合同是明確雙方義務(wù)和權(quán)利的法律文書(shū)。如何編寫(xiě)一份完善的合同是每個(gè)合同參與者都應(yīng)該關(guān)注的問(wèn)題。范文中的合同案例涵蓋了各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域,你可以選擇與你需求相符的進(jìn)行參考。
承攬的合同樣本篇一
定做方:(稱(chēng)甲方)承攬方:(稱(chēng)乙方)。
根據(jù)《xxx合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.h(400~800)×200×6×。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類(lèi)推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車(chē)由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代理人:委托代理人:聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
賬號(hào):賬號(hào):
承攬的合同樣本篇二
根據(jù)《xxx民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品。
品名:__________貨號(hào):__________面料:__________。
顏色:__________尺碼:__________。
第二條服裝數(shù)量。
1、計(jì)量單位:__________。
2、數(shù)量:__________。
第三條原材料的提供。
由甲方提供原材料,具體見(jiàn)下:
材料名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量:__________________。
第四條服裝質(zhì)量。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報(bào)酬。
1、加工單價(jià):__________。
2、總金額(元):__________。
第七條包裝方式。
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付。
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________。
第九條服裝驗(yàn)收。
1、驗(yàn)收期間:_________。
2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對(duì)于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預(yù)付貨款。
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報(bào)酬結(jié)算。
第十二條留置權(quán)。
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任。
1、甲方的違約責(zé)任。
(1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬的合同樣本篇三
定作方(下稱(chēng)“甲方”):
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量:
第二條加工成品質(zhì)量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料、設(shè)計(jì)方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計(jì),經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價(jià)款:
第六條付款方式:乙方將定作物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后,按實(shí)際驗(yàn)收合格的數(shù)量支付該批次全部?jī)r(jià)款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當(dāng)提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式。
2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運(yùn)到甲方辦公地點(diǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)制作或安裝的,乙方應(yīng)當(dāng)派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。運(yùn)輸、裝卸及安裝費(fèi)包含在合同價(jià)款中,甲方不另行支付。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式。
1.定作產(chǎn)品運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后,甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對(duì)使用后才能夠檢測(cè)產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對(duì)不合格的原材料;。
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案或圖紙;。
3.有權(quán)要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;。
4.應(yīng)當(dāng)按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1.有權(quán)要求甲方支付價(jià)款;。
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;。
3.應(yīng)當(dāng)按時(shí)交付定作產(chǎn)品;。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和安裝,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;。
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
第十一條違約責(zé)任。
一、甲方的違約責(zé)任。
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)承擔(dān)針對(duì)變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價(jià)款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款‰的違約金。
二、乙方的違約責(zé)任。
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價(jià)‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他。
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá),任何一項(xiàng)通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá),盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方。任何一項(xiàng)通知及書(shū)面材料在送達(dá)時(shí)接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn),否則送達(dá)方有權(quán)申請(qǐng)公證送達(dá),由此產(chǎn)生的費(fèi)用由接收方承擔(dān)。
第十三條其它約定。
承攬的合同樣本篇四
乙方:
一、承包范圍與單價(jià)。
二、甲方職責(zé):
1、甲方按時(shí)支付進(jìn)度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套,并進(jìn)行技術(shù)交底。
3、甲方負(fù)責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標(biāo)高及水準(zhǔn)點(diǎn),甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線。
三、乙方職責(zé):
1、嚴(yán)格按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理,服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成施工內(nèi)容,確保工程工期。
四、付款方式:
4、工程實(shí)體完工支付結(jié)算總價(jià)的95%,5%余款于年月日前一次性付清。
五、其它:
補(bǔ)充事項(xiàng):
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人:承包人:
簽章:簽章:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:日期:
承攬的合同樣本篇五
4、承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝。(包人工,包機(jī)械)。
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護(hù)各類(lèi)安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)等)。
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止。
合同。
由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付。
