在合同中，雙方需要確定交易的對象、價格、付款方式、交貨時間等關鍵內容。10.起草合同時，應當留出必要的修改和修訂的空間，以應對實際情況的變化。合同是一種法律文件，用于規(guī)定雙方在特定業(yè)務交易中的權利和義務。如何起草一份合同是每個商務人士都應該掌握的重要能力。以下是小編為大家收集的合同范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
消防的合同篇一
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：___________。
工程地點：___________。
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)。
2、自動噴淋系統(tǒng)。
3、自動報警系統(tǒng);。
以上內容以施工圖設計及預算范圍為準，承包方的施工內容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設備安裝及調試。
三、合同工期:。
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進場施工時間為開工日。
四、質量標準:。
工程質量標準:合格。
承包人必須嚴格按施工圖紙(含設計變更通知)等技術資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關施工技術規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標準進行驗收。
五、合同價款。
合同價款為：___________。如在施工中因發(fā)生設計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、施工圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效。
合同簽訂地點：______________________。
本合同雙方約定經(jīng)雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
消防的合同篇二
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡稱乙方）。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)事宜達成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、系統(tǒng)、系統(tǒng)、和系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統(tǒng)進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發(fā)火災報警系統(tǒng)故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現(xiàn)場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產(chǎn)生的損壞。
（八）、每次維護保養(yǎng)后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式份，雙方備案。
（一）、本合同總價為：元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的%，即：元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真。
消防的合同篇三
供方：
需方：
供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。商品名稱、種類、規(guī)格、品牌、單位、數(shù)量、單價、金額詳見附表。
第一條商品質量標準：所有商品均為沒有使用過的達到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范要求及人防驗收標準的全新的產(chǎn)品。如達不到驗收要求，需方有權要求供方無條件更換或退貨。如有異議應在安裝前提出，以便合理解決。
第二條售后服務：產(chǎn)品在正常調試、使用過程中出現(xiàn)問題由供方負責維修或更換，如因使用不當或貨物轉交需方后搬運造成損壞需方負責。所有商品質保期兩年。
第三條產(chǎn)品品牌為“”牌，所有商品均配帶相應的檢測報告、合格證、河北省備案證及生產(chǎn)廠家相關資料一式四份，有特殊要求的要按驗收規(guī)范提供相應資料。
第四條交、提貨方式：
1.交貨時間：合同簽訂后供方收到預付款之日起日內。
2.交貨地點：工地。
3.運輸方式及費用負擔：汽車運輸，運費供方負擔，需方負責卸貨。
第五條合同價款及結算方式：本合同最終優(yōu)惠價為元整。合同簽訂后付預付款元為質保金，質保期兩年，質保到期后一次性付清。
第六條違約責任及處理方式：本合同在執(zhí)行過程中不管發(fā)生任何糾紛，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商解決不了的，向原告方所在地人民法院依法提起訴訟，依法處理。
第七條本合同一式肆份，供需雙方各執(zhí)兩份。
供方：需方：
法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽訂日期：
【實用】消防安全承諾書三篇。
聘用合同實用模板。
實用借調合同。
借款合同實用范文。
消防的合同篇四
建設單位：
建筑名稱：
建筑地點：
施工單位：
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：山東省保安器材有限公司第一分公司（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，甲乙雙方本著各方自愿、平等、互利的原則，結合消防項目具體情況，達成協(xié)議如下：
（一）工程名稱：恩貝生物工程消防安裝項目。
（二）建筑面積：m2。
（三）系統(tǒng)服務范圍：
1、消防設計。
2、消防設計圖紙消防局建筑審核。
3、消防系統(tǒng)施工安裝。
4、消防工程檢測驗收。
5、取得消防驗收手續(xù)。
圖紙范圍內的全部消防系統(tǒng)材料和設備的采供、安裝、調試、報檢和驗收，為交鑰匙工程。
乙方負責為甲方設計或組織設計該項目的消防圖紙，并取得相關消防局建審手續(xù)。
按照每項完成的技術服務內容及安裝工程量，甲乙雙方按實際發(fā)生進行結算。
（二）工程結算辦法。
本工程結算方式采用《山東省安裝工程消耗量定額》08版及濱州市20xx年價目表，設備材料、品牌及單價執(zhí)行由甲乙雙方按照材料進場時市場價格洽商價格；定額人工單價為55元/定額工日；取費等級按二類取費。
（三）工程撥款。
第四條雙方責任。
（一）甲方責任。
提供施工用水、電及材料、工具堆放場所。委派為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度、負責設計圖紙的變更、工程質量驗收及其他事宜，組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。如需變更圖紙或變更已施工的，甲方應以書面通知乙方，如現(xiàn)場臨時變更，應在三天內補辦并簽認。
（二）乙方責任。
