合同是商業(yè)活動中不可或缺的重要工具，可以確保交易的安全和順利進行。合同條款應遵守法律法規(guī)和相關行業(yè)標準。以下是一些合同法規(guī)和解釋，希望能幫助大家更好地理解和應用合同。
水電工程承攬合同篇一
簽訂日期：
甲方：
乙方：
經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.質量標準：
2.交貨(運輸)辦法及地點：
3.質量檢驗及驗收辦法：
4.包裝要求及費用負擔：
5.結算辦法及期限：
6.原材料供應辦法：
7.其他：
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
電話：電話：
地址：地址：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
水電工程承攬合同篇二
依照《_______________》以及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限：__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備：序號__________、機械名稱__________、規(guī)格__________、型號__________、數量__________(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據，簽發(fā)單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務。
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
水電工程承攬合同篇三
現(xiàn)甲方將新都華城1#、2#、3#、4#工程中的水電分項工程發(fā)包給乙方，為了明確雙方的義務和責任，本著平等互利的原則，經雙方共同協(xié)商鑒定本合同。
一.承包方式：
乙方按工程承包范圍承包人工、機械、小型材料、燈具、配線、電鉆、小型機具、扎絲等小五金材料，包括工期、質量、安全及施工全部安全。
二.承包范圍、承包內容：
本工程設計和變更范圍內的分項工程。本工程包工不包料(小五金，小耗材除外)。
1.強電所有圖紙范圍內的施工內容，電線到總電電柜。
2.弱電只穿管不穿線。
3.給水到總閥門、排水到雨水井和污水井。
4.所有避雷施工工程。
三.甲.乙雙方人員及設備：
1.甲方人員、設備。
甲方駐工地主管代表甲方履行本合同中約定的權利和義務，本工程中甲方的所有文件必須經甲方工地主管簽署后方為有效，若甲方主管換人，需提前3天通知乙方。
甲方工地主管授權工地的其他管理人員按合同規(guī)定對乙方的進度、質量、安全、文明施工、材料等進行管理，乙方必須無條件接受，有異議時找甲方工地主管確認。
2.乙方人員、設備。
乙方駐工地代表合同約定的義務。乙方的要求通知均以書面形式由乙方工地代表人簽字后遞交甲方，但其中對本合同的任何修訂、工程決算款的審定等重要文件，需有乙方簽字，若乙方工地代表換人，應提前3天通知甲方。乙方工地應配備其它管理人員1人，工人應按甲方指定工期保質保量完成任務。
四.甲方責任：
1.甲方向乙方提供施工圖紙1套，其它有關資料1套。
2.審核乙方編制的材料計劃，并按計劃及時組織材料進場，避免造成停工待料。
3.審核乙方編制的水電施工方案等，并應深入現(xiàn)場指導工作，對存在質量問題和不安全因素，隱患及時提出整改意見和措施。
4.認真做好各分部分項工程進度、質量、安全技術交底，并督促乙方按進度、質量、安全技術交底要求進行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)有違章作業(yè)和指揮應及時制止，對有嚴重的險情應及時停止施工。
5.分層分項工程完成后應及時檢查、驗收對存在質量問題提出整改意見和措施，對乙方不執(zhí)行整改或逾期不整改，可進行處罰。
五.乙方責任：
1.遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)定，乙方在施工過程中如違反有關法律、法規(guī)和規(guī)定，乙方將承擔法律責任，并承擔由此給甲方造成的一切損失。
2履行合同中規(guī)定的乙方有關權利和責任，按合同文件要求及施工圖紙、圖紙會審紀要、設計變更單、甲方的指令、施工及驗收規(guī)范進行施工，如乙方未能完成或按期完成合同文件規(guī)定的內容，造成甲方損失的，乙方負責賠償甲方的相關損失。
3.負責采購配齊乙方施工時所需小型工具及個人勞動保護用品。
4.認真執(zhí)行安全技術交底，必須嚴格督促乙方施工人員安全技術交底要求進行操作。
5.不違章作業(yè)，對違章指揮有權拒絕施工，并向上級主管部門報告。
6.對于未正式移交的已完工程，乙方應負責成品保護工作，期間如發(fā)生損壞或丟失，乙方應自行負責修復或賠償。
六：承包金額及變更、簽證、結算方式。
1.合同承包金額暫定為人民幣80萬元(按實際完成工程量增加,減)。
2.合同承包金額是有乙方根據文件資料、工地現(xiàn)場條件、乙方自身水平等投標報價并經甲方確認的包工總價，包括文件資料規(guī)定工程分包范圍內的所有人工費、材料費、機械費、管理費和利潤等費用，并考慮了風險因素，結算時除合同約定的可調整內容以外均不作調整。
3.甲方有權決定增加零星項目是否由乙方施工，如甲方決定將以上項目委托給乙方施工，乙方予以配合并按時完成，價格按照合同約定條款計取，如乙方拒絕接受甲方指令，甲方將該項目委托給其它班組施工，差價由乙方負責。
4.結算方式按實際完成建筑面積計算。
5.單價按建筑面積每平方米26元計算。
七.質量管理及保修：
1.本工程最低質量標準：按驗收評定標準，評定結果合格。
2.乙方在現(xiàn)場必須有兼職質檢員，遵守甲方的質量管理規(guī)定及驗收條件。
3.乙方在每層分項工程施工完成后，應自檢符合質量等級后通知甲方進行質檢，質檢符合要求后方可進行下道工序施工。
4.乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方檢查、檢驗，為檢查、檢驗提供便利條件，及時根據檢查結果進行大面積施工。
5.保修期內乙方應做到服務周到、隨叫隨到、保證維修的質量及效果，乙方未能及時進場維修、不能維修或未能在甲方指定的合理期限內維修完好，經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行另請他人代為維修并確定價格，所有費用可以從甲方支付乙方的任何款項扣除，但不等于解除乙方任何應付的責任。
八.安全生產、文明施工管理：
1.乙方應貫徹執(zhí)行甲方的各項安全管理制度及規(guī)定，無條件的配合甲方努力打造安全生產、文明施工雙優(yōu)工地，從工人進場的入場安全教育開始抓起，對違章指揮和違章操作人員要嚴肅處理，如乙方在施工過程中因違反安全操作規(guī)程所造成的后果由乙方負責，如甲方提供的施工條件惡劣造成的事故由甲方負責。
2.乙方認同甲方的管理制度，乙方施工人員違反甲方相關規(guī)定，甲方有權按公司管理制度對乙方及施工人員進行處理、處罰。
3.甲方為規(guī)范工地文明施工，對乙方施工人員的安全帽、工作服，相關費用由乙方負責，費用總額從乙方進度款內扣除。
4.勞務公司等工人盜竊公司財務，給予當事人1000—3000元每次，罰款從當事人勞務公司或班組工程款中代扣。
