工程合同承諾書解除合同承諾書（優(yōu)質(zhì)13篇）

合同的簽訂可以促進(jìn)商業(yè)合作與合理的資源配置。在起草合同時(shí)，要注重用簡(jiǎn)明的語(yǔ)言表達(dá)事項(xiàng)，避免使用模糊和歧義的措辭。在以下是小編為大家準(zhǔn)備的合同示例，供大家參考和使用。

工程合同承諾書解除合同承諾書篇一

乙方身份證號(hào)地址電話。

甲乙雙方就20xx年6月15日共同簽訂的《門面房租賃合同》（以下稱合同）的'解除相關(guān)事宜約定如下，以資遵守：

一、甲乙雙方友好協(xié)商，一致同意解除合同。

二、甲乙雙方共同確定以下事實(shí)：

1、甲方已收取乙方自20xx年6月15日至20xx年6月15日租金共計(jì)人民幣捌萬(wàn)捌仟貳佰元整。

2、乙方已實(shí)際對(duì)承租房進(jìn)行裝修，但未裝完已停工。外墻受損嚴(yán)重，門窗待修整。

3、乙方承租房屋共添置了二臺(tái)空調(diào)，別無其它家具和電器。

4、乙方從20xx年6月15日租房至本協(xié)議簽訂之日未付水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、房產(chǎn)稅等費(fèi)用。

5、乙方在裝修期間，因違規(guī)操作，私拆外墻攝像頭，造成攝像頭零件缺失，無法恢復(fù)安裝。

三、乙方須向甲方付給：外墻門窗修補(bǔ)費(fèi)用，因違約造成的拖欠房租、違約金共計(jì)人民幣25000元。但因乙方情況特殊，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方愿意乙方以兩臺(tái)空調(diào)抵充此款，互不相欠。

四、合同解除后，乙方所有的可移動(dòng)物品歸甲方所有，租賃房屋內(nèi)固定物品及裝修部分歸屬甲方，本條約可移動(dòng)物品具體是兩臺(tái)空調(diào)。

五、乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起，日內(nèi)遷出租賃房屋，把門面房歸還甲方。

六、乙方須于此協(xié)議簽訂之日起10日內(nèi)到工商部門辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照遷址或注銷手續(xù)。

七、自20xx年6月15日至本協(xié)議簽訂期間，乙方因裝修與別人發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛，違規(guī)裝修，私拆損壞攝像頭等罰款和索賠均與甲方無關(guān)，一切后果由乙方承擔(dān)。

八、乙方在此協(xié)議簽訂之日，須到物業(yè)管理部門交清在租賃期間的水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和因裝修造成攝像頭零件丟失等費(fèi)用。

九、自本協(xié)議簽訂之日，原《門面房租賃合同》作廢。

十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

甲方（簽字）乙方（簽字）。

年月日年月日。

工程合同承諾書解除合同承諾書篇二

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。下面本站小編給大家?guī)斫獬こ毯贤?/p>

通知書。

供大家參考!

甲方：

乙方：

甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，乙方提前撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，本著坦誠(chéng)真摯、相互理解、及時(shí)快速解決問題的原則，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場(chǎng)協(xié)議：

一、經(jīng)雙方核實(shí)，截止目前乙方共完成工程總價(jià)款萬(wàn)元，詳見附表1完成工程量清單。

二、經(jīng)雙方對(duì)上述費(fèi)用進(jìn)行核算統(tǒng)計(jì)，截止__年__月__日甲方應(yīng)付乙方款項(xiàng)共計(jì)___萬(wàn)元，該款項(xiàng)已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補(bǔ)償?shù)雀鞣N費(fèi)用，對(duì)此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費(fèi)用要求。

三、項(xiàng)目施工過程中甲方已累計(jì)支付乙方各項(xiàng)款項(xiàng)計(jì)___萬(wàn)元(含代付工程料款萬(wàn)元)，詳見附表2已支付費(fèi)用清單?，F(xiàn)甲方尚欠乙方款項(xiàng)計(jì)___萬(wàn)元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款___萬(wàn)元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除后免除乙方對(duì)已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。