施工前完成施工圖設計，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。委派為現(xiàn)場管理代表，按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理、防火管理，物件堆放整齊，道路暢通。負責施工所需的工具、設備、機械運輸，設置安全設施標志。乙方服從甲方的有關現(xiàn)場文明安全施工的管理規(guī)定，嚴格按照施工圖與說明書以及施工技術規(guī)范和操作規(guī)程進行施工，接受甲方和質監(jiān)部門的監(jiān)督。做好施工原始記錄，按時向甲方報送進度表，工程竣工移交資料、附件及備用件、竣工后施工和生活設施的拆除。工程移交甲方后十天內施工人員撤離。施工安裝過程中接受甲方質監(jiān)部門和監(jiān)理方的監(jiān)督管理。
關于消防通知范文八篇。
關于消防通知匯編八篇。
關于消防整改通知書。
消防的合同篇五
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額：
二、質量要求和保證：乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品，產(chǎn)品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產(chǎn)品出廠標簽、身份認證標簽，經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產(chǎn)品實行三包，保修一年。
三、驗收標準、方法及期限：所交產(chǎn)品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。
四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。
八、合同有效期：至產(chǎn)品保修期結束或消防部門對該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
關于消防通知匯編八篇。
消防的合同篇六
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額：
二、質量要求和保證：乙方保證以上產(chǎn)品為全新未使用過的產(chǎn)品，產(chǎn)品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產(chǎn)品出廠標簽、身份認證標簽，經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產(chǎn)品實行三包，保修一年。
三、驗收標準、方法及期限：所交產(chǎn)品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。
四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。
八、合同有效期：至產(chǎn)品保修期結束或消防部門對該類產(chǎn)品其它要求。
九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
消防的合同篇七
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
工程名稱：中凱辦公樓。
工程地點：貞豐縣永豐大道。
承包范圍：消防栓系統(tǒng)及管道安裝。
承包方式：包工包料。
開、竣工日期：本合同簽訂的3天內進場施工，竣工日期為進場施工后的15天內(即20xx年月日)。
合同價款：本合同采用干包制，共計人民幣：玖萬肆仟元(94000.00元)整。
第二條：本合同文件使用語言和選用標準及法律。合同語言：漢語選用標準、規(guī)范：建筑安裝行業(yè)標準和消防工程施工規(guī)范。適用法律、法規(guī)：《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》。
第三條：甲方工作。
甲方提供具備開工條件施工場地的'水、電給乙方施工。
第四條：乙方責任。
施工場地防護工作的要求：(1)嚴禁材料亂堆亂放;(2)嚴禁在工地上大小便;(3)嚴禁垃圾亂倒;(4)嚴禁違章操作;(5)嚴禁外來人員進入。符合施工場地規(guī)定的要求;嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度和操作規(guī)范，對違反或經(jīng)教育不改的人員進行處罰或開除。乙方必須注意施工安全，若發(fā)生安全事故，全部由乙方自行負責，甲方不負任何責任。
乙方要保護建筑物結構及相應管線和設備的設施，不準在施工中亂打洞和開槽，必須先作出可行的保護和防范措施。
第五條：檢查和返工。
若因材質、設備、施工工藝等方面的原因不合格，乙方負全責。
第六條：質量評定部門名稱：以消防部門驗收合格為準。
第七條：工程款支付方式：(現(xiàn)金或支票)材料進場當天甲方支付乙方伍萬元整，剩余待消防部門驗收合格并合到消防部門驗收合格證后一次性付清(本合同不含稅金)。
第八條：違約方應承擔以下責任：
違約的處理：本合同簽訂后，雙方須共同遵守，若出現(xiàn)違約，受損方以通過法律程序追究違約方的法律責任，并根據(jù)實際受損程度向違約方索賠一切經(jīng)濟損失和追討違約金，若工程驗收不合格，造成的返工及一切損失，由乙方全部負責，直至經(jīng)消防部門驗收合格為止。
第九條：生效與終止：本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，至乙方完成全部合同內容并經(jīng)消防部門驗收全格止和取得消防部門出具的合格證時，本合同終止。
合同份數(shù)：本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防的合同篇八
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時間：年月日。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《中華人民共和國消防法》以及有關規(guī)定，為明確雙方在工程施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：自動報警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)及防火卷簾。
四、工程造價：萬元整(元)。
第二條施工準備。
一、甲方：協(xié)助乙方安排現(xiàn)場施工的用水、用電等合理要求，水、電費由甲方負責。
二、乙方：乙方協(xié)助甲方火災自動報警項目的消防建審工作，乙方應提供所需資料。組織好施工管理人員和材料、施工機具進場。
三、乙方必須注意安全施工，在施工過程中由于乙方原因所發(fā)生的一切不安全事件由乙方負責。
第三條工程期限。
根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要。
第四條工程質量。
一、乙方必須按照甲方提供的圖紙和國家有關規(guī)范、標準及現(xiàn)場實際施工;。
二、乙方保證承包范圍內的工程通過當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門的驗收;。
三、工程用消防設備產(chǎn)品需具有產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)品合格證。
第五條工程價款的支付與結算。
工程完工后甲方應付給乙方總工程款的%，工程通過省消防檢測中心檢驗合格后應付給乙方總工程款的%，工程通過消防驗收合格后付至總工程款的%，留%作為質保金。
第六條工程驗收。
