合同中規(guī)定了合作雙方的權利和義務,確保了交易的順利進行。在簽署合同之前,應對交易對象進行調(diào)查和核實,以確保合同的可靠性。為了幫助大家更好地理解合同的寫作,下面是一些實用的合同案例供參考。
高速公路居間的合同篇一
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網(wǎng)成渝環(huán)線樂雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內(nèi)容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款。
1、單價及清單見附表。
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監(jiān)理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質(zhì)量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付。
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業(yè)主工程款到位后,三天內(nèi)按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它。
1、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進場。
甲方簽字:乙方簽字:
身份證號:身份證號:
電話:工地代表:電話:年月日。
電話:工地代表:電話:年日月。
高速公路居間的合同篇二
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:
造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi),甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金
予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的.義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:
居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi),甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
高速公路居間的合同篇三
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負責就收購成都____公司(以下簡稱____公司)100%股份,引薦甲方和____公司單位直接洽談,向甲方提供____公司的重要信息,并最終促成甲方與____公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與____公司單位未簽訂書面的股份轉(zhuǎn)讓合同,視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關____公司的有關信息,內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況、股份轉(zhuǎn)讓價格為_____元。乙方有義務協(xié)助甲方對____公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于____公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供的營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況,必須完全能夠成為甲方與____公司單位所簽訂股份轉(zhuǎn)讓的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權取得居間報酬。
4、乙方應保證____公司及其主要資產(chǎn)情況真實可靠、各種手續(xù)齊全。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與____公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成____公司將100%股份轉(zhuǎn)讓給甲方。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和____公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和____公司單位所簽訂的股份轉(zhuǎn)讓合同。甲方因履行股份轉(zhuǎn)讓合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
1、本項目居間報酬為____萬元。
2、本協(xié)議簽訂后3個工作日內(nèi),甲方向乙方支付居間報酬________萬元,存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與____公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議并辦理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內(nèi),甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬____萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方?jīng)]有促成甲方與____公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬____萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
1、如果甲方與____公司在本合同委托期內(nèi),未能達成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與____公司進行協(xié)商并簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的'名義與____公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動____公司與甲方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和____公司達成實質(zhì)性成交合同。
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬____萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方仍未完成居間任務促成甲方與____公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
合同簽訂地:
合同簽訂日:年月日。
高速公路居間的合同篇四
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票(發(fā)票種類需經(jīng)甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內(nèi)的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或?qū)⑦@些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或根據(jù)政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯(lián)方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業(yè)信息、商業(yè)秘密以及依據(jù)本合同規(guī)定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或?qū)⒈C苄畔⒂糜诒竞贤椣碌墓ぷ饕酝獾钠渌魏畏矫妗?/p>
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章): 法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
高速公路居間的合同篇五
高速公路是延綿于大地上的人工帶狀建筑物,沿途可能跨越多個具有不同特征的地域區(qū)段。高速公路居間合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的高速公路居間合同范文,感謝您的欣賞。
