通過簽訂合同，可以確保雙方的權益得到保護，減少糾紛的發(fā)生。合同的語言應簡明扼要、準確清晰，避免使用含糊和模棱兩可的表達方式。在簽訂合同之前，可以先閱讀以下范文，了解常見合同的結構和內容。
消防的合同篇一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
為完成雙方商定的建筑安裝(消防)工程，明確相互權利、義務和責任，雙方本著平等互利的精神，參照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等原則，經雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
承包方式：
第二條工程期限。
本合同所列消防工程，施工時間自年月日至年月日結束，并達到交付使用要求，在施工過程中，如遇下列因素而影響施工周期，經甲方同意，工期應酌情順延。
1、根據(jù)總包方實際工期情況并經甲方認可的延期原因。
2、因重大變更設計而影響正常工期的。
3、非人力能抗拒的自然災害。
4、因甲方未按合同撥付工程款。
第三條工程價款。
乙雙方確認。最終結算價以審計價為準。
本合同工程預算編制以上海市×××版定額及補充文件為計算依據(jù)。
第四條工程結算與支付。
合同簽訂后一周內，甲方支付乙方合同總價的30%。當安裝量完成時，甲方付款達合同總價的70%時，后停止付款，當通過上海市有關消防監(jiān)督部門驗收后，甲方再支付合同總價的25%。余款留5%等一年保修期滿，一次付清。本合同工程竣工驗收后，甲方必須將雙方確定的工程尾款，在七天內解入乙方銀行帳戶，逾期付款按銀行存款利息逐日計息。
第五條工程材料。
凡工程所需各種材料品種，質量等級均應適應、符合設計要求和國家消防現(xiàn)行有關標準的規(guī)定，并具有出廠合格證及其它質量保證資料。若使用不合格或劣質材料，由此造成的損失，由乙方負責。
第六條施工準備。
甲方應在開工前辦妥臨時施工場地占用手續(xù)及其他前期工作，并清除施工現(xiàn)場的各種障礙物，具備三通一平的施工環(huán)境。
甲方在合同開工前十天將施工現(xiàn)場交給乙方。
甲方應具備平面布臵圖、系統(tǒng)圖施工及有關技術文件。
甲方應組織設計單位、施工單位進行工程圖紙會審和技術交底。
甲方應提供施工現(xiàn)場就近水、電臨時設施、施工人員及堆料房各一間。乙方在開工前應編好施工組織設計，并做好各項施工準備工作。
乙方在施工前對圖紙進行深化設計，根據(jù)規(guī)范要求提出書面意見，并由設計單位確認。
第七條工程管理。
甲方委托同志為本工程項目負責人，全權實施甲方現(xiàn)場管理職權，乙方委派同志為工程項目經理，全權負責乙方施工權限。
甲、乙雙方應共同把好質量關，嚴格按照國家標準消防規(guī)范及施工驗收規(guī)范。施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，甲方應及時會同設計單位研究確定修改意見出具設計變更通知，乙方應按變更后的設計文件進行施工。甲方應按實際情況給予簽證，調整合同造價(開口價)或另行結算。
凡因乙方施工不符合驗收標準造成的返工，以及竣工后一年內發(fā)生的屬于乙方原因造成的質量問題，由乙方負責修復，并承擔其費用。
乙方應嚴格按照《建筑企業(yè)施工安全條例》進行施工，在施工過程中，乙方應加強安全教育，執(zhí)行安全施工規(guī)則，如發(fā)生人為安全事故，由乙方負責。
本項工程要和其它工種的施工交叉進行，因此甲、乙雙方必須從整個安裝工程的施工程序，做到相互協(xié)調，不能違反程序，盲目施工。
乙方在施工前必須提供操作工人的照片、身份證復印件，配合甲方辦理上崗證、暫住證等證件，費用由乙方承擔。
乙方在施工期內必須服從總包方的現(xiàn)場管理制度，做到文明施工、安全生產。
第八條關于工程質量及驗收的約定。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，不經驗收或驗收不合格不得進入下道工序，對發(fā)生質量問題要負責及時返工。
由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
工程竣工后，乙方應提供齊全相關資料文件[竣工圖，設計變更文字記錄，
施工記錄(包括隱蔽工程驗收記錄)檢驗記錄系統(tǒng)調試記錄，竣工報告，同時提供三套齊全相關資料文件給配合方，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后十五日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)，如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。
第九條雙方責任。
甲方：
全面履行合同，確保乙方正常施工。
工程開工前辦妥施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，由乙方進行現(xiàn)場校驗。向乙方提供準確的施工場地、層面和部位以及圖紙。
收到乙方隱蔽工程驗收通知后的24小時內組織監(jiān)理、乙方進行驗收，并督請監(jiān)理辦理隱蔽工程驗收證明。
及時辦理經濟或技術簽證，按時支付工程款。
工程中因停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施或減少損失，同時賠償承包方由此造成的停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料配件積壓實際損失。
消防工程未經驗收，發(fā)包方不得擅自動用，否則由此發(fā)生的質量和其他問題由發(fā)包方承擔責任。
乙方：
全面履行合同，嚴格按照國家標準及甲方提供的施工圖紙和設計要求，精心組織施工。
遵守安全操作規(guī)程，安全組織施工。
做好施工現(xiàn)場建筑物管線和鄰近建筑物構筑物的保護工作，做好周圍環(huán)境工作，并按安全文明施工的規(guī)定和要求進行工程施工。
編制工程施工組織設計、進度計劃，提交甲方備審。
按要求參加開工前設計交底會和工程施工中的施工協(xié)調會。
工程竣工后一個月內提交竣工驗收資料。
第十條有關安全施工防火的約定。
甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防法》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第十一條違約責任。
合同簽訂后，雙方均需認真執(zhí)行，如有一方違約，須向對方賠償5%的合同違約金。
因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止事宜，由此造成的經濟損失由責任方承擔。
第十二條合同的約定。
本合同所列條款如與中華人民共和國新頒法規(guī)(或工程所在地地方法規(guī))相抵觸時，按新頒法規(guī)執(zhí)行。
本合同一式肆份，正本二份，副本二份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
本合同自雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工款項付清后，除保修條款外失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
消防的合同篇二
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：上海xx公司（以下簡稱乙方）。
經甲乙雙方協(xié)定，就甲方消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)事宜達成如下協(xié)議：
系統(tǒng)、系統(tǒng)、系統(tǒng)、和系統(tǒng)，在________年____月____日至________年____月____日期間由乙方負責維護保養(yǎng)，保養(yǎng)期為________年。
（一）、本合同簽字生效后，乙方在日內完成對消防系統(tǒng)的全面檢查，檢修。
（二）、本合同生效后________年內，乙方對本消防系統(tǒng)進行4次全面例行檢查、維護，分別在每季度的第一個月進行。
（三）、遇到突發(fā)火災報警系統(tǒng)故障，甲方應及時通知乙方，乙方須緊急派員排除和維修。對于一般故障，乙方人員在24小時內到達進行維修。
（四）、消防主管部門進行年檢時，乙方人員到場，并保證系統(tǒng)工作正常。
（五）、甲方應為乙方工作人員現(xiàn)場工作提供方便及相應安全措施，乙方工作人員應遵守甲方的規(guī)章制度。
