合同是雙方或多方之間約定并發(fā)生法律效力的書面文件。合同中的條款應(yīng)該根據(jù)實際情況進行靈活調(diào)整。接下來，我將為大家介紹幾個常見合同的案例，大家可以借鑒一下。
廣告項目制作加工合同篇一
委托方：(以下簡稱甲方)。
發(fā)布方：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達成如下合同。
一、甲方委托乙方于年月日至年月日期間加工制作發(fā)布戶外廣告，合同期為年。合同期滿后，在同等條件下，甲方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)，若甲方在合約到期前有續(xù)約的意向，須在一個月前以書面的形式向乙方告之，否則乙方有權(quán)自行招商。
1、制作項目：立柱廣告三面翻。
2、面積和數(shù)量：塊，面積高米×18米×面。
3、地點：
4、材料要求：國標鋼材、戶外高精度車貼。
三、畫面內(nèi)容采用甲方確認的樣稿，未經(jīng)甲方同意，乙方不得改動樣稿。
四、乙方應(yīng)充分了解當?shù)貞敉鈴V告審批及相關(guān)管理機構(gòu)對廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式的各種規(guī)定，并預先審查甲方的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，對不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式，乙方應(yīng)主動要求甲方作出修改，甲方作出修改前乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。畫面最終以工商等政府部門批復為準。
五、驗收：根據(jù)工商等政府部門批準時間為計算合同時間，安裝完畢一周內(nèi)無異議即視為合格。
六、費用總額：rmb萬元/年(共計人民幣萬元整)，此款項包括但不限于合同期內(nèi)的廣告審批費、發(fā)布費、首次畫面加工制作安裝費、維修保養(yǎng)費、稅費等。
七、付款方式：
1、簽約續(xù)約后，廣告發(fā)布經(jīng)甲方驗收合格后付清總額的70%，即萬元整(元整);。
2、年月日前付清余款即萬元整(萬元整)。
八、糾紛解決方式：按《合同法》(經(jīng)濟合同仲裁或法院起訴)。
九、甲方應(yīng)向乙方提供廣告發(fā)布審批所必須的文件和有效證明，乙方負責辦理審批手續(xù)。
十、畫面更換約定：在合同期間，甲方提出更換畫面要求，乙方應(yīng)在一周內(nèi)按照甲方要求進行更換。每次更換噴繪畫面，甲方應(yīng)于安裝完畢7日內(nèi)另向乙方支付制作安裝費。
十一、在合同期限內(nèi)，乙方保證所用廣告材料的質(zhì)量。因廣告牌脫落、損壞等造成他人權(quán)益受到損害的，責任由乙方承擔。
十二、違約責任。
1、甲方若未按合同支付費用，除支付拖欠的費用外，并應(yīng)支付乙方每天1%的拖欠違約金，且乙方有權(quán)單方面中止合同。
2、乙方保證甲方能夠在合同約定期間的正常發(fā)布，因政府行為及其他不可抗力(政府要求改建)導致廣告無法發(fā)布，乙方不屬違約，但臵換其他甲方認可的廣告位臵或應(yīng)返還未履行部分的費用。
3、廣告牌若遇惡劣天氣或其他不可抗拒原因造成損壞的，由乙方承擔修復費用，乙方因不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告牌進行修復的，發(fā)布時間順延，無法順延的按延誤時間抵扣退還甲方相應(yīng)的費用。
十三、合同如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，不能解決的，可提交司法部門仲裁。
十四、本合同一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)貳份，由雙方委托代理人在本合同簽名并加蓋公章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
廣告項目制作加工合同篇二
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價：
《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/m2(抗風設(shè)計值為級)。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
(蓋章)(蓋章)年月日年月日。
廣告項目制作加工合同篇三
委托方：
簽訂地點：
承接方：深圳??文化傳播有限公司。
簽訂日期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號。
1.3發(fā)布地點或形式：
1.4顏色：
1.5規(guī)格或材料：
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法。
2.1費用。
本次活動總金額為，(大寫圓整)。
2.2結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任。
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則。
本合同有效期自年月日生效至年月日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
廣告項目制作加工合同篇四
委托方：
簽訂地點：
承接方：
簽訂日期：年月日
依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號。
1.3發(fā)布地點或形式：
1.4顏色：
1.5規(guī)格或材料：
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法。
2.1費用。
本次活動總金額為，(大寫圓整)。
2.2結(jié)算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任。
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則。
本合同有效期自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)。
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
廣告項目制作加工合同篇五
高層建筑頂部的廣告牌受外界影響因素復雜,其結(jié)構(gòu)安全校核難度較大。那么簽訂樓頂廣告牌制作加工。
合同。
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
一、項目名稱和地點：
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆(暗紅色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝;面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。
三、承包方式和造價：
《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元(大寫：元整)。合計人民幣元，大寫：整。本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/m2(抗風設(shè)計值為級)。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風、下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用。
說明書。
定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
(蓋章)(蓋章)年月日年月日。
訂做方(甲方)：制作方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限。
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：內(nèi)蒙古集寧美樂裝璜部。
帳號：_______________________。
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行。
簽單日期：_______年_______月_______日
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
廣告項目制作加工合同篇六
甲方：____________（以下簡稱甲方）。
乙方：____________（以下簡稱乙方）。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)行。
1、項目名稱：《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、工程地點：杭州原野汽配五金市場。