此工程總造價(jià)為元,在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十,合計(jì)元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計(jì)元,留取百分之十的質(zhì)保金,元,一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更。
1、工程設(shè)計(jì)變更。
1、施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方承擔(dān),延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長(zhǎng)延誤的工期。
八、材料、機(jī)械。
8.1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計(jì)方案和國(guó)家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,對(duì)與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級(jí)大六角高強(qiáng)螺栓。
8.2、乙方自購(gòu)材料的裝、卸、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均乙方承擔(dān)。
8.3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工。
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴(yán)格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應(yīng)保證施工場(chǎng)地不受外界部門(mén)或人員的干擾。
十、安全責(zé)任。
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項(xiàng)安全管理。
規(guī)章制度。
4、嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時(shí)整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應(yīng)盡力施救,同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),以便有關(guān)部門(mén)進(jìn)行堪察。
6、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任:
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費(fèi)用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗(yàn)收。
1、本工程質(zhì)量目標(biāo):乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工,隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗(yàn)。
3、乙方對(duì)自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé),必須符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗(yàn)工程不合格或未達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行返工、返修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂,乙方應(yīng)無(wú)條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標(biāo)。
1、乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,按照甲方要求對(duì)工人實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2、乙方必須派專(zhuān)人清理施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)的整潔,做到無(wú)垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)。
甲方的責(zé)任。
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書(shū)面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗(yàn)收合格并交付甲方后,甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗(yàn)收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任。
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護(hù)公共設(shè)施及設(shè)備,若損壞則照價(jià)賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計(jì)劃安排,參加甲方組織的安全例會(huì),施工中堅(jiān)決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時(shí)向甲方報(bào)告并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗(yàn)收。
1、工程具備驗(yàn)收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。
2、甲方收到工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成的修改費(fèi)用。
十五、違約金。
1、如乙方的施工進(jìn)度,工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,同時(shí)甲方對(duì)乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期,質(zhì)量要求時(shí),甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊(duì)伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質(zhì)量目標(biāo)。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭(zhēng)端,雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題,盡量避免爭(zhēng)議或糾紛。如果發(fā)生爭(zhēng)議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭(zhēng)議,首先由雙方的上級(jí)主管部門(mén)調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對(duì)調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無(wú)法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請(qǐng)本工程所在工商行政管理部門(mén)關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它。
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:(章)乙方:(章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
帳戶名:帳戶名:
帳號(hào):帳號(hào):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
協(xié)議簽訂日期:年月日
共
2
頁(yè),當(dāng)前第。
2
頁(yè)
1
2
承攬的合同樣本篇六
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時(shí)間:年月日。
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量。
名稱(chēng)、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)。
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
數(shù)量質(zhì)量。
提供日期
消耗定額。
名稱(chēng)型號(hào)單位。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫(xiě))元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:
居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開(kāi)戶銀行:
開(kāi)戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)。
賬號(hào):
賬號(hào):
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門(mén):
印制單位:
承攬的合同樣本篇七
甲方(定作人):
地址:
代理人:
乙方(承攬人):_________產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司。
地址:
代理人:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著誠(chéng)實(shí)信用的原則,現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目名稱(chēng)及服務(wù)內(nèi)容。
1、________工業(yè)設(shè)計(jì)。