（六）、乙方在提供技術服務時，不負責任何間接責任或由此引起的其它責任（如間接損壞、損失及營業(yè)利益之損失）。
（七）、乙方維修保養(yǎng)范圍不包括人為損壞、更改裝修而產生的損壞。
（八）、每次維護保養(yǎng)后，甲方有關負責人需在維修記錄表上簽字，一式份，雙方備案。
（一）、本合同總價為：元整。
（二）、在完成對消防系統(tǒng)每季度一次的全面檢查、測試及維修后，甲方預付給乙方合同總價的%，即：元整。以此按每季度類推。
（一）、本合同以簽字日起生效，有效期為________年。
（二）、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
（三）、合同中未盡事宜，通過友好協(xié)商解決。
甲方：乙方：上海xx公司法人代表：法人代表：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真。
消防的合同篇三
建設單位：
建筑名稱：
建筑地點：
施工單位：
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：山東省保安器材有限公司第一分公司（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《山東省消防管理辦法》之規(guī)定，甲乙雙方本著各方自愿、平等、互利的原則，結合消防項目具體情況，達成協(xié)議如下：
（一）工程名稱：恩貝生物工程消防安裝項目。
（二）建筑面積：m2。
（三）系統(tǒng)服務范圍：
1、消防設計。
2、消防設計圖紙消防局建筑審核。
3、消防系統(tǒng)施工安裝。
4、消防工程檢測驗收。
5、取得消防驗收手續(xù)。
圖紙范圍內的全部消防系統(tǒng)材料和設備的采供、安裝、調試、報檢和驗收，為交鑰匙工程。
乙方負責為甲方設計或組織設計該項目的消防圖紙，并取得相關消防局建審手續(xù)。
按照每項完成的技術服務內容及安裝工程量，甲乙雙方按實際發(fā)生進行結算。
（二）工程結算辦法。
本工程結算方式采用《山東省安裝工程消耗量定額》08版及濱州市20xx年價目表，設備材料、品牌及單價執(zhí)行由甲乙雙方按照材料進場時市場價格洽商價格；定額人工單價為55元/定額工日；取費等級按二類取費。
（三）工程撥款。
第四條雙方責任。
（一）甲方責任。
提供施工用水、電及材料、工具堆放場所。委派為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度、負責設計圖紙的變更、工程質量驗收及其他事宜，組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。如需變更圖紙或變更已施工的，甲方應以書面通知乙方，如現(xiàn)場臨時變更，應在三天內補辦并簽認。
（二）乙方責任。
施工前完成施工圖設計，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。委派為現(xiàn)場管理代表，按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理、防火管理，物件堆放整齊，道路暢通。負責施工所需的工具、設備、機械運輸，設置安全設施標志。乙方服從甲方的有關現(xiàn)場文明安全施工的管理規(guī)定，嚴格按照施工圖與說明書以及施工技術規(guī)范和操作規(guī)程進行施工，接受甲方和質監(jiān)部門的監(jiān)督。做好施工原始記錄，按時向甲方報送進度表，工程竣工移交資料、附件及備用件、竣工后施工和生活設施的拆除。工程移交甲方后十天內施工人員撤離。施工安裝過程中接受甲方質監(jiān)部門和監(jiān)理方的監(jiān)督管理。
關于消防通知范文八篇。
關于消防通知匯編八篇。
關于消防整改通知書。
消防的合同篇四
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方經協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)。
2、自動噴淋系統(tǒng)。
3、自動報警系統(tǒng);。
以上內容以施工圖設計及預算范圍為準，承包方的施工內容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設備安裝及調試。
三、合同工期:。
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進場施工時間為開工日。
四、質量標準:。
工程質量標準:合格。
承包人必須嚴格按施工圖紙(含設計變更通知)等技術資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關施工技術規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標準進行驗收。
五、合同價款。
合同價款為：。如在施工中因發(fā)生設計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、施工圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效。
合同簽訂時間:年月日。
合同簽訂地點:。
本合同雙方約定經雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
消防的合同篇五
甲方：
乙方：
乙方承包甲方消防噴淋管道安裝內容包括：管道安裝、噴頭安裝，管道刷面漆、試壓。不含修洞、開洞，消防箱安裝消防栓、填充套管、吊洞，具體按以下幾點實行：
1、乙方必須按規(guī)范，按圖紙施工，確保消防驗收合格。
2、施工過程中必須做到安全施工，不違規(guī)作業(yè)，聽從現(xiàn)場施工人員安排，不得浪費材料。
3、甲方負責施工所需機具、工具、勞保、住宿。
4.人工費：甲方以乙方所安裝管道每米20元付給乙方，總量以現(xiàn)場實際長度為準。
5、具體付款方式：前期按每月安裝進度量的80%付款，所有管道安裝完成及試壓后付足總款的90%，消防驗收合格后，15日內付清總款給乙方。
6、需要修改處，必須在乙方為施工前提出，并下達更改通知書，如乙方已安裝，更改部分由甲方負責。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
消防的合同篇六
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
為保證工程名稱消防系統(tǒng)持續(xù)可靠運行，經甲方名稱與施工單位協(xié)商，由乙方承擔甲方消防系統(tǒng)維護工作。乙方將按照國家相關規(guī)范要求向甲方提供優(yōu)質的服務，確保該系統(tǒng)的正常運行。為明確雙方的權利與義務等各項事宜，甲乙雙方經協(xié)商簽訂此合同。
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3維護范圍：火災自動及聯(lián)動系統(tǒng)、室內消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、水泵房和屋頂水箱。
1.4合同價款：_____元。(小寫：_____元)。
1.5合同期限：壹年。
2.1甲方責任：
2.1.1甲方應依法設立消防專職領導，成立專職消防組織，建立消防預案。
2.1.2甲方指定經過消防培訓的專人對消防設施進行管理，采用正確的方法對消防設施進行自檢和操作，并填寫系統(tǒng)運行和控制器日檢登記表。
2.1.3甲方對臨時故障或突發(fā)事件應及時負責組織人員進行應急處理，并將情況及時通知乙方，以便乙方及時安排應急維修。
2.1.4對于由于甲方未按規(guī)定程序操作和自然災害等不可抗力因素造成的損壞，以及由于甲方管理不善造成設備丟失、線路損壞，雖費用不在本維護范圍內，乙方為確保系統(tǒng)正常運行，可在甲方確認額外費用后先行維護，甲方應確保維護此項維護工作結束一周內將費用支付乙方。
2.1.5甲方應指定專人進行報修和配合乙方維護期間的工作，保證維護工作順利進行。
2.1.6甲方應定期舉行消防演習，提高全體員工消防意識。
2.2乙方責任。
2.2.1乙方負責甲方的消防系統(tǒng)維護工作，對合同內系統(tǒng)出現(xiàn)的問題，乙方負責維修。由于地震、水災、戰(zhàn)爭等不可抗拒的`因素造成的損壞不在本合同范圍內。
2.2.2乙方對維護保養(yǎng)質量負責，在維護過程中嚴格遵守遵照國家有關規(guī)范標準和甲方有關管理制度和安全規(guī)程進行操作。