工程竣工報當?shù)叵辣O(jiān)督部門驗收，乙方負責協(xié)助甲方整理有關報驗收資料。
工程在一年質保期內提供免費維保服務(人為因素除外)，質保期滿后乙方可以對本系統(tǒng)工程進行有償維保服務。
第七條違約責任。
一、乙方的責任：工程質量不符合規(guī)定負責賠償修理或返工，費用自理;。
二、甲方的責任：未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任，應賠償由此給乙方造成的損失。
第八條附則。
一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;。
二、本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后可簽定補充條款，補充條款和本協(xié)議具有同等法律效應。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防的合同篇九
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。
3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：
乙方：
消防的合同篇十
第一條：
1.編制目的：
為加強消防安全管理，預防火災，減少火災危害。
2.編制依據(jù)：
根據(jù)《中華人民共和國消防法》編制本制度。
3.適用范圍：
本制度適用于各賓館及全體員工。
第二條：各人員應當遵守消防安全法律、法規(guī)，貫徹預防為主、防消結合的消防工作方針，履行消防安全責任，保障消防安全。
第三條：第一負責人是該單位的消防安全責任人，對消防安全工作全面負責。
第四條：各人員應當落實班組消防安全責任制和崗位消防安全責任制。明確班組和崗位消防安全職責，確定班組，崗位的消防安全責任人。
第五條：各人員消防安全責任人應當履行下列消防安全職責：
1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障消防安全符合規(guī)定，掌握消防安全情況;。
2.將消防工作與管理等活動統(tǒng)籌安排，執(zhí)行賓館年度消防工作計劃;。
4.組織人員積極參與公司組織的應急疏散和實戰(zhàn)滅火演練。
第六條：落實下列消防安全管理工作：
1.擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作。
2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實。
3.組織實施防火檢查和火災隱患整改工作。
4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。
5.組織實施對公司所有的消防設施、滅火器材和消防安全標志的維修保養(yǎng)，確保完好有效。
組織管理公司義務消防隊。
第七條：將容易發(fā)生火災，且一旦發(fā)生火災可能嚴重危及人身和財產(chǎn)安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重點部位，應根據(jù)上述情況確的重點部位，并設置明顯防火標志，實行嚴格管理。
第八條：動火管理。禁止在具有火災，爆炸危險的場所用火;因特殊情況需要進行動火作業(yè)的，應分別落實監(jiān)護人在確認無火災、爆炸危險后方可動火作業(yè)。動火人員應當尊守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。
第九條：保障防火責任區(qū)域內的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標志，應急照明、消防廣播等設施處于正常狀態(tài)。
第十條：對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸或銷毀應遵守國家相關規(guī)定，實行嚴格的消防安全管理。
第四章防火檢查。
第十一條：重點部位由保衛(wèi)巡邏人員每小時一次巡查，重點部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組織一次大檢查，巡查、檢查的內容包括：
1.用火，2.用電有無違章情況。
3.消防設施、器材和消防安全標8.志是否在位、完整;。
4.常閉式防火門是否處于關閉狀態(tài)，10.防火卷簾下是否堆放物品影響使用;。
5.消防安全重點部位的人員在崗情況;。
6.消防車通道、消防水源情況;。
7.滅火器材配置情況;。
第五章火險隱患整改。
第十二條：對下列違反消防安全規(guī)定的行為，責令有關人員當場改正并督促落實：
1.違章使用，儲存易燃易爆危險物品的;。
2.違章動火作業(yè)或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙等違反禁令的;。
3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的;。
4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;。
5.常閉式消防門處于開啟狀態(tài)、防火卷簾下堆放物品影響使用的;。
6.消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。
第十三條：對不能當場整改的火險隱患，保衛(wèi)科應及時下發(fā)《火險隱患整改通知書》限期整改，并定期復查。
第十四條：應建立健全消防安全檔案，并能全面詳實地反映賓館消防工作的基本情況，根據(jù)情況變化及時更新，統(tǒng)一保管，備查。
第十五條：消防檔案包括以下內容：
1.賓館基本概況和消防安全重點部位情況。
2.消防管理組織體系和各級消防安全負責人。
4.消防設備、設施、器材的分布情況。
6.滅火預案。
第七章獎懲。
第十六條：將消防安全工作納入月獎、風險金、年終考核的內容。對消防安全工作成績突出的，予以表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責或者違反消防安全制度的行為，根據(jù)消防安全分項制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直至追究刑事責任。
必備抵押借款合同。
【必備】合作合同九篇。
【必備】運輸合同八篇。
消防的合同篇十一
甲方：
乙方：
為確保國家人民生命財產(chǎn)的安全，企業(yè)按照xx市xx區(qū)發(fā)展和改革委員會文件，西發(fā)改委[20xx]50號文件《xx區(qū)開展安全生產(chǎn)大檢查工作實施方案》的通知，對照文件的要求和目標抓落實，層層把好關，預防或減少火災事故的發(fā)生，承租雙方特簽訂安全消防合同。
一、甲方要根據(jù)國家《消防監(jiān)督程序》規(guī)定，督促承租方做好消防安全落實工作。
二、定期開展防火安全的檢查工作，及時清除火險隱患，經(jīng)常性進行防火安全自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
三、乙方要配備消防器材設備，并做好保養(yǎng)工作，定期進行質量檢維修，定時換藥。
四、乙方在經(jīng)營生活中應時時注意用電安全，做到人離火滅，人走斷電源，加強對易燃易爆物品的管理，清理好一切消防通道。
五、乙方存在火險隱患，未按照甲方提出整改意見進行整改，甲方根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》報請有關部門追究其事故責任，釀成火災事故的依法追究乙方的法律責任和賠償甲方一切經(jīng)濟損失。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方經(jīng)簽字后即產(chǎn)生法律效律。
