合同是商業(yè)交易不可或缺的法律保障。如何撰寫一份完整、合規(guī)的合同是每個當事人都應該重視的問題。接下來是一些合同范本,供大家在撰寫合同時參考使用。
工程施工承攬合同篇一
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的'事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務。
一、甲方的權(quán)利和義務。
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
__年__月__日。
乙方(公章):_________。
__年__月__日。
工程施工承攬合同篇二
甲方:
乙方:
依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上,就本工程施工承攬事宜達成以下協(xié)議。
第一條合作事項。
1、乙方負責為甲方承攬工程施工總承包業(yè)務,協(xié)助甲方與建設單位河北筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協(xié)調(diào)筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付于甲方。
2、甲方負責按照本協(xié)議相關條款支付乙方中介費用。
第二條中介費用及支付方式。
1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
2、甲方根據(jù)建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。
甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。
3、甲方每次收到建設單位進度款后10日內(nèi)支付乙方中介費。
4、甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內(nèi),
甲方先行支付乙方5萬元誠意金,待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
第三條協(xié)議的生效。
本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各一份,雙方簽字蓋章后即生效。
第四條協(xié)議解除。
本協(xié)議在建設單位支付完甲方工程款,甲方支付完乙方中介費后自然解除。
第五條爭議解決。
雙方若發(fā)生爭議先行協(xié)商解決,協(xié)商不成可選擇仲裁或上訴解決。
甲方:
__年__月__日。
乙方:
__年__月__日。
工程施工承攬合同篇三
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容。
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價為_____人民幣貳拾壹萬伍仟____元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
三、甲方責任。
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任。
1、乙方負責組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的`承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式。
乙方進行,撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為_____人民幣壹拾萬____元整,主體完工、琉璃瓦前撥_____人民幣伍萬____元整,其余款陸萬伍仟____元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:_____乙方代表簽字:_____。
_____年_____月_____日。
工程施工承攬合同篇四
(?鑲貼工?)。
發(fā)包單位:???????????????????????????(以下簡稱甲方)。
承包單位:???????????????????????????(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國民法典》及本工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程概況:???????????????工程。
建筑層數(shù):?????層???????????????結(jié)構(gòu)類型:框架(磚混)。
二、承包范圍與內(nèi)容:
室內(nèi)的地磚、廚房、衛(wèi)生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式:包人工費。
四、承包價格:按實貼面積計算墻面????元/m2;地面???元/m2。
五、工程期限:從 年 月 日。
到 年 月 日結(jié)束(遇不可抗力順延工期,若無故拖延一天,罰款1000元)。
六、付款方式:工程結(jié)束付工程造價的80%,交工后一個月內(nèi)付15%,余下5%維修期滿付清(建立身份證復印件式臺賬,人及證件必須相符,本人簽字并按手印)。
七、質(zhì)量要求:
1、乙方承包的分項工程按國家質(zhì)量標準驗收,必須達到合格或優(yōu)良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工,按規(guī)范施工,按現(xiàn)場技術人員制訂的方案施工,聽從現(xiàn)場技術人員的指揮,積極主動配合其它工種人員的工作。
3、根據(jù)甲方提供的材料尺寸,按規(guī)范要求排磚、拼縫、鑲貼,表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因?qū)е鹿こ踢_不到規(guī)范、標準要求,造成返工所發(fā)生材料及人工費等經(jīng)濟損失由乙方承擔,甲方不予計算工作量。工期不予順延,情節(jié)嚴重的,甲方有權(quán)終止合同。
八、機具的控制:甲方提供垂直運輸機械,其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求:工人必須持證上崗,進工地前必須經(jīng)過安全教育培訓操作,必須按照國家安全施工規(guī)范標準要求施工,禁止違章作業(yè),否則出現(xiàn)工傷事故,全部由乙方負責。
十、違約責任:
2、乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的建筑物及設施,如造成損失照價賠償。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
十一、其他約定:
1、乙方應自覺愛護甲方施工現(xiàn)場內(nèi)的機械、工器具等其他財產(chǎn)且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任,如有破壞將追究其相關責任,工作完成后需及時清理場地;做到在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料,合理利用材料,杜絕浪費,如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結(jié)算中扣除。
