個人裝修施工合同(精選15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-27 05:20:56
個人裝修施工合同(精選15篇)
時間:2023-11-27 05:20:56     小編:XY字客

合同是雙方或多方就特定事項達成的書面協(xié)議。如何制定一份可靠、合法的合同模板?合同范文中的示例案例,可以幫助雙方理解合同在實際情況下的運用。

個人裝修施工合同篇一

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關事項達成以下協(xié)議:

第1條總包工程概況:

1.1工程名稱:

1.2工程地點:

1.3整體工程開竣工日期:開工日期:年月日

竣工日期:年月日第2條本分包合同承包范圍:按人工報價清單的工程項

第3條承包方式:清包工(包工不包料)。

第4條合同工期:

4.1本項目施工期:年月日止。

4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃,乙方應嚴格按施工進度計劃施工,保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工,任一區(qū)段工作的延誤都應被視為工期延誤。

第5條合同價款。

5.1本工程合同款單價:按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。

5.2工程量計算原則:實際面積或人工報價清單說明。

5.3零工按每人每天元結算(八小時制)。

第6條分項工程質(zhì)量要求:

6.1分項工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范及建設方的驗收標準要求(建設方的驗收標準要求,作為合同的符件2)。

第7條甲方責任:

7.1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術交底,審查乙方的裝修分項工程施工方案。

7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項工程施工與其它工序施工之間的關系。

7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關工程文件。

7.8監(jiān)督檢查乙方施工,辦理驗收手續(xù)。

第8條乙方責任:

8.1按合同約定及甲方要求的時間準時進場;。

8.2按設計質(zhì)量要求編制施工方案,根據(jù)甲方月、周施工計劃組織施工。

8.3施工前先做樣板,經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。

8.5明確工地負責人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。

8.6負責分包工程的成品保護工作,并保證不損壞其它施工方的已完項目,如有損壞,乙方自費予以修復。

8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進度,甲方有權解除合同,并不支費已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責任。

8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責任的權力。

8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當?shù)氐挠嘘P規(guī)定。

8.10遵守甲方現(xiàn)場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責任及損失均由乙方承擔。

8.11每天下午下班時乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生,否則每次罰款100元;。

8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。

8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權按500元/天處罰。

第9條工程質(zhì)量與驗收:

9.1甲乙雙方根據(jù)建設方工程質(zhì)量評定標準和施工技術驗收規(guī)范進行施工和驗收。

9.2乙方隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,如乙方施工的工程未能達到建設方工程質(zhì)量標準和技術規(guī)范,應進行返工、修改并承擔返工修改的費用,工期不予順延。

9.3在分包施工中,乙方應服從甲方發(fā)出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因導致的工程質(zhì)量事故責任及經(jīng)濟支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟支出,均由甲方承擔。

第10條工程款支付:

10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。

10.3保修期兩年??⒐そY算時留5%保修金,保修期滿后十天內(nèi)結清。

第11條違約:

11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準,不履行合同約定的有關責任,應承擔由此產(chǎn)生的一切違約責任。

11.2乙方施工質(zhì)量達不到建設方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關責任,應承擔由此給甲方造成的一切損失。

11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。

第12條安全及文明施工:

12.1乙方應按有關規(guī)定,對其施工人員進行安全教育及安全交底,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。

發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關規(guī)定立即報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費用由事故責任方承擔。

在有毒有害環(huán)境中施工,乙方應按有關規(guī)定自備相應的防護措施,費用由乙方自行承擔。

12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產(chǎn)負責。

12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經(jīng)檢驗合格,并符合國家有關規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產(chǎn)機具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負責,并承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失。第13條工期、質(zhì)量約定:

13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應向甲方交納1000元,乙方不預繳納的,甲方有權利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。

13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔,并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。

13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設方的規(guī)定或質(zhì)量驗收達不到約定質(zhì)量標準,乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做,并承擔因此發(fā)生的所有經(jīng)濟支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟損失。