1、依據(jù)甲乙雙方確認的20xx03022《杭州原野汽配五金市場戶外廣告制作施工圖》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍防銹漆（暗紅色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《長方貼墻》型廣告塔5座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝；面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖）。
《長方貼墻》型廣告塔5座，單價每座元（大寫：元整）。合計人民幣元，大寫：整。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
（一）甲方責任。
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其它監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每人每天元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)肋乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地內(nèi)如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
（二）乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔（牌）結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為kn/m2（抗風設(shè)計值為級）。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失（出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總價的3%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的.管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風、下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款；鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始；如乙方工程竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
附則：
（一）合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
（三）經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設(shè)標準化協(xié)會標準《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》cecs148：20xx、浙江省工程建設(shè)標準《浙江省戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙方雙各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：______乙方代表人簽字：______。
____年__月__日____年__月__日。
廣告項目制作加工合同篇七
委托方_____________合同編號：
承攬方_____________簽定地點：
簽定時間：年月日。
依據(jù)《xxx合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目（媒介）：__________________________。
廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號________________________。
承攬方應(yīng)按《廣告管理條例》等有關(guān)規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔相應(yīng)責任，向委托方提供的`廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
第二條廣告費及支付方法。
廣告費。
類別單價數(shù)量金額（元）備注。
設(shè)計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額（大寫）。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費用的________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的__________賠付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費的__________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的__________賠付違約金。
其他違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（）項規(guī)定辦理。
1、向__________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。
2、向__________地人民法院起訴。
第七條附則：
本合同有限期限：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱（蓋章）：單位名稱（蓋章）：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
廣告項目制作加工合同篇八
甲方：
乙方：
根據(jù)《_合同法》，為明確甲、乙雙方各自的權(quán)利及義務(wù)關(guān)系，結(jié)合本產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定如下條款，共同遵守。
第一條概況：
1、工程名稱：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌。
2、工程地點：西寧市南川東路海星陽光房地產(chǎn)項目工地外圍墻(原西寧電動工具廠)。
規(guī)格：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌一塊，總高米、長米具體施工要求以《附件1》為準。
第二條承包方式和總價。
1、包工包料(不含燈具、含稅金)。
2、戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌總價為：萬元(大寫金額：萬仟元整)。
3、工程期限為15天。自xx年3月1日起至xx年3月15日止。
第三條圖紙：
1.本合同附戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工結(jié)構(gòu)剖面圖1張。
第四條質(zhì)保：
1.經(jīng)甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設(shè)的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌(含主體鋼結(jié)構(gòu)前后面，不含廣告畫面)質(zhì)保期為壹年(自甲方驗收合格之日算起)，質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因乙方設(shè)計要求、施工技術(shù)、材料、加工工藝等出現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方全部負責修復(更換)，費用由乙方承擔。質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現(xiàn)的損壞，乙方不承擔任何責任。
第五條結(jié)算：
2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣元(大寫：元整)。
第六條甲方責任：
1.甲方委派魏鵬為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質(zhì)量進行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題以及其它事宜。
2.甲方負責戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工前期審批手續(xù)，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應(yīng)負責協(xié)調(diào)。
3.若遇甲方原因及第三方原因延誤的工期因順延。
第七條乙方責任：
1.乙方委派為本工程駐工地代表，負責施工現(xiàn)場日常事務(wù)工作。
廣告項目制作加工合同篇九
