合同是一種以約定為基礎、具有法律效力的文件，用于規(guī)范雙方權利義務關系的法律工具。合同的簽訂能夠保障各方的合法權益，確保交易的順利進行，對于維護社會經濟秩序起著重要的作用。從法律層面來看，合同具有約束力，一旦違約會承擔相應的法律責任。因此，合同的簽訂對于各方來說都是非常重要的。在編寫合同時要認真考慮各種異常情況，引入相應的變通和應對措施，以確保合同的靈活性。以下是小編為大家收集的合同范本，供大家參考和學習。
彩鋼工程施工合同篇一
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：承德鴻泰集團房地產開發(fā)有限公司鍋爐房。
工程地點：鍋爐房院內。
二、工程承包范圍：
舊瓦拆除、清理現(xiàn)場、新瓦安裝、滴水泛水嵌縫注膠等，包工包料，?？⒐を炇?，包括稅金等有效稅票。(維修用料計劃見附表)。
1、材料數(shù)量、規(guī)格、施工按現(xiàn)場實際為準。在合同有效期內，甲方不承擔因各種因素所導致的成本上升而產生的價格上漲風險。施工期間乙方按甲方要求予以配合。
2、本合同的價格包括原材料的采購、加工制作、運輸、現(xiàn)場協(xié)調、現(xiàn)場安裝、現(xiàn)場配合驗收、搶工措施、檢驗試驗、材料二次搬運、施工水電，因質量問題引起的`維修和更換、成品保護、現(xiàn)場配合、腳手架、垂直運輸、使用機械、軟填注膠等、政策性文件的規(guī)定以及包括但不限于原材料漲價等合同明示或暗示的所有一切風險的責任和義務、檢驗報告、稅費，保竣工驗收等所有費用。
三、承包工程價格。
承包價格為一次性包死價格。計：_______元整人民幣。
四、協(xié)議工期。
五、付款方式：材料進場先付_______萬元，剩余款項工程驗收合格后，結至承包價格的95%，其余5%為質保金。質量保證金至工程完工后滿二年后無質量問題付清。
七、乙方必須按協(xié)議所列材料施工，保證工程質量，彩鋼保溫板總厚度100mm，彩鋼鐵皮厚度，上0.4mm下0.3mm.材料進場經甲方驗收合格后方可使用，如未按甲方要求采購不許安裝使用，所造成一切后果乙方自負。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負，與甲方無關，甲方不承擔任何責任。進場施工作業(yè)前對乙方負責人進行現(xiàn)場口頭的安全事項說明，其內容是：項目的安全規(guī)章制度及對該工程項目有關聯(lián)的安全注意事項。
1、乙方負責人為安全施工責任人，負責該工程項目的日常安全管理工作，嚴格遵守安全生產規(guī)章制度，并指定專人負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。
2、開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育，簽訂相關安全保險協(xié)議，不安排未經安全教育人員進入作業(yè)場所。
3、需使用的機械、電器等設備、設施，必須有可靠的安全防護措施。
4、教育和監(jiān)管所屬人員不得隨意進入非該施工作業(yè)項目區(qū)域外的場所及觸摸、啟動機械、電器、控制閥等設備，否則因由此而引起的事故，乙方負全部責任。
5、乙方對該工程項目的安全施工作業(yè)以及對參與該工程作業(yè)全部人員的安全負責。
6、乙方的任何人員均不得在施工區(qū)打架斗毆、酗酒賭博。嚴禁酒后上班。
7、嚴禁在高空向下拋擲任何物品，高空作業(yè)必須拴好安全帶;。
8、進入現(xiàn)場的所有高空作業(yè)人員必須持證上崗，禁止非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)。
9、配備專門的安全生產管理人員，明確責任人，隨時檢查安全生產情況并作好記錄。
10、編制安全施工工藝方案和安全技術措施，以備安監(jiān)部門審查、備案。
11、乙方必須嚴格按照安全規(guī)程操作，現(xiàn)場進行封閉式管理，嚴禁非工作人員隨意進入，否則造成人員和物品等安全事故，全部由乙方負責。
12、乙方負責此項目施工的全部安全責任，如果在施工中發(fā)生生產安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。
十、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按合同法處罰;。
十一、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。本合同至工程驗收合格、保修期滿、工程款支付完畢后終止。
甲方：
電話：
簽定日期：_______年_______月_______日
乙方：
電話：
簽定日期：_______年_______月_______日
彩鋼工程施工合同篇二
經甲、乙雙方通過友好協(xié)商，在平等、自愿的基礎上本著誠信、互利的原則簽訂如下協(xié)議：
2、施工承包方式與范圍。
