合同是一種法律文件，用于約定各方在特定事項上的權益和責任。編寫合同時，我們應考慮到未來可能出現(xiàn)的情況，并作出相應安排。推薦幾個常見合同的范本網站，大家可以進去看看，根據自己的需要選擇適合的合同樣本。
工程承攬的合同匯編篇一
甲方在__________鎮(zhèn)__________村新農村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約__________米__________米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現(xiàn)場（配電箱后的線路由乙方負責）。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為__________元，含安全文明施工措施費及購買農村建房_____費。（施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水）。
乙方進場開工_________天后甲方付款__________元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__________元，完成第二層付款__________元，完成第三層付款__________元，屋面完工后付款__________元，工程全部完工，經驗收合格后付至__________元，余款__________元作為保修金待_____個月后，經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷，付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，安全文明施工及購買農村建房_____，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為_____個月，從_____月____號乙方進場施工開始算起，乙方必須在__________年_____月底前完成承包范圍內的全部工程，最遲不能拖延到_____月____日，如超過_____月____日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料，應_____天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
甲方簽字（章）：__________。
乙方簽字（章）：__________。
________年_____月_____日。
________年_____月_____日。
工程承攬的合同匯編篇二
根據〈_____〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責任，權利和義務。
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。
4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務。
1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目。
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________。
3、上海雙雄銅門廠，單價_______________。
4、隱形防盜網，單價_______________。
5、推拉門：單價_______________。
7、衛(wèi)浴門，_______________元/條。
8、室內門，_______________元/條。
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m。
第五條工程質量及驗收。
1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式。
合同總金額：(大寫)_______________元。
(小寫)。
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經雙方簽字之日起生效;。
甲方：_______________乙方：_______________。
工程承攬的合同匯編篇三
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
甲方駐工地代表：
_____年___月____日
工程承攬的合同匯編篇四
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米。
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
工程承攬的合同匯編篇五
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
乙方承包甲方xxxx號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，
保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
工程地點： xxx市xx區(qū)xx路xxx號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
2.1 乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；
（4）本合同履行期限屆滿自行終止；
（5）本合同依法解除。
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力因素；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
6.1 本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.3 工程款支付方式
（1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；
（3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；
（4）剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。
（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：xxxx,賬戶：xxxx,賬號：xxxx，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。
7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續(xù)，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
（1）因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。
（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方
工程承攬的合同匯編篇六
定作方：____有限公司，法定代表人：___營業(yè)地址：____3號。
承攬方：___，男，漢族，_________年_________月_________日生，住址：___。電話：_______。
簽訂地：__市__鎮(zhèn)。
簽訂時間：______。
一、項目名稱。
任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區(qū)內的包括但不限于新建飯?zhí)?、廠區(qū)墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價金：_________00元整(大寫：貳拾?f圓)，不含稅，此價格為包干價。
二、項目的內容及質量技術要求。
按標準和定作人的現(xiàn)場要求。
三、驗收標準、方法和期限。
墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足標準。具體以雙方另行協(xié)商為準。
四、結算方式及期限。
合同簽訂三日內支付總價金的20%;工程完工并驗收后支付剩余款項。
五、質保及違約責任。
主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。
一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式。
雙方遇爭議盡量友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
定作方：______承攬方：______。
代表人：______。
工程承攬的合同匯編篇七
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價：3元(人民幣)/平方米。
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬的合同匯編篇八
依照《中華人民共和國合同法》經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
1.工程名稱：______________________。
2.工程地點：______________________。
3.工程編號：______________________。
4.工程范圍和內容：全部工程建筑面積_________平方米。
5.工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣_________元，其中：人工費_________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
1.開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
2.施工前各項準備工作，雙方應根據工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負責按照完成。
3.在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;。
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者;。
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求，而被迫停工不能順利施工者。
1.全部工程所需的物資按下列第(_________)項供應方式理。
(1)特殊材料、統(tǒng)配、部管材料及統(tǒng)配、部管的機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統(tǒng)配、部管材料，由乙方負責理申請、訂貨、調劑使用，特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
(4)其他方式：_________。
2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
3.成套設備和非標準設備，由甲方負責理申請、訂貨及加工，引進成立設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協(xié)議。
4.工程所需材料，如因供應部門的規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求，必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，應按現(xiàn)行規(guī)定理結算。
5.凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
6.由甲方負責供應的材料和設備，如未按時供應、或規(guī)格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決、因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
1.全部工程造價的結算方式按下列第(_________)項規(guī)定理。
(1)以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
(2)按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用，另按有關規(guī)定付款。
(3)按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規(guī)定付款。
(4)包工不包料工程，按預算定額規(guī)定的人工費結算。
(5)招標的工程，按中標的價款結算。
2.工程款撥付與結算法，按現(xiàn)行規(guī)定理(詳見附件)。
1.乙方要依據國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設備要求組織施工，要全部達到合格。
2.要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工，材料、構件的積壓，施工力量和機構調遷等損失，應由責任方負擔。
(1)施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準施工。