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的招標單位直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程項目的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票(發(fā)票種類需經(jīng)甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)。
施工合同。
甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的5.5%。
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內(nèi)的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或?qū)⑦@些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或根據(jù)政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯(lián)方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業(yè)信息、商業(yè)秘密以及依據(jù)本合同規(guī)定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或?qū)⒈C苄畔⒂糜诒竞贤椣碌墓ぷ饕酝獾钠渌魏畏矫妗?/p>
六、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項。
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業(yè)務咨詢服務,開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節(jié),不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供真實有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續(xù)準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用,使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬”的規(guī)定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬。
1、居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2%計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式。
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款5%到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款20%到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定。
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發(fā)包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業(yè)主方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經(jīng)濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產(chǎn)生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項。
甲、乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財務信息、技術專利、經(jīng)營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
八、合同終止。
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式。
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工,發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項。
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司。
委托書。
要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方公司蓋章:乙方簽章:
法定代表人簽字:代表人簽字:
身份證號碼:身份證號碼:。
合同簽訂日期:年月日合同簽訂日期:年月日
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網(wǎng)成渝環(huán)線樂雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工作內(nèi)容:
4、承包方式:單價承包。
二、合同清單及價款。
1、單價及清單見附表。
2、附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監(jiān)理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、工程質(zhì)量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、工程款支付。
1、工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、每月25日報計量。
3、每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業(yè)主工程款到位后,三天內(nèi)按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、其它。
1、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進場。
甲方簽字:乙方簽字:
身份證號:身份證號:
電話:工地代表:電話:年月日。
電話:工地代表:電話:年日月。
高速公路居間的合同篇六
甲方(委托方):
乙方(居間方):
甲方因業(yè)務需要工程項目,而乙方具備工程相關信息?,F(xiàn)雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息,在自愿平等協(xié)商的基礎上達成如下協(xié)議。
一、甲方委托乙方介紹____項目工程項目,并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業(yè)主方)簽訂該項目合同。
二、居間報酬與給付方法。
1、居間費按工程總造價3.5%計取,詳見建筑施工合同。
2、居間報酬支付方法:甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內(nèi),需一次性向乙方支付居間報酬,投資建設總額的3.5%,如在預付款到帳后三個工作日乙方?jīng)]有收到居間報酬,則視甲方違約,可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬,居間報酬的稅金由乙方支付。
三、約定事項。
1、甲方與業(yè)主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。
2、乙方履行本合同的過程中,可向業(yè)主方(第三方)表明其為甲方居間人,并向甲方介紹該項目相關情況,由甲方確定該項目可行度。
3、乙方在認真完成甲方委托項目事項,即按合同法第一條規(guī)定提。
供該項目的真實信息,并與甲方與第三方(業(yè)主方)簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)系、協(xié)助、撮合服務,但確定權在甲方,乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。
4、甲方與業(yè)主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項,甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬,甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方,乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。
