合同的簽訂需要雙方的自愿和真實意愿，不得存在欺詐、脅迫或違法行為。簽訂合同后，雙方應當保留好合同的原件，并及時履行合同的約定。在簽訂合同前，請確保交易資金的安全性和真實性，謹防欺詐行為。
裝飾裝修合同的反訴狀篇一
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：
反訴人與被反訴人于_________________年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認為：________________。基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
_________年_____月_____日。
1.反訴是指在一個已經(jīng)開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中，本訴的被告以本訴原告為被告，向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨立的反請求。該權利亦是當事人法律地位平等原則的重要體現(xiàn)，是本訴被告所享有的重要權利，是保障本訴被告人民事權益的一項重要制度。
2.反訴條件。
(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。
(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。
(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。
(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。
(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實或法律上有牽連。
(6)提起的期限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應當在舉證期限屆滿前提出。”
3.民事反訴狀.就是對于反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。
裝飾裝修合同的反訴狀篇二
本工程設計人：__________電話：___________________。
施工隊負責人：___________電話：__________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
1.1工程地點：___________________.
1.2工程內(nèi)容及做法（詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工，發(fā)包人包料（詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元（詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單）。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份（詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
4.2提供施工期間的水源，電源；
4.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；
4.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場，竣工驗收。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通；
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期（見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單）。
7.2由承包人提供的材料，設備（詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
裝飾裝修合同的反訴狀篇三
法定代表人：_________________。
委托代理人：_________________。
被反訴人(本訴原告)：_________________。
法定代表人：_________________。
反訴請求：_________________。
1、判令被反訴人賠償損失元(暫計至起訴之日，后續(xù)損失將按實際追加請求);。
2、反訴訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：_________________。
反訴人向被反訴人出售_____產(chǎn)品，被反訴人陸續(xù)收貨付款。后因被反訴人無力付款，將未用完的產(chǎn)品退回反訴人，并承諾盡快付清欠付貨款。此后，被反訴人于20__年月日付款_____元，于20__年月日付款_____元。在反訴人等待被反訴人進一步付款之際，被反訴人惡意提起訴訟，并申請法院查封反訴人的銀行存款_____元。
反訴人的這筆存款，是用來購進原材料的，但因被反訴人的錯誤查封，致使反訴人無法支付材料款，并因材料不能及時到位，造成直接經(jīng)濟損失_____萬元。此后，反訴人為了保證公司運營，從民間高利借款_____元，每月利息損失_____元。為應訴，反訴人損失律師費_____元。截止反訴之日，因被反訴人錯誤申請財產(chǎn)保全，反訴人共遭受損失_____元，且損失仍在擴大。