2.2.3乙方須在接到甲方通知后48小時內趕到現(xiàn)場，設備齊全后48小時完成維護、維修工作。
2.2.4乙方在完成每次維護工作后，應向甲方提供維護情況報告并保證數(shù)據(jù)準確，維護工作完成后，應由甲方負責人驗收簽字認可，合同期滿向甲方提供合同期內消防維護工程工作總結(包括合同期內消防系統(tǒng)維護情況和合同末期消防系統(tǒng)的運行狀況)。
2.2.5定期派人員到現(xiàn)場進行系統(tǒng)檢查進行維護工作，如甲方消防監(jiān)控值班人員更換后，乙方對消防設施操作人員進行培訓考核。
3.1每季度對甲方值班人員所記錄的系統(tǒng)運行情況和控制器日檢登記作詳細，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
3.2每季度對火災控制器進行功能試驗。
3.3每季度消火栓系統(tǒng)進行功能測試。
3.4每季度對消防水池、水箱給水設備檢查一次，對消防水泵進行運轉。
3.5每季度對消防水泵接合器的接口及附件進行檢查，保證其完好。
3.6每季度對消火栓栓口進行外觀檢查。
3.7每季度對管網(wǎng)及閥門、水流指示器、濕式閥、壓力開關、壓力表、止回閥等進行外觀檢查，確保表面無銹蝕，保護涂層完好，銘牌清晰，手動操作裝置鉛封等完好。
3.8每半年對模塊、控制模塊等測試。
3.9每半年試驗水泵、控制器備電及切換電源測試。
3.10每半年各個探測器的自診斷及歷史記錄。
3.11每年對水源、電源的供水、供電能力進行一次測定。
_____________________。
4.1甲方違約是指甲方在合同規(guī)定的付款日期內未按合同支付維護費用超過三個月后乙方有權單方面停止維護工作，并向乙方支付不超過合同總價20%的違約金。
4.2乙方違約是指：
4.2.1未按合同規(guī)定的時間提供消防設施維護服務。
4.2.2乙方提供維修服務時，質量未達到合同規(guī)定相關要求。
4.2.3乙方在提供維修服務時，不按操作規(guī)程和甲方各項管理制度要求進行給甲方造成損失。
4.2.4乙方違約時，甲方可在20天內通知乙方支付不超過合同總價20%的違約罰金。
5.1主要指風、水、地震等自然災害的影響，由于不可抗力不能履行合同時，雙方由此產生損失，不得提出索賠要求。
5.2由于不可抗力使合同無法如約履行時，經雙方協(xié)商允許修改合同。
5.3當一方遇不可抗力事故，應立即報告上級主管部門并立即通知對方，積極組織搶險救災。
6.1甲方在7天內按合同價的50%支付乙方維護費(大寫)。維護期半年后按合同價的30%支付乙方維護費(大寫:整)。合同期滿后10日內支付剩余的20%維護費(大寫：整)。
6.2下列情況更換設備或設備附件，甲方應支付設備或設備附件的購置費：
6.2.1更換元器件：
如個別小型元器件損壞需更換，不屬于常規(guī)維修范圍內的乙方能夠處理的不收人工費，提出更換清單向甲方報出更換器件價格及預算。
6.2.2較大設備、設施損壞更換應屬大范疇。如：電氣線路更換、感溫電纜更換、管道管路閥門、水泵、水泵結合器設備等。乙方向甲方報出清單價格、人工費等。乙方做出大修預算，另行簽訂大修合同。
6.2.3系統(tǒng)更新。
按消防規(guī)程和規(guī)定，一般五年以上設備(個別設備或短或長一些)應淘汰更新、乙方向甲方提出建議，按新建或大修工程報出預算，另行簽訂合同。
7.1雙方發(fā)生爭論，由當事雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按國家有關法律、法規(guī)執(zhí)行。
8.1本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。(以下無正文)。
發(fā)包人(公章)：
承包人(公章)：
_____年_____月_____日。
消防的合同篇七
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家（行業(yè)）的相關標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2．乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，試驗、化驗報告單，使用說明，檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，并有權對其進行化驗、檢測（化驗、檢測的費用由乙方承擔），不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。
3.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx、《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-20xx、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50261-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-20xx、《建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、規(guī)范。
第八條進度計劃。
1.乙方于開工前十日內向甲方提供施工組織及進度計劃。
2.甲方應在送達后一周內予以批準或提出修改意見。逾期不批，視為有效。
3.乙方按甲方審批的進度計劃進行施工，并且接受甲方及消防部門的檢查和監(jiān)督。
第九條工程設計變更。
1.施工中甲方要對工程設計進行變更，應提前十天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。乙方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關要求進行工程變更。
2.因變更導致合同價款的增減，按實際發(fā)生進行結算，工期相應延長或縮短。工程變更價款作為追加合同價款，按工程款支付方式支付。
第十條工程調試。
1.甲、乙雙方約定的調試內容應與乙方承包的范圍一致。
2.乙方準備調試記錄，甲方根據(jù)乙方要求為調試提供必要條件。調試合格，甲方工程師在調試記錄上簽字。
3.乙方工程調試周期為個工作日，在調試工作開始前，各相關配合工種應竣工。
第十一條工程質量等級。
達到國家或消防專業(yè)質量檢驗評定部門的驗收標準及合格條件。
第十二條安全施工。
1.乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施（包括乙方自身的防火、防盜、人身、設備等），乙方在施工過程中，違反有關安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因導致發(fā)生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔有關費用及相關責任。對事故責任存在爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
2．乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的相關要求。
第十三條工期延誤因乙方原因導致的竣工日期推遲，乙方除應按甲方要求搶工并承擔因搶工費用外，還應承擔因此而致甲方的一切損失，但對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以順延：
1.工程量變化和設計變更；
2.不可抗力；
3.非乙方原因及其它工種配合不當造成工期延誤；
4.甲方未能按合同規(guī)定提供圖紙及形式條件；
5.甲方未能按約定日期支付預付款及進度款，致使施工不能正常進行。
工期提前：無。
第十四條工程停建或緩建。
1.由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，致使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善處理好已經完成的工程并組織人員安全撤出施工現(xiàn)場。
2.本合同任何一方由于臺風、地震、罷工和雙方認可的不可抗力事故而影響本合同執(zhí)行時，則延遲合同義務的期限應相當于事故所影響的時間。如因不可抗力事由導致本合同不能履行或部分不能履行，則可相應免除合同相對方全部或部分合同所列義務，但當事方應在不可抗力事由發(fā)生后10日內書面告知相對方，并提交有關部門證明的文件。
第十五條隱蔽工程和中間驗收。
1.驗收部位：隱蔽工程、中間驗收項目由雙方商定。