施工承包方式：包工、包料。范圍：乙方負責鋼梯所用原材料的采購、加工、制作、安裝、油漆、檢測、驗收合格等。乙方在施工中應做好機械、設備的安全檢測檢修工作，并做好施工人員的安全防護工作。因乙方原因造成的人身傷害和財產損失均由乙方承擔。
3、鋼梯數(shù)量及價款。
一層商鋪鋼梯數(shù)量為25個，每個鋼梯均含鋼梯梯段欄桿和鋼梯上洞口周邊欄桿。每個鋼梯5100元整，共計127500元整。屋面消防通道鋼梯數(shù)量為6個，每個鋼梯均含鋼梯梯段欄桿及單元間連通梯，每個8000元整，共計48000元整。屋頂電梯機房內防護欄桿和爬梯計12個，每個400元整，共計4800元整。工程總價款為180300元整。
4、施工工期。
施工工期為一個月，從20xx年7月30號到20xx年8月30號完工，預期未完工，由乙方承擔相應責任與后果。
5、質量標準。
鋼梯樣式和節(jié)點要求參見05yj8第93、94頁，梯板踏步、轉向平臺和鋼梯側幫為3毫米厚壓花鋼板，局部方鋼。欄桿為2毫米厚22方鋼，扶手為50圓管，〔詳見附圖〕鋼板及型鋼采用性能不低于q235—a鋼材，焊條采用e43型。構件制成后應該進行檢查，表面應平整光滑，焊縫不應有斷燒、裂紋、過燒現(xiàn)象，外露處應磨平。安裝后不應有歪斜、扭曲、變形等缺陷。并涂刷防銹漆一道，面漆兩道。鋼梯要保證有足夠的強度和承載力，與墻體連接點堅固密實，支撐牢靠，如出現(xiàn)下垂、翹曲、晃動等不安全因素，乙方應無條件進行反工，一切損失由乙方承擔。
6、付款方式。
乙方制作、安裝總工程量的.50%，不含油漆，甲方支付總價款的40%，工程完工，〔含油漆〕驗收合格后七日內支付總價款的55%，剩余5%為質保金，質保期一年，質保期滿后一月內付清。
7、違約責任。
雙方簽訂本協(xié)議后，因一方不履行合同內容而違約，應承擔另一方直接和間接造成的損失，乙方在保修期內因施工原因而出現(xiàn)的開裂、下垂、歪斜、晃動等質量問題，應無條件及時進行免費維修。如維修不及時或不維修，甲方有權請第三方進行維修，費用從乙方質保金中扣除，如因質量問題過大形成事故，造成人身傷害和財產損失，質保金不足以彌補，甲方有權對乙方進行索賠和追究法律責任。
8、解決爭議方法。
雙方發(fā)生合同爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向工程所在地法院訴訟解決。
9、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
簽字蓋章：簽字蓋章：
年月日年月日。
彩鋼工程施工合同篇三
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，結合甲乙雙方具體情況，經雙方協(xié)商，本著平等、公正、自愿的原則，簽訂以下協(xié)議：
甲方將鋼架結構彩鋼瓦棚承包給乙方施工承建，要鋼架彩鋼瓦面圓弧，最低處高度米，最高處米，流水處用水槽排放在兩邊。
1、立柱采用。
2、檁條采用。
3、梁架焊管采用。
4、頂部采用單瓦彩鋼厚mm，顏色。
1、鋼架屋面彩鋼單價為元/m。
2、水槽為元/m。
3、完工時雙方按實測屋面彩鋼瓦面積為準。
乙方在搭建過程中，甲方分三次付清所有工程款項。
1、乙方在焊接材料進場時，經甲方驗收符合上述之規(guī)定材料標準時，甲方付給乙方大至總工程款的30%。
2、鋼架安裝結束時，經甲方驗收符合約定焊裝規(guī)定，即甲方付給乙方大致總工程款的30%。
3、其余部分在整個工程結束時，經甲乙雙方驗收，根據實測面積計算后，付清全部工程款。
1、甲方提供乙方施工用電、用水。
2、甲方提供加工大棚的平面布臵圖及相關要求。提供地下預埋工程。
3、乙方施工和管理人員必須遵守甲方工地的各項規(guī)章制度。從地面搭建。
4、乙方搭建人員必須按照搭建操作規(guī)程進行搭建，文明作業(yè)，安全作業(yè)。在搭建過程中，若發(fā)生任何人身傷害事故，甲方不承擔責任。
5、鋼架彩鋼瓦面因乙方在安裝，制作的過程中，發(fā)生疏忽、大意、造成甲方在使用過程中出現(xiàn)漏水，甲方通知乙方必須在24小時內進行維修，因此造成損失，乙方應承擔相應的責任。
本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水電正常的情況下，乙方自合同簽訂之日起，應根據甲乙要求，合理安排工期，保證工程順利制作和如期完成。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，互守協(xié)議內容，愉快合作。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
彩鋼工程施工合同篇四
甲方：_________（以下簡稱甲方）。
乙方：________________（以下簡稱乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一．工程概況。
彩鋼棚搭建。
工程內容：按甲方要求：
搭建彩鋼棚大約面積100平方米。
二．工程承包范圍及要求。
承包范圍：
包工包料，使用材質：彩鋼棚（426）。
柱子（100____1.8鍍鋅管）排架（42____1.5鍍鋅管）。