(1)外觀造型設(shè)計(jì);
(2)彩色及絲印等設(shè)計(jì);
(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
(4)手板、模具加工及生產(chǎn)樣機(jī)制造過(guò)程的跟進(jìn)和質(zhì)量控制。
二、設(shè)計(jì)要求及項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度。
1、設(shè)計(jì)要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件;
2、項(xiàng)目各個(gè)階段工作完成時(shí)間,參照《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度表》;
3、工作時(shí)間不包含周日、周六下午及國(guó)家法定節(jié)假日(如五一、十一、春節(jié)等),不包含甲方評(píng)審和確認(rèn)時(shí)間。
4、乙方全新設(shè)計(jì)項(xiàng)目以收到甲方填寫(xiě)好的《設(shè)計(jì)需求表》和冰果甲方書(shū)面確認(rèn)的硬件資料之日開(kāi)始算起,硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、所有硬件的3d文件,相關(guān)借口及附件的規(guī)格書(shū),操作界面(包括顯示器、操作按鍵)定義等。
4、在合同執(zhí)行過(guò)程中,前一階段的成果得到甲方書(shū)面確認(rèn)后,乙方才會(huì)安排項(xiàng)目下一階段的工作。
5、《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度表》中的外觀設(shè)計(jì)時(shí)間為乙方第一次提交id方案的時(shí)間,如第一次提交方案未獲得甲方確認(rèn)火災(zāi)設(shè)計(jì)過(guò)程中,由于機(jī)房變更硬件或者設(shè)計(jì)要求等,則項(xiàng)目進(jìn)度順延,新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)雙方協(xié)商確定。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成。
1、提交造型效果圖、表面處理說(shuō)明文而建、絲印文件;
2、提交三位結(jié)構(gòu)電子文件,加工分類(lèi)表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件(只標(biāo)注重要的檢驗(yàn)尺寸,以及開(kāi)模所需要的必要尺寸)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
3、提交整機(jī)裝配材料清單(需要甲方配合)。
四、項(xiàng)目費(fèi)用及付款方式。
本協(xié)議所涉及的項(xiàng)目費(fèi)用為人民幣(大寫(xiě))____________________元(小寫(xiě)__________元),此費(fèi)用只包括合同條款第一項(xiàng),第二款的服務(wù)內(nèi)容,提交第3項(xiàng)的成果形式。其他費(fèi)用如:手板、模具的加工及調(diào)色費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。項(xiàng)目費(fèi)用按下列方式支付:
1、合同簽字生效的同時(shí),甲方支付項(xiàng)目費(fèi)用的______%(人民幣_(tái)______元),作為預(yù)付款。
2、外觀造型效果圖通過(guò)甲方評(píng)審后三日內(nèi),甲方再支付項(xiàng)目費(fèi)用的______%(人民幣_(tái)______元)。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成,甲方支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的______%(人民幣_(tái)______元);款項(xiàng)到賬一個(gè)工作日內(nèi),乙方向甲方提交全套正式開(kāi)模文件。
4、模具驗(yàn)收或試產(chǎn)________后三日內(nèi),支付余款。
5、如果提交的方案,甲方選擇超過(guò)一款以上,并獲得其知識(shí)產(chǎn)權(quán),甲方須就多選的每個(gè)方案支付設(shè)計(jì)費(fèi)用________元,付費(fèi)方式為:外觀設(shè)計(jì)去人付______%,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成,提交所有設(shè)計(jì)后一日內(nèi),甲方再支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的_____%;模具驗(yàn)收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責(zé)任和義務(wù)。
1、乙方為甲方安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進(jìn)三個(gè)階段,項(xiàng)目啟動(dòng)后向甲方提供項(xiàng)目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時(shí)向甲方角度設(shè)計(jì)方案及其他工作成功,并接受甲方對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應(yīng)確認(rèn)設(shè)計(jì)要求,提供基本的實(shí)際資料,并對(duì)前期的設(shè)計(jì)舒服進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。
4、甲方有義務(wù)在乙方設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程中提供必要的配合,并對(duì)乙方提交的設(shè)計(jì)方案及其他工作成果進(jìn)行審定,對(duì)每一階段的成果給予書(shū)面確認(rèn)。
5、甲方應(yīng)能理解設(shè)計(jì)的復(fù)雜性,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中可能的設(shè)計(jì)局部或細(xì)節(jié)調(diào)整和因此帶來(lái)的模具調(diào)整給予支持。
6、甲方應(yīng)按照本合同規(guī)定,按時(shí)向乙方支付費(fèi)用。
六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設(shè)計(jì)所陳勝并最終由甲方確認(rèn)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及包括專(zhuān)利權(quán)在內(nèi)的其他相關(guān)所有權(quán)利在項(xiàng)目費(fèi)用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務(wù)。
3、保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責(zé)任。
4、因甲方的元嬰導(dǎo)致本協(xié)議所議項(xiàng)目取消或者計(jì)劃改變,乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費(fèi)用。
九、項(xiàng)目合作過(guò)程中,雙方往來(lái)的技術(shù)文件,在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。
十、雇傭約定。
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi),雙反怪不得直接或者間接聘用對(duì)方任何職員,并且不得勸說(shuō)或者誘使他們終止與對(duì)方的雇傭關(guān)系,如有違反本限制,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償相當(dāng)于此雇員在違反此規(guī)定錢(qián)12個(gè)月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,可以向__________法院提起訴訟。
十二、項(xiàng)目結(jié)束后,乙方開(kāi)具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效,合同本人一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日。
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
________年___月___日。
承攬的合同樣本篇八
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時(shí)保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條總則。
一、工程名稱(chēng):xxxxx大廈空調(diào)管道改造工程。
二、工程地點(diǎn):xxxxx大廈地下室。
四、承包方式:包工包料。
五、工程造價(jià):本工程全部按圖施工,工程預(yù)算一次性包死造價(jià)為人民幣_(tái)_______元(各單項(xiàng)工程造價(jià)及所用的施工主材詳見(jiàn)工程項(xiàng)目及主材一覽表),施工過(guò)程中工程量如有變更,乙方仍應(yīng)保質(zhì)保量地完成工程,但工程造價(jià)不予調(diào)整。
第二條在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
一、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
二、因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;。