七、本合同有效期為甲乙雙方所簽房屋租賃經(jīng)營合同終止之日止。
甲方：乙方：
合同編號：__________________。
甲方：________________________。
住所：________________________。
法定代表人：__________________。
項目聯(lián)系人：__________________。
聯(lián)系方式：____________________。
通訊地址：____________________。
電話：________________________。
傳真：________________________。
電子信箱：____________________。
乙方：________________________。
住所：________________________。
法定代表人：__________________。
項目聯(lián)系人：__________________。
聯(lián)系方式：____________________。
通訊地址：____________________。
電話：________________________。
傳真：________________________。
電子信箱：____________________。
消防的合同篇十二
工程名稱：
委 托 方：
公司監(jiān)制
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經(jīng)充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、檢測的內容、形式和要求：
對該工程現(xiàn)有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協(xié)作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現(xiàn)場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現(xiàn)場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現(xiàn)場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現(xiàn)場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據(jù)陜西省物價局經(jīng)營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統(tǒng)項目檢測列下：
1、火災自動報警系統(tǒng)。
2、消火栓滅火系統(tǒng)。
3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。
4、消防給水系統(tǒng)。
5、消防電源。
6、正壓送風系統(tǒng)。
7、機械排煙及通風空調防火系統(tǒng)。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統(tǒng)。
15、泡沫滅火系統(tǒng)。
16、其它。
系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經(jīng)雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現(xiàn)有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現(xiàn)狀發(fā)生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防的合同篇十三
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設計要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產(chǎn)生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經(jīng)甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經(jīng)甲方確認可適當順延工期。
由于乙方的原因導致工程延期，承包人應承擔 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質量要求
符合國家相關規(guī)定及達到發(fā)包人的質量要求，達到合格標準。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
3、經(jīng)甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發(fā)生的，結算時應扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%；結算完畢付至結算價的95%；剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。
乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責
現(xiàn)場協(xié)調指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調，協(xié)調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責
1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行承擔一切責任；如因乙方原因導致甲方和第三方人身、財產(chǎn)損失，乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方承擔；在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未及時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能及時進行維修的，甲方有權另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的，甲方有權向乙方追償。
5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必須到達相關標準要求，且材質必須得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失（包括工期延誤責任）。
6、乙方應負責已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥善做好看護工作。
第九條 違約責任
1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行承擔因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據(jù)實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不服從甲方安排，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產(chǎn)生的一切責任及損失均由乙方承擔。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結所有應付款項，如情節(jié)嚴重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