c型鋼（100____1.8鍍鋅）。
三．合同工期。
開工日期：____年____月____日
竣工日期____年____月____日
合同工期總日歷天數(shù)=天。
四．質量標準。
工程質量要求：
按行業(yè)質量標準。
五．雙方一般權利和義務。
1.甲方委派。
負責該工程的工期、質量、設計變更、驗收及施工現(xiàn)場增加工程內容的簽證等工作。
2.乙方委派。
負責該工程實施管理。
六．安全責任。
1、乙方負責該工程施工過程中出現(xiàn)的.一切事故，均由乙方承擔一切經濟與法律責任，與甲方無關。
2、乙方負責本工程施工安全管理和執(zhí)行。因乙方原因如與勞務工、農民工、供應商等方面引發(fā)施工和建筑安全問題，直接或間接造成甲方及任何第三方損失的，均由乙方承擔一切經濟損失。對因前述原因給甲方造成的損失，甲方有權從工程應付款中扣除或另行追索。
七．合同價款計取。
計價方式：彩鋼棚每平方米85/元，（大約100平方米捌仟伍佰元整，按完后工實際面積收費）。乙方提供正規(guī)發(fā)票。
八．合同價款支付。
工程完工在一周內支付所有工程款。
九．售后服務。
工程保修期為一年，從完工之日起計算。
十．合同生效。
本協(xié)議一式兩份，經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
電話：電話：
彩鋼工程施工合同篇五
乙方：
按照有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達成如下協(xié)議。
一、工程地點：
二、工程內容：
三、工期要求：開工時間為年月日，工期為天。
如遇雨天、停電、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期順延。
四、工程款結算及付款方式。
1、結算價格：以乙方給甲方所做彩鋼板的實際面積計算單價每平方米元計算。
2、付款方式：預付元，中途元，竣工元。
3、工程大約面積平方米，總造價約元，以完工計算為準。
五、甲方駐工地代表：
乙方駐工地代表：
六、甲方責任。
1、乙方人員、材料進場前，甲方負責提供完善的施工條件，即水通、電通，其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業(yè)技術人員，以便在施工過程中進行質量、進度監(jiān)督。
如發(fā)現(xiàn)乙方未按規(guī)范要求施工，應及時要求改正，其損失由乙方負責，并負責與其他施工隊伍和人員協(xié)調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任。
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。
乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準：彩鋼板型號型，彩鋼板厚度。
3、乙方進場后，制定詳細的施工進度計劃，文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。
4、施工過程中，乙方應確保文明、安全施工，如出現(xiàn)安全責任事故，概由乙方承擔責任。
八、質保事宜。
本工程保修期兩年。
九、違約責任。
甲方違約責任：
未按照本合同約定按時支付工程款，甲方應向乙方支付應付未付工程款的5%的違約金。
乙方違約責任：
1、不按合同規(guī)定的工期交付使用的，乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。
十一、附則：
1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同簽定后，甲、乙雙方除單價外如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致后，可以簽定補充協(xié)議，作為本合同的補充合同，與主合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日年月日。
彩鋼工程施工合同篇六
為深刻吸取太原市臺駘山冰雕館“10.1”重大火災事故教訓，按照《山西省人民政府辦公廳關于開展全省易燃可燃夾芯材料彩鋼板建筑消防安全綜合整治工作的通知》(晉政辦發(fā)電〔2020〕67號)文件精神，結合我縣實際，特制定本方案：
認真貫徹落實***總書記關于安全生產的重要指示精神，按照省、市統(tǒng)一部署要求，深入推進安全專項整治三年行動和“三零”單位創(chuàng)建工作，在全縣范圍內集中開展使用易燃可燃夾芯材料彩鋼板建筑的安全隱患排查整治，最大限度消除火災隱患，確保不發(fā)生一起人員傷亡事故。
(一)整治范圍。
全縣所有使用易燃可燃材料作為夾芯層或復合保溫層的彩鋼板建筑物。
(二)整治重點。
1.賓館、飯店、商場、集貿市場、客運車站、圖書館、醫(yī)院、學校、養(yǎng)老院、木塔景區(qū)、宗教活動場所、勞動密集型企業(yè)等公眾聚集和人員密集場所。