第14條合同生效與終止。

14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;。

15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容,工程款結算后即告終止。

第15條合同份數(shù)。

15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

甲方代表簽字:乙方代表簽字:

聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:

日期:

個人裝修施工合同篇二

甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進行設計裝修、燈具、電路、木地板鋪置等。

二、項目具體內(nèi)容。

乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工設計方案包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等。

三、甲方的權利和義務。

(一)甲方的權利。

1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;。

2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題,甲方除有要求乙方賠償?shù)臋嗬?,還有終止合同的權利。

(二)甲方的義務。

裝修工程驗收合格后,甲方配合辦理乙方裝修保證金退還手續(xù)。

四、乙方的權利和義務。

(一)乙方的權利:乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務。

1、乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2、自甲方交付乙方之日起,乙方應協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

5、精心施工,認真負責,打造精品工程,質(zhì)量要求:

(1)所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現(xiàn):接縫不嚴不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。

(3)墻面括完ici后,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。

5.施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

6.按照房屋物業(yè)/居委會相關管理規(guī)定,乙方在簽訂合同后繳納裝修保證金_____元,待裝修工程驗收合格后,甲方配合辦理保證金退還手續(xù)。

五、工程內(nèi)容及合同金額。

(一)工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方簽字認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;。

(二)合同預算金額:________________。

本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣:(大寫)_______元整;。

六、分期付款方式。

首期:甲方先付__________元裝修款。

二期:開始正式施工,需購置材料,甲方付給乙方___________元部分材料款。

三期:工程初裝完成后付給乙方_____________元裝修款。

四期:工程完工后________天內(nèi)進行驗收,驗收合格乙方向甲方出具稅率為____的增值稅(普通/專用發(fā)票)后,甲方付給乙方________元裝修款。余款_________元作為乙方對整個工程的質(zhì)量保證金,甲方驗收合格滿________年后支付。

七、協(xié)議工程完成期限。

本工程施工期限自_______年___月___日起至______年___月___日止,共計______天。

本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守,除甲方因本協(xié)議第________原因有權終止合同外,未經(jīng)雙方同意,不得以其它任何理由終止合同。

八、違約金條款。

若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方,或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費________元。

九、特別約定。

1.本工程所有材料為乙方購買,此類材料的質(zhì)量必須達到甲方認可后方可購買,在乙方的保修范圍內(nèi),但乙方有義務憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同或者雙方共同簽字確認的書面變更單予以確認,并由乙方負責開具施工變更報告,通知施工工地負責人。

3.為保障發(fā)包方的合理利益,應在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。裝修合同應約定,工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。

4.如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標準的,可要求承包方賠償或返工。

十、工程隊驗收及保修。

1、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

2、工程竣工:乙方應提前____天通知甲方驗收,甲方應自接到通知后____日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。

3、自甲方驗收合格起算,保修時間為____年。

十一、有關安全生產(chǎn)和防火的約定。

1、甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。

2、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。

3.如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

十二、其他約定。

1.雙方對于本協(xié)議約定的內(nèi)容發(fā)生爭議時,應友好協(xié)商,協(xié)商不成時,雙方共同約定向合同簽署地管轄權法院起訴。

2.本合同一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的內(nèi)容,以補充協(xié)議為準。

3.合同附件為本合同的組成部分。

甲方(發(fā)包方):_________乙方(承包方):________。

負責人:______________負責人:______________。

日期:____年___月___日日期:____年___月___日

本協(xié)議附件:

(1)裝飾項目預算單一份;。

(2)施工圖紙或做法說明一份(包括平面圖、水電圖、施工電路布置圖等);。

(3)施工場地應符合防火、防事故的要求一份;。

(4)裝飾裝修質(zhì)量合格標準一份。

個人裝修施工合同篇三

乙方:__________________(施工方)。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)酒店裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎上,酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜,達成如下協(xié)議:

1.1工程地點:___________________。

1.2工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:酒店裝修工程施工項目確認表。附表2:酒店裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

1.3工程承包方式:雙方商定采取下列承包方式。

(1)包工包料。

1.4工程期限_____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。

2.2提供施工期間的水源,電源;

2.3負責協(xié)調(diào)施工隊與酒店各部門之間的關系;

2.4施工期間乙方負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

2.5參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場,竣工驗收。

3.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的.規(guī)定,不得擾客人及污染環(huán)境;

3.3保護好原酒店內(nèi)的家具和陳設,保證酒店內(nèi)上,下水管道的暢通;

3.4保證施工現(xiàn)場的'整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。

5.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)乙方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________。

施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。

7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。

8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:

(1)合同生效后,甲方按約定直接向承包人支付工程款:

8.2工程款全部結清后,乙方應向甲方開具工程收據(jù)。

9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

9.2因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

9.3由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

9.4由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金______元。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院提起訴訟。

10.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點。

12.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。

12.2本合同簽訂后工程不得轉包。

12.3本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份_________部門____份。

12.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):_______。

個人裝修施工合同篇四

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條、工程概況。

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、承包方式:

4、工程面積:

5、工程期限:

本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工。

第二條、工程項目價款。

1、工程款:本合同工程造價為(人民幣):____________;。

金額大寫:___________________________。

2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條、工程圖紙。

甲方提供的施工圖紙或作法說膽,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第四條、材料供應。

本工程凡由乙方采購的材料,經(jīng)甲方按預算材料及乙方提供的樣品標準驗收,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

對與甲方認可的材料,乙方使用后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。

第五條、工程款支付方式。

1、雙方商定本合同價款采用固定價格,按項目報價執(zhí)行。

(1)工地開工前付_____元。

(2)工程進行一半時付_____元。

(3)工程結束付_____元。

3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。

第六條、工程工期。

1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2、在1、條件下,本工程合同范本施工期約定為______工作日。

3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。

4、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

5、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

6、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

第七條、工程質(zhì)量及驗收。

1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。

2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

3、裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。

4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

6、甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴,以免給雙方造成更大的返工或損失。

乙方工程部電話:________________。

7、乙方自檢合格后,應及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收,由甲方簽字確認后方可進行下一道工序,甲方若不能按約定日期參加驗收,可書面委托第三人進行驗收確認,且甲方認可該驗收結果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收,延誤工期由甲方承擔。

8、工程內(nèi)容全部施工完畢后,乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內(nèi)須參加驗收,若甲方無正當理由逾期不參加驗收,視為驗收合格??⒐を炇蘸细窈?,乙方應提供工程質(zhì)量合格證明(含試水記錄)和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時,可請有國家相關部門認可的專業(yè)檢測單位予以認證并自負費用;若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔,乙方還需負責治理工作及承擔治理費。(由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用)。

竣工驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單,提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù),甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格;甲方確需提前入住的,由雙方以其他事項書面約定。

竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議“(作為竣工驗收單附件)后,甲方可先行入住。

第八條、安全生產(chǎn)和防火。

1、因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

2、因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

第九條、維修責任。

本合同工程驗收交付之日起,乙方負責為期2年的保修(憑簽發(fā)的工程保修單為準),保修范圍:乙方所裝修項目應有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題,及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目,導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

第十條、違約責任。

合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十一條、爭議的解決。

本合同范本在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。

第十二條、合同生效。

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(簽章):

委托代理人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日。

乙方(簽章):

法定代表人:

聯(lián)系電話:

_______年____月____日。

個人裝修施工合同篇五

發(fā)包方(甲方):

承包方(乙方):

現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成余下條款:

一、工程概況。

工程名稱:

工程地點:

承包范圍:

承包方式:

工期要求:12月8日前必須全部完成。

二、甲方工作。

1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。

負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作。

1、乙方為駐地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

2、做好承包范圍內(nèi)各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

3、乙方應自備施工所需工具。

4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質(zhì)量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費用由乙方承擔。

四、關于質(zhì)量的約定。

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關質(zhì)量驗收規(guī)范(gb-50210、gb50303-20__、gb50242-20__、gb50327-20__等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。

2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、本工程質(zhì)保期為貳年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責任。

5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應在收到通知后24小時內(nèi)到現(xiàn)場進行維修。

五、關于工期的約定。

1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

六、關于價款和結算的約定。

1、結算方式:根據(jù)現(xiàn)場完成面積計算及結算。

2、合同價格:

3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

4、付款方式:

(1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費,每周發(fā)放一次。

(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款,生活費從進度款中減除。

(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后,甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。

(4)余款5%,在貳年保修期滿后結清(無息支付)。

七、關于材料的約定。

1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時用電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在結算款中扣減。

3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。

八、關于安全的約定。

1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對外面現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。

3、乙方須應該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負責。

九、關于違約責任的約定。

1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。

3、乙方須給進場施工人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方賠償,而且甲方有權單方面終止本合同。

本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。

甲方(簽章):乙方(簽字):

個人裝修施工合同篇六

本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于20--年1月10日簽訂合同編號為同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

鑒于乙方對于現(xiàn)場困難估計不足(原因),本著互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實際情況在原合同基礎上變更合同條款部分內(nèi)容,特訂立以下補充協(xié)議:

一、原合同預算清單變更部分為:

1、找人制作,費用由原合同預算清單金額中扣除。

二、原合同預算清單遺漏部分為:

1、

三、工程原造價:52000元(大寫):人民幣伍萬貳仟元整,扣除鋁合金窗、封閉陽臺及防盜窗部分,總造價:44970元(大寫):人民幣肆萬肆仟玖佰柒拾元整。

調(diào)整以后造價:元(大寫):人民幣元整。

四、特別備注:

1、本次補充協(xié)議調(diào)整后乙方?jīng)Q算單造價包括地面不限找平、墻面不限粉平、所有窗臺陽臺外雨水坡,雙陽臺室內(nèi)四面貼瓷磚到窗口、窗外口貼瓷磚,衛(wèi)生間全窗口瓷磚、衛(wèi)生間內(nèi)嵌壁柜貼瓷磚、廚房間全窗口瓷磚、衛(wèi)生間窗口包柱貼瓷磚、洗浴擋水檻貼瓷磚、以及各個收邊、收角,以及外門鉆洞修補等的所有主材、輔料、人工、管理等所有費用。

2、因裝修震動造成樓下501室墻面開裂,乙方負責免費修補。

3、本次為一次性閉口合同補充,后續(xù)乙方不得以任何借口、任何理由,要求增加費用。

五、本協(xié)議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。

除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。

本補充協(xié)議與原合同有相互沖突時,以本協(xié)議為準。

六、本補充協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件有效。

甲方:

全權授權代表:

年月日乙方:全權授權代表:年月日。

個人裝修施工合同篇七

工程發(fā)包方(甲方):

工程承包方(乙方):

按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

1.1工程名稱

1.2工程地點:

1.3承包范圍:

1.4承包方式:

1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。

1.6工程質(zhì)量:

1.7合同價款(人民幣大寫):

2.1開工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

2.6協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

6.1雙方商定本合同價款采用第種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。

(3)可調(diào)價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。

6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。

6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內(nèi),結清尾款。

7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的`材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。

9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。

12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。

12.2本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件

(1)施工圖紙或作法說明

(2)工程項目一覽表

(3)工程預算書

(4)甲方提供貨物清單

(5)會議紀要

(6)設計變更

(7)其他

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法定代表人:法定代表人:

代理人:代表人:

單位地址:單位地址:

電話:電話:

傳真:傳真:

郵碼:郵碼:

開戶銀行:開戶銀行:

戶名:戶名:

帳號:帳號:

年月日年月日

個人裝修施工合同篇八

甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:

1、工程名稱:________________。

2、工程地點:________________。

4、乙方按工程總造價收取6%管理費,計入工程款、

5、雙方商定本工程____個工作日乙方按質(zhì)完成全部施工及安裝項目、即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)

3、對工程質(zhì)量,進度進行監(jiān)督檢查,辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜、

4、按時、按質(zhì)、按量提供施工所需甲方采購的材料、

3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護、

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款、

1、因甲方原因影響工期,工期相應順延,并承擔由c、d、e、f條款原因造成乙方損失的賠償:

a、不能按期、按時供水電:

b、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間):

c、不能按期提供自購的材料、設備:

d、提供的材料設備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成返工:

e、不能按期付工程合款,而施工工程量未過半,乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費:

f、非乙方造成的其它不可預見的原因、

2、乙方責任。

a、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔:

b、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝責任的質(zhì)量問題,乙方免費維修:

c、乙方施工過程中違反操作規(guī)程造成的人員傷害,責任由乙方負責:

d、由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償、

e、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償,費用由乙方負責、

2、乙方必須嚴格按甲方簽認的圖紙施工、安裝、

2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付____元違約金、

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________。

法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

個人裝修施工合同篇九

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將位置晉江沙塘閩峰修理廠對面,外墻貼磚室內(nèi)鋪磚面承包給乙方施工,具體條款如下:

____年12月11日開工至為做完為止。(因天氣原因不能施工工期可順延)

1.外墻每平方米32元,打底一遍(兩三道另計算)、貼磚、擦縫、打角、(墻面清潔另外算)

2.室內(nèi)粉刷打底一平方6元,

3.樓頂鋪磚一平方25元,

4.摟頂做防水,一平凡35元(專用防水材料)

采用項目現(xiàn)金支付形式,進場先付買設備:人民幣。班組進場后每隔10天支付10000元生活費,照合同要求進行支付工程款80%的工程款,(如果款沒到位乙方有權力停止施工)其它做完后全部付清余款。

1、負責供應瓷磚、水泥等主要材料。

2、負責接通電源、水源。(材料乙方可以代買)

1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,施工期間發(fā)生的一切安全事故由乙方自己負責。(注:如果不是操作問題是來自架子問題一切問題由甲方負責)

2、要按甲方要求進行施工,確保裝修質(zhì)量。

3、裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負責返工返修,費用由乙方自負。

4、瓷磚省耗不得超過百分之二。

(注:以上如有變動整改經(jīng)雙方同意后再施工,以施工實際面積為準)此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。

甲方簽字:_______

身份證號碼:_______

聯(lián)系電話:_______

乙方簽字:_______

身份證號碼:_______

聯(lián)系電話:_______

____年__月__日

個人裝修施工合同篇十

申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

負責人:王__________,該局局長。

被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。

法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。

申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。

1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。

2.改判申請再審人不承擔責任。

3.本案訴訟費用由被申請人承擔。

申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:

原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。

首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。

其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。

再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。

此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。

綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。

此致

__________高級人民法院。

申請人:_________________。

__________年___月___日。

個人裝修施工合同篇十一

合同編號:

客戶姓名:

工程地址:

聯(lián)系電話:

發(fā)包方(以下簡稱甲方):

承包方(以下簡稱乙方):

委托代理人:

委托代理人:

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的'基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:

第一條工程概況。

1.1工程地點:

1.2工程內(nèi)容及做法見室內(nèi)裝飾工程預算報價單、裝飾設計工程設計施工圖紙。

1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第____種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主要部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限天,開工日期:年月日;竣工日期:年月日。

1.5合同價款:

本合同工程造價為(人民幣)元,金額大寫:

1.6若乙方報價單內(nèi)漏報常規(guī)室內(nèi)裝修必須施工項目的,則乙方增加施工,不增加施工費用;若甲方施工過程中增加造型項目或其它額外不常做的施工項目,由經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,另行計算資金。

雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:

(1)甲方自行設計施工圖紙,及時向乙方提供施工任務書(即設計施工圖紙,裝飾工程項目內(nèi)容,設備安裝要求,器具規(guī)格、型號、式樣)。圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。

(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。

第三條甲方工作。

3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續(xù),并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用,提供施工期間的水源、電源。

3.2開工前,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設或將室內(nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則,影響施工的酌情增加施工協(xié)調(diào)費。

3.3甲方負責協(xié)助乙方材料進場及與管理處之間的關系。

3.4如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(不拆動室內(nèi)承重結構),負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

第四條乙方工作。

4.2施工中嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

4.3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設,保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。

第五條工程變更。

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費用及工期。

第六條材料事項。

6.1由甲方提供的主要材料、設備,甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。

6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設備,乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,做好驗收工作。

6.3主要部分材料項目:

(1)由甲方提供、乙方施工的主要材料項目:墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費;漏電開關、燈控開關面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料;蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝(含配件)、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛(wèi)浴材料;地漏、鎖具、合頁、門吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。

(2)由甲方提供、材料商施工的主要材料項目:整體櫥柜;大門;房間門;衛(wèi)生間門;木地板;酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類;沙發(fā);茶幾;床;臺;墻紙;廚衛(wèi)鋁扣板天花;水晶吊燈;樓梯扶手;淋浴區(qū)玻璃隔斷;工藝玻璃;石膏線;窗簾;防盜網(wǎng);紗窗;鋁合金門窗;露臺頂棚;晾衣架;空調(diào)移位及開孔。

第七條工期延誤。

7.1對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應順延:(1)經(jīng)甲方確認的工程量變化或設計變更;(2)因違反建筑規(guī)定或違反物業(yè)規(guī)定導致停工的;(3)甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第八條工程驗收和保修。

8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

(1)前期驗收:防水工程試水完成(不作封閉)。

(2)中期驗收:水路、電路鋪設完成(不作封閉)。

(3)竣工驗收:整體驗收。

(4)材料驗收:主要材料進場驗收。

8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收,驗收合格后填寫工程驗收單,在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。

8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年,飾面工程保修期為貳年。

第九條工程款支付方式。

本合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:

支付次數(shù)。

支付時間。

支付金額(元)。

金額比例。

第一次。

30%。

第二次。

水電完工驗收合格,泥水工進場前。

30%。

第三次。

木作、泥水完工驗收合格,漆工完工前。

30%。

第四次。

工程竣工雙方整體驗收合格。

8%。

第五次。

工程竣工雙方驗收合格三個月內(nèi)。

2%。

注:甲方所付工程款以乙方開出的票據(jù)或在該合同期限內(nèi)的銀行轉賬票據(jù)為準。

收款賬戶:中國工商銀行番禺支行。

收款人:,賬號:。

第十條違約責任。

10.2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

10.4由于乙方責任不能按約定工期完工的,拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰,最高拖延工期賠償限額為合同總價的5%。

第十一條:其它約定條款:

第十二條附則。

12.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完后自動終止。

12.2本合同一式三份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)兩份。

12.3合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

合同附件:

附件一:室內(nèi)裝飾工程預算報價書。

附件二:裝飾設計工程設計施工圖紙。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

日期:

日期:

聯(lián)系電話:

聯(lián)系電話:

個人裝修施工合同篇十二

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

第一條工程概況。

1.1工程名稱:_________。

1.2工程地點:_________。

1.3承包范圍:_________。

1.4承包方式:_________。

1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。

1.6工程質(zhì)量:_________。

1.7合同價款(人民幣大寫):_________。

第二條甲方工作。

2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方_________份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

2.6協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。

第三條乙方工作。

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期的約定。

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

第五條關于工程質(zhì)量及驗收的約定。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關于工程價款及結算的約定。

6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:

(1)固定價格。

(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。

(3)可調(diào)價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。

6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。

6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結清尾款。

第七條關于材料供應的約定。

7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關安全生產(chǎn)和防火的約定。

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

第九條獎勵和違約責任。

9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。

9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。

9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。.