2、其它未盡事宜,甲、乙方隨時協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,作為本合同附件。
3、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,本合同自簽訂之日起至結(jié)束內(nèi)有效,待工程結(jié)束后自動作廢。
甲方:??????????????????????????乙方:
法定代表人或委托人:????????????法定代表人或委托人:
工程施工承攬合同篇五
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況。
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條承包期限、用途。
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式。
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
a分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
b一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金。
1.甲方應承擔的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用,由甲方負擔。
(2)__________________________。
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保),乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________。
第六條酒店房屋修繕與使用。
1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外),其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應積極協(xié)助配合。
b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的,乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設備,設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任。
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租。
1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條合同的變更、解除與終止本合同。
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設施,嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務,嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收。
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的,應于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應于承包期滿后,將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。
第十一條違約責任。
1.甲、乙雙方應全面實際履行本合同,不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用,每逾期一天,則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿,乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險。
在承包期限內(nèi),乙方應以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
工程施工承攬合同篇六
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就甲方_____________________施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含___________。
二、工程概況:
1、工程名稱:_____________________。
2、工程地點:_____________________。
3、工程施工范圍:___________和___________。
三、工程價格:___________元平方米,___________部分___________元平方米___________面積按實際測量為主等等,自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工___月___日。
四、工程款的支付時間、方式:工程完成前付清工程款的___%,尾款__年___月___日內(nèi)結(jié)清。
五、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工,負責保證工程質(zhì)量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
六、甲方負責辦理——或提供些___________。
如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。
七、工程施工期間,甲方所有——提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并___________。
八、未盡事宜,雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
工程施工承攬合同篇七
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間:
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳戶:承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
廣告業(yè)務員證號:
開戶銀行:
帳戶:
工程施工承攬合同篇八
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容。
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經(jīng)協(xié)商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結(jié)算。
三、甲方責任。
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關系。
4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任。