2.驗收方法：上述部位具備驗收條件并經乙方自檢合格后書面通知甲方參加驗收。驗收合格甲方應在記錄上簽字，乙方可繼續(xù)施工；驗收不合格，乙方應修改并重新驗收，乙方應承擔以上費用，工期不順延。工程質量符合規(guī)范要求，驗收48小時后，甲方不在驗收記錄上簽字或在接到乙方通知后的48小時內甲方不參加驗收可視為甲方已經批準，乙方可繼續(xù)施工。
第十六條竣工驗收。
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：
2.乙方提交竣工圖的時間和份數(shù)：驗收后七日內提供貳套竣工圖紙和資料。
第十七條質量保修。
1．本工程免費質量保修期限為_________年，終身維護保養(yǎng)。
第3頁共6頁。
2．乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現(xiàn)場并及時處理。
3．在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月，以書面記錄材料為準。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方聯(lián)系電話：_________乙方聯(lián)系人：_________。
4．質保金使用及返還。
4.1質量保修金在規(guī)定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質量保修期內，出現(xiàn)質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。質保金不足以支付的，由乙方另行支付。
4.3在免費質量保修期內，出現(xiàn)質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
4.4出現(xiàn)質量問題后，甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準，維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發(fā)票為準。
4.5乙方維修人員到達現(xiàn)場后，必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進行維修，對同一問題重復維修兩次以上者（含兩次），甲方有權視乙方為責任心不強，技術不過關而自行解決，費用由質保金中扣除。
1．甲方負責協(xié)調解決乙方的施工場地，并為乙方協(xié)調施工用水、用電，由乙方承擔費用。
2.負責協(xié)調處理乙方同其他施工單位之間的施工配合。
3.對乙方進入工地現(xiàn)場的施工人員進行甲方工地有關制度的培訓。
4．乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關資質證明。
5．乙方必須向甲方提施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
6.乙方應按規(guī)定向甲方提供全部工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表。
7.乙方應保證施工現(xiàn)場清潔，符合甲方施工現(xiàn)場管理制度的有關規(guī)定。
8．乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告等工作。
第4頁共6頁。
9．乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
10．乙方提出的變更必須經甲方書面確認后，方可組織施工，否則后果自負，如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。
11．乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標準進行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。
12．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統(tǒng)負責。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
13．工程竣工驗收合格后未移交甲方前，乙方應負責工程未交付前的成品保護工作，并應妥善保護甲方提供的設備，造成損壞的由乙方負責賠償。
第十九條違約責任、索賠。
1．甲方無正當理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的，應從催告期滿之日起，向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔相應責任，工程本身質量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5‰的違約金。
4．由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現(xiàn)的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。
5．工程未達到合同規(guī)定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。
6．乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第二十條爭議的解決。
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第二十一條合同的生效及終止。
1、合同自雙方簽章之日起生效。
消防的合同篇八
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴格執(zhí)行。
第一條：工程項目。
(1)工程名稱：德清寶豐冷藏冷凍有限公司。
(2)工程地址：禹越鎮(zhèn)九里港。
(3)承包工程范圍：室內電氣管線、室內給排水管道、防雷接地、雨水管、所有圖紙內包含的消防工程。
(4)實施安裝日期年月日至年月日止。
第二條：工程進度付款方式一層水電安裝結束付總工程款的20%，二層水電安裝結束后付總工程款的20%，封頂結束，竣工完成驗收合格后，甲方應支付總工程款的50%，6個月內付總工程款的10%。
第三條:計算工程款方式為29萬，所含內容外的工程量另行計算。
第四條：保證金。
合同簽定三日內，應向甲方交納一層主體封頂一次性返還。
五第五條：工程質量。
甲方根據(jù)國家質量驗收規(guī)范和評定標準進行技術交底和組織驗收(消防工程自行負責驗收，甲方不負擔任何驗收費用)，乙方按照施工圖紙和說明要求精心組織施工，保證工程質量，如工程質量不合格必須返工的人工費、材料費由乙方負責。反之如果甲方圖紙需變更引起的返工由甲方按工程量、人工費、材料費支付給乙方。
第六條：
(1)甲乙雙方人員要嚴格遵守現(xiàn)場各項管理制度，在甲方現(xiàn)場負責人統(tǒng)一的領導下組織施工，有計劃的材料供應，土建施工進度等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。
(2)乙方應加強施工人員的安全教育，對乙方的施工人員不按規(guī)范進行違規(guī)操作所引起的安全事故，違規(guī)罰款，若造成安全事故有乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第七條：違約責任。
(1)乙方承包工程項目，在施工過程中經驗收達不到國家驗收規(guī)范標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。
(2)合同簽到訂后，不經雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除本合同，如乙方單方面解除合同時，甲方因影響施工計劃造成經濟損失由乙方負責賠償。如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
(3)甲方不得借故拖欠各項應付款項，如甲方拖欠應付款項，乙方有權停止施工。
第八條：附則。
(1)本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或向人展法院提出訴訟。
(2)本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
消防的合同篇九
工程名稱:。
工程地點:。
施工單位:。
地點:。
簽訂日期:年月日
合同號：