被反訴人沒有任何證據(jù)證明反訴人應當承擔產(chǎn)品責任，并且被訴人因無力付款而退回的貨物，當即被另一客戶使用，不存在任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。因此，被反訴人的訴訟請求應予駁回，被反訴人的財產(chǎn)保全申請錯誤，且已給反訴人造成了實際經(jīng)濟損失。反訴人請求貴院在查明本訴事實、判決駁回原告起訴的同時，判決支持反訴人的請求。
此致
_____人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日??。
裝飾裝修合同的反訴狀篇四
出租方(以下簡稱甲方)。
承租方(以下簡稱乙方)。
第一條租賃內(nèi)容。
一、甲方將位于店鋪租賃給乙方。甲方對所出租的店鋪具有合法產(chǎn)權。
二、甲租賃給乙方的房屋面積為平方米。甲方同意乙方所租店鋪作為經(jīng)營用，其范圍以乙方營業(yè)執(zhí)照為準。
第二條租賃期限。
三、租賃期年，自年月日起至年月日止。
第三條租金及其它費用。
四、自合同有效期起，第一年月租金為元，租賃第二年起月租金為元。第三年月租金為元。
第四條雙方的權利和義務。
五、甲方。
(一)對乙方所租賃的店鋪裝修或改造時的方案進行監(jiān)督和審查。
(二)負責協(xié)調(diào)本地區(qū)各有關部門的關系，并為乙方辦理營業(yè)執(zhí)照提供有效的房產(chǎn)證明及相關手續(xù)。
六、乙方。
(一)合同有效期內(nèi)，對所租賃的店鋪及設施擁有合法使用權。
(二)在租賃期內(nèi)，不得改變店鋪的整體構造。不得將店鋪轉讓給第三方，不得向第三方收取轉讓費。
(三)按合同內(nèi)容交納租金，水電費由乙方自行繳納。
(四)店鋪交接時，乙方做好水電及閣樓的安全檢查。租賃期間一切安全自負。
第五條付款方式及時間。
七、乙方在簽訂合同時付給甲方壹萬元人民幣為押金，在正式入住后五日內(nèi)將半年的租金付給甲方。
八、乙方從第二次付款開始，每次提前15天交付半年的房租。
第六條房屋裝修或改造。
十、乙方如需要對所租賃房屋進行裝修或改造時，必須先征得甲方書面同意，改造的費用由乙方自負。在合同終止、解除租賃關系時，乙方裝修或改造與房屋有關的設施全部歸甲方所有(可移動設施除外)。
第七條續(xù)租。
十一、在本合同期滿后，乙方有優(yōu)先續(xù)租權。
十二、乙方如需續(xù)租，應在租期屆滿前兩個月向甲方提出，并簽訂新租賃合同。如乙方不續(xù)租也應提前兩個月告知甲方。
第八條其它。
十三、在本合同期滿或解除時，甲方退還乙方壹萬元押金。
第九條違約。
十四、在合同有效期內(nèi)未經(jīng)乙方同意，甲方單方面提高租金，乙方有權拒絕支付超額租金。
十五、乙方未按時向甲方支付店租，每逾期一天，每天向甲方支付所欠款1%的違約金。超過20日甲方有權采取措施，收回房屋。
第十條合同生效、糾紛解決。
十六、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決，并另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十七、甲、乙雙方需提供的文件作為本合同的附件。
十八、本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
第十一條其他。
裝飾裝修合同的反訴狀篇五
甲方在花溪徐家沖有門面壹間，乙方自愿承租，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商同意達成如下條款，特訂立本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
1、甲方愿將位于___________________________的自有門面租賃給乙方使用，乙方自主經(jīng)營，自負盈虧。
2、甲方門面裝修固定財產(chǎn)卷閘門、室內(nèi)外設施齊全。
3、租賃經(jīng)營時間：租賃時間從_________年_________月_________日起至________年_________月_________日止，租賃期限為________年。
4、租金：
門面月租金雙方協(xié)商為________元，乙方在合同簽訂時每年首日前半月一次性向甲方交清當年門面租金。每年租金遞增________，不準拖欠和以各種理由拒交。
甲方提供：水電表設施齊全，供乙方使用。水電費由乙方負責，乙方按月向供水電部門交清水電費、不得拖欠、拒交，否則發(fā)生的一切責任由乙方負責。水表底表噸位________，電表底數(shù)度數(shù)________。
5、租賃責任：
乙方對甲方的門面所屬建筑物和裝修的固定財產(chǎn)不得隨意該拆，如乙方需裝修改造門面內(nèi)外需征得甲方同意，乙方自行處理好各種關系方可裝修。乙方施工不得危及房屋門面安全。
甲方的門面室內(nèi)外所有的固定財產(chǎn)及不固定的財產(chǎn)和配套設施若有損失或遺失，均由乙方賠償和維修改造好，費用由乙方負責。
合同期滿，乙方所增設和改換的固定設施不得拆除和損壞，一切設施如有損壞，乙方照價賠償或修復，經(jīng)甲方驗收合格后方可。乙方向甲方交押金______________元。
6、違約責任：乙方不得將甲方門面單方面和因其他理由為由轉租給他人經(jīng)營和使用，否則視為乙方違約，甲方有權收回門面，終止乙方合同。乙方若有特殊情況，需轉讓門面必須經(jīng)得甲方先同意，注：(只能在合同期內(nèi)轉讓，并支付甲方人民幣______________元)。