消防的合同篇十四
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防的合同篇十五
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴重不足的矛盾。經(jīng)過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現(xiàn)，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調配他們，充分調動他們工作的積極性，促進合同制消防員隊伍與現(xiàn)役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學習，受益匪淺，現(xiàn)將幾點想法總結如下：
(一)人員構成成份比較復雜。從現(xiàn)有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質、個人品質都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務很熟悉，身體素質也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經(jīng)驗的，對消防業(yè)務不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現(xiàn)役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質比較好，表現(xiàn)出來對文字處理能力較好，計算機的運用比較熟練，理解接受能力比較強。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機會。大多數(shù)合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學習業(yè)務，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設出謀劃策，服從意識強，自我要求嚴，刻苦訓練，努力學習。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認識，到消防部隊后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實與想象有很大的差距，自身各方面的素質又趕不上現(xiàn)役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強，對工作前景缺乏信心，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導，讓他們認識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3）不思進取，把消防部隊當過渡跳板。有個別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進取，工作消極怠慢，管理者要轉變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關系的影響，堅定“成長進步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進行交流了解，因為談心是密切同志關系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經(jīng)?！钡慕痂€匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細節(jié)、養(yǎng)成直接關系到人的素質高低。一方面，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關系，把握嚴與愛的尺度，要嚴之有理，管之有據(jù)，嚴格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現(xiàn)對飲食、生活、交往、體力等情況不適應，面對緊張、單調、枯燥、疲勞的訓練生活，難免會產(chǎn)生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進行溝通交流，充分尊重人格，保護他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現(xiàn)突出就一時照顧。做到既鼓勵先進，更激勵后進；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關系兵”做一點探討。
“關系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道。“關系兵”在關鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領他們，而不過多地去考慮背后的關系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領導的權威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對“關系”的偏見。一是要全面地看問題?！瓣P系兵”絕大多數(shù)是積極上進、遵紀守法的，而不服從管理、搞特殊、調皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學點技術，向往一個好的崗位，不只是“關系兵”所追求的東西，應該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風。三是要通過實質去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關系”對“關系兵”也是很嚴格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關系兵”積極一面的作用，不能片面認為“關系”起到的都是消極作用。
三、加強“關系兵”疏導。一是靠“關系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關系”照樣救不了你，更不是你永遠的救世主。所以疏導這些合同制消防員明理，引導他們走向正路，這是一個管理者的責任。在個人成長進步的道路上，要實現(xiàn)自己的理想，關鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。
消防的合同篇十六
乙 方：xxx
簽訂日期： xxxx年xx月xx 日
甲方（用人單位）：xxx
乙方（職工）：xxx
名稱：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要負責人）：xxx
身份證號碼：xxx
戶籍地址：xxx
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》（以下簡稱《勞動合同法》）和國家、省市的有關規(guī)定，遵循合法、公平、平等自愿，協(xié)商一致、誠實信用原則，訂立本合同。
一、合同的類型和期限