2.建設工程施工現(xiàn)場、個體作坊、“三合一”場所、倉儲物流場所、居民自住、自用的非經營類建筑物。
3.上述場所以外的使用彩鋼夾芯板和彩鋼板復合保溫材料的建筑物。
(一)堅決杜絕采用易燃可燃材料作為夾芯層或復合保溫層的彩鋼板建筑住人現(xiàn)象。
1.幼兒園、養(yǎng)老院、寄宿制學校、醫(yī)院、集體宿舍等人員密集場所，建設工程施工工地搭建的現(xiàn)場人員辦公、住宿等臨時用房，一律不得使用低于a級要求的彩鋼板搭建。
2.嚴禁使用聚苯乙烯泡沫塑料或聚氨酯夾芯板作為住人場所建筑構件、裝修裝飾材料和保溫材料。
(二)嚴格消防行政審批。
1.對使用彩鋼板搭建的人員密集場所，凡低于a級要求的，一律不得通過消防設計審核、驗收或備案抽查。
2.對使用彩鋼板搭建的公眾聚集場所，凡低于a級要求的，一律不得通過營業(yè)和使用前消防安全檢查。
(三)從嚴整治違規(guī)搭建彩鋼板建筑違法行為。
1.對未經消防驗收、違規(guī)使用易燃可燃材料彩鋼板搭建建筑的、違規(guī)使用聚苯乙烯泡沫塑料或聚氨酯材料作墻體保溫層的，一律停業(yè)整頓。
2.對使用彩鋼板搭建的人員密集場所且有人員居住，夾芯材料燃燒性能低于a級要求的，一律實施臨時查封，并責令改變用途，對無法改變的，必須拆除。
3.對建設工程施工工地搭建的現(xiàn)場人員辦公、住宿等彩鋼板臨時用房，建筑材料和彩鋼板芯材達不到a級要求的，依法責令工程項目停止施工，情節(jié)嚴重的，安全生產許可證頒發(fā)機關依法暫扣或者吊銷建筑施工安裝企業(yè)的安全生產許可證。
4.勞動密集型企業(yè)廠房、庫房、員工宿舍違規(guī)采用易燃可燃芯材彩鋼板搭建、分隔的，一律依法對危險部位或者場所責令立即消除隱患或者予以臨時查封。
5.對違規(guī)搭建彩鋼板臨時建筑占用防火間距、堵塞消防通道的，一律依法拆除。
6.對違法建設的彩鋼板建筑，要移交住建、城管監(jiān)察等部門進行查處，切實消除隱患，確保消防安全。
7.對使用易燃可燃材料作為夾芯層或復合保溫層的彩鋼板建筑存在重大火災隱患的，依法下達《重大火災隱患整改通知書》，跟蹤督促整改;嚴重影響公共安全的，提請縣政府進行掛牌督辦。
為確保整治工作實效，此次綜合整治由縣政府統(tǒng)籌安排，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府和縣直有關部門具體組織實施，成立應縣易燃可燃夾芯材料彩鋼板建筑消防安全綜合整治工作領導小組，領導組人員如下：
組長：趙亞靜縣委常委、政府副縣長。
副組長：宋榮縣消防救援大隊教導員。
成員：楊建亮縣政府辦副主任。
程利民縣教育局局長。
劉喜春縣工信局局長。
王禪縣民政局局長。
郭勝利縣財政局局長。
李尚寶縣自然資源局局長。
戚耿文縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局局長。
楊永忠縣交通運輸局局長。
張寶峰縣水利局局長。
尹式平縣農業(yè)農村局局長。
周子貴縣商務局局長。
白玉縣文化和旅游局局長。
竇海章縣衛(wèi)生健康和體育局局長。
劉瑞新縣退役軍人事務局局長。
席瑛縣應急管理局局長。
王新軍縣市場監(jiān)管局局長。
王浩宏縣能源局局長。
武加?？h公安局黨委委員。
力海仁金城鎮(zhèn)鎮(zhèn)長。
豐衛(wèi)吉鎮(zhèn)子梁鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
段新毅義井鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
李德海臧寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
趙玉軍大黃巍鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
裴永婷杏寨鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
徐志宏下馬峪鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
王振南泉鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
宮月琴南河種鎮(zhèn)鎮(zhèn)長。
李忠權下社鎮(zhèn)鎮(zhèn)長。
秦升大臨河鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
李建國白馬石鄉(xiāng)鄉(xiāng)長。
領導組下設辦公室，辦公室設在縣消防救援大隊，辦公室主任由消防救援大隊教導員宋榮兼任，各成員單位具體職責如下：
3.縣教育局負責學校、幼兒園、教育培訓機構的綜合整治;。
4.縣公安局負責對各類人員密集場所的綜合整治;。
5.縣民政局負責養(yǎng)老院的綜合整治;。
6.縣住建局負責各類房屋建筑和城市市政設施建設工程施工工地的綜合整治;。
7.縣交通局負責客運、鐵路車站候車室的綜合整治;。