9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負責并承擔損失。

9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

第十條爭議或糾紛處理。

10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。

第十一條其他約定。

_________。

第十二條附則。

12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。

12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件。

(1)施工圖紙或作法說明。

(2)工程項目一覽表。

(3)工程預算書。

(4)甲方提供貨物清單。

(5)會議紀要。

(6)設計變更。

(7)其他。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。

法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。

代理人(簽):_________代理人(簽):_________。

單位地址:_________單位地址:_________。

電話:_________電話:_________。

傳真:_________傳真:_________。

郵編:_________郵編:_________。

開戶銀行:_________開戶銀行:_________。

戶名:_________戶名:_________。

賬號:_________賬號:_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

個人裝修施工合同篇十三

甲方:

乙方:

風險提示:

發(fā)包人的相對義務。

根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。鑒于裝修實際情況的需要,按照《中華人民共和國民法典》及建設部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》結合本工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,現(xiàn)達成以下合同條款,雙方自覺遵守。

1、工程名稱:

2、工程地址:

3、工程預算:

4、工程承包方式:

當因實際竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關規(guī)定參照具體情形:

第二條裝修工程造價。

1、總價款:______元,大寫:______(不含稅金),雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。

2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。

第三條裝修工程設計。

1、乙方根據(jù)甲方提供圖紙進行本工程施工,甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計,合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前______個工作日通知乙方并支付由此產(chǎn)生的相應費用。

2、乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工,不得隨意更改,如因現(xiàn)場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進行施工。

承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。

發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。

第四條裝修材料提供。

1、本工程甲方采購的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應為符合設計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并應按時供應現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或三無產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔。

2、凡由乙方供應的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標準須經(jīng)甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。

第五條裝飾裝修工程款支付方式雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。

1、在預算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結算,沒有做的項目不結算。增加的工程項目按甲方簽認計算。

2、工程款的支付方式:

3、甲、乙雙方簽訂合同后,甲方支付____%工程款。乙方完成____,甲方支付____%工程款。乙方完成____,甲方支付____%工程款。

4、余款(保修金除外)在工程完工通過驗收,在雙方確定結算后____天內(nèi)甲方支付完畢。

5、乙方以人民幣____工程保修金,待保修期滿后十天內(nèi)結清。

6、本工程項目的增減約定。

7、工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù),才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。

1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工_______小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天_______的違約金。

2、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。

第七條裝修工程及驗收風險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責。

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準,本工程保修期_______。

2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在征得甲方同意后可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知_______天內(nèi)組織驗收,驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。

第八條工程監(jiān)理監(jiān)理工程師的姓名_________________;單位_________________;聯(lián)系方式_________________;監(jiān)理工程師的職責________________________。

第九條其他事項。

1、開工前,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳__等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備(此費用不計入合同價款中),并說明使用注意事項。

2、如須拆改建原建筑結構,建筑外觀或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經(jīng)甲方同意及有關部門批準,乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線。

3、甲方要配合乙方協(xié)調(diào)有關部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔相應費用。

5、乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位(住戶)的關系。

6、工程竣工未移交甲方之前,乙方負責對施工現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

第十條質(zhì)量保修風險提示:保修責任的起算。

工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。

發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。

1、本工程保修期限為________年,自工程竣工驗收合格起算。

在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。

第十一條違約責任。

1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工2小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方一天500的違約金。

2、若甲方增加工程內(nèi)容,按新增加工程量順延工期。

3、若因違反施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。

4、因一方原因,合同無法履行或繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止手續(xù),并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。(違約金按合同金額的10%支付,設計費按每平方米50元建筑面積支付)。