1、乙方負責組織施工隊進入施工現(xiàn)場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式。
乙方進行,撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程,簽訂以下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容:
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期:
1、開工日期:本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、工程合同價款:
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結(jié)算。
四、承建方式。
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料,必須經(jīng)雙方共同確認方可進行施工。
3、施工期間甲方負責乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:
1、本工程無預付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:支付次數(shù)分三次支付。
1、四角亭亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
3、工程全部完工后三個月內(nèi),付工程總費用(總價,包括業(yè)主認可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業(yè)主認可的簽證、變更費用)10%為質(zhì)保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為3.41%)。
六、工程質(zhì)量要求:
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、工程竣工驗收結(jié)算:
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。
八、延期違約責任:
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。
九、質(zhì)保內(nèi)容。
質(zhì)保內(nèi)容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限。
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期,質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算,期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:
1、施工期間,甲方因故進行修改調(diào)整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經(jīng)甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調(diào)整的費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實各項安全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現(xiàn)場工地的關系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡,協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止:本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協(xié)商解決??裳a簽有關協(xié)議,補簽有關協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
簽名:(甲方)簽名:(乙方)。
簽訂日期:簽訂日期:
工程施工承攬合同篇九
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī),簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止,合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中,月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方于次月日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權(quán)利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權(quán)利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導,以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發(fā)生各種費用。
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制,做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份,本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件:工作范圍及工作標準。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人法定代表人。
或委托代理人:或委托代理人:
年月日年月日。
簽訂地點:。
工程施工承攬合同篇十
甲方:______________(以下簡稱甲方)。
乙方:______________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)投標、議標、定標,________將其所屬的___________礦_____井交由__________進行施工生產(chǎn)總承包。
為明確甲乙雙方的經(jīng)濟關系和責任,遵照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》等有關法規(guī)和有關安全、技術規(guī)定,以及自治區(qū)、地、市有關礦業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、施工、安全方面的規(guī)定、條例,在遵法守紀、平等互利、精誠合作的基礎上,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下合同條款,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、總則。
1.工程名稱及內(nèi)容。
1)工程名稱:______________________采拓工程。
2)工程內(nèi)容:______________________________。
2.承包方式。