8.縣農業(yè)農村局負責在建的財政投資的農業(yè)基本建設項目的綜合整治;。
9.縣商務局負責配合有關部門做好商場、超市的綜合整治;。
11.縣衛(wèi)健局負責各類醫(yī)療機構、醫(yī)院的綜合整治;。
12.縣退役軍人事務局負責烈士紀念設施保護單位的綜合整治;。
13.縣應急管理局負責非煤礦山、危險化學品、冶金工貿行業(yè)的綜合整治;。
14.縣市場監(jiān)管局負責特種設備行業(yè)的綜合整治;。
15.縣能源局負責電力行業(yè)的綜合整治;。
16.其他行業(yè)領域按職責分工負責本行業(yè)領域的綜合整治。
對存在問題的，應自行拆除或更換;對一時難以整改的，自行停產停業(yè)或停止施工，并將相關情況報行業(yè)主管部門
第二階段：全面排查、集中整治。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各有關部門要對本地區(qū)、本行業(yè)領域內所有彩鋼板建筑進行一次拉網式摸排,建立檔案,全面摸清本地、本行業(yè)彩鋼板建筑底數(shù)和基本情況,同時開展全面整治工作。對存在問題、隱患的單位能整改的責令限期整改,不能整改的一律關停,用足用全一切法律手段,采取強有力的措施進行整改,決不姑息縱容。對拒不整改的，各有關部門適時組織開展聯(lián)合聯(lián)合執(zhí)法，強制拆除，徹底消除火災隱患。對隱患問題突出、整改進度緩慢的行業(yè)部門負責人進行約談督辦，督促及時整改，對因責任和措施落實不到位導致發(fā)現(xiàn)事故的要依法嚴懲。
第三階段：總結鞏固。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各有關部門要對此次綜合整治工作情況進行總結,研究建立長效排查整治機制,鞏固拓展工作成果。要研究建立長效排查整治機制，對綜合整治中發(fā)現(xiàn)的風險隱患整改情況進行“回頭看”，嚴格做到“不放過任何一個漏洞，不丟掉任何一個盲點，不留下任何一處隱患”，確保火災隱患和安全問題及時整改到位。
(一)高度重視，強化責任。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各有關部門要深刻汲取“10.1”重大火災事故教訓，清醒認識當前嚴峻的消防安全形勢，高度重視此次綜合整治工作，將其作為當前一項重要工作抓細抓實抓到位，逐級成立組織機構，實行一把手負責制，主要領導親自組織研究、親自督辦，切實按照職責分工落實責任，不搞形式，不走過場。
(二)加強協(xié)作，形成合力。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各有關部門要按照職責分工加強排查整治,形成監(jiān)管合力,及時消除火災隱患。要建立健全信息共享、情況通報、聯(lián)合查處、案件移送等聯(lián)動機制，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題要一盯到底，做到閉環(huán)管理，該停產停業(yè)的要依法停產停業(yè)，該處罰的要依法處罰，該查封的依法查封，該強制拆除的要依法拆除，務必形成嚴格執(zhí)法的高壓態(tài)勢。
(三)密集宣傳，營造聲勢。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各有關部門要通過宣傳欄、各類媒體集中宣傳違章搭建彩鋼板建筑的危害性，剖析近年來典型火災、坍塌等事故教訓，提示單位和群眾提高安全意識。要加強與新聞媒體的溝通，邀請電臺、電視臺等新聞媒體單位一同參與綜合整治行動,及時曝光重大火災隱患和消防違法行為。
各有關部門要將具體事項聯(lián)絡人報縣消防救援大隊備案，同時將《易燃可燃夾芯材料彩鋼板建筑消防安全綜合整治排查明細表》《易燃可燃夾芯材料彩鋼板建筑消防安全綜合整治情況匯總表》報領導組辦公室備查，工作結束后要上報工作總結。
彩鋼工程施工合同篇七
建設單位：(以下簡稱甲方)。
施工單位：(以下簡稱乙方)。
1、工程名稱：鹿邑縣豫龍商貿有限公司農貿市場交易棚。
2、大棚標準：南北長78米，東西寬30米，總建筑面積為2340平方米(具體標準詳依設計圖紙為準)。
3、工程地點：觀堂鎮(zhèn)段莊207省道東側。
4、工程內容：鋼架結構，頂層以雙層泡沫復合瓦封面。
整棚建筑包括土建工程地基工程總造價為每平方米元。
開工日期：
竣工日期：合同建設日期為天。
必須按照設計圖紙標注要求保質保量施工，如不按圖紙要求施工或未經甲方同意，乙方擅自改變施工方案，甲方有權提出停工，所造成的一切損失均由乙方自行承擔。
：乙方全額墊資，上級驗收后付款。
：乙方應按施工規(guī)范安全要求嚴格施工，各類技術人員必須按規(guī)定要求的技術職稱，在施工期間如上級部門檢查，因技術人員職稱不符和施工發(fā)現(xiàn)問題，所造成的經濟處罰均由施工方負責和承擔。在施工過程中發(fā)生一切安全責任事故均由乙方全部承擔，甲方不負責任何責任及一切連帶責任。
：按合同約定，按照圖紙要求進行施工、竣工，并在質量保修期內承擔工程質量維修責任。