九.工程進度款核算及支付：
1.甲方月中不發(fā)生活費用，主體預埋管5層施工完后甲方付給乙方已完成工程量總款的10%。
2.二次結構予埋5層完成付已完成工程量的10%，5層以上完成付到已完成工程量總款的20%。
3.給排水完成后付到已完成工程量總款的40%。
4.穿線、安裝完成、初驗合格后付到已完成工程量總款的80%。
5.經甲方驗收合格后，辦理確認手續(xù)后甲方再支付乙方至總價款的90%。
6.工程保修金為10%，保修金分三年三次進行支付，保修期為五年。
7.當乙方與其工人等發(fā)生糾紛時與甲方無關，若因上述情況而損害甲方利益，乙方必須付全部經濟責任和法律責任。
十.工程驗收、移交及結算：
1.因乙方原因中途退場，已完成的所有工程量按70%予以結算，乙方不得有異議。
2.乙方承包的項目完工后，應及時申報甲方驗收及報送總結算，驗收及總結算在一個月內完成。
3.乙方承包的工程量均根據施工圖紙及現(xiàn)行定額計算規(guī)則按時計算，工程承包單價按報價表為準。
十一、合同違約、爭議、生效、終止及份數：
1.乙方不得將承包的工程分包或轉包他人，若發(fā)現(xiàn)者，甲方有權終止合同，所造成的損失由乙方負責，乙方代表必須常住工地。
2.如乙方在施工時中途無故退場或由乙方造成的退場，甲方有權拒絕乙方任何條件，對其退場處理方法有甲方單方自行決定，所發(fā)生的經濟后果(包括對甲方所造成的經濟損失)由乙方負責。
3.甲乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，或由所在地主管部門解決、協(xié)商，調解不成時，雙方均可向所在地人民法院提起訴訟。
4.乙方有拖欠、克扣工人勞動報酬行為的，甲方有權在乙方工程款中扣除相應的款項，由甲方直接支付給乙方所屬工人。
5.經甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同，本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，簽字即日生效，竣工驗收雙方工程款項交割完畢后自行失效。
十二、補充條款：
1.乙方工人的安全乙方自己負責承擔。
2.乙方必須配備一個帶班管理，負責與甲方項目部溝通協(xié)調。
3.除工程設計變更外，其余單價不予調整。
4.甲方只提供乙方室內正常照明、手機充電、風扇等用電費用，乙方嚴禁使用電磁爐、熱得快、電飯煲等大功率電器，若發(fā)現(xiàn)使用則按每次200元罰款。
5.乙方不提供稅票。
水電工程承攬合同篇四
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
數量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
質量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現(xiàn)質量問題，甲方應免費修理。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規(guī)格型號、同樣式的產品。
交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發(fā)生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
地址：_________地址：_________。
甲方代表：_________乙方代表：_________。
電話號碼：_________電話號碼：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
銀行帳號：_________銀行帳號：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
水電工程承攬合同篇五
甲方：
乙方：
一、工程范圍及造價。
(1)工程范圍。
畢節(jié)市東瑞園小區(qū)所有水電工程及所有消防工程及弱電工程。
(2)按20xx年預算結算材料人工按現(xiàn)行貴州省建筑工程材料價格信息表作決算，總價下浮10%結算。
二、付款方式。
1、人工進場主體施工到轉換層甲方按工程量80%支付給乙方，之后每月按月進度80%支付，工程完工后支付到90%，資料決算完后支付到97%，預留3%作為保修金，保修期到一年滿后一次性付清尾款。
2、乙方進場施工，向甲方支付50萬元工程保證金，工程保證金到工程施工至轉換層，甲方退還50萬元工程保證金。
三、工期。
裝的工期內，完成合同工程內容。
四、工程質量保證。
1、乙方必須向甲方提供設備材料的檢驗報告及合格證書。
2、工程質量應達到《自動噴水系統(tǒng)設計規(guī)范》、《自動噴水系統(tǒng)施工驗收規(guī)范》、《水電設施及弱電規(guī)范》要求，并應滿足國家其它相關規(guī)范要求，通過消防驗收。
3、系統(tǒng)安裝并交付使用后，乙方對于本系統(tǒng)提供壹年免費維修服務，維修期由系統(tǒng)安裝驗收合格之日起計算，在免費維修期內，乙方免費提供及時應急維修服務及提供正常損壞的部件，凡不正常使用而造成的部件損壞，乙方所提供的部件費用由甲方負責。
4、如非乙方原因造成完工后六個月內不能進行消防驗收或驗收不合格，至第七個月起乙方所做工程自動進入質量保修期。
五、安裝與驗收。
(一)甲方負責。
1、提供系統(tǒng)設備運行所需的動力及照明電源。
2、負責系統(tǒng)安裝期間所需的臨時水電供應及費用。
3、在工地現(xiàn)場提供適當面積的庫房和施工人員住房。
4、負責協(xié)調乙方與其它施工單位的關系。
5、甲方工程技術人員應積極監(jiān)督，配合乙方施工工作。
6、工程完工時，甲方應當及時提供其它與消防有關的設備，材料資料文件以便乙方及時進行消防竣工申報。
7、甲方負責提供所用施工圖及所需資料。
(二)乙方責任。
1、負責消防系統(tǒng)水電系統(tǒng)及弱電系統(tǒng)的安裝、調試、開通。
2、負責消防系統(tǒng)水電系統(tǒng)及弱電系統(tǒng)設備的提供及質量保證。
3、在甲乙雙方確定的期限內完成設備的安裝和調試工作。
4、接受甲方和當地檢查部門對消防系統(tǒng)進行的驗收，并保證驗收合格。
5、為甲方工作人員提供免費技術培訓，使甲方工作人員具備消防系統(tǒng)的基本操作能力。
6、負責壹年質保期結束后的終身有償期維修及備件供應。
7、負責教育、督促乙方工作人員遵守遵守相關的勞動，安全及操作規(guī)章制度，文明施工，負責乙方工作人員的人生安全責任。
六、技術資料。
乙方向甲方提供完整的系統(tǒng)操作說明書和安裝說明書壹套。
七、不可抗力。
由于不可抗力而使乙方工期延遲或不能完工時，責任不在乙方，但乙方應立即將情況通知甲方，并在不可抗力發(fā)生后十五日內出具權威部門證明，送至甲方取認可。在確認有必要時，雙方協(xié)商撤銷本合同。不可抗力是指戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震及雙方同意的其他不可抗力。
八、合同生效、變更、終止及其它。