7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。具有同等法律效力。
裝飾裝修合同的反訴狀篇六
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告：_________。
上訴日期_________
裝飾裝修合同的反訴狀篇七
法定代表人：_________________。
被反訴人(本訴原告)：_________________。
被反訴人(本訴原告)：_________________。
反訴請求：
2.判令被反訴人向反訴人支付違約金__________元;。
3.本案本訴及反訴訴訟費由被反訴人承擔。
事實和理由：
反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂《商品房買賣合同》一份。約定本訴訴爭房屋購房款34112元，一次性分期支付。被反訴人于_____年_____月_____日支付訂金20__元，于合同簽訂當日支付購房款10000元，余款18000元應于合同簽訂之日起五天內(nèi)付清。尾款4112元在交付房屋時支付。但是，被反訴人在支付了訂金20__元和首期10000元之后，拒不支付剩余房款，也不與反訴人交接辦理房屋交付手續(xù)，擅自占據(jù)訟爭房屋使用至今。
被反訴人的起訴沒有事實和法律依據(jù)，其應承擔在先違約行為導致的違約責任。此外，訟爭房屋所在項目已轉讓給他人，合同履行不能。因此，被反訴人的本訴訴訟請求應予駁回。反訴人依據(jù)合同約定和法律規(guī)定，特向貴院提起反訴如所請。
此致
__________縣人民法院。
反訴人特別授權代理人：_________________。
_____年_____月_____日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇八
出賣方(甲方)：
地址：
郵政編碼：
電話：
法定代表人：
職務：
購買方(乙方)：
地址：
郵政編碼：
電話：
法定代表人：
職務：根據(jù)國家有關法律的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方購買甲方坐落在市街巷號的房屋棟間，建筑面積為平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格：
第三條付款時間與辦法：
第四條甲方應于年月日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔。
1.甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應向甲方征收的交易額的%的交易費，承擔公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應向乙方征收的交易額的%的交易費，承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責任。
1.乙方必須按期向甲方付款，否則，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款%的違約金。
第七條本合同主體。
1.乙方是共人，委托代理人即乙方代表人。
2.甲方是單位，代表人是。
第八條本合同經(jīng)國家公證機關公證處公證。
第九條本合同發(fā)生爭議的解決方式：
本合同履行中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時，按下列第種方式解決：
1.向仲裁委員會申請仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
第十條本合同一式份。
甲方產(chǎn)權人各執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局、公證處各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
裝飾裝修合同的反訴狀篇九
一、乙方將_____________年_________月_________日購買的_____________公寓_________號和__________號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行_____________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款_____________萬元退還給乙方，將購房貸款_____________萬元退還給中國銀行_____________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金。
違約方需支付違約金_____________萬元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章_____________。
負責人簽字：_________________。
乙方簽字：_________________。
_________________年_______月_______日。
裝飾裝修合同的反訴狀篇十
乙方：
負責人(簽字)：負責人(簽字)：
聯(lián)系地址：聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