(2)在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時，應在施工前，按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
(3)在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
(4)在施工中，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
3.乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續(xù)進行下一工序的施工。隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的，乙方可以自行檢查，填寫隱蔽工程檢查記錄，并將該記錄送交甲方。事后甲方對該隱蔽工程進行檢查，符合質量標準的，檢查費用由甲方負擔;不符合質量標準的，檢查費用由乙方負擔。乙方沒有通知甲方檢查，自行隱蔽工程的，檢查費用由乙方負擔。
4.甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算，應在施工前及時送經銀行，做為結算工程款之依據。
1.乙方在單項工程竣工前___日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
2.竣工工程驗收合格，從驗收之日起___天內，乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發(fā)生損失，應由甲方承擔。
3.某項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應理中間驗收手續(xù)，作為該單位竣工工程驗收之依據。
4.在進行竣工工程驗收中，如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之___的逾期違約金。
5.工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和理移交手續(xù)。
6.竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前___天向甲方提供以下文件：
(1)增減變更文件和其他洽商記錄;。
(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;。
(3)工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
7.乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后___天內，屬于工業(yè)建設項目，應于竣工驗收后___天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設___天內，工業(yè)建設___天內審查完畢，如到期未提出異議，由經銀行審定撥款。
8.工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修___年(采暖工程在第一暖期內)在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定理。)。
9.工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
1.由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期___天，應償付給甲方按預算造價萬分之___的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期___天，應償付給甲方按預算人工費千分之_________的逾期違約金。
2.甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
3.實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規(guī)定，另訂協(xié)議。
4.建筑安裝工程承包發(fā)生合同糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調解;解決不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起訴。
1.預算審查手續(xù)，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
2.在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書)，可做為本合同之附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
3.招標工程，按《_________市建設工程招標、投標暫行法》簽訂合同。
4.雙方商定的其他事項：_________。
1.本合同一式_________份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份，并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本一份;其余副本，由甲方送經銀行、建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局各一份備案。
2.本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
工程承攬的合同匯編篇九
甲、乙雙方經過協(xié)商，確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據“中華人民共和國民法典”和“建筑安裝工程承包合同條款”及國家工商行政管理局的有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方共同確認，簽訂本協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程概況：_________________。
1.工程名稱：_________________。
2.工程地點：_________________。
3.范圍和內容：_________________鋁合金窗工程的設計、加工、運輸、安裝。
4.合同價款：_________________元。
5.工作量及單價(見價格表及報價說明)。
6.開工日期：_________________年月日
7.結算辦法：_________________按甲乙雙方共同確認的二次設計加工圖實際洞口面積計算。
二、設計依據：_________________。
1.甲方應向乙方提供下列建筑圖。
a、門窗大樣圖;b、平面圖;c、立面圖;d、剖面圖。
2.乙方進行二次設計的依據是上述圖紙和技術文件及國家的有關規(guī)范標準。
三、材料選定：_________________詳見報價說明。
四、工程進度：_________________。
1.乙方于年月日進入施工現(xiàn)場，工期為工作日。(注：_________________工期以乙方收到預付款之日起計算)。
2.因下列情況之一者，乙方工期相應順延。
a：_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進度款。
b：_________________甲方在合同簽訂后，未能向乙方提供圖紙。
c：_________________因停用升降設。
甲方(蓋章)___________。
乙方(簽章)___________。
____年_____月_____日。
工程承攬的合同匯編篇十
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
(1)工程名稱樓梯扶手、玻璃護欄、排窗。
(2)工程地點臥云路與天都路交叉口。
(3)承包范圍：包工包料。
(4)尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表。
二、質量要求技術標準。
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、工程價款。
(1)樓梯扶手每米130元;。
(2)玻璃護欄每米270元;。
(3)排窗每米270元;。
(4)決算是按實際數(shù)量計算。
四、付款方式。
(1)按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。
(2)外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3)整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4)驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。
(5)質保期內負責的質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、合同爭議和解快辦法。
(1)乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。
(2)如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。
(3)因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。
(4)及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。
六、其它約定。
(1)甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;。
(2)甲方無償提供場地和電源。
(3)乙方施工現(xiàn)場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。
(4)乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、本協(xié)議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。
八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
九、合同訂立時間。
甲方：
法定代表人：
電話：
xx年xx月xx日。
乙方：
法定代表人：
電話：
xx年xx月xx日。
工程承攬的合同匯編篇十一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
1、項目名稱：
2、工程地點：
4、合同總金額：人民幣(大寫)(小寫)。
二、結算、付款方式及限期。
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方三日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，三日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任。
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現(xiàn)場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任。
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，一年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，一年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤。
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
2、工地現(xiàn)場停電造成停工。
3、人力不可抗拒因素造成停工。
4、非乙方因素的其他原因。
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限。
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除。
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議。
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力。
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬的合同匯編篇十二
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價：3元(人民幣)/平方米。
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
工程承攬的合同匯編篇十三
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程的有關事宜，達成如下條款：
1、施工地點：小區(qū)號樓單元室。
2、住房結構：鋼筋混凝土結構；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：。