1、本合同由甲乙雙方授權代表在中國畢節(jié)市簽署，并于雙方簽字蓋章后立即生效。甲乙雙方要嚴格履行本合同中所規(guī)定的責任。當乙方對于合同工程所提供的壹年免費保修服務結束之后，本合同將立即自然終止。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
3、所有甲乙雙方簽字的合同之附件均為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等效力。
4、甲乙雙方任何一方未經另一方同意，不得將與本合同有關的資料、文件、來往信函及合同文本以任何形式在任何時間轉讓給與執(zhí)行本合同無關的第三者。
5、在甲乙雙方協(xié)調同意的基礎上，根據實際需要可以對本合同做某此變更，甲乙雙方將簽署補充協(xié)議。
九、違約責任、爭議的解決。
1、乙方分包的工程項目，不得再行分包。在施工過程。
2、合同簽訂后，不經雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除，如乙方不經甲方同意，單方解除合同，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃安排造成的經濟損失，如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
雙方在履行合同中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
十、附件。
消防工程圖和工程量清單，水電布置施工圖及弱電施工圖。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
授權委托人：授權委托人：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
日期：日期：
水電工程承攬合同篇六
定作人：
承攬人：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況(如定作物為工程類，可另行表述或附件，寫為見合同附件一)。
1.1品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替)。
1.2規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
1.3數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位)。
1.4備注：(如無內容，在空格處劃線)。
2.1合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)。
2.2付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
2.3付款時間：(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質量要求及技術標準：
3.1質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱)。
3.2技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)。
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：(注：可以另設合同附件，寫明見合同附件二)。
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)。
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供。
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)。
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)。
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
7.1雙方約定由定作人自提定作物。
7.1.1自提定作物的時間：(寫明年、月、日)。
7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)。
7.2雙方約定由承攬人送交定作物。
7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)。
7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
9.2運輸費用由(如無內容，在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)。
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
11.1定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)。
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)。
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)。
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：_______________。
第十三條定作人的違約責任：
13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：____________。
第十四條不可抗力。
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種)：
1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向_______________人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
委托代理人：委托代理人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號郵政編碼：郵政編碼：
合同簽訂時間：年月日。
水電工程承攬合同篇七
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容。
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米。
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
水電工程承攬合同篇八
乙方：(承包方)__________。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定。
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb50327-20并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內容：
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的'安裝。
6)后期燈具的安裝。
3.工程結算方式：
按實結算：
總價結算：_____元/平米(套內面積)。