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，雙方充分協(xié)商，就外廣告制作工程項目，甲方委托由乙方施工。為明確甲乙雙方責任及權(quán)限簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于______年____月____日至______年____月____日期間制作安裝戶外廣告。甲方已全包給乙方，乙方包工。包料包工期，包施工質(zhì)量及施工安全，在此施工中，工程現(xiàn)場如出現(xiàn)重大安全事故所造成的人員傷亡及財產(chǎn)損失，均由乙方負責。
二、合同簽訂后先首付工程款的50%，主體安裝后付工程35%，甲方驗收合格后，剩余款一次付清。
三、乙方安裝廣告必須符合質(zhì)量標準或雙方約定的質(zhì)量標準，并負責廣告的安全、養(yǎng)護和維修。
四、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權(quán)益受到損害的，侵權(quán)責任由乙方承擔。人員的`安全由乙方負責。
五、違約責任。
1、乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的，廣告安裝時間應(yīng)順延。乙方若無特殊原因未能在約定時間內(nèi)對廣告進行修復的，廣告安裝時間應(yīng)順延。
2、若遇市政建設(shè)或行政管理需要，政府有關(guān)部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應(yīng)無條件執(zhí)行，乙方不負違約責任。
3、甲方負責產(chǎn)權(quán)單位的各項協(xié)調(diào)工作，包括場地的電源、水源等。
4、甲方負責對乙方施工進度進行督促，對施工質(zhì)量進行驗收。
5、甲方如未按時付給乙方進度款，乙方隨時停工并有權(quán)拆除廣告牌。
六、合同內(nèi)容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖，應(yīng)服從法律、法律和規(guī)章的規(guī)定。
甲方：_____________乙方：_____________。
負責人：__________負責人：____________。
____年___月___日_____年___月___日。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
廣告項目制作加工合同篇十
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等互利，協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方在____廣場墻體上安裝廣告畫面，制作事宜進行磋商，達成如下協(xié)議，并共同遵守。
一、廣告形象內(nèi)容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設(shè)計原稿，乙方按。
甲方提供設(shè)計稿進行制作。甲方有責任向乙方提供形象廣告設(shè)計原稿與相關(guān)數(shù)據(jù)和制作日期。從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
二、付款方式：
廣告畫面尺寸：6米__20米，每平方_____元。計:_____（大寫）。
記證的手續(xù)由乙方代辦。
三、質(zhì)量保證。
在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生廣告畫面褪色、脫落問題，由乙方負全部責任，質(zhì)。
保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。
四、乙方權(quán)責：
1.乙方有權(quán)要求甲方出具制作圖稿，經(jīng)甲方由甲方人員簽字確認。
2.乙方制作所需材料及完成品必須符合國家相關(guān)標準，保證使用的安全性。
3.乙方不得擅自改動或利用甲方提供的廣告形象設(shè)計稿及甲方提供的廣告形象設(shè)計稿及甲方之商標另做他用。
4.自覺維護甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽，在甲方指導下做好廣告形象制作工作。
五、違約規(guī)定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協(xié)議，將承擔因此所造成的一切經(jīng)濟。
損失。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日。
廣告項目制作加工合同篇十一
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
2、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
第二條費用及支付辦法。
1、費用：
設(shè)計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額(大寫)。
2、結(jié)算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：承攬方：
單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：
地址：地址：
郵編：郵編：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
廣告項目制作加工合同篇十二
委托方：
承攬方：
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
1.1項目：________。
1.2制作地點：________。
1.3顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準;。
1.4起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費。
2.1廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自年月日至年月日終止。
委托方。
承攬方。
廣告項目制作加工合同篇十三
依據(jù)《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目：__________________________。
廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號________________________。
承攬方應(yīng)按《廣告管理條例》等有關(guān)規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應(yīng)承擔相應(yīng)責任，向委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
第二條廣告費及支付方法。
廣告費。
類別單價數(shù)量金額備注。
設(shè)計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費用的________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的__________賠付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分廣告費的__________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的__________賠付違約金。
其他違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第項規(guī)定辦理。
1、向__________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁。
2、向__________地人民法院起訴。
第七條附則：
本合同有限期限：自__________生效至__________終止。
委托方：______承攬方：______。
單位名稱：_________單位名稱：______。
地址：__________________地址：_________。
法定代表人：______法定代表人：______。
委托代理人：______委托代理人：______。
日期：_______________日期：_______________
廣告項目制作加工合同篇十四
甲方：
乙方：
依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目：________。
制作地點：________。
顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準;。
起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
第四條違約責任。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
甲方：______乙方:______簽定時間：______。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/18402782.html】
