合同一旦簽訂,就具有法律約束力,雙方必須按照合同的約定履行義務。合同的條款應當具有可操作性和可執(zhí)行性,能夠保障各方合法權益。以下是小編為大家收集的合同范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
承攬的合同樣本篇一
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
根據《xxx合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱:。
2、工程地點:。
3、工程內容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
5、工程期限:
總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6、合同總價款:
7、價款支付方式:
1、開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件;
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3、負責提供施工所需的水源、電源;
4、負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
7、參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料,根據裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
10、按期支付工程款,不得無故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護;
6、工程竣工時,積極配合甲方完成工程驗收。
1、由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能按期提供自購材料、設備;
(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(4)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(5)同意工期順延的其他情況。
(6)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
2、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為_____天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
4、工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)。
(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應承擔相應的違約責任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調解;調解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_______年____月____日。
承攬的合同樣本篇二
委托方(甲方)。
承攬方(乙方)。
依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內容。
項目:
項目內容:
工期要求:
其他要求:
第二條、制作費用。
費用明細:乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結算相關費用。
第三條雙方約定的其他事項。
甲、乙雙方為委托方與承攬方關系,甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
乙方在廣告相關制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施,以確保人身安全。
承攬的合同樣本篇三
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則,現(xiàn)經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬的合同樣本篇四
簽訂時間:年月日合同編號:
乙方(供方):第一條采購清單:
甲方(需方):中鐵九局集團第七工程有限公司。
第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方施工現(xiàn)場。汽車運輸,確定運費為/噸。第五條隨貨物必備品:乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條計算方法:鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條包裝及驗收標準:按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲,無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準,不合格品乙方無條件退場。
第八條結算方式:第九條本合同解除的條件:貨物在數(shù)量和質量上無問題,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除。
第十條違約責任和雙方義務:
乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務,承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認,乙方按對賬結果開據合法有效發(fā)票。
第十一條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條本合同一式肆份,甲方叁份乙方壹份,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條其他約定事項:
本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,供貨與結算按現(xiàn)場實際需用量為準,如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。
承攬的合同樣本篇五
根據《xxx民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品。
品名:__________貨號:__________面料:__________。
顏色:__________尺碼:__________。
第二條服裝數(shù)量。
1、計量單位:__________。
2、數(shù)量:__________。
第三條原材料的提供。
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質量:__________________。
第四條服裝質量。
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬。
1、加工單價:__________。
2、總金額(元):__________。
第七條包裝方式。
內用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付。
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗收。
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款。
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算。
第十二條留置權。
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬的合同樣本篇六
甲方:(定作方)。
地址:工業(yè)城。
法定代表人:。
營業(yè)執(zhí)照證號:。
乙方:(承攬方)。
地址:。
法定代表人:。
營業(yè)執(zhí)照證號:。
合同。
編號:合同簽訂地:工業(yè)城內。
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:。
甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求。
備注。
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數(shù)量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護。
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制。
1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)。
(2)。
(3)。
2.產品質量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改。
通知書。
并可應乙方要求派出技術檢驗人員予以幫助但其費用由乙方支出經整改仍不合格的甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證。
協(xié)議書。
》。
十、加工費的結算。
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法。
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。
保證書。
號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任。
1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力。
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他。
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
承攬的合同樣本篇七
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的`原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產品品名 規(guī)格 技術標準或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數(shù)量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
1. 合同生效后 日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產品質量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
3. 質量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結算
1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、 乙方違約責任:
1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責任
1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
甲方: 乙方:
授權代表: 授權代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
承攬的合同樣本篇八
甲方通過公開招標,評標小組綜合評審,按招標文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任,確保印刷定點工作順利開展,經雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點印刷的服務單位。
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務范圍。
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產品的價格。
(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;。
(二)常用紙張的實際進價及限價(注:實際進價可隨市場價格變化而調整)見附件二。
四、定點印刷時間。
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法。
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費用等,乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務。