簽約地：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，合同雙方授權代表經友好協(xié)商，達成如下內容，以資雙方共同遵守。
第1條定義。
除非本合同上下文中另行規(guī)定，下列詞語各有如下定義：
1.1“甲方”指：銀座集團股份有限公司聊城銀座商城。
1.2“乙方”指：浙江諸安建筑集團有限公司。
1.3“總包方”指：由甲方確定的土建總承包方。
1.4“合同”指由甲方和乙方（以下簡稱“雙方”）簽署的合同協(xié)議。
1.5“合同貨物”是指本合同項下的設備、備件和材料及有關的工程技術資料。
1.6“合同價格”是指在乙方已經在事實上充分履行了其合同義務后，甲方根據(jù)合同規(guī)定支付給乙方的價款。該價款不受價格波動的影響。
1.7“技術服務”是指乙方為完成合同設備，在甲方工程中提供專業(yè)系統(tǒng)的設計、裝配、檢驗、調試、操作、維修、培訓等方面所需實施的一系列規(guī)范標準的技術活動。
1.8“技術培訓”是指乙方在合同設備的裝配、檢驗、調試、操作、維修等方面給予甲方的技術服務和技術培訓（人員培訓）。
1.9“驗收”是指合同設備達到規(guī)定的保證指標之后，甲方對合同設備及其系統(tǒng)使用功能的接受。
1.10“保證期”是指自驗收之日起乙方對合同設備安全和穩(wěn)定的運行給予的保證，保證期內乙方負責糾正或清除合同設備出現(xiàn)的缺陷，詳見第10條。
2.1設計、安裝、調試。
本合同乙方有責任根據(jù)甲方同意并且認可的功能深化設計清單(如合同附件一所示)向甲方提供符合國家或者國際質量認證標準的產品。乙方向甲方發(fā)出的設計變更、工作計劃及工作聯(lián)系單，應以書面文件形式提供。對于乙方提交的書面文件，甲方應該予以簽收，并在簽收乙方提交的書面文件后，最遲7個工作日內予以書面反饋意見，否則應視為甲方認同。
2.2工期。
開工日期：20xx年_6月_20_日，竣工日期：20xx年_7月_31_日
2.3驗收。
乙方所負責供應的材料交付現(xiàn)場后，雙方應當在3個工作日內對相關材料進行驗收。
在系統(tǒng)完成安裝和調試后20個工作日內，甲方負責對有關設備和系統(tǒng)進行終驗。若30天內不組織終驗，視為驗收合格。
2.4甲方的`權利和義務。
甲方有權對乙方的工作提出書面要求和意見,并要求乙方在職責范圍內予以執(zhí)行,有權監(jiān)督和檢查乙方的工作品質和工作進度。
甲方有權要求乙方撤換甲方認為不合格的工作人員。
按合同規(guī)定支付設備款。派專人負責協(xié)調處理乙方與第三方承包商在施工過程中產生的工作界面和交叉施工等問題。
甲方應在本項目現(xiàn)場提供或者協(xié)調其他承包商向乙方提供合適的場所，供乙方存放送抵現(xiàn)場的材料。
2.5乙方的權利和義務。
乙方應忠實地履行本合同所規(guī)定的乙方的工作內容，并執(zhí)行甲方的書面指示。乙方施工時應接受監(jiān)理的監(jiān)督，接受甲方的現(xiàn)場管理、安全管理與協(xié)調。
乙方提交給甲方的資料的規(guī)格須符合檔案管理的要求，用紙規(guī)格為a4及其整倍數(shù)。
乙方有權按合同規(guī)定要求甲方支付工程款項。
乙方有責任遵守甲方制定的規(guī)章制度和條例等。
乙方對其履行職責時的疏忽或失職行為（如材料缺陷、運輸損耗等）承擔責任，負責免費修改直到滿足合同和國標驗收標準為止。因此造成工程逾期交付的承擔違約責任。
乙方負責免費對工程進行設計，如在施工過程中由于乙方原因需更改或重新設。
計，乙方應及時以書面形式通知甲方并無償進行設計，設計結果經甲方確認后繼續(xù)施工，因此造成工程逾期交付的，乙方應承擔違約責任及因此給甲方造成的直接經濟損失。在任何情況下乙方不負擔特殊的、意外的或間接性的損害責任。
乙方要配合甲方進行消防驗收各項工作，直至驗收合格。乙方負責報消防檢測工作，甲方提供配合。
3.1、合同價款全部為人民幣。乙方承擔的各子系統(tǒng)價款如下：
3.1.1工程總價款為：5000000.00元；（預算價）大寫（人民幣）：伍佰萬元整。
3.1.2合同價款包含材料供應、運輸、保險和稅金等一切與材料交付有關的費用。
3.1.2按下列約定編制并確認工程結算價：
甲方根據(jù)審核后的價格確認及支付工程款。決算時按照甲方和審計確認的實際發(fā)生工程量按實結算，材料單價按合同所附雙方確認的價格單價執(zhí)行，未在附件材料清單中出現(xiàn)過的單價按照甲方確認增補時并書面確認的單價為準。
本合同計價組成包括：
1）、材料費；
2）、稅金；
3）、運保費；
4)、安裝費；
5)、相關協(xié)調配合費用。
3.2、工程竣工并驗收合格后，由乙方編制工程結算書。甲方收到乙方完整的結算書后，在審計完成后14個工作日內對結算價格做出書面確認。
第4條合同價款支付。
4.1、乙方提供設備的付款方式：
簽訂合同10日內，甲方向乙方支付合同總額的30%；材料全部送到指定位置后，甲方組織相關人員對所供管線材料進行驗收，驗收合格后乙方方可施工，施工完畢并經甲方驗收合格后10日內，甲方向乙方支付至合同總額的60%；工程審計完后付至審計確認工程總額的95%。留審計額的5%作為質保金，質保期滿后，若無質量問題，甲方一次性無息付清給乙方。乙方應在第二次付款時提供給甲方符合稅法要求的發(fā)票；結算審計后，應該按審定值扣除已開票金額，開具剩余金額發(fā)票。
第五條、質量與驗收。
5.1乙方在竣工后十日內向甲方提供消防設施施工技術檔案，甲方在十日內組織驗收。
5.2消防設施安裝質量以通過建筑自動消防技術檢測并經公安消防部門竣工驗收合格為標準。
消防的合同篇十
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產品名稱、型號、數(shù)量、金額：
二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經公安部消防產品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。
三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。
四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票，甲方支付貨款。
八、合同有效期：至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。
九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
消防的合同篇十一
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方經協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
工程名稱：___________。
工程地點：___________。
二、工程承包范圍：
1、消防栓系統(tǒng)。
2、自動噴淋系統(tǒng)。
3、自動報警系統(tǒng);。
以上內容以施工圖設計及預算范圍為準，承包方的施工內容包括以上各系統(tǒng)的安裝，設備安裝及調試。
三、合同工期:。
開工日期:以發(fā)包方通知的正式進場施工時間為開工日。
四、質量標準:。
工程質量標準:合格。
承包人必須嚴格按施工圖紙(含設計變更通知)等技術資料及現(xiàn)行國家、本地區(qū)有關施工技術規(guī)范、規(guī)程組織施工,工程竣工后,按施工圖及以上規(guī)范和標準進行驗收。
五、合同價款。
合同價款為：___________。如在施工中因發(fā)生設計圖紙變更或工作聯(lián)系單，依據(jù)變更單增減工程價款。
組成本合同的文件包括：
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、施工圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含議與本協(xié)議的其他組成文本中分別賦予它們的定義相同。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效。
合同簽訂地點：______________________。
本合同雙方約定經雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
消防的合同篇十二
發(fā)包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協(xié)商，訂立本建筑工程施工合同。
第一條 工程概況