5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的`,甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經(jīng)完成該項目的居問服務,甲方因承擔該項目的全部居間費用。
6、余下工程合同,均由乙方協(xié)調(diào),撮合續(xù)簽合同,甲方不得單方面與業(yè)主方續(xù)簽合同,如在需要使用多個資質(zhì)簽訂該工程項目合同時,業(yè)績歸乙方,居間報酬按本合同標準執(zhí)行,如發(fā)現(xiàn)甲方不經(jīng)乙方與業(yè)主方簽訂合同,視為甲方違約,一經(jīng)核實,甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。
甲方如在指定的期限內(nèi)不能兌現(xiàn),則視為違約,乙方有權要求甲方支付30%的違約金,同時要求在3天以內(nèi)一次性付清所有款項。
7、本合同如發(fā)生糾紛,雙方首先協(xié)商解決,協(xié)商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。
8、甲方若不能與業(yè)主簽訂正式施工合同則本居間協(xié)議視為無效。
9、本合同一式五份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)四份,雙方簽字蓋章或按手印后生效。
甲方代表。
身份證。
乙方代表。
身份證。
____年____月____日。
高速公路居間的合同篇七
乙方(施工責任方):________。
甲方承建之__場地準備___,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容,具體為:站、區(qū)間交通設施部分工程。
甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的___80_____%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
1.乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質(zhì),所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi),未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3.乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
1.甲方責任:
(1)負責工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2.乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質(zhì)量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
(3)工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
(9)乙方不得將依據(jù)本責任書取得,經(jīng)甲方委托施工之施工任務再行轉(zhuǎn)包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
工程質(zhì)量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的___8_____或___50000_____元向甲方支付罰金。
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內(nèi)按___6_____%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質(zhì)保金:質(zhì)保金按工程總造價的__5_____%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收____5____年后,據(jù)實返還。因質(zhì)量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知___7_____日內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價_20___%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質(zhì)量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
高速公路居間的合同篇八
(以下簡稱乙方)_________。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立條款,共同遵照執(zhí)行。
施工承包方:_________。
居間人:_________。
工程名稱:_________。
工程總價:_________。
施工地點:_________。
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的`委托,應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權委托業(yè)主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:
1、該委托人委托以上居間人聯(lián)系取得本工程項目。
2、居間酬金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
高速公路居間的合同篇九
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯(lián)系地址:聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦公司消防工程項目給甲方和公司單位直接洽談,向甲方提供公司的重要信息,并最終促成甲方與公司簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
1、乙方必須向甲方提供有關公司的有關信息,內(nèi)容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現(xiàn)有主要資產(chǎn)情況等。乙方有義務協(xié)助甲方對公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成公司將消防工程承包給甲方。
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
1、本項目居間報酬為30萬元。
2、本協(xié)議簽訂后3個工作日內(nèi),甲方向乙方支付居間報酬10萬元,存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與公司簽訂工程承包協(xié)議并辦理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內(nèi),甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬___萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方?jīng)]有促成甲方與公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬___萬元退還甲方。
4、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉(zhuǎn)入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
1、如果甲方與公司在本合同委托期內(nèi),未能達成股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與公司進行協(xié)商并簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
3、本合同的有效期(委托期)為20個工作日(自甲方將居間報酬轉(zhuǎn)入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動公司與甲方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助甲方和公司達成實質(zhì)性成交合同。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的.;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬___萬元之日起,20個工作日內(nèi),乙方仍未完成居間任務促成甲方與公司簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