第一條本合同的類型為：無固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作時間和休息休假
第二條 乙方所在崗位執(zhí)行＿＿＿＿工時制。
第三條 甲方嚴格執(zhí)行國家有關休息休假的規(guī)定，甲方應嚴格遵守國家有關加班的規(guī)定，確實由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，應當與乙方協(xié)商確定加班事宜。
三、勞動報酬
第四條 乙方的月工資為:＿＿＿＿元（其中試用期間工資為:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以貨幣形式足額支付乙方的工資。
第五條 甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定休假日工作的，應依法安排乙方補休或支付相應工資報酬。
四、社會保險
第六條 甲方應按國家和本市社會保險的有關規(guī)定為乙方參加社會保險。
第七條 乙方患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療待遇等按照國家和本市有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條 乙方患職業(yè)病或因工負傷的工資和工傷保險待遇按國家和本市有關規(guī)定執(zhí)行。
五、勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護
第九條 甲方建立健全生產(chǎn)工藝流程，制定操作規(guī)程、工作規(guī)范和勞動安全衛(wèi)生制度及其標準。甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，應當向乙方履行告知義務，并做好勞動過程中職業(yè)危害的預防工作。
第十條 甲方為乙方提供必要的勞動條件以及安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，并依照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點及有關規(guī)定向乙方發(fā)放勞防用品和防暑降溫用品。
第十一條 甲方應根據(jù)自身特點有計劃地對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務技術、勞動安全衛(wèi)生及有關規(guī)章制度的教育和培訓，提高乙方思想覺悟、職業(yè)道德水準和職業(yè)技能。
乙方應認真參加甲方組織的各項必要的教育培訓。
六、勞動合同的履行和變更
第十二條 甲方應當按照約定向乙方提供適當?shù)墓ぷ鲌鏊?、勞動條件和工作崗位，并按時向乙方支付勞動報酬。乙方應當認真履行自己的勞動職責，并親自完成本合同約定的工作任務。
第十三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更本合同的內容，并以書面形式確定。
七、勞動合同的解除
第十四條 經(jīng)甲、乙雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十五條 乙方提前三十日以書面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在試用期內提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六條 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；
（二） 未支付勞動報酬的；
（三） 未依法為乙方繳納社會保險費的；
（四） 甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權益的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方勞動的，或者甲方違章
指揮、強令冒險作業(yè)危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴重違反甲方的規(guī)章制度的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；
（五）因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的情形致使本合同無效的；
（六）被依法追究刑事責任的。
第十八條 有下列情形之一的，甲方提前五日以書面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；
（三）本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行，經(jīng)甲、乙雙方方協(xié)商，未能就變更本合同內容達成協(xié)議的。
第十九條 乙方有下列情形之一的，甲方不得依據(jù)第十八條的約定解除本合同：
（二）在甲方工作期間患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的；
（三）患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的；
（四）女職工在產(chǎn)期、哺乳期的；
（五）在甲方連續(xù)工作滿十五年，且距法定退休年齡不足五年的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
八、勞動合同的終止
第二十條 有下列情形之一的，本合同終止：
（一）本合同期滿的；
（二）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；
（四）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；
（五）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
九、其他
第二十一條 本合同未盡事宜，或者有關勞動標準的內容與今后國家、本市有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
委托代理人（簽章）：
日期：
消防的合同篇十七
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和有關政策規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交（提）貨日期
二、質量標準：按消防部門要求。
三、驗收方法：貨送到甲方指定地點由甲方人員驗收。
四、結算方式及期限：甲方自收到貨驗收合格后直接把貨款付給乙方。
五、運輸方式：由乙方負責。
六、費用承擔：由乙方承擔。
七、違約責任：
1、乙方所提供的消防器材必須是經(jīng)公安消防機構認可的產(chǎn)品
2、乙方無條件把關合同中消防器材本身的質量保證。
3、乙方對上述消防器材確保維修期內免費上門檢修維保，確保 產(chǎn)品設備的正常使用（保修期為一年）對甲方的報故或訴求必 須及時上門服務。
4、乙方對所承諾的技術標準或充灌標準必須明確在標簽上如實填寫。
附注：
1、本合同依法簽訂，即具有法律效力，雙方必須全面履行，任何一方都不得
擅自變更或解除，因需要變更或解除時，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。
2、本合同正本二份，雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14792438.html】