為美化___，增強___商業(yè)氣氛，促進經(jīng)濟發(fā)展，提高___廣告品味，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就___路燈燈桿安裝路燈廣告、燈箱等事誼達成如下合同，雙方應信守執(zhí)行。
一、合作內(nèi)容及原則。
1.甲方應提共______所有道路燈桿給乙方進行路燈廣告的安裝、發(fā)布和使用。
2.乙方不得在路燈廣告上發(fā)布違反《中華人民共和國廣告法》的內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權制止和清除廣告內(nèi)容。
二、投資額及安裝位置。
1.乙方在______內(nèi)路燈廣告位總投資額度為;。
3.該設施的具體安裝位置為______內(nèi)所有道路的路燈。
三、合作期限。
1.(從日起至年___月___日止)。自合同簽訂后___年內(nèi)，乙方可免費使用。
2.自合同簽訂年后，乙方付給甲方該設施管理費用，每年元人民幣，在合同期滿后，甲乙雙方續(xù)簽合同，乙方繼續(xù)使用該設施。
四、甲方的權利及義務。
2.合同期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)該設施出現(xiàn)破損等異常情況，甲方有義務通知乙方進行更換及維修;。
3.合同期內(nèi)，如遇設備(路燈)改建或維修等狀況，需要改變和拆卸乙方的該設施，需提前通知乙方。更換后的新路燈在合同期內(nèi)該設施使用權仍歸乙方所有。
五、乙方的權利及義務。
1.該設施在合同期內(nèi)廣告發(fā)布權和使用權屬乙方所有。
2.乙方負責廣告牌的設計、制作、安裝、維護等費用;。
3.乙方保證其發(fā)布的廣告內(nèi)容不違背有關法律、法規(guī)及社會風俗，否則，產(chǎn)生的相關法律責任由乙方承擔。
六、違約責任及爭議解決。
2.甲乙雙方在履行本合同過程中，出現(xiàn)糾紛應首先協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，任何一方均有權向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效;。
2.本合同共頁，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)______管理委員會乙方：(蓋章)。
簽約代表：簽約代表：
簽約日期：年月日
裝飾裝修合同的反訴狀篇十一
被反訴人：_________________，女，_________________族，_________________年_________________月出生，_________________人，住_________________。
反訴請求：
一、判令解除反訴人與被反訴人之間的勞動關系。
二、判令被反訴人承擔本案的訴訟費用。
事實與理由：
反訴人是一所國家級重點中專學校。從1997年開始，反訴人一直致力于建立健全學校各項管理規(guī)章制度，完善學校內(nèi)部管理體系。同年9月，反訴人制定了《全員崗位工作職責實施細則》(證據(jù)一)，該細則把反訴人對全校教職工的年度考核從德、能、勤、績四個方面具體化，對每位教職工的崗位和工作要求都有明確的要求。1998年9月，反訴人制定了《海南省工業(yè)學校全員聘任管理辦法》(以下簡稱管理辦法)(證據(jù)二)，引入激勵機制和競爭機制，有計劃、有步驟地推進人事、勞動和分配制度改革。20__年9月，反訴人對原《管理辦法進行了修改補充(證據(jù)三)。20__年5月，反訴人召開校三屆二次教代會，會議討論通過了《海南省工業(yè)學校全員崗位聘任管理辦法》(證據(jù)四)。反訴人制定的上述規(guī)章制度，極大調(diào)動了教職工的積極性，有利于保障勞動者享有勞動權利和履行行勞動義務。被反訴人在反訴人處工作期間，由于長期以來紀律散漫，出勤不出力，根據(jù)反訴人制定的20__年度及20__年度的《專業(yè)技術人員、行政、工勤人員考核辦法》(證據(jù)五、證據(jù)六)，被反訴人在20__年度及20__年度連續(xù)兩年考核為不稱職(證據(jù)七、證據(jù)八)。但被反訴人不思悔改，拒不接受反訴人對其進行教育，從20__年2月至今就不到反訴人處上班，被反訴人曠工時間長達兩年多?！吨腥A人民共和國勞動法》第25條規(guī)定：“勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同;(二)嚴重違反勞動紀律或者用人單位規(guī)章制度的?！逗Ｄ鲜∈聵I(yè)單位實行聘用制辦法》第36條規(guī)定：“受聘人員有下列情形之一的，用人單位可以隨時單方面解除合同;(二)連續(xù)曠工10個工作日，或1年內(nèi)累計超過20個工作日的。
綜上所述，被反訴人的行為嚴重違反勞動紀律和反訴人的規(guī)章制度，依法應予解除勞動關系。為了維護反訴人的合法權益不受侵犯，特依法提起反訴，請貴院依法判決。
此致
_________________人民法院。
反訴人：_______________。
裝飾裝修合同的反訴狀篇十二
男女方：_____________，漢族，_______年___月____日生，住____________________________，身份證號碼_________________.
女方：_____________，漢族，_______年___月____日生，住____________________________，身份證號碼_________________.