合同簽訂地:
合同簽訂日:
高速公路居間的合同篇十
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,相關的所得稅由甲方自行承擔。
三、甲方義務
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的 %向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的 %(即總標的的 內(nèi)的 %),其余 %在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,
甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或?qū)⑦@些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的'書面批準或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或根據(jù)政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯(lián)方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業(yè)信息、商業(yè)秘密以及依據(jù)本合同規(guī)定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或?qū)⒈C苄畔⒂糜诒竞贤椣碌墓ぷ饕酝獾钠渌魏畏矫妗?/p>
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
高速公路居間的合同篇十一
合同編號:
簽定時間:
合同有效期:
委托方(甲方):
居間方(乙方):
居間方(以下簡稱乙方)受委托方(以下簡稱甲方)的委托,就xxxx委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
1.委托事項:
1.乙方居間工作成功的標志為xxxx;乙方在居間工作成功后取得居間報酬。
2.雙方同意乙方的居間報酬為該同業(yè)存款總額的x%,甲方需在乙方居間工作成功后1個工作日內(nèi)完成乙方居間報酬的支付。
3.甲方需將乙方的居間報酬支付到乙方指定的帳號,并提供支付成功的憑證作為完成支付的證明。
4.本居間合同簽定,甲方需將等同于乙方居間報酬總額的銀行承兌匯票(背書后),連同本合同一份,押至雙方指定之律師事務所。乙方居間工作成功并甲方完成乙方居間報酬支付后,甲方取回該承兌匯票,如果甲方違約,則乙方取走該承兌匯票。
3.保密條款:
1.如果沒有雙方明確表述的書面許可,雙方及其任何附屬機構都不應在任何情況下要求或接受任何來自對方已提供的資源的業(yè)務,也不應在任何情況下接近、聯(lián)系、要求或操作與上述資源的交易。雙方應確保有關對方的業(yè)務和其附屬機構信息的完全的機密性,除非在對書面許可同意和承認的情況下才可透露與合作方有關的信息。
2.雙方在任何情況下都不應欺騙對方或嘗試欺騙對方或意欲加入此交易的相關方面,并應盡全力保證原始的交易代碼、數(shù)據(jù)和私人信息不受改變。
3.雙方都不應向任何第三方透露任何一方提供的聯(lián)系人的信息,并且不應直接或間接地與對方提供的聯(lián)系人進行議價、協(xié)商或交易。
4.違約責任:
1.一旦簽約的任何一方發(fā)生了欺騙的行為和事件,不管是直接的還是間接的,欺騙的一方有法律義務承擔與交易中應提供的'最大服務相當價值的金錢賠償,還應加上包括賠償所需的法律費用等在內(nèi)的各種費用。
2.甲方和興業(yè)銀行北京分行的貸款關系,和乙方無關。
3.雙方進一步贊同與本協(xié)議的任何部分有關的或?qū)е碌娜魏蚊?、糾紛、爭吵或違約行為,如不能在雙方內(nèi)部解決的話,應根據(jù)法規(guī)交由仲裁和決斷。任何由仲裁者所作的決定或判斷都應是最終的和由強制執(zhí)行的。
第五條、其他:本合同一式五份,雙方各執(zhí)二份,一份交由指定律師行保管。本合同雙方簽字蓋章后即時生效。
委托方地址:居間方地址:。
電話:電話:
郵政編碼:郵政編碼:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
年月日年月日。
高速公路居間的合同篇十二
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網(wǎng)成渝環(huán)線樂雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、 工程內(nèi)容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內(nèi)容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監(jiān)理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質(zhì)量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業(yè)主工程款到位后,三天內(nèi)按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進場。
甲方簽字: 乙方簽字:
身份證號: 身份證號:
電話: 工地代表: 電話:年 月 日
電話: 工地代表: 電話: 年 日 月
高速公路居間的合同篇十三
甲、乙雙方曾就買賣甲方所有的________________(下稱“該房地產(chǎn)”),在________________有限公司(下稱“____________________”)居間介紹下,于_______________年_______________月_______________日簽訂了《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》(下稱“該協(xié)議”),且甲方已經(jīng)收受乙方支付的定金計人民幣_____________萬元整(rmb_____________)?,F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,合意解除該協(xié)議,現(xiàn)就解除該協(xié)議事宜約定如下:
一、甲乙雙方同意自本協(xié)議簽訂之日起解除該協(xié)議。
二、甲方應當于本解約協(xié)議簽訂后五日內(nèi)自行或同意上海銳豐返還乙方已支付的定金計人民幣__________元整(rmb__________)。若關于該房地產(chǎn)的房屋產(chǎn)權證________________保管的`,則乙方同意__________將所保管的房屋產(chǎn)權證返還甲方。
三、待各方履行完畢本解約協(xié)議上述款項后,甲乙雙方就該房地產(chǎn)買賣事項再無其他爭議,且互不追究其他任何法律責任。
四、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份送交_________________,本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________
高速公路居間的合同篇十四
材料名稱及花色。
規(guī)格(毫米)及型號。
質(zhì)量標準或技術指標。
計量單位。
單價(元)。
合計(元)。
第五條交貨規(guī)定。
第六條經(jīng)濟責任。
(一)乙方的責任:
1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的____%向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3.產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值____%的罰金付給甲方。
4.產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值____%的罰金。
(二)甲方的責任:
1.甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值____%的罰金。
2.甲方如中途退貨,應事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規(guī)定收貨。