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條施工準(zhǔn)備。
一、甲方在開(kāi)工前清除施工場(chǎng)地范圍內(nèi)可能影響正常施工的障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場(chǎng)地);解決施工用水源、電源;解決項(xiàng)目部辦公地、施工人員休息等生活簡(jiǎn)易設(shè)施。應(yīng)于____年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計(jì)圖紙____份;組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)交底。
二、乙方在開(kāi)工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究并提供施工草圖,參與設(shè)計(jì)交底;編好施工圖預(yù)算;負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;進(jìn)行施工場(chǎng)地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時(shí)設(shè)施,安排施工總進(jìn)度計(jì)劃,儲(chǔ)備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準(zhǔn)備。
第四條物資供應(yīng)。
一、本合同全部所需材料按下列第()項(xiàng)供應(yīng)方式辦理:
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購(gòu)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)或指定的加工地點(diǎn);。
二、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由甲方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨及加工,引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)商品檢驗(yàn)(在施工現(xiàn)場(chǎng)加工的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應(yīng)部門(mén)的規(guī)格品種或材質(zhì)不能滿足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時(shí),應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關(guān)手續(xù)后實(shí)行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價(jià)差及加工費(fèi),由負(fù)責(zé)供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。
四、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)必須驗(yàn)證,如無(wú)證明,須經(jīng)試驗(yàn)合格方準(zhǔn)使用,其試驗(yàn)費(fèi)應(yīng)由負(fù)責(zé)供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。
五、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無(wú)法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負(fù)擔(dān)。
第五條工程款結(jié)算。
一、本合同全部工程造價(jià)的結(jié)算方式,按下列第()項(xiàng)辦理:
1.以施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算;。
3.按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單方造價(jià)包干,包干范圍以外的費(fèi)用另按有關(guān)規(guī)定調(diào)整包干造價(jià);。
4.包工不包料工程,按包工預(yù)算定額或人工費(fèi)包干辦法結(jié)算;。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應(yīng)在____日內(nèi)按工程造價(jià)總額____元的____%一次撥給乙方備料及施工費(fèi)。工程進(jìn)行期間,甲方應(yīng)審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計(jì)月(季)報(bào)表,并據(jù)此撥給工程進(jìn)度款。工程未竣工驗(yàn)收前,可預(yù)留工程總造價(jià)的____%的尾款,待工程竣工驗(yàn)收后全部付清(基本建設(shè)投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門(mén)的規(guī)定辦理)。不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
第六條施工與設(shè)計(jì)變更。
二、在組織施工中,要堅(jiān)持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì),如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運(yùn),勞動(dòng)力、機(jī)械調(diào)遷等損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān):
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對(duì)在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運(yùn),機(jī)械二次進(jìn)場(chǎng)等損失,均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
四、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收,并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書(shū)面通知甲方和設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)。如甲方與設(shè)計(jì)單位未屆時(shí)參加,乙方可自行檢查驗(yàn)收,并應(yīng)作好記錄,甲方應(yīng)予承認(rèn)。如甲方以后提出檢查時(shí),檢查結(jié)果不符合要求者,其檢查費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),符合要求者,其檢查費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
五、在組織施工過(guò)程中,如遇特殊情況,甲方對(duì)某個(gè)單項(xiàng)工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時(shí),因此所增加的各項(xiàng)施工費(fèi)用,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān),在組織施工前,甲乙雙方應(yīng)辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修。
一、乙方在單項(xiàng)工程竣工前____日,應(yīng)將驗(yàn)收日期以書(shū)面形式通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,如甲方不能按期參加驗(yàn)收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗(yàn)收日期,但甲方必須承認(rèn)乙方的竣工時(shí)間。甲方推遲驗(yàn)收,其間所發(fā)生的管理費(fèi)和各項(xiàng)損失均由甲方負(fù)擔(dān),并償付逾期違約金,違約金計(jì)算辦法。________________。
二、竣工工程經(jīng)檢驗(yàn)合格,從驗(yàn)收之日起____天內(nèi)乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗(yàn)收工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
三、某項(xiàng)工程中之單項(xiàng)工程如需單獨(dú)移交甲方,以便由另一施工單位進(jìn)行施工,在移交時(shí)甲乙雙方應(yīng)辦理中間驗(yàn)收手續(xù),作為竣工工程驗(yàn)收之依據(jù)。
四、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)不合格須返工或修理補(bǔ)做的部分,雙方在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)議定修補(bǔ)措施和期限,由乙方在規(guī)定期限內(nèi)完成,完成后經(jīng)驗(yàn)收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可作減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗(yàn)收以國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí),乙方應(yīng)向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關(guān)手續(xù)和其他洽商記錄;。
2.隱蔽工程驗(yàn)收記錄和中間交工驗(yàn)收記錄;。