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應采取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4、施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6、為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
5、房屋裝修竣工后，甲方發(fā)現(xiàn)存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
______年____月____日。
乙方簽字：
______年____月____日。
工程承攬的合同匯編篇十四
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國協(xié)議法》和《建筑安裝工程承包協(xié)議條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程。
二、協(xié)議單價和付款方式。
1.協(xié)議單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。協(xié)議價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格后付至協(xié)議價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目協(xié)議約定的款項由有限公司按照本協(xié)議約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準。
四、違約責任和安全責任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方協(xié)議價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔協(xié)議價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本協(xié)議在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本協(xié)議在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本協(xié)議經雙方簽字和蓋章后生效。本協(xié)議一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字：簽字:。
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日。
工程承攬的合同匯編篇十五
定作方(全稱)：__________________。
經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名。
10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬的合同匯編篇十六
郵政編碼：_________。
電話：_________。
乙方：_________。
郵政編碼：_________。
電話：_________。
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1．_________。
2．_________。
3．_________。
4．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
4．_________。
5．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
1．_________。
2．_________。
3．_________。
1．施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2．每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3．質保期：質保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
1．施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2．施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3．乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4．未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5．本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
乙方：_________。
_________年___月___日。
_________年___月___日。
簽署日期：_________
簽署日期：_________
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
工程承攬的合同匯編篇十七
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
乙方負責并承擔責任。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
承攬合同與建設工程合同的區(qū)別。
工程承攬的合同匯編篇十八
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等)，應當向定作方償付違約金__________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__________%(10%～30%)或酬金總額的.__________%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的__________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自__________年__________月__________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：_________________。
代表人：_________________。
__________年__________月__________日。
工程承攬的合同匯編篇十九
建設單位：___________________(以下簡稱甲方)。
施工單位：___________________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
一、工程名稱：___________________。
二、工程地點：___________________。
三、工程范圍和內容：
1、承包范圍：___________________。
2、工程建筑面積：___________________。
3、結構：___________________。
4、層數(shù)、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖。
5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，
一、工程合同價款采用固定合同，
總造價為(大寫):人民幣:_____萬元_____，_____(大寫)。
二、雙方約定合同價款的其他調整因素：
1、調整方式：
(1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整。
2、調整原則：
(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的_____%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在____日內付清余款(即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。
二、結算：
1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;。
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;。
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
甲方：
1、____年____月____日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、____年____月____日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起_____日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數(shù)據真實、準確。
2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起_____日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。
甲方的職責。
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;。
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;。
(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;。
(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;。
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責。
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：
(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。
4、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業(yè)主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算。
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。
一、工程質量標準：合格。
二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
乙方的違約責任。
1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。
2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
作為本合同的補充合同。
第十四條附件。
1、屋面的顏色：___________________。
2、墻面的顏色：___________________。
3、外門顏色：___________________。
4、內門顏色：___________________。
建設單位：___________________。
承攬單位：___________________。
法定代表人：___________________。
法定代表人：___________________。
委托代理人：___________________。
委托代理人：___________________。
經辦人：___________________。
經辦人：___________________。
電話：___________________。
開戶銀行：___________________。
賬號：___________________。
電話：___________________。
身份證號：___________________。
____年____月____日。
____年____月____日。
工程承攬的合同匯編篇二十
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
1.工程名稱：____________。
2.工程地點：____________。
3.承包范圍：____________。
4.承包方式：包工、包料、包費用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
1.合同單價：____________。
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準。
四、違約責任和安全責任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：____________乙方：____________。
簽字____________簽字____________。
電話：____________電話：____________。
甲方駐工地代表：____________。
電話：____________。
_____年___月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18481470.html】