第六條違約責任：
1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。
在未經第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
第十條附則(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：_________________。
乙方簽字(蓋章)：_________________。
________年________月________日。
水電工程承攬合同篇九
本合同于____年_月__日生效，合同內容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關于乙方向甲方提供___工程咨詢服務的約定。雙方協(xié)議如下：
一、服務內容。
1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務。并約定了服務的內容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內容包括：
乙方義務：向甲方提供___工程建設全面咨詢服務，直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目，并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后，才結束全面咨詢服務。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內，不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務活動有關的保密資料，且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關的第三方的協(xié)調，免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內，及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務相關的資料及信息。
乙方權利：乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作，提出中止咨詢業(yè)務。
甲方義務：在乙方提供咨詢服務過程中，免費向乙方提供甲方相關資質證件等資料，便于乙方展開相關咨詢服務。
甲方權利：甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關內容的權利，當甲方認定乙方不按規(guī)定履行其職責或義務，或與第三方串通給甲方造成任何損失的，甲方有權要求中止合同并要求乙方承擔甲方相應損失。
2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏，乙方應無條件更正，而不另外收費，并對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任，賠償以載明的該項服務內容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤，將由甲方承擔相應的損失。
二、驗收。
1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件，其中書面文件的提交數量為二份。因成果提交而產生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負擔。
2.若一方對階段性的工作成果有異議，必須在工作成果交付之日起的__個工作日內向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內對于該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定并確認。雙方所商定并確認工作成果的事宜不得被無故拖延。
3.如經雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的，則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的，甲方有權暫時停止支付該部分的約定服務費并由乙方采取必要的補救措施。
三、服務費的支付。
1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上，則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內向乙方支付應付服務費的30%，余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預付款到賬后的5個月內，等額支付給乙方。
2.本費用結構僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴大項目范圍，或因甲方改變已經議定的項目內容導致乙方需變更項目步驟，乙方將需要重新評估上述費用結構。
3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末，甲方將在乙方提出申請的__天內，向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。
4.階段付款的比例及時間約定如下：
費用階段付款比例付款時間。
第一階段30%協(xié)議簽署之后。
第二階段14%工程開工預付款到賬后的第一個月末。
第三階段14%工程開工預付款到賬后的第二個月末。
第四階段14%工程開工預付款到賬后的第三個月末。
第五階段14%工程開工預付款到賬后的第四個月末。
第六階段14%工程開工預付款到賬后的第五個月末。
5.乙方將自行承擔項目實施范圍內的全部費用，并不得以任何理由向甲方索要其他費用。
四、服務的變更。
甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可，其中包括與該變更有關的任何費用調整。
五、合同解除。
1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同，除非任一方有下列實質性的違約事件發(fā)生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。
甲方未按約定及時支付服務費,并經乙方書面催討后仍不支付的;。
乙方未按約定標準提供服務，并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的。
2.在本合同期限內，若本工程項目取消或乙方咨詢失敗，雙方同意按以下步驟解除本合同。
乙方應于確認項目失敗的正式宣布之日起的5日內通知甲方。
合同解除后，乙方已完成的階段性工作量相對應的費用，甲方不再支付給乙方。
六、不可抗力造成的遲延。
凡因不可抗力而延遲履行的，任何一方均不因此而被視為違反本合同，而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。