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應(yīng)盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設(shè)計(jì)單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收____天內(nèi),應(yīng)將竣工工程結(jié)算件送交甲方進(jìn)行審定,甲方接到竣工結(jié)算件后應(yīng)在____天內(nèi)審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結(jié)算,建設(shè)銀行據(jù)此撥款。
八、工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的土建工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,采暖工程保修第一個(gè)采暖期。在保修期間,確因施工責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)修理,并負(fù)擔(dān)全部修理費(fèi)用。
第八條獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰與仲裁。
一、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下提出修改設(shè)計(jì)的合理化建議,經(jīng)甲方和原設(shè)計(jì)單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設(shè)計(jì)單位。
二、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗(yàn)收合格日期計(jì)算,每逾期一天,應(yīng)按該項(xiàng)工程的預(yù)算造價(jià)(包工不包料工程按預(yù)算人工費(fèi)計(jì)算),由乙方償付給甲方萬(wàn)分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬(wàn)分之____的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)金由甲方收益中開(kāi)支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無(wú)資金來(lái)源,可不實(shí)行獎(jiǎng)罰條款,乙方應(yīng)從全局出發(fā),不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如逾期不付,則視同貸款,拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項(xiàng)的利息。
四、
施工合同。
由各級(jí)建設(shè)銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟(jì)糾紛,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時(shí),可選擇以下第()項(xiàng)方式處理:(1)申請(qǐng)________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)向________人民法院起訴。
第九條工程負(fù)責(zé)人和工傷事故。
一、甲方派________為駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方派________為現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人,共同履行本合同的各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗(yàn)收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負(fù)責(zé),乙方不得因此影響工程進(jìn)度。
第十條合同份數(shù)及有效期。
一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份;副本一式____份,報(bào)送甲乙雙方的主管部門(mén)、工商行政管理機(jī)關(guān)和建設(shè)銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
第十一條附則。
一、本合同條款如對(duì)特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程。
協(xié)議書(shū)。
在簽訂本合同后可作為本合同附件與本合同抵觸之處以本合同為準(zhǔn)。
第十二條合同附件(均略)。
一、工程項(xiàng)目一覽表。
二、全部施工圖紙。
三、施工圖預(yù)算表。
四、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。
五、國(guó)家或省、自治區(qū)、市政政府等有關(guān)單位對(duì)工程的批準(zhǔn)投資計(jì)劃、計(jì)劃任務(wù)書(shū)等____份文件。
第十三條其他條款。
建設(shè)單位(甲方):____________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
安裝承包單位(乙方):________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
共
2
頁(yè),當(dāng)前第。
2
頁(yè)
1
2
承攬的合同樣本篇九
安裝是按照一定的程序、規(guī)格把機(jī)械或器材固定在一定的位置上,對(duì)于空調(diào)安裝承攬。
合同。
你又了解多少呢?以下是本站小編整理的空調(diào)安裝承攬合同,歡迎參考閱讀。
建設(shè)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
施工方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平、合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就公司在城市干道及各生活區(qū)的戶外終端設(shè)施安裝工程達(dá)成一致,簽訂以下條款:
一.安裝價(jià)格:
1.社區(qū)終端:
2.主干道終端:
3.整個(gè)承攬合同按每個(gè)終端的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)包含:包工、包料、施工器械、運(yùn)輸、安裝、相關(guān)稅費(fèi)。
二.安裝要求:
1.施工期間,要求有安全警示和圍欄等設(shè)置,確保施工安全,在安裝結(jié)束后,方可撤出警示標(biāo)志和圍欄。
2.社區(qū)終端在安裝完成后要進(jìn)行場(chǎng)地恢復(fù)和清理工作。
3.主干道終端安裝另包含電路的連接,要求電線采用國(guó)標(biāo)2.5銅芯線,地下埋設(shè)部分必須套管處理。施工完成后,對(duì)于易于恢復(fù)的情況,乙方可自行恢復(fù)并清理場(chǎng)地,恢復(fù)難度較大的只負(fù)責(zé)清理場(chǎng)地。
三.工程安裝期限:
由甲方分批提供終端,交付乙方后于一周內(nèi)安裝到位。
四.甲方的權(quán)利義務(wù):
1.甲方提供終端所需的電路來(lái)源,處理與安裝有關(guān)的來(lái)自于第三方的協(xié)調(diào)工作。
2.甲方有權(quán)對(duì)工程安裝施工的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
3.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題和安全隱患,提出整改意見(jiàn),乙方必須切實(shí)認(rèn)真執(zhí)行。
五。乙方的權(quán)利義務(wù):
1.乙方保證按時(shí)保質(zhì)的完成施工任務(wù),若非發(fā)生不可抗力等意外事件,工期發(fā)生延誤,必須向甲方承擔(dān)違約責(zé)任,即每延誤一天,繳納1000元違約金。
2.如在施工過(guò)程中出現(xiàn)的人身?yè)p害或財(cái)產(chǎn)損毀等一切意外事故,均由乙方承擔(dān)。
六.付款方式:
甲方按完工批次結(jié)算(以十臺(tái)為結(jié)算基礎(chǔ))支付給乙方,經(jīng)甲方工程驗(yàn)收后付款。(乙方銀行信息:)。
七.其它事項(xiàng):
如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方可協(xié)商解決,遇不可調(diào)節(jié)的糾紛,可向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同履行期間,甲乙任何一方不得隨意變更和解除合同。甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
委托代理人:委托代理人:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:日期:
訂立合同雙方:
建設(shè)單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng):
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價(jià)款及付款方法:
第五條:工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開(kāi)工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報(bào)送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開(kāi)戶銀行:______開(kāi)戶銀行:_______。
帳號(hào):________帳號(hào):_________。
簽約日期:____年__月__日
共
2
頁(yè),當(dāng)前第。
1
頁(yè)
1
2
承攬的合同樣本篇十