合同簽訂時間：年月日。本合同雙方簽字蓋章生效。在合同履行期間，任何一方不得違約，如一方違約，由違約方承擔一切責任和經濟損失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
彩鋼工程施工合同篇八
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容。
一、工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內。
三、工程范圍及內容:。
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區(qū)價目本；裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協(xié)作事項。
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調好該工程與有關單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有。
有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任。
按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經濟糾紛處理方式。
如發(fā)生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數(shù)。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）。
乙方：
負責人：（簽章）。
負責人：（簽章）。
日期：
彩鋼工程施工合同篇九
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國經濟民法典》及其他有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達成如下協(xié)議。
一、工程地點：
二、工程內容：
三、工期要求：開工時間為年月日，竣工時間為年月日。如遇雨天、停電、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期順延。
四、工程款結算及付款方式。
1、結算價格：以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米萬元，水槽每米元計算。另外：所做棚高度超過9米以上的單價為元每平方米。以實際竣工面積為準(此價格包括生產制作、運輸、安裝、材料、工人工資乙方自行負責，乙方不承擔稅費)。
2、付款方式：預付元，中途元，竣工元。
3、工程大約面積平方米，總造價約萬元，以完工計算為準。
五、甲方駐工地代表：電話：
乙方駐工地代表：電話：
六、甲方責任。
1、乙方人員、材料進場前，甲方負責提供完善的施工條件，即水通、電通，其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業(yè)技術人員，以便在施工過程中進行質量、進度監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)乙方未按規(guī)范要求施工，應及時要求改正，其損失由乙方負責，并負責與其他施工隊伍和人員協(xié)調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任。
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計，鋼架構造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準：彩鋼板型號型，彩鋼板厚度mm，上白下藍，立柱為型鋼管，厚度為mm，檀條采用型鋼，立柱混凝土部分由甲方負責材料，乙方承做，人工工資由乙方負責。
3、乙方進場后，制定詳細的施工進度計劃，文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。
4、施工過程中，乙方應確保文明、安全施工，如出現(xiàn)安全責任事故，概由乙方承擔責任。
八、質保事宜。
本工程主結構架(含彩鋼材)保用年，在保修期內，鋼屋架甲方應每年處理防銹漆一次，七級以上大風、基礎沉降、地震、人為因素除外。
九、違約責任。
甲方違約責任。
未按照本合同約定按時支付工程款，甲方應向乙方支付應付未付工程款的的違約金。
乙方違約責任：
1、不按合同規(guī)定的工期交付使用的，乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商不成，按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。
十一、附則：