3.甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值____%的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應償付乙方延期提貨部分貨款總額____%的罰金。
5.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額____%付給乙方,延期罰金。
6.乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前,仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的____%作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額____%的補償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應提前____天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男小⒉糠致男泻贤睦碛?。在取得對方主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,按以下第()項處理:(1)申請仲裁機構仲裁;(2)向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同共一式份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本份,報雙方主管部門各一份。
第十六條本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方:____________________(蓋章)。
經(jīng)辦人:____________。
負責人:____________。
電話:____________。
開戶銀行帳號:________________年__月__日。
乙方:____________________(蓋章)。
經(jīng)辦人:____________。
負責人:____________。
電話:____________。
開戶銀行帳號:________________年__月__日。
委托人:__________________。
居間人:__________________。
第一條委托事項及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從______年______月______日至______年______月______日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的______%或者(大寫)__________________元。委托人應在合同成立后的___日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的`費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________________________元。
第五條本合同解除的條件。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;。
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;。
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;。
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十條本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人:______________居間人:______________。
_______年_____月____日_______年_____月____日。
高速公路居間的合同篇十五
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
二、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由。
格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協(xié)議后,被告一與原告就居間介紹費用進行了確認,承諾如原告推薦客戶完成上述房產(chǎn)的出售,則被告一應于交房當日支付原告中介服務費人民幣______元;如無故延期,則原告有權按日萬分之五的.標準向被告追收滯納金?,F(xiàn)被告與案外人于___年__月__日實際履行了房屋買賣協(xié)議并辦理了相關房產(chǎn)過戶手續(xù),但中介服務費卻一直拒絕支付。基于被告一與被告二系夫妻關系,且債務發(fā)生在婚姻存續(xù)期間,2依照相關法律規(guī)定,應當由兩被告共同向原告償付。原告以為,被告通過原告的居間服務成功獲取購房人信息,并經(jīng)原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協(xié)議書》并完成房屋交易,即應向原告支付居間服務費。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權益,故原告現(xiàn)特訴諸貴院,請依法判如所請。
此致
_____人民法院。
具狀人:
___年__月__日。
高速公路居間的合同篇十六
5、 法人身份證正反面復印件或掃描件一份。
*以上協(xié)議及證件都需加蓋公章及法人親筆簽字
甲方:xxxx貿(mào)易有限公司
地址:xxa區(qū)創(chuàng)業(yè)園8號樓
乙方:_______________________
1、甲方是一家合法注冊的公司,在白銀貿(mào)易領域方面具有一定的經(jīng)驗和優(yōu)勢;
2、乙方是一家合法注冊的公司,在所在的區(qū)域內(nèi)擁有一定的資源和投資咨詢經(jīng)驗。
甲、乙雙方本著真誠合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī),達成如下協(xié)議:
1、甲方授權乙方利用自身的優(yōu)勢,承擔江西泰達銀業(yè)貿(mào)易有限公司在當?shù)貐^(qū)域內(nèi)開發(fā)市場的職能。
2、雙方以交易手續(xù)費分成的方式實現(xiàn)各自的經(jīng)濟利益。具體分成方式按照《附件一》辦理。
1、中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的企業(yè)法人;
2、承認公司的章程及各項業(yè)務規(guī)則;
3、具有良好的信譽和經(jīng)營歷史,近兩年內(nèi)無嚴重違法行為記錄;
4、有健全的組織機構和財務管理制度及完善的白銀等貴金屬業(yè)務管理制度;
5、經(jīng)營場所須設立在相關產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)、相關產(chǎn)品交易市場或金融機構集中地區(qū)。辦公場所要求室內(nèi)使用面積至少在300平方米以上,公共接待大廳使用面積40平方米以上,隨著客戶數(shù)量的增加可逐步擴大。
6、人員配備達到以下要求:
a、1-2名熟悉公司業(yè)務的經(jīng)理;
b、3-4名熟悉相關行業(yè)現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務的專職人員;
c、1-2名熟悉業(yè)務的市場交易風險控制人員;
d、2-3名客服人員;
e、不少于20人的專業(yè)市場開發(fā)團隊。
作為xxx貿(mào)易有限公司的代理單位,甲方授權給乙方代理如下事務:
2、協(xié)助甲方辦理客戶入市交易等相關手續(xù),并協(xié)助甲方管理;
3、辦理其他甲方授權的業(yè)務。
1、甲方應定期或不定期向乙方提供必要的業(yè)務介紹資料,為乙方按本協(xié)議開展業(yè)務提供必要的資源與支持。甲方有權對乙方依據(jù)本協(xié)議提供的服務與服務過程進行監(jiān)督和管理,并提供指導意見。
2、甲方鼓勵客戶對甲、乙雙方的行為進行監(jiān)督,并提供通暢的投訴與舉報通道;
4、甲方不得泄露乙方的商業(yè)秘密,損害乙方的利益;
5、甲方負責為乙方提供手續(xù)費結算等服務;
6、甲方有權對乙方辦公場所的布置進行統(tǒng)一設計、統(tǒng)一規(guī)范;
7、甲方負責對乙方市場開發(fā)人員進行業(yè)務及職業(yè)道德培訓;
9、甲方須按本協(xié)議的要求定期向乙方支付手續(xù)費分成;
10、若乙方發(fā)生違法、違規(guī)操作行為或乙方違反本協(xié)議,甲方有權隨時解除本協(xié)議。
11、若因不可抗力的發(fā)生以及市場競爭等原因,甲方有權調(diào)整客戶交易費用標準,并對乙方居間服務額度做出相應調(diào)整。