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則,確保建房過(guò)程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過(guò)程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無(wú)關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn),則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn),甲方愿意支付部分購(gòu)買(mǎi)施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購(gòu)買(mǎi)意外傷害方面的保險(xiǎn),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來(lái)人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素,消除安全事故的隱患,隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來(lái)水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及架板、架木等,費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問(wèn)題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤(rùn)好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個(gè)一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問(wèn)題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后,因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無(wú)正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價(jià)。
1、房屋共層(第一層的門(mén)面空間只按一層計(jì)算),房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià),托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計(jì)算。
2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。
3、上樓板時(shí),甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。
六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開(kāi)始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來(lái)年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫(xiě)壹萬(wàn)元整)工程款,以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗(yàn)通過(guò)后7天內(nèi)支付壹萬(wàn)伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂,驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過(guò)工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗(yàn)通過(guò)后7天內(nèi)支付壹萬(wàn)伍千元;。
4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn),確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢(qián)的50%給乙方。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢(qián),則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬(wàn)分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗(yàn)收合格,甲方付清工錢(qián)完畢后,該合同自動(dòng)失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬的合同樣本篇十一
委托方:_____________(以下稱(chēng)甲方)。
承接方:_____________(以下稱(chēng)乙方)。
簽約地點(diǎn):________________________。
施工地點(diǎn):________________________。
簽約時(shí)間:________________________。
1.合同內(nèi)容。
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:___________________________。
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)。
2.合同金額。
2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)。
2.2合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3.付款方式。
3.1付款。
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_________(rmb___________)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款。
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)____________(rmb________)。
3.3工程結(jié)算付款。
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%,即人民幣_(tái)__________(rmb______)。
3.4最終驗(yàn)收付款。
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_______________(rmb________________)。
3.5其它事項(xiàng)。
4.合同雙方責(zé)任。
4.1甲方責(zé)任。
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任。
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))。
5.安裝及調(diào)試。
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任。
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表:____________簽約代表:_______________。
指定聯(lián)絡(luò)人員:________指定聯(lián)絡(luò)人員:___________。
附件一:物料清單。
序號(hào)。
名稱(chēng)。
型號(hào)。
數(shù)量。
單位。
單價(jià)。
總價(jià)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件。
a
器材總造價(jià)。
b
施工安裝費(fèi)=器材總造價(jià)×12%。
c
稅金=(a+b)乘以6%。
d
工程總價(jià)=a+b。
承攬的合同樣本篇十二
甲方:
乙方:
根據(jù)《xxx合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱(chēng):
一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門(mén)規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測(cè)以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問(wèn)題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷(xiāo)項(xiàng)目部。
三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問(wèn)題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現(xiàn)場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門(mén)的處罰和法律責(zé)任。
承攬的合同樣本篇十三
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開(kāi)戶行:————開(kāi)戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格。
型號(hào)————計(jì)量————。
單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價(jià)總金額————。
合計(jì)————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開(kāi)戶行:————開(kāi)戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
承攬的合同樣本篇十四
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:年月日。
定作人:(填寫(xiě)全稱(chēng))。
承攬人:(填寫(xiě)全稱(chēng))。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一)。