1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同簽定后，甲、乙雙方除單價外如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致后，可以簽定補充協(xié)議，作為本合同的補充合同，與主合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
彩鋼工程施工合同篇十
經雙方協(xié)商，甲方同意將新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》及國家法律的有關規(guī)定，為明確雙方的有關責任、權利和義務，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱：新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程。
二、工程地點：新陽路292號面粉廠。
三、工程承包范圍和內容：
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內容包括：布孔裝藥、起爆網路敷設、警戒起爆、爆后檢查、進行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。
4、做好安全防護欄的搭設，并滿足驗收要求。
四、工程量：按實際方量。
五、結算方式：按實際方量，以單方人民幣1120xx0元包干，結算時扣除稅金后支付給乙方。
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。
八、雙方責任：
(一)甲方責任。
1、協(xié)助乙方辦理有關爆破報批手續(xù)和協(xié)調施工現(xiàn)場內的施工單位業(yè)主的關系;。
2、負責為乙方提供施工用房兩間，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點;。
3、負責提供施工有關的圖紙;。
6、負責提供乙方施工用電。
(二)乙方責任。
3、在甲方氣割鋼筋時，乙方派安全員全程監(jiān)護;。
7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔，并有權暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結清后自動失效。
甲方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期：年月日
乙方：法定代表人(或委托代理人)簽字：日期：年月日
彩鋼工程施工合同篇十一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
經雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、乙方為甲方提供下列產品。
二、工程地點：_______。
三、甲方先付給乙方定金_______元，材料運到甲方工地后，甲方再付給乙方材料費_______元。工程完成后甲方把剩余的安裝費_______元一次性全部付給乙方。
四、施工期間甲方免費為乙方提供水電，解決工人住宿，因停電或天氣等特殊情況無法施工時，工期順延。
五、乙方應按施工圖紙及國家有效地技術規(guī)范組織施工，確保工程質量。
六、乙方應按同行業(yè)規(guī)定驗收。乙方對本工程保修壹年。
七、現(xiàn)金結算：如甲方需開發(fā)票另加增值稅。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、如遇特大自然災害，本合同自然終止。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
附加條款：
1、乙方在施工中應自己帶好所有的使用工具及設備。
2、乙方的所有的工人必須是專業(yè)的施工人員，自己安排，甲方概不負責，乙方對自己的工人的一切保險及人工費由乙方自己解決，甲方不負任何責任。
3、乙方在施工中一定要保證安全，在施工中的一切安裝事故，全部由乙方自己承擔，甲方概不負責。
甲方負責人簽字：
_______年_______月_______日。
乙方負責人簽字：
_______年_______月_______日。
彩鋼工程施工合同篇十二
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
經雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
一、乙方為甲方提供下列產品。
二、工程地點：()。
三、甲方先付給乙方定金()元，材料運到甲方工地后，甲方再付給乙方材料費()元。工程完成后甲方把剩余的安裝費()元一次性全部付給乙方。
四、施工期間甲方免費為乙方提供水電，解決工人住宿，因停電或天氣等特殊情況無法施工時，工期順延。
五、乙方應按施工圖紙及國家有效地技術規(guī)范組織施工，確保工程質量。
六、乙方應按同行業(yè)規(guī)定驗收。乙方對本工程保修壹年。
七、現(xiàn)金結算：如甲方需開發(fā)票另加增值稅。