六、付款方式。
乙方將印刷品送達指定地點后,須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點印刷合同單(財務聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務,如乙方需收取適當運費的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質量保證。
乙方要確保印刷品符合有關的質量要求。印刷單位對印刷品質量有異議的,應向乙方提出,乙方應耐心查實和說明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務。
(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務;確定專人負責定點印刷的計價,確保準確無誤。
(四)做好生產技術質量管理工作,設立政府采購業(yè)務臺帳。
(五)根據印刷單位要求按時交貨,免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權對其作如下處理:
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定,被執(zhí)法機關查處取消經營資格的,甲方有權單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;。
(3)在定點印刷期間,有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;。
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;。
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務或將承接的印刷業(yè)務轉包的;。
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;。
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的,一經查實,甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內第二次查實的,發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的,甲方有權沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應商名單。協(xié)議期內被查實二次以上或同時違反多款內容的,甲方并報市政府采購管理部門處理,在1-3年內禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經調查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關部門對定點印刷的質量、價格、服務等情況進行檢查和考核,考核結果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂,其中有關印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的,乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
法人代表/授權代表:_________(簽字)法人代表/授權代表:_________(簽字)。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價格表》。
2、《_________單位紙張進價及限價表》。
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》。
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》。
承攬的合同樣本篇九
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日。
定作人:(填寫全稱)。
承攬人:(填寫全稱)。
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)。
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)。
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
2.3付款時間:(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供。
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
7.1雙方約定由定作人自提定作物。
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。
7.2雙方約定由承攬人送交定作物。
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)。
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)。
第十四條不可抗力。
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)。
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或。
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號。
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日。
承攬的合同樣本篇十
甲方:
乙方:
依照《xxx勞動法、合同法、建筑法》為依據,參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱:
二、施工地點:
三、結構形式:
五、資質要求:三級以上資質,簽訂合同時,將資質復印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求:合格。
七、開工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監(jiān)理,甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%,質保期為12個月,在質保期內如出現(xiàn)質量問題,甲方通知乙方并約定時間進行維修,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除,質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟,聯(lián)合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區(qū)道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現(xiàn)象發(fā)生,乙方自行與業(yè)主調解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產,文明施工。
1、施工嚴格執(zhí)行安全生產操作規(guī)范,施工前須對上崗人進行安全生產,文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進,合理堆放,保證施工現(xiàn)場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工,如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人,如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉包現(xiàn)象出現(xiàn),甲方有權終止合同,所發(fā)生的費用由乙方承擔。
十六、施工現(xiàn)場三通一平,由甲方協(xié)調,費用由乙方承擔。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
電話:電話:
承攬的合同樣本篇十一
委托方:_____________(以下稱甲方)。
承接方:_____________(以下稱乙方)。
簽約地點:________________________。
施工地點:________________________。
簽約時間:________________________。
1.合同內容。
本合同項所指的項目是:___________________________。
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)。
2.合同金額。
2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)。
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3.付款方式。
3.1付款。
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3.2設備進度款。
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3.3工程結算付款。
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3.4最終驗收付款。
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3.5其它事項。
4.合同雙方責任。
4.1甲方責任。
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任。
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)。
5.安裝及調試。
5.1安裝及調試責任。
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表:____________簽約代表:_______________。
指定聯(lián)絡人員:________指定聯(lián)絡人員:___________。
附件一:物料清單。
序號。
名稱。
型號。
數(shù)量。
單位。
單價。
總價。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件。
a
器材總造價。
b
施工安裝費=器材總造價×12%。
c
稅金=(a+b)乘以6%。
d
工程總價=a+b。
承攬的合同樣本篇十二
經過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
承攬的合同樣本篇十三
承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險,以下由文書幫小篇推薦工程承攬合同參考。
工程承攬合同樣本
合同編號:
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb: )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的'____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡人員:指定聯(lián)絡人員:
承攬的合同樣本篇十四
委托方:(以下簡稱甲方)。
加工方:(以下簡稱乙方)。
依據《xxx合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容。
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金,/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任。
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下跌前的原價格結算。
乙方責任。
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收。
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任。
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權對相關構件自行處理,且無需向甲方承擔任何責任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:
承攬的合同樣本篇十五
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18218932.html】