工程名稱：***圍墻設置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷（含基礎）、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作。
2、按圖紙設計要求；特殊要求按甲方書面通知。
3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業(yè)主間良好的生產生活關系。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經甲方確認后按實結算。合同中已有項目按合同單價執(zhí)行，合同中沒有的項目按定額執(zhí)行。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期。
由于乙方的原因導致工程延期，承包人應承擔 1000元/天的違約金。違約金在工程款中直接扣除。
質量要求
符合國家相關規(guī)定及達到發(fā)包人的質量要求，達到合格標準。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣**元，大寫***圓整。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發(fā)事件搶險費用、管理費、措施費及規(guī)費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發(fā)生的一切費用已包含在總價中。
3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發(fā)生的，結算時應扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%；工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%；結算完畢付至結算價的95%；剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清。
乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發(fā)票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發(fā)票導致發(fā)包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工。
第七條 甲方職責
現(xiàn)場協(xié)調指揮：包括協(xié)助施工單位做好與小區(qū)業(yè)主的溝通、協(xié)調，協(xié)調處理綠化移植等有可能影響施工的因素。
第八條 乙方職責
1、按合同要求完成施工內容確保工程質量。服從甲方現(xiàn)場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，嚴格遵守安全操作規(guī)程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用；施工過程中發(fā)生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔。
2、乙方及所屬人員發(fā)生任何傷亡事故與甲方無關，由乙方自行承擔一切責任；如因乙方原因導致甲方和第三方人身、財產損失，乙方應及時予以賠償。必要時甲方可將乙方應承擔的上述賠償金額從應付工程款中直接扣除。
3、施工過程中，乙方必須文明施工，保持現(xiàn)場施工整潔，做到現(xiàn)場施工整潔，如乙方不服從管理，甲方有權要求承包人整改，延誤工期責任由乙方承擔；在甲方書面通知7天內建筑垃圾若未及時清理，甲方有權另請施工單位清理，其發(fā)生的費用直接從工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的違約金。
4、在質保期內因質量問題乙方在一周內不能及時進行維修的，甲方有權另行安排其他施工隊伍修理，所需費用直接在質保金中扣除。如質保金不足以支付的，甲方有權向乙方追償。
5、材料供應管理：工程材料由乙方自購，材料質量必須到達相關標準要求，且材質必須得到甲方的確認，如因材料不合格承包人應承擔相關責任及損失（包括工期延誤責任）。
6、乙方應負責已完成工程的保護工作，在工程竣工驗收完成并移交甲方前，乙方應妥善做好看護工作。
第九條 違約責任
1、本工程應達到甲方要求的質量標準，如工程竣工驗收不合格的，甲方將終止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并應另行承擔因此給發(fā)包人造成的全部損失。
2、乙方應按照合同約定的工期如期完工，逾期超過七天的，甲方有權單方面終止本合同，乙方除無權取得任何款項外，還須向甲方支付合同總價款20%的違約金，因此給甲方造成損失的，還應據(jù)實賠償損失。
3、乙方未能按合同要求完成施工內容或不服從甲方安排，甲方有權單方面終止本合同，清退乙方所有人員，并向乙方追索相應的損失。
4、在施工過程中，若發(fā)生重大人身傷亡事故，不但由乙方承擔一切責任，還須向甲方支付付每傷亡人次10000元的違約金，且甲方有權單方面解除本合同，因合同解除產生的一切責任及損失均由乙方承擔。
第十條 廉潔條款
承包人被發(fā)現(xiàn)以任何形式之商業(yè)賄賂予發(fā)包人員工，如“回扣”、“招待”、“娛樂”、“購房”、“就業(yè)”、“國內或國外旅游”、“饋贈”、“購物折扣”，及其他一切對本公司職工和其家屬物資上任何形式受益者，皆視為商業(yè)賄賂，如發(fā)生這種情況，發(fā)包人有權單方面終止雙方之間的合同，凍結所有應付款項，如情節(jié)嚴重或者涉及刑事，則發(fā)包人提交相關司法部門依法處理。
第十一條 其它約定
1、如發(fā)生與本合同有關的爭議，無法通過協(xié)商途徑解決的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章起生效，工程竣工并驗收合格結清工程款后自行終止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具同等法律效力。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
消防的合同篇十三
第一條：
1.編制目的：
為加強消防安全管理，預防火災，減少火災危害。
2.編制依據(jù)：
根據(jù)《中華人民共和國消防法》編制本制度。
3.適用范圍：
本制度適用于各賓館及全體員工。
第二條：各人員應當遵守消防安全法律、法規(guī)，貫徹預防為主、防消結合的消防工作方針，履行消防安全責任，保障消防安全。
第三條：第一負責人是該單位的消防安全責任人，對消防安全工作全面負責。
第四條：各人員應當落實班組消防安全責任制和崗位消防安全責任制。明確班組和崗位消防安全職責，確定班組，崗位的消防安全責任人。
第五條：各人員消防安全責任人應當履行下列消防安全職責：
1.貫徹執(zhí)行消防法規(guī)、保障消防安全符合規(guī)定，掌握消防安全情況;。
2.將消防工作與管理等活動統(tǒng)籌安排，執(zhí)行賓館年度消防工作計劃;。
4.組織人員積極參與公司組織的應急疏散和實戰(zhàn)滅火演練。
第六條：落實下列消防安全管理工作：
1.擬訂年度消防工作計劃，組織實施日常消防安全管理工作。
2.組織制訂或修訂消防安全管理制度，并檢查督促落實。
3.組織實施防火檢查和火災隱患整改工作。
4.擬訂消防安全工作的資金投入和組織保障方案。
5.組織實施對公司所有的消防設施、滅火器材和消防安全標志的維修保養(yǎng)，確保完好有效。
組織管理公司義務消防隊。
第七條：將容易發(fā)生火災，且一旦發(fā)生火災可能嚴重危及人身和財產安全以及對消防安全有重大影響的部位確定為重點部位，應根據(jù)上述情況確的重點部位，并設置明顯防火標志，實行嚴格管理。
第八條：動火管理。禁止在具有火災，爆炸危險的場所用火;因特殊情況需要進行動火作業(yè)的，應分別落實監(jiān)護人在確認無火災、爆炸危險后方可動火作業(yè)。動火人員應當尊守消防安全規(guī)定，并落實相應的消防安全措施。
第九條：保障防火責任區(qū)域內的疏散通道，安全出口暢通，保持防火門、防火卷簾，消防安全疏散指示標志，應急照明、消防廣播等設施處于正常狀態(tài)。
第十條：對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸或銷毀應遵守國家相關規(guī)定，實行嚴格的消防安全管理。
第四章防火檢查。