1)乙方以包施工、包生產(chǎn)、包設備、包設施、包材料、包人工的大承包形式對甲方項目進行施工生產(chǎn)總承包。
2)乙方對承包甲方的工程項目不得進行轉(zhuǎn)包或變相轉(zhuǎn)包。
3)乙方必須直接負責實施礦山施工生產(chǎn)的行政管理、設備(設施)管理、安全管理、安全教育(培訓),不允許“以包代管”。
3.施工、生產(chǎn)方式。
1)乙方按照甲方的生產(chǎn)、施工計劃和工程施工設計方案、采礦質(zhì)量要求以及有關安全技術要求進行工程施工和采礦生產(chǎn)作業(yè)。
2)乙方對甲方的生產(chǎn)、施工計劃和工程施工設計方案一經(jīng)簽字,即視為認可,不得自行變更,并負有施工生產(chǎn)責任和安全責任。
4.工程單價(見附表)。
1)表中未涉及的工程項根據(jù)實際需發(fā)生工程量,比照表中同類工程單價進行計算。
2)除另行要求外,其他設備、材料、制作均含在表中單價內(nèi),不再單獨計算。
3)屬于安全檢查特別要求的安全整改支護工程,根據(jù)實際發(fā)生材料量,甲方承擔_____,乙方承擔_____。由于乙方原因進行安全整改所發(fā)生的工程量,其費用由乙方自行負責。
4)經(jīng)甲方認可的厚度小于_____的需采礦體和已采礦房的殘采作業(yè),甲乙雙方另行協(xié)商采礦單價。
5)地表設施、設備、建設等,包括堆礦場、擋墻等,均由施工方自行解決,甲方不予負擔。
二、生產(chǎn)計劃的制定和施工要求。
1.生產(chǎn)計劃的制定。
1)年計劃的制定:每年______月底,由甲方向乙方提供下年度生產(chǎn)計劃,作為雙方下年度施工生產(chǎn)計劃的控制依據(jù)。
2)月計劃的制定:在保障年度計劃完成的總前提下,由甲方綜合考慮制定月計劃。雙方在每月各自生產(chǎn)調(diào)度會后,及時召開甲乙方礦山工作協(xié)調(diào)會,以確定下月礦山生產(chǎn)計劃、施工計劃。
3)因甲方原因不能保障月計劃的完成,甲乙雙方可根據(jù)實際情況商榷,由甲方對月計劃進行調(diào)整。乙方無權(quán)對月計劃進行私自調(diào)整。
2.生產(chǎn)施工要求。
1)生產(chǎn)礦量要求:按當月生產(chǎn)計劃執(zhí)行。
2)礦石塊度要求:由乙方控制進入選廠礦石塊度不得超過_________,超標礦石不予計價。
3)采礦要求:乙方根據(jù)甲方要求在符合安全技術條件下進行開采。
4)工程施工要求:乙方按照甲方制定的合理的工程設計方案、技術要求、時間要求進行施工。
三、甲方責任、權(quán)利和義務。
1.甲方委派礦山管理人員進駐礦山,依照有關規(guī)定對礦山的采拓施工、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量、安全進行全面監(jiān)督管理,并代表甲方行使權(quán)力、責任和義務。
2.負責編制單體采拓工程方案、施工設計,在施工前5天向乙方提供,并在乙方簽收后及時下達施工通知。
3.甲方在單體工程設計中必須明確回采量、回采率、貧化率、出礦最低品位等各項技術指標。
4.負責對乙方工程施工、生產(chǎn)進度和質(zhì)量的檢查、驗收。
5.協(xié)助乙方做好礦山安全生產(chǎn)工作,并有權(quán)督促、檢查乙方進行安全整改。
6.負責按月結(jié)算合格工程款項。
7.甲方對乙方在生產(chǎn)、施工過程中出現(xiàn)的違章、違規(guī)作業(yè)和不符合有關規(guī)范和規(guī)定要求的質(zhì)量、技術、安全等問題,有責令停工、停崗、整改或按合同有關規(guī)定進行處罰的權(quán)力。
8.負責保障乙方能夠連續(xù)施工的基本條件。
9.甲方礦山管理人員的調(diào)整,應及時向乙方書面通知。
四、乙方責任、權(quán)利和義務。
1.負責礦山施工、生產(chǎn)、生活的內(nèi)部管理,自行解決生產(chǎn)生活所需設備、設施、物資材料、人員、運輸?shù)取?/p>
2.乙方接到甲方的單體工程方案、施工設計后,3天內(nèi)給予提出異議或簽收。否則,對影響施工生產(chǎn)責任負責。
3.負責施工質(zhì)量、施工進度、生產(chǎn)質(zhì)量以及生產(chǎn)、施工計劃的完成,配合并接受甲方管理人員的現(xiàn)場檢查、指導。
4.對井口堆礦質(zhì)量負責,不同質(zhì)量礦石和渣石按甲方要求分類堆放。礦渣分離,不得混堆。并對未拉運礦石的保管負責,不得發(fā)生丟失、污染、混雜。
5.負責礦房房壁的加固、支護處理,防止圍巖廢石塌落混入。負責井壁、想到的加固、支護處理,防止塌方、片幫造成安全事故。
6.配合甲方在礦山的地測采技術工作和探礦工作,協(xié)助解決甲方技術工作和探礦工作所需,期間所發(fā)生的使用人工費由乙方承擔,大宗材料費(按市場價計),由甲方承擔。
7.乙方對甲方所下達的各項通知書須簽字簽收,并負責保障連續(xù)施工的基本條件。
8.對甲方違章的通知書,乙方有拒絕的權(quán)利,并及時提出理由和修改意見。在礦山不能解決的問題,及時上報雙方公司協(xié)調(diào)解決。
9.乙方礦山管理人員、技術人員、施工人員的調(diào)整、主要設備的更換,應及時向甲方書面通知。
五、安全生產(chǎn)、安全施工責任。
1.甲方負責督促乙方做好礦山安全管理、安全檢查、安全教育等工作,乙方負責礦山安全管理、安全檢查、安全教育、安全設施、礦山救護等礦山安全工作的具體實施,并建立健全礦山安全保障機構(gòu)、設備、設施、人員。
2.乙方在礦山必須配備齊全并持有資格證的安全管理人員,建立完整的細致的安全管理制度和實施辦法,保證所有特種工持證上崗。
3.對甲方下達的符合安全生產(chǎn)規(guī)定的有關安全整改通知書,乙方必須無條件簽收,并付諸于行動。
4.乙方必須依照國家法規(guī)與下屬所有員工簽訂勞動合同,按有關規(guī)定為員工進行相應保險。保險金由乙方負責,若發(fā)生傷殘亡事故,由乙方負責處理,并承擔保險賠付金以外的其他費用。
5.乙方在施工生產(chǎn)過程中因乙方原因所發(fā)生的一切人身事故、工程事故、生產(chǎn)事故、設備事故均由乙方負責,與甲方無關。
6.甲方人員下井前須通知乙方,并服從乙方現(xiàn)場管理人員的合理安排。因乙方原因造成甲方人員的人身安全由乙方負責。
7.甲方人員下井檢查過程中,乙方管理人員必須陪同。
六、生產(chǎn)月工程驗收、生產(chǎn)驗收、安全檢查辦法。
1.每月在甲方財務結(jié)算日前(每月______日)由甲方組織并會同乙方人員對工程量、工程質(zhì)量、出礦量、出礦質(zhì)量進行驗收,同時對安全管理、安全施工、安全生產(chǎn)進行系統(tǒng)檢查。驗收前甲乙雙方確定參加驗收人員名單,驗收后所有參加驗收人員在驗收單上簽字。
2.對不合格的工程項當月不予驗收,乙方負責返工合格后在次月一并驗收,返工費用自負。
3.乙方未按照甲方要求進行施工所造成工程浪費或報廢,其費用由乙方自行負責。由此對甲方的工程安排、采礦計劃、施工進度造成影響,則對乙方進行經(jīng)濟處罰。
4.沒有施工通知書的工程和超出施工通知書的工程不予驗收。
5.出礦量的驗收:以乙方出礦(含工程礦量)車數(shù)折合噸量計算或以實地測量計算礦量進行驗收,作為甲方月生產(chǎn)計劃的控制依據(jù)和對乙方生產(chǎn)計劃完成與否的驗收,不作為結(jié)算依據(jù)。