1.1品名:(應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng),不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替)。
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào))。
1.3數(shù)量:(具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量,并注明單位)。
1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)。
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě),并注明幣種)。
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
2.3付款時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)。
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫(xiě)全稱(chēng))。
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))。
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二)。
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供。
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)。
6.2驗(yàn)收方法:(寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)。
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日)。
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細(xì)地址)。
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)。
7.1雙方約定由定作人自提定作物。
7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)。
7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略)。
7.2雙方約定由承攬人送交定作物。
7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))。
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式)。
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修。
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)。
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款。
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))。
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)。
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě))。
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫(xiě)明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)。
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過(guò)合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)。
第十四條不可抗力。
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過(guò)訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫(xiě)到縣級(jí))。
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或。
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào)。
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時(shí)間:年月日。
承攬的合同樣本篇十五
甲方:
乙方:
依照《xxx勞動(dòng)法、合同法、建筑法》為依據(jù),參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:
一、工程名稱(chēng):
二、施工地點(diǎn):
三、結(jié)構(gòu)形式:
五、資質(zhì)要求:三級(jí)以上資質(zhì),簽訂合同時(shí),將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。
六、質(zhì)量要求:合格。
七、開(kāi)工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
八、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗(yàn)單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的30%。
3、竣工初檢合格后,甲方付給乙方工程總造價(jià)款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理,甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款17%。
5、保質(zhì)金3%,質(zhì)保期為12個(gè)月,在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修,如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修,甲方派人維修,其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除,質(zhì)保期滿后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟,聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長(zhǎng)三員。
十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過(guò)程中,保證小區(qū)道路暢通無(wú)粉塵,做好屋面防水,如有此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生,乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產(chǎn),文明施工。
1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范,施工前須對(duì)上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn),文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用。
3、進(jìn)場(chǎng)的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn),合理堆放,保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場(chǎng)或停工,如違約甲方有權(quán)拒付工程款。
2、不許轉(zhuǎn)包他人,如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn),甲方有權(quán)終止合同,所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平,由甲方協(xié)調(diào),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十七、合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。
十八、本合同雙方簽字后,具有法律效力,共同遵守。
十九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
電話:電話:
承攬的合同樣本篇十六
甲方通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),評(píng)標(biāo)小組綜合評(píng)審,按招標(biāo)文件規(guī)定程序,確定乙方為_(kāi)________市本級(jí)行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷企業(yè)之一。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任,確保印刷定點(diǎn)工作順利開(kāi)展,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點(diǎn)印刷的服務(wù)單位。
為需要印刷的_________市本級(jí)行政事業(yè)單位(以下稱(chēng)“印刷單位”)。
二、定點(diǎn)印刷的業(yè)務(wù)范圍。
包括指定信封印刷品。
三、定點(diǎn)印刷產(chǎn)品的價(jià)格。
(一)指定信封印刷品價(jià)格表,見(jiàn)附件一;。
(二)常用紙張的實(shí)際進(jìn)價(jià)及限價(jià)(注:實(shí)際進(jìn)價(jià)可隨市場(chǎng)價(jià)格變化而調(diào)整)見(jiàn)附件二。
四、定點(diǎn)印刷時(shí)間。
為_(kāi)________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點(diǎn)印刷方法。