第十一條：重點部位由保衛(wèi)巡邏人員每小時一次巡查，重點部位由所在的部室、確定人員每日一次巡查，公司每周組織一次大檢查，巡查、檢查的內容包括：
1.用火，2.用電有無違章情況。
3.消防設施、器材和消防安全標8.志是否在位、完整;。
4.常閉式防火門是否處于關閉狀態(tài)，10.防火卷簾下是否堆放物品影響使用;。
5.消防安全重點部位的人員在崗情況;。
6.消防車通道、消防水源情況;。
7.滅火器材配置情況;。
第五章火險隱患整改。
第十二條：對下列違反消防安全規(guī)定的行為，責令有關人員當場改正并督促落實：
1.違章使用，儲存易燃易爆危險物品的;。
2.違章動火作業(yè)或者在具有火災、爆炸危險的場所吸煙等違反禁令的;。
3.遮擋，鎖閉安全出口，占用、堆放物品影響疏散通道的;。
4.消防栓、滅火器材被遮擋影響使用或被挪作他用的;。
5.常閉式消防門處于開啟狀態(tài)、防火卷簾下堆放物品影響使用的;。
6.消防設施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的。
第十三條：對不能當場整改的火險隱患，保衛(wèi)科應及時下發(fā)《火險隱患整改通知書》限期整改，并定期復查。
第十四條：應建立健全消防安全檔案，并能全面詳實地反映賓館消防工作的基本情況，根據(jù)情況變化及時更新，統(tǒng)一保管，備查。
第十五條：消防檔案包括以下內容：
1.賓館基本概況和消防安全重點部位情況。
2.消防管理組織體系和各級消防安全負責人。
4.消防設備、設施、器材的分布情況。
6.滅火預案。
第七章獎懲。
第十六條：將消防安全工作納入月獎、風險金、年終考核的內容。對消防安全工作成績突出的，予以表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責或者違反消防安全制度的行為，根據(jù)消防安全分項制度條款予以罰款、警告、降職、撤職、直至追究刑事責任。
必備抵押借款合同。
【必備】合作合同九篇。
【必備】運輸合同八篇。
消防的合同篇十四
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應當尊重當事人的意愿，但導致合同解除過錯在被告，被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院關于未經消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經過消防機關驗收的，人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設經營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經營者，但租賃標的物經消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告，被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
消防的合同篇十五
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙雙方經友好協(xié)商，在平等自愿、互利互惠的基礎上，根據(jù)國家《合同法》和有關政策法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合同，雙方共同遵守：
一、產品名稱、型號、數(shù)量、金額：
二、質量要求和保證：乙方保證以上產品為全新未使用過的產品，產品質量符合國家標準、消防標準、行業(yè)標準，具備國家消防合格認證的消防合格標簽、產品出廠標簽、身份認證標簽，經公安部消防產品合格評定中心網(wǎng)站驗證，銷售渠道符合乙方身份，流向地區(qū)為 市，銷售日期距出廠日期不超過15天，產品實行三包，保修一年。
三、驗收標準、方法及期限：所交產品符合消防相關驗收標準，乙方交貨時甲方進行實際檢驗。
四、合同單價約定：本合同標的物價格為合同期限內既定價格，不因任何因素而改變。
五、運輸方式及費用承擔：乙方承擔運輸及運費，并負責交貨到甲方公司所在地。
六、交貨期限及地點：甲方給乙方下訂單后7日內，乙方送貨到甲方公司所在地。
七、貨款期限及付款方法：貨到7日內進行驗收，驗收合格后，乙方提供發(fā)票， 甲方支付貨款。
八、合同有效期： 至產品保修期結束或消防部門對該類產品其它要求。
九、違約責任：乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質量不符合本合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方無條件更換，如因乙方交貨延期或質量不符合合同要求給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
十、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，如有異議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交甲方所在地法院裁決。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
消防的合同篇十六
工程名稱：
委 托 方：
公司監(jiān)制
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、《陜西省消防條例》以及《建筑消防設施檢測技術規(guī)程(ga503—20xx)》的規(guī)定，就目前甲方建筑工程消防設施檢測，經充分協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、檢測的內容、形式和要求：
對該工程現(xiàn)有的建筑消防設施進行技術檢測，并出具科學公正的檢測報告。
對該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護。
對該工程建筑消防設施的技術咨詢。
二、委托方的協(xié)作事項：
1、甲方應在乙方進入施工現(xiàn)場檢測時提供下列文件：
(1)消防系統(tǒng)安裝竣工圖、隱蔽工程記錄、工程自檢自測記錄、設備及器材的“三證”。
(2)申檢單位技術負責人、相關技術人員、施工單位等應到現(xiàn)場配合。
(3)在消防工程開工前甲方需通知乙方進行現(xiàn)場與施工單位進行技術交底。
(4)甲方應書面通知乙方進行現(xiàn)場檢測，檢測工期為_________天。
三、收費標準：
依據(jù)陜西省物價局經營性服務價格收費證 證號 省090823為標準。
1建筑電氣設備檢測標準按 元每平方米收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
2 系統(tǒng)項目檢測列下：
1、火災自動報警系統(tǒng)。
2、消火栓滅火系統(tǒng)。
3、自動噴淋滅火系統(tǒng)。
4、消防給水系統(tǒng)。
5、消防電源。
6、正壓送風系統(tǒng)。
7、機械排煙及通風空調防火系統(tǒng)。
8、應急照明及疏散指示。
9、防火門。
10、防火卷簾及防火隔斷。
11、消防電梯。
12、消防通訊。
13、消防廣播。
14、氣體滅火系統(tǒng)。
15、泡沫滅火系統(tǒng)。
16、其它。
系統(tǒng)檢測費按建筑面積每平方米 元收取。該工程的建筑面積為 _________，合計金額_________元，大寫__________________________。
3該工程建筑消防設施的保養(yǎng)維護費按該工程消防設備造價的8%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 元。
4該工程建筑消防技術咨詢按其設備造價的3%收取。該工程消防設備造價為 元，合計金額 元，大寫 。
該工程建筑消防設施檢測費總計：
大寫________________________________________。
四、該工程建筑消防設施技術檢測報告 份，所出具的報告應科學公正，乙方需對報告負責。
五、建筑消防設施檢測費支付方式：
本合同簽訂之日付合同總價款的 %，計 元
進場檢測時付總價款的 %，計 元 ，
檢測完畢，乙方出具正式書面檢測報告，甲方將余款一次結清。
六、工程檢測完畢竣工后由 消防設施檢測有限公司出具檢測報告
七、違約金：
違反本合同約定，按國家合同法的規(guī)定，承擔違約責任。
爭議的解決辦法：
在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好協(xié)商的原則解決，雙方協(xié)商不成的，經雙方商定，可采用以下方式解決：
