守約方。并支付給丙方房屋買賣中介費____萬元。
(2)若甲方違約，甲方要額外賠付給乙方房屋二次裝修(硬裝修及家具家電)所產(chǎn)生的費用。
要賠付給甲方對房屋蓄意損壞所產(chǎn)生的費用。
三、其他事項。
本合同自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章后生效。此補充合同一式叁份，甲乙丙三方各執(zhí)壹份。
委托代理人：_________________。
聯(lián)系電話：_________________。
_______年____月____日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇十一
乙方：
甲、乙方雙方本著自愿，平等，信用的原則，經(jīng)協(xié)商達成委托賣房協(xié)議如下:。
一、乙方應如實填寫出售房屋登記表，并出示產(chǎn)權證及身份證，提供產(chǎn)權證復印件。
二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議，無糾紛，并已征得共有人同意，否則造成不良后果均由乙方負責。
三、該方最終成交價，由買賣雙方自主商定，甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的`賣房達成買賣協(xié)議時，須交甲方按成交價的1%的中介費，成交價低于伍萬元按500元收費。
四、乙方也可同時委托他人或自行聯(lián)系賣房，但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易，否則，應承擔雙倍的中介服務費。
五、甲方應通過媒體發(fā)布賣房信息。物色，篩選，推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實傳遞買賣雙方的要求，積極周旋，直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務：起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權轉(zhuǎn)移過戶手續(xù)為定金、房款的收付提供信用賬戶，鈍化矛盾、調(diào)解糾紛，提供有關法律服務。
七、本協(xié)議壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效，如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書，本協(xié)議終止，權利義務關系以后簽協(xié)議為準。
甲方：
乙方：地址：電話：
委托代理人：身份證號碼：
委托日期：________年____月____日
裝飾裝修合同的反訴狀篇十二
原告：_______________張某民，男，漢族，195_____年3月13日出生，住重慶市渝中區(qū)某某路__________號，身份證號碼_____________;聯(lián)系電話：_______________。
被告：_______________重慶__________機械有限公司，住所地重慶市沙坪壩區(qū)某某路__________號;法定代表人李某，聯(lián)系電話：_______________。
訴訟請求：
2、本案的訴訟費用由被告承擔。
事實及理由：
原告系被告股東、董事。
被告成立至今從未按照《公司法》規(guī)定向股東提供過一次財務會計報告。公司的年度財務預算、決算方案也從未提請通過董事會、股東大會審議。
《公司法》第34條規(guī)定：“股東有權查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告。股東可以要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的，應當向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起15日內(nèi)書面答復股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱?！北桓婀菊鲁痰?6條第6款規(guī)定股東享有查閱公司會計賬薄、查閱復制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議，監(jiān)事會會議決議和財務會計報告的權利。依據(jù)以上相關規(guī)定，原告曾于20__年_____月_____日向董事長兼總經(jīng)理李某遞交了要求查賬的書面申請，并要求專業(yè)會計師協(xié)助。經(jīng)多次催問，其反復推委，不僅未在法定的期限內(nèi)回復至今都沒提供一份財務資料、賬薄、憑證。
公司法第34條規(guī)定股東具有查閱公司會計賬薄的權利，且法律并未對股東請求查閱公司會計賬薄時尋求其他具有專業(yè)知識的第三人提供幫助作限制性規(guī)定。同時，對于一個缺少專業(yè)知識的股東，請求具有專業(yè)知識的第三人幫助查賬，這也是法律給予股東查閱會計賬薄請求權的應有之義。
特根據(jù)《公司法》和《民事訴訟法》規(guī)定向貴院起訴，盼依法判決滿足訴訟請求。
此致
__________人民法院。
具狀人：_______________。
20____年_____月_____日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇十三
男女方：_____________，漢族，_______年___月____日生，住____________________________，身份證號碼_________________.
女方：_____________，漢族，_______年___月____日生，住____________________________，身份證號碼_________________.
男方與女方經(jīng)人介紹，于______年____月相識，并于______年____月____日在_____________________登記結婚。因雙方夫妻性格不和，致使夫妻雙方感情破裂，且已無任何和好可能，現(xiàn)經(jīng)雙方自愿協(xié)商達成一致意見，訂立離婚協(xié)議如下：
一、男女雙方均自愿離婚;。
二、雙方現(xiàn)有一子，無固定房屋，不涉及任何財產(chǎn)糾紛。
三、離婚后，雙方生活互不相干，不得干涉對方今后的生活。
四、孩子由男方撫養(yǎng)，方每月支付生活費元，在不影響孩子學習、生活的情況下，方可隨時探望孩子。
本協(xié)議一式兩份，男、女雙方各執(zhí)一份，簽字后立即生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
如本協(xié)議生效后在執(zhí)行中發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
男方：
女方：
時間：
時間：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18868977.html】