合同雙方將盡其合理的努力，促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復制，并防止作出未經授權的透露。合同雙方同意，只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經另一方事先書面同意，任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。
七、雙方保證。
1.乙方保證。
1.1其有權利、經驗、技能簽訂和充分履行本合同;。
1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);。
2.甲方保證。
甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。
3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發(fā)生的額外費用，雙方約定將協(xié)商談論重新評估費用。
八、涉及第三方的責任。
有下列情形之一的，對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機構)提出的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費)，甲方應向乙方作出補償，并使其免于承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費)，乙方應向甲方作出補償，并使其免于承擔責任：
1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。
3.嚴重疏忽或故意行為不當。
九、訴訟條款。
雙方同意，除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外，雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成，則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。
十、其他規(guī)定。
1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂，在任何情況下，均不因本合同而另設任何第三方權益或義務。
2.本合同以中文簽署一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具同等效力。
3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負責承擔與工資有關的一切義務的問題)，乙方的人員仍是乙方的雇員。
4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效，則其余條款仍然充分有效。
雙方于下列日期簽署本合同，以資證明。
代表：_yz公司日期：____年__月__日
代表：abc公司日期：____年__月__日
水電工程承攬合同篇十
簽訂日期：________經甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣（大寫）：
1。質量標準：___________
2。交貨（運輸）辦法及地點：________
3。質量檢驗及驗收辦法：_________
4。包裝要求及費用負擔：__________
5。結算辦法及期限：_____________
6。原材料供應辦法：____________
7。其他：_______________
違約責任：
（1）變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
（3）自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
（8）其他___________
（1）產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要
要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
（7）其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號：________
水電工程承攬合同篇十一
經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
加工費______________
單價 ____________金額____________
定作方供應原材料：
原材料____________________
規(guī)格________________________
單位_______________________
數量_______________________
日期_____________________
成品單位耗用量______________________
１．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________。
２．產品檢驗標準和方法：_____________________。
３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。
４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。
５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
水電工程承攬合同篇十二
委托方(甲方)。
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內容。
1.1項目：
1.2項目內容：
1.3工期要求：
1.4其他要求：
第二條、制作費用。
2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結算相關費用。
第三條雙方約定的其他事項。
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。
3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養(yǎng)費用，乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協(xié)作者，在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
水電工程承攬合同篇十三
現(xiàn)住所地址：___________________
郵政編碼：______________________
身份證號碼：___________________
聯(lián)系電話：____________________
承攬人（以下簡稱乙方）：_______
營業(yè)執(zhí)照號：___________________
注冊地址：______________________
法定代表人：___________________
聯(lián)系電話：______________________
本廚房設計師：_________________
聯(lián)系電話：______________________
安裝負責人：___________________