6.安全檢查執(zhí)行“一票否決”制,凡安全檢查不合格,對當月所有工程量、生產(chǎn)量暫不予結(jié)算,待整改合格后再行結(jié)算。
7.工程驗收單、安全檢查表一式兩份,甲乙雙方簽字后各持一份,作為結(jié)算依據(jù)。
七、結(jié)算、付款辦法。
1.工程量以驗收單結(jié)算工程費用。
2.出礦量以當月礦石拉運到甲方選廠,按過磅實際量進行結(jié)算。
3.由于甲方原因不能將當月礦石運出,按驗收出礦量的______給乙方進行預結(jié)算。由于其他客觀原因造成當月礦石不能運出,按驗收出礦量的_____給乙方進行預結(jié)算。
4.附有安裝項目的未安裝完成的單項工程暫按掘進量的_____進行預驗收,待完工后一次性驗收。
5.月結(jié)算日為當月______日—次月______日,結(jié)算當月工程施工、出礦生產(chǎn)等費用;年結(jié)算日為______月______日—次年1月20日,進行當年工程施工、出礦生產(chǎn)等費用的總決算。
6.當月工程施工費用結(jié)算額按_____由甲方向乙方及時支付,剩余______在年終結(jié)算后一次性給予支付。
7.結(jié)算額的支付乙方須出具正式稅務發(fā)票。
8.工程礦的結(jié)算:如果乙方承擔采準工程施工費用,工程礦計算在乙方總出礦量中;如果甲方承擔采準工程施工費用,工程礦則從乙方出礦量中按月扣除。
八、甲乙雙方對保障生產(chǎn)計劃完成、保障生產(chǎn)質(zhì)量、保障安全生產(chǎn)的約定。
1.乙方將所承包礦山屬于乙方的井上所有主要設備、設施作為施工生產(chǎn)和安全生產(chǎn)的抵押保證,其產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)歸乙方所有。
2.凡因乙方安全問題造成的停工,停工一天對乙方罰款_______元。安監(jiān)部門要求的停工除外。
3.凡因乙方原因?qū)U石倒入礦堆,按每噸_____元計算對乙方進行罰款,并由乙方負責將廢石挑出。
4.乙方?jīng)]有及時處理礦房壁或及時支護采場而發(fā)生圍巖混入的廢石,乙方負責人工挑揀,如由甲方安排人工挑揀,其費用由乙方支付。特殊地質(zhì)因素除外。
5.在甲方設計的開采范圍中,在采礦時不能剔除的夾石中的蝕變巖石,甲方負責人工挑揀,如由乙方安排人工挑揀,其費用由甲方支付。
6.凡因乙方原因造成出礦品位達不到甲方最低要求或造成開采貧化率____以上,對所采出的礦石量不予結(jié)算。
九、違約責任。
1.凡違反本合同條款均屬違約,由違約方向守約方支付直接經(jīng)濟損失和其他經(jīng)濟賠償。若甲乙雙方協(xié)商后更改的條款不屬違約,但須有補充協(xié)議。
2.因乙方原因連續(xù)3個月不能完成計劃生產(chǎn)任務,甲方有權(quán)中止或解除合同,其直接經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。
3.甲方因故拖延向乙方付款,每拖延一天按欠付款額的_____向乙方支付滯納金。若甲乙雙方協(xié)商約定的延付則不屬違約。
4.乙方因故中止或解除合同,須提前一個月書面通知甲方,甲乙雙方暫停結(jié)算,待甲方在一個月內(nèi)尋找新的承包方來接替乙方工作后再行結(jié)算。
5.甲方因故需中止或解除合同,須提前一個月書面通知乙方,一個月后,無論甲方是否找到接替方,乙方均可自行撤工,甲方給予乙方結(jié)算所有已經(jīng)形成的、經(jīng)雙方驗收合格的工程施工、采礦生產(chǎn)費用。在合同中止或解除生效后,如屬于乙方的井上設備和設施,甲方有租賃或購買的優(yōu)先權(quán),其辦法另行協(xié)商。
6.因不可抗力致使工程施工和生產(chǎn)經(jīng)營無法進行,不屬違約范疇。
十、合同附件。
1.工程合同單價表。
十一、附則。
1.本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,或簽訂補充協(xié)議。
2.與本合同相關的補充協(xié)議、附件,均與本合同具同等法律效力。
3.本合同雙方簽字蓋章后即可生效,有效期___年,自_____年__月__日起,至____年__月__日止。合同期滿后,在同等條件下甲方優(yōu)先與乙方續(xù)訂合同。如因故未簽訂新合同,即仍延續(xù)本合同執(zhí)行。
4.本合同一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份,具同等法律效力。
工程施工承攬合同篇十一
一.工程名稱:
________________________________________。
對外墻滲水進行維修施工。
三.施工質(zhì)量標準及要求:
1.施工質(zhì)量必須達到合格(無滲漏),經(jīng)甲方或質(zhì)量部門驗收,達不到質(zhì)量標準,應立即返修,其材料費、人工費用由乙方自行承擔。
2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責任和義務:a.甲方的責任和義務:
1.甲方應根據(jù)有關規(guī)定,為乙方提供安全可靠的'施工現(xiàn)場。
2.甲方有權(quán)對乙方的施工進行監(jiān)管。
3.甲方應按合同規(guī)定及時辦理工程費用的結(jié)算、付款。
4.因乙方責任造成的質(zhì)量安全事故和延誤工期,其經(jīng)濟損失由乙方承擔,甲方可按損失情況扣除相應費用。
b.乙方的責任何義務:
1.乙方員工進入現(xiàn)場時,應遵守甲方公司的內(nèi)部企業(yè)管理制度。
2.乙方必須嚴把質(zhì)量安全生產(chǎn)關,因此次施工涉及高空作業(yè),施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品,杜絕任何安全事故的發(fā)生。
3.乙方應組織好文明施工,并搞好施工場地內(nèi)的清潔衛(wèi)生工作。
五.工程款結(jié)算方法和驗收標準:
1.工程款結(jié)算方法:經(jīng)雙方協(xié)商,本次施工總費用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分,在工程完成后的___天內(nèi)付清。
2.驗收標準:以無滲漏為驗收標準。
六.雙方協(xié)商的其它條款:________________________________。本合同壹式貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
甲方蓋章:
乙方蓋章:___。
_____年____月____日。
________年____月____日。
工程施工承攬合同篇十二
甲方:
乙方:
依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,甲乙雙方在平等、互利互惠的基礎上,就本工程施工承攬事宜達成以下協(xié)議。
第一條合作事項。
1、乙方負責為甲方承攬???工程施工總承包業(yè)務,協(xié)助甲方與建設單位河北筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司簽訂施工總承包合同和入場事宜并協(xié)調(diào)筑堅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司平山分公司按照施工總承包合同相關條款及時將工程進度款支付于甲方。