由印刷單位在確定的定點(diǎn)印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時(shí)由雙方簽訂“定點(diǎn)印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費(fèi)用等,乙方提供免費(fèi)接印、送樣、送貨等一條龍上門(mén)服務(wù)。
六、付款方式。
乙方將印刷品送達(dá)指定地點(diǎn)后,須由印刷單位在“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點(diǎn)印刷合同單(財(cái)務(wù)聯(lián))”、“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù),如乙方需收取適當(dāng)運(yùn)費(fèi)的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證。
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對(duì)印刷品質(zhì)量有異議的,應(yīng)向乙方提出,乙方應(yīng)耐心查實(shí)和說(shuō)明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營(yíng)范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)政府采購(gòu)定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù);確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)定點(diǎn)印刷的計(jì)價(jià),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作,設(shè)立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)臺(tái)帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時(shí)交貨,免費(fèi)送貨到指定地點(diǎn)。
(六)自覺(jué)接受政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)和甲方對(duì)定點(diǎn)印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價(jià)格在實(shí)際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)甲方備案。
(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。
九、違約責(zé)任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符合《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔(dān)。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權(quán)對(duì)其作如下處理:
(1)因違反國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處取消經(jīng)營(yíng)資格的,甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計(jì)價(jià)方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)的;。
(3)在定點(diǎn)印刷期間,有弄虛作假、多計(jì)費(fèi)用、以次充好等違規(guī)行為的;。
(4)為非定點(diǎn)印刷企業(yè)代開(kāi)印刷發(fā)票的;。
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;。
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;。
(7)未履行《投標(biāo)人承諾書(shū)》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項(xiàng)行為之一的,一經(jīng)查實(shí),甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實(shí)的,發(fā)函通報(bào)并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實(shí)的,甲方有權(quán)沒(méi)收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時(shí)將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實(shí)二次以上或同時(shí)違反多款內(nèi)容的,甲方并報(bào)市政府采購(gòu)管理部門(mén)處理,在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購(gòu)定點(diǎn)印刷招投標(biāo)活動(dòng)。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項(xiàng)內(nèi)容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權(quán)沒(méi)收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書(shū)面提出,甲方經(jīng)調(diào)查核實(shí)可提前終止。
十、甲方將會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)定點(diǎn)印刷的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等情況進(jìn)行檢查和考核,考核結(jié)果作為下次定點(diǎn)印刷企業(yè)資格考評(píng)的參考依據(jù)。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書(shū))、中標(biāo)通知書(shū)、履約保證金。
(二)_________的定點(diǎn)印刷政府采購(gòu)協(xié)議由_________采購(gòu)辦(財(cái)政局)與乙方簽訂,其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購(gòu)辦(財(cái)政局)在簽訂協(xié)議時(shí)確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購(gòu)辦(中心)愿意比照本定點(diǎn)印刷方案實(shí)行的,乙方同意按本定點(diǎn)印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的,按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報(bào)舟山市政府采購(gòu)管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價(jià)格表》。
2、《_________單位紙張進(jìn)價(jià)及限價(jià)表》。
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點(diǎn)印刷合同單》。
4、《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。
承攬的合同樣本篇十七
承攬合同具有一定人身性質(zhì)。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對(duì)工作成果的完成承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),以下由文書(shū)幫小篇推薦工程承攬合同參考。
工程承攬合同樣本
合同編號(hào):
委托方:(以下稱(chēng)甲方)
承接方:(以下稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的'____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員:指定聯(lián)絡(luò)人員:
承攬的合同樣本篇十八
經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
承攬的合同樣本篇十九
委托方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
加工方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
依據(jù)《xxx合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金,/萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下跌前的原價(jià)格結(jié)算。
乙方責(zé)任。
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計(jì)劃,20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書(shū)面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書(shū)面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任。
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,超過(guò)60天時(shí),乙方有權(quán)對(duì)相關(guān)構(gòu)件自行處理,且無(wú)需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/18202036.html】