第十二條爭議的解決。

1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會投訴,請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_________________仲裁委員會申請仲裁;或向_________________人民法院提起訴訟。

第十三條合同生效。

1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)_____份。甲方(簽章):委托代理人:聯(lián)系電話:________年____月____日乙方(簽章):法定代表人:聯(lián)系電話:________年____月____日附件:

1、施工圖紙共_____張。

2、裝修預算書(經(jīng)甲乙方共同簽字確認)共_____頁。

3、甲方提供裝飾裝修材料明細表。

4、乙方提供裝飾裝修材料明細表。

5、其他:本合同共_____頁(附件)________________________________工程裝修預算書序號項目名稱單位數(shù)量合計材料及共計說明(包括備注)。

甲方:

乙方:

個人裝修施工合同篇十四

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。

1.1 工程名稱:____________________

1.2 工程地點:____________________

1.3 承包范圍:____________________

1.4 承包方式:____________________

1.5 工期:本工程自_____年_____月____日開工,于_____年____月____日竣工。

1.6 工程質(zhì)量:____________________

1.7 合同價款(人民幣大寫):_______________________

2.1 開工前7天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電信等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

2.2 指派甲方駐工地代表,負責合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3 負責承擔周圍建筑物及裝修結構或設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞的保護費用。

2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

2.5 協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。

3.1 進行現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

3.2 指派駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾銷納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及陰雨天氣等不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-1991)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300-1998)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

5.2 本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。

5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格,其驗及返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。

5.4 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲主應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。

6.1 雙方商定本合同價款采用第(3)種:

(1)固定價格。

(2)固定價格,加(___ %)包干風險系數(shù)計算。

(3)可調(diào)價格。按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。

6.2 本合同生效后,甲方分次按下表的約定支付工

程款,尾款竣工結算時一次結清。

支付次數(shù)

支付時間

支付金額

占總金額(%)

第一次

開工后7日

10

第二次

工程過半

40

第三次

驗收合格

45

6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料兩天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在兩天內(nèi)結清尾款。

第七條 關于材料供應的約定

7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。由甲方供應的.材料、設備發(fā)生了質(zhì)量總是或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值_______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。

7.2 凡由于乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

8.1 施工設計及施工工藝做法,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。

8.3 由于甲方負責部分違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的縮寫撥付款,每拖期一天,按付款額的______%支付滯納金。

9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作為獎勵。

9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。

9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。

9.5 甲方未經(jīng)辦理任何手續(xù),乙主擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。

9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

9.7 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。

10.2 當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,或向人民法院起訴)。

12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。

12.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份。

12.3 本合同履行完成后自動終止。

(1)施工圖紙或作法說明;

(2)工程項目一覽表;

(3)工程預算書;

(4)甲方提供貨物清單;

(5)會議紀要;

(6)設計變更;

(7)其他。

個人裝修施工合同篇十五

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商后,甲方同意將義烏工地內(nèi)外墻乳膠漆承包給乙方施工,并達成如下事項:

一、工程單價。

1、外墻真石漆:_________元/平方米。

2、內(nèi)墻乳膠漆:_________元/平方米,防霉乳膠漆_________元/平方米。

3、拋光:_________元/平方米。

二、工程質(zhì)量,陰陽角順直,驗收合格。

三、付款方式:

乙方進場施工后,工程過半時,甲方付總工程款的40%給乙方,工程基本完工,甲方付總工程款的80%給乙方,余款等工地驗收合格后,即一次性付清。

四、工程工期:

在不受甲方的影響下,按甲方的要求按時完工。

五、計算方式:

工程完工后按乙方的實際施工面積,由甲乙雙方共同計量認可面積計算。

本協(xié)議一式兩份,經(jīng)簽字后生效,甲乙雙方各持一份;本協(xié)議受國家法律保護。

甲方:

乙方:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/15528057.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