2、甲方負責按照本協(xié)議相關條款支付乙方中介費用。
第二條中介費用及支付方式。
1、中介費用為書香苑11#、12#樓工程總價的1.2%。
2、甲方根據(jù)建設單位每次實際支付給甲方工程進度款。
甲方扣除稅金后按比例支付給乙方中介費。
3、甲方每次收到建設單位進度款后10日內(nèi)支付乙方中介費。
4、甲方與建設單位簽訂施工總承包合同及入場后10日內(nèi),
甲方先行支付乙方5萬元誠意金,待甲方第一次支付乙方中介費時扣除。
第三條協(xié)議的生效。
本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各一份,雙方簽字蓋章后即生效。
第四條協(xié)議解除。
本協(xié)議在建設單位支付完甲方工程款,甲方支付完乙方中介費后自然解除。
第五條爭議解決。
雙方若發(fā)生爭議先行協(xié)商解決,協(xié)商不成可選擇仲裁或上訴解決。
甲方:乙方:
電話:電話:。
身份證號:身份證號:
日期:年月日日期:年月日
工程施工承攬合同篇十三
承攬合同(半成品)
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
6.驗收標準、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱(蓋章)(蓋章)
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
(蓋章)(蓋章)
工程施工承攬合同篇十四
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書,經(jīng)標價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
工程施工承攬合同篇十五
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守.
1.用定作方原材料完成工作.定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換.
2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商.
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品.
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等.
總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清.(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商.保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明.
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的,按約定的方法計算.)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限______
1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金.承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金.
2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還.等等.
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償.
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失.
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收.
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金.
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失.
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任.
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任.
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失.
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失.
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失.
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金.
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用.
第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失.
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份.
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
年 月 日
工程施工承攬合同篇十六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程施工承攬合同篇十七
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
工程施工承攬合同篇十八
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)。
代表人:(簽名)。
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。
帳號:
乙方:××縣百貨公司。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行。
帳號:
工程施工承攬合同篇十九
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
工程施工承攬合同篇二十
委托方(甲方):承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為:______________________________________________,乙方在設計完成后,需經(jīng)甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設計費金額相等。
由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應雙倍返還定金,還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
簽定日期:___________
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18202609.html】