八、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、如遇特大自然災害，本合同自然終止。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
附加條款：
1、乙方在施工中應自己帶好所有的使用工具及設備。
2、乙方的所有的工人必須是專業(yè)的施工人員，自己安排，甲方概不負責，乙方對自己的工人的一切保險及人工費由乙方自己解決，甲方不負任何責任。
3、乙方在施工中一定要保證安全，在施工中的一切安裝事故，全部由乙方自己承擔，甲方概不負責。
甲方負責人簽字：
乙方負責人簽字：
年月日年月日。
彩鋼工程施工合同篇十三
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據中華人民共和國經濟合同法和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
（一）工程名稱：
（二）工程地點：
（三）工成內容：xx層棟，建筑面積xxx平方米，其它。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容：xxx。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：xxx。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
（一）按定標規(guī)定工期為xxx天（日歷天），自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
（一）工程質量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范xxx。
（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需材料及設備由xxx方采購供應至xxx場地（倉庫）。
（二）工程所需材料及設備xxx由方采購供應至xxxx場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：
帳號：
（二）根據中國人民建設銀行有關規(guī)定，甲方在合同生效后天內，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1．建筑工程按當年計劃工作量35%；
2．安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40%；
（三）工程款支付方式：
1．工程進度達到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50%時，每次按當月完成工程工作量的xx%付（收）款。
彩鋼工程施工合同篇十四
(甲方)：
(乙方)：
雙方除遵守國務院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
二、承包方式：按規(guī)定實行包工包料。
三、付款辦法：
1、合同簽訂后工程款一次性結清，同時乙方開具工程款發(fā)票給甲方。
2、乙方開戶銀行：工商銀行無錫市蠡園開發(fā)區(qū)支行賬號：11030233。
四、材料供應：施工所需材料由乙方組織供應。
五、工程變更：乙方應按照圖紙為依據組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據重新計算工程造價。
六、工程質量：
1、依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關補充規(guī)定辦理。
2、如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔，如果操作不善造成質量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負擔。
3、工程竣工后在使用一年內乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
七、工程竣工驗收：乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內甲乙雙方協(xié)商并通知有關部門組織驗收。
八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強安全生產教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負全責。
九、本工程：甲方指定為工程負責人。
乙方指定偰云真為工程負責人。
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
十、本合同一式貳份。經甲乙雙方蓋章有效。
十一、合同與上級有關規(guī)定抵觸時應按上級規(guī)定執(zhí)行。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/15159543.html】