聯(lián)系電話：______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
1．1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現(xiàn)金或者（ ）方式支付。
1．2甲方在乙方整體廚房展示廳預約上門設計時需要交納設計定金，行業(yè)慣例為合同總價款的____％，（人民幣____圓），乙方登門出具設計方案后由于甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務成本和甲方信譽保證金不予退還；如甲方定做的，設計定金轉化為貨款，甲方只需交納余款。
1．3由于整體廚房產品屬于個性化定制產品，廚房生產廠家需要根據定單進行物資采購、加工生產，因此整體廚房須付齊全款后方可定做，同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
1．4由于整體廚房產品屬于個性化定制產品，一旦下達生產定單貨款不退，整體廚房產品不退不換。但依據《家用廚房設備》（gb/t18884．4-20xx）中6．5條之規(guī)定判定廚房產品不合格、而乙方在90日內沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規(guī)定應退換貨的其他情形乙方應給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期：整體廚房屬于定制產品，精細化制造與諸多服務環(huán)節(jié)需要較長周期；而且整體廚房安裝應是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內，乙方免費為甲方運輸合同內產品（除折價樣品和喬遷外）。
從甲方確認方案并交齊全款（或者交付總價款的____％）且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下（下表為各大中城市或整體廚房生產商所在城市最短交貨周期，其他地區(qū)地順延2-3天，節(jié)假日生產周期順延）：
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產定單日期為__________年_____月_____日，計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內。
第3條服務范圍
3．1整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準，甲乙雙方簽字確認。
3．2整體廚房服務內容：乙方僅對其所經銷的廚房生產廠家提供的合同內整體廚房部品提供安裝服務，并負責本合同項下的售后服務保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產品以及廚房基礎工程的裝飾裝修不提供安裝服務與售后服務保證，也不承擔其質量不良所引起的連帶責任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務作如下約定：____________________________________________。
因受專業(yè)限制，在設計安裝前，乙方設計師僅提出廚房基礎工程改造的建議，甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于：廚房基礎工程（包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設備與管線安裝、煙道口開挖等）、煤氣軟管與卡子的提供與安裝（甲方應請煤氣公司調試開通氣源）、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝（乙方可依據甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔）等。
第4條工程配合
4．1甲方親自（或委托代理人）與乙方履行合同：確認設計方案（包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等）與現(xiàn)場交底后簽訂本合同（含訂購單）、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4．2乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應規(guī)范和設計師建議將廚房基礎工程改造完成后由設計師復測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設計師并在圖紙上予以確認、確定最終設計方案。在甲方交齊全款（或者交付總價款的______％）后，己方依據訂單安排生產。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。
4．3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應購買有信譽保證廠家的產品，并要求其經銷（服務）商提供服務，同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證；如由于該部分產品質量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
水電工程承攬合同篇十四
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
風險提示：
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
第十條轉包
風險提示：
在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（____）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
水電工程承攬合同篇十五
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權利與義務，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
1、舞臺搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現(xiàn)場操作。
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現(xiàn)場的錄像。
設備的名稱見附表1和附表2。
租賃用途：演出所用。
使用時間：20年月日、
安裝時間：20年月日開始，音響led屏14日上午9時前交付使用。
安裝地點：信和源華庭廣場。
拆卸時間：20年月日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、（由乙方造成的原因除外）。
2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
甲方：
乙方：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18659279.html】