1、乙方有權根據(jù)本協(xié)議定期獲取甲方支付手續(xù)費分成;
2、乙方有權在甲方指定區(qū)域開設公司或者分公司進行業(yè)務開發(fā)及宣傳;
3、為甲方客戶提供居間服務時,應維護甲方的形象,不得泄露甲方商業(yè)機密;
6、不得以不正當條件吸引客戶,如代客理財、代客交易、提供明確的交易價位提示等;
7、不得吸納已經(jīng)在甲方開戶的客戶;
8、嚴禁從事非法集資等活動;
甲方對乙方的服務費采用每周一返的方式進行結算,每周周二前甲方完成乙方上周服務費的核算工作,每周周四前甲方完成乙方上周服務費的支付,甲方代為扣繳乙方營業(yè)稅;如遇國家法定節(jié)假日則服務費支付時間順延。具體返傭細節(jié)和返傭標準見《附件一》。
互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)故障及通過互聯(lián)網(wǎng)未經(jīng)許可的存取、盜竊交易敏感性數(shù)據(jù)、他人惡意地對網(wǎng)站攻擊病毒等事件及非可歸因于任何一方的信息傳遞中斷等任何一方不能預見、不能避免、不能控制的事件)發(fā)生而給對方造成損失的,該方不承擔任何責任。
1、協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期為壹年,自______年_____月____日至______年_____月____日止。本協(xié)議期滿若無重大違規(guī)、違紀行為本協(xié)議自動順延。
2、乙方服務區(qū)域為______省 市。
3、協(xié)議解除
本協(xié)議有效期內(nèi),如任何一方不遵守本協(xié)議的規(guī)定或本協(xié)議內(nèi)容違反國家政策、法律、法規(guī),本協(xié)議自動終止。
本協(xié)議有效期內(nèi),如乙方出現(xiàn)下列事由,甲方有權解除本協(xié)議,撤銷乙方的“代理”資格,并視后果保留追究乙方法律責任的權利。
a、從事代理交易業(yè)務,向客戶作獲利保證或承諾共擔風險;
b、從事非法集資等活動等一切與市場開發(fā)工作無關的活動;
c、在規(guī)定時間內(nèi)沒有達到甲方規(guī)定的市場開發(fā)業(yè)績的;
乙方如有違反本協(xié)議規(guī)定的行為,甲方經(jīng)核實后有權扣減服務費或終止為乙方提供服務費的資格。
協(xié)議終止后,乙方不得借甲方名義繼續(xù)從事任何與甲方有關的業(yè)務活動。
凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決;如協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方應本著友好、平等、互利的原則,另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方法定代表(負責人)或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本協(xié)議所有附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
高速公路居間的合同篇十七
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實業(yè)有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項。
1、乙方負責介紹甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司就“藍天狩獵場別墅項目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1。6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式。
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司簽訂合同進場后三日內(nèi),需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米x30元計算為準,(款項到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任。
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的'違約金。
第四條:其它約定事項。
1、如陜西旌詳實業(yè)有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
簽訂日期:_____________簽訂日期:_____________
公司蓋章:_____________蓋章:_____________。
高速公路居間的合同篇十八
第一條委托事項及具體要求:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》。
第二十三章居間合同之規(guī)定,乙方(居間方)受甲方委托,為甲方如實報告訂約機會與條件或為訂約提供媒介促成甲方(公司名稱、金額、賬號、日期手工填寫,甲方視為接受、同意并合法。)與賣方就萬噸購銷合同的成立。如果甲方接受并與之訂立購銷合同的,應當向居間人支付報酬,如果甲方?jīng)]有在當次洽談中訂立合同,無需向居間人支付報酬。本合同生效后,甲方與第三方公司煤炭購銷合同簽定成立,即視為乙方完成委托事項,并且該買賣合同一經(jīng)簽訂,買賣合同副本即應作為本合同之附件。
第二條居間期限:
居間期限從________年____月____日至________年____月____日,在本合同的有效期內(nèi),甲方不得與任何人或單位再次簽署本次煤炭購銷的居間合同。隨著本合同約定的買賣繼續(xù)進行的階段一直具有法律效力。
第三條居間報酬的'計算方法及支付方式:
甲方與賣方每次實際交易額1元噸(稅后)支付給乙方。甲方在簽定合同后,每月實際交易拿到提貨單時一次性向居間方支付相對應的服務費。甲方在見到提貨單同時以現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳形式分別轉(zhuǎn)入乙方指定的以下帳戶,轉(zhuǎn)帳費用由甲方承擔,報酬的支付以甲方出示的與下列帳號戶號金額相符的轉(zhuǎn)帳憑憑為準。單位:_________元(在不超過總額的情況下,手寫的帳號戶名金額有效)!
第四條保密義務。
第三方。
第五條合同的解除。
1、當事人就解除合同協(xié)商一致;。
2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;。
3、當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務。
4、當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第六條違約責任。
(一)、甲方有下列情情之一的,應當承擔違約責任:
1、在本合同生效后,甲方又將本合同約定事項委托其他。
第三者,或者自行與第三方公司私下交易,視為乙方完成委托事項,乙方有權要求甲方應按其與公司買賣合同成交額(如實際履行總金額大于合同成交額,則按實際履行總金額計算)向乙方支付服務報酬或者要求甲方支付違約金_________元。
2、甲方未能按合同約定期限支付居間服務報酬或者居間費用,應按照每日%的標準向乙方支付違約金。
3、甲方有其他造成乙方無法完成委托事項的行為,應向乙方支付違約金。
4、甲方不依約向乙方提供其與第三方公司簽訂買賣合同副本,應向乙方支付違約金_________元。
5、如甲方簽定合同生效后,十個工作日內(nèi)不履行合同,甲方一次性賠償乙方(居間方)10萬元報酬費用。
第七條合同爭議的解決辦法。
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民起訴。
第八條合同生效。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,合同一經(jīng)生效,即對雙方具有法律約束力。
第九條未盡事項。
雙方協(xié)商一致可以對合同內(nèi)容進行變更或?qū)ξ幢M事項做出補充規(guī)定。變更或補充規(guī)定應當采取書面形式,與本合同具有同等效力。
出租人(蓋章):_________承租人(蓋章):_________。
地址:地址:_________。
法人代表(簽字):法人代表(簽字):_________。
承辦人:承辦人:_________。
開戶銀行:開戶銀行:_________。
帳號:帳號:_________。
電話:電話:_________。
擔保人(蓋章):_________。
簽訂日期:___年__月__日
簽訂地點:_________。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/17041337.html】