1.因本合同所發(fā)生的爭議，申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
2.按司法程序解決。
八、其它(含甲乙雙方權利、義務、檢測費及其支付方式等上述條款未盡事宜)：
3.乙方只負責對該工程的已簽合同項目和現(xiàn)有建筑消防設施的檢測，檢測后，若現(xiàn)狀發(fā)生改變，乙方概不負責。
(甲方) (公章)
受 托 方：
(乙方) (公章)
簽訂地點： 省 市(縣)
簽訂日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
消防的合同篇十七
自20xx年首批合同制消防員充實到泉州各級消防中隊擔任滅火和搶險救援工作以來，合同制消防員和現(xiàn)役官兵一起合作完成艱巨的防火監(jiān)督、滅火搶險救援工作，緩解了現(xiàn)行公安消防力量嚴重不足的矛盾。經過幾年的成長，合同制消防員隊伍已逐漸消防隊伍中一支重要的力量，但這種新力量的出現(xiàn)，給基層消防大的管理教育帶來了新的挑戰(zhàn)，怎樣合理調配他們，充分調動他們工作的積極性，促進合同制消防員隊伍與現(xiàn)役隊伍的有效配合，共同提高部隊整體的戰(zhàn)斗力和凝聚力，已成為基層干部亟需解決的課題。在石獅大隊駐訓期間，有幸來到有著優(yōu)良傳統(tǒng)的合同制消防員中隊，石獅市二、三中隊交流學習，受益匪淺，現(xiàn)將幾點想法總結如下：
(一)人員構成成份比較復雜。從現(xiàn)有的合同制隊員的成份來看，有剛畢業(yè)的大學生，有在家待業(yè)的，有退伍的戰(zhàn)士，有做原本是生意的，濾布有正在不同行業(yè)上崗的等等，由于原本的情況不同，起點不一樣，社會閱歷不一樣，對待生活的態(tài)度也存在很大差異，因此表現(xiàn)出來的工作態(tài)度也不一樣。
(二)能力素質參差不齊。隊員來部隊前接受教育的程度、身體素質、個人品質都有很大的差別。有的隊員有一技之長，比如駕駛、修理等，甚至有消防員退伍的，對消防業(yè)務很熟悉，身體素質也很好，但有的同志是剛出校門的或從事過其它崗位有工作經驗的，對消防業(yè)務不熟練，但文化程度較高，因此要縮減隊員之間能力、素質的差異，很好地凝聚他們的向心力也面臨一定的困難。
(三)文化程度相對較高。由于在征招合同制消防員時，對文化程度作了要求，合同制文員隊文化程度在大專以上，合同制滅火救援隊文化程度都在高中以上，相對現(xiàn)役戰(zhàn)士來說，接受文化教育的程度高，文化素質比較好，表現(xiàn)出來對文字處理能力較好，計算機的運用比較熟練，理解接受能力比較強。
基于以上幾個特點，合同制消防員對待工作地態(tài)度可以歸納為以下幾種類型：
1） 熱愛工作，珍惜工作機會。大多數(shù)合同制消防員屬于這個類型，熱愛本職工作，珍惜現(xiàn)有的工作崗位，下隊以后，能夠安心本職工作，積極學習業(yè)務，希望在本職崗位上能有所發(fā)展。因此，在平時能夠認真遵守部隊的條令條例和各項規(guī)章制度，為部隊的建設出謀劃策，服從意識強，自我要求嚴，刻苦訓練，努力學習。這一類的合同制消防員在隊伍中能夠帶好頭，放好樣子，促進部隊的管理與發(fā)展，不需要管理者操心，即使偶爾犯點錯誤，略加說服教育就達到管理的目的，他們也會虛心接受，積極改正。
2）平平庸庸，做一天和尚撞一天鐘。部分合同制消防員來部隊前對部隊充滿了好奇感，也充滿了努力干工作的激情，但由于對消防部隊缺乏正確的認識，到消防部隊后又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實與想象有很大的差距，自身各方面的素質又趕不上現(xiàn)役官兵，這種激情逐漸消退，加之自身的意志力不強，對工作前景缺乏信心，因而表現(xiàn)出來的是做一天和尚撞一天鐘，工作沒有干勁。但這類合同制消防員有可塑性，在平時的工作中加以積極地引導，讓他們認識到自己的價值，幫助他們樹立信心，他們都能很快地表現(xiàn)出工作熱情。
3）不思進取，把消防部隊當過渡跳板。有個別合同制消防員把現(xiàn)有的工作作為過渡和跳板，他們大都是由于在社會上還沒有找到工作，到部隊后又不適應部隊的生活，因而，這類合同制消防員平時不思進取，工作消極怠慢，管理者要轉變他們的思想態(tài)度，使其安心部隊的生活，要花一定的精力。
合同制消防員下基層中隊后，如何幫助他們盡快適應基層中隊生活，邁好第一步？這是基層中隊帶兵人老生常談的話題，作為基層中隊帶兵人要想帶好合同制消防員，在利用部隊的條令條例和合同制消防員暫行條例來約束的同時，更加要動之以情曉之以理。
一是要從思想上入手，因為思想決定人的一切。一方面，要幫助合同制消防員消除庸俗關系的影響，堅定“成長進步不靠投機取巧而靠腳踏實地”的信念。教育他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。另一方面，要組織合同制消防員開展“為什么到消防部隊?來消防部隊干什么?”的討論，用談心的方式進行交流了解，因為談心是密切同志關系的“潤滑劑”，是基層中隊落實“兩個經常”的金鑰匙。合同制消防員是部隊的“新鮮血液”，搞好同合同制消防員的談心尤為重要。
二是要從平時的工作生活入手。因為平時的細節(jié)、養(yǎng)成直接關系到人的素質高低。一方面，要讓現(xiàn)役戰(zhàn)士起到模范帶頭作用，工作生活中要多留心，工作上不能急于求成，要手把手地教他們，生活中要真心真意關心他們，用問候溫暖他們，用行動感化他們。另一方面，要處理好言教與身教的關系，把握嚴與愛的尺度，要嚴之有理，管之有據(jù)，嚴格按條令條例管理，堅決杜絕簡單粗暴。
三是在訓練中要體貼熱心，一視同仁。合同制消防員剛下中隊，可能會出現(xiàn)對飲食、生活、交往、體力等情況不適應，面對緊張、單調、枯燥、疲勞的訓練生活，難免會產生孤獨、煩躁、憂慮、恐懼的心理。這時，我們就及時消除他們的心理障礙，堅持以平等的姿態(tài)進行溝通交流，充分尊重人格，保護他們的隱私，不打罵體罰侮辱合同制消防員，不因反應遲鈍就諷刺挖苦，不因犯小錯誤而一棍子打死，也不因表現(xiàn)突出就一時照顧。做到既鼓勵先進，更激勵后進；既善于批評，更善于幫助，使他們在民主、和睦、愉快的環(huán)境中健康成長。
合同制消防員多是關系兵，這是大家眾所周知的，也因他們的特殊性給我們的管理帶來了一定的難度。對此，就如何管理“關系兵”做一點探討。
“關系兵”也就是我們常說的有“后臺”的或者有“來頭”。主要有以下幾個特點：一是存在著一種優(yōu)越感；二是依仗有關系，不服從部隊管理，管輕了不管用，重了就到“關系”那里胡說八道；三是難以堅持原則和公道?！瓣P系兵”在關鍵時候有人寫條子、打招呼，要求給予關照，讓最基層的管理者左右為難。對此，應從以下幾點去把握：
一、堅持原則，克服怕“關系兵”的思想。無論靠山多硬，來頭多大，畢竟還是你的兵。嚴格按照軍隊的條令、條例以及合同制消防員日常行為規(guī)范去管理要求，堅持原則，一身正氣去帶領他們，而不過多地去考慮背后的關系，做到管理中有理有力。在日常管理中，讓“關系”牽著鼻子走，這就等于叫兵牽著鼻子走，這樣將會喪失領導的權威，在群眾中失去一個管理者的威信，往后的管理工作會出現(xiàn)不靈、不硬的現(xiàn)象。
二、校正對“關系”的偏見。一是要全面地看問題。“關系兵”絕大多數(shù)是積極上進、遵紀守法的，而不服從管理、搞特殊、調皮搗蛋的只是個別，絕不能千篇一律。二是要客觀地分析看待。合同制消防員想在部隊學點技術，向往一個好的崗位，不只是“關系兵”所追求的東西，應該是所有到部隊的人都向往的，不能看成是不正之風。三是要通過實質去看問題，在這些合同制消防員里很多是家里的父母把他們送到部隊來鍛煉的，他們希望通過部隊的管理能使他們的孩子得到鍛煉，因此“關系”對“關系兵”也是很嚴格的，也是講原則道理的。從這個意義上來說，管理者一定要充分發(fā)揮“關系兵”積極一面的作用，不能片面認為“關系”起到的都是消極作用。
三、加強“關系兵”疏導。一是靠“關系”，只能管一時，不能管一世，一旦失去可能會摔跤。二是靠“關系”只能解決一部分棘手問題，若出了一些大問題，“關系”照樣救不了你，更不是你永遠的救世主。所以疏導這些合同制消防員明理，引導他們走向正路，這是一個管理者的責任。在個人成長進步的道路上，要實現(xiàn)自己的理想，關鍵還是自身的努力和奮斗，決不能在人生的成長道路上等誰、靠誰。
合同制消防隊伍的管理者，是艱苦的，但也是值得敬佩的。要有帶著問題、帶著責任的工作態(tài)度，要有不辱使命、迎難而上的精神面貌，這樣合同制消防隊伍的前途將十分寬廣。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14695601.html】