男方與女方經(jīng)人介紹，于______年____月相識，并于______年____月____日在_____________________登記結婚。因雙方夫妻性格不和，致使夫妻雙方感情破裂，且已無任何和好可能，現(xiàn)經(jīng)雙方自愿協(xié)商達成一致意見，訂立離婚協(xié)議如下：
一、男女雙方均自愿離婚;。
二、雙方現(xiàn)有一子，無固定房屋，不涉及任何財產(chǎn)糾紛。
三、離婚后，雙方生活互不相干，不得干涉對方今后的生活。
四、孩子由男方撫養(yǎng)，方每月支付生活費元，在不影響孩子學習、生活的情況下，方可隨時探望孩子。
本協(xié)議一式兩份，男、女雙方各執(zhí)一份，簽字后立即生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
如本協(xié)議生效后在執(zhí)行中發(fā)生爭議的，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院起訴。
男方：
女方：
時間：
時間：
裝飾裝修合同的反訴狀篇十三
甲乙雙方本著共同發(fā)展，誠實守信，互惠互利的原則，為了明確甲乙雙方的責任和義務，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成協(xié)議如下：
甲方：
1、甲方提供的所有產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家有關部門的質(zhì)量要求，否則一切后果由甲方負責。如果出現(xiàn)質(zhì)量問題假一賠十，并承擔給乙方和顧客造成的危害和法律責任，乙方有權終止協(xié)議。
2、在乙方訂貨后，甲方必須在1—3小時內(nèi)到貨，特殊情況甲乙雙方另行約定。
3、如甲方擅自漲價，乙方有權終止協(xié)議，甲方并承擔一切后果。
4、甲方給乙方的產(chǎn)品價格(具體見報價單)發(fā)商(如有高出同行，月底結算時扣除)，如有調(diào)整(調(diào)升)，甲方須提前一周向乙方聲明。乙方有權決定是否同意，如乙方不同意則有權要求繼續(xù)履行或終止本協(xié)議，乙方選擇終止本協(xié)議的，甲方應承擔違約責任。
5、甲方負責送貨到乙方指定的地點(指明：變更，乙方需書面通知甲方)，由甲方承擔運輸費用。乙方：
1、乙方應配合把甲方所有的產(chǎn)品擺在吧臺上作為展示。
2、乙方每月必須提供準確、真實的銷售情況，并及時向甲方業(yè)務反應。
3、按照雙方協(xié)商的結算方式在合同期內(nèi)結算貨款。
4、乙方購進的產(chǎn)品如果銷售不暢，任何品牌的酒水，隨時可調(diào)換別的產(chǎn)品或原價辦理退貨。
1、按照甲乙雙方認可的報價單價格訂貨后，第一批貨到乙方指定的地點，并經(jīng)乙方指定人員憑甲方出庫單對賬入庫后，先付給甲方總貨款的80%，余額作為質(zhì)量保證金待合同解除時結清，甲方根據(jù)首批進貨量的10%，分別作為四大節(jié)日(五一、十一、元旦、春節(jié))和開業(yè)慶典的'優(yōu)惠贈送。
2、雙方協(xié)商的結算方式：實銷實結(不包括首批進貨)，每月5號結清貨款。乙方如有拖欠甲方貨款，逾期超過兩個月，甲方有權終止協(xié)議，并收回所有進店支持，特殊情況雙方協(xié)商解決。
3、甲乙雙方在規(guī)定的對賬期內(nèi)對賬，其對賬依據(jù)由甲方每次送貨出具的銷售單據(jù)，該銷售單據(jù)上必須有乙方指定人員的簽收憑證。
4、甲方與乙方簽定合同之日起，乙方不得銷售其他任何公司提供的與甲方報價單內(nèi)相同的產(chǎn)品，否則甲方有權停止供貨及要求乙方付清以前所有貨款及進店支持費用，甲方?jīng)]有經(jīng)營的品牌，乙方可自行選購。
1、甲方送貨到乙方指定地點，乙方應及時以甲方開出的出庫單為憑據(jù)對賬，如出現(xiàn)破損，由甲方負責調(diào)換。
2、甲方應在飲料過保質(zhì)期前的半個月內(nèi)辦理退貨。
本協(xié)議有效期限________年____月____日至________年____月____日止，協(xié)議期滿壹個月內(nèi)，甲乙雙方協(xié)商是否續(xù)約，本合同期內(nèi)，甲乙雙方有特殊情況不能履約，須提前壹周以書面形式通知對方，并承擔相應的法律責任及經(jīng)濟損失。
1、未經(jīng)甲乙雙方同意，任何一方無權中途終止協(xié)議，如有違約，履約方有權向違約方索賠損失，賠償損失不得低于乙方年銷售額(如有特殊情況，一方不能履行合同，應提前聯(lián)系，但并不免除其違約責任。)。
1、甲方給乙方提供：，以上贈品在首批進貨后____日之內(nèi)必須到位，在規(guī)定期限內(nèi)未到，甲方賠償乙方由此帶來的損失(不低于首批進貨額或指定品牌型號)，合同期滿后以上贈品歸乙方所有，甲方無權干涉。
2、甲方給乙方進店費萬元，在正式簽訂合同后____日內(nèi)現(xiàn)金一次性付清，如規(guī)定期限未到，甲方按每日5%的滯納金賠償乙方。
3、每月結算時甲方按%作乙方的返利，并現(xiàn)金兌現(xiàn)瓶蓋費。
4、乙方有產(chǎn)品需求須提前3—5小時之內(nèi)與甲方業(yè)務聯(lián)系，以免影響正常使用，否則出現(xiàn)其它后果，甲方概不負責。
備注：
甲方(公章)：__________。
乙方(公章)：__________。
________年____月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18837145.html】