五、合同解除后，乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場(chǎng)并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應(yīng)承擔(dān)拖延費(fèi)10000元/日。

六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。

法人代表：(蓋章)法人代表：(蓋章)。

年月日年月日。

河南×××公司：

河南金合力律師事務(wù)所接受×××委托，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，就貴司與委托人之間關(guān)于“×××”店面裝飾裝修工程施工糾紛一事，特向貴司致函如下：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)查勘情況和委托人提供的資料證實(shí)：××年××月××日，貴司與委托人簽訂《建筑裝飾裝修工程。

》(yzh-96-0206)，委托人將位于鄭州市×××店面交由貴司以包工包料的形式承包裝飾裝修工程，合同價(jià)款為×××元，××年××月××日完工，工程質(zhì)量達(dá)到合格。后雙方又簽訂了工期延期單，將工期延至××年××月××日，超期一天扣×××元，并就工程質(zhì)量和施工內(nèi)容提出異議和整改意見，但至今該工程未能按期保質(zhì)保量的完工。委托人多次與貴司協(xié)商解決此事，但貴司的相關(guān)工作人員一直推脫至今，未能解決，嚴(yán)重影響了委托人對(duì)該店面的使用，給委托人造成了房租、物業(yè)費(fèi)、員工工資、預(yù)期可得利益、重新裝修等等巨大損失。據(jù)此，我們依據(jù)委托人的授權(quán)鄭重函告貴司如下：1.解除委托人與貴司簽訂的《建筑裝飾裝修工程施工合同》(yzh-96-0206)，限貴司兩日內(nèi)退出施工現(xiàn)場(chǎng)。2.限貴司按照雙方之間的約定于兩日內(nèi)就給委托人造成的各項(xiàng)損失予以賠償(約5萬(wàn)元)。望貴司在接到本解除通知書后能以誠(chéng)信為本、本著客戶利益至上的原則，及時(shí)退出施工現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)對(duì)委托人的各項(xiàng)損失予以賠償。否河南金合力律師事務(wù)所解除合同通知書地址：鄭州市金水路226號(hào)楷林國(guó)際13層電話：0371-66655501傳真：0371-66655502郵編：4500002則，委托人將采取一切合理手段維權(quán)到底，包括投訴至相關(guān)管理部門、請(qǐng)求媒體幫助、起訴至法院等，直至問題解決。

特此函告。

河南金合力律師事務(wù)所。

律師：

×××20xx年8月7日。

新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司，新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司許昌分公司：

經(jīng)公開招標(biāo)，你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標(biāo)的總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。因你公司于停工后惡意停工至今，期間監(jiān)理公司多次書面通知，我公司也書面送達(dá)合同履約風(fēng)險(xiǎn)告知書，催促你公司盡快復(fù)工，而你公司至今不能復(fù)工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。

有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司將通過司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。

年10月24日。

工程合同承諾書解除合同承諾書篇三

賈利平：

楊杖子村民委員會(huì)與你于1998年10月12日，簽訂的《土地承包合同》，在合同履行期間，做為承包人你多年不按合同約定向村委會(huì)繳納承包費(fèi);并未經(jīng)村委會(huì)同意非法轉(zhuǎn)讓土地，并非法改變土地農(nóng)業(yè)用途;違背合同條款及法律明確規(guī)定，土地承包合同全部無法履行，做為承包方你已喪失土地經(jīng)營(yíng)能力，無法完成承包合同規(guī)定的義務(wù)，現(xiàn)發(fā)包方村民委員會(huì)，依法書面通知你：村委會(huì)與你于1998年10月12日簽訂的《土地承包合同》，依據(jù)合同第四條的明確規(guī)定，發(fā)包方有權(quán)收回承包土地予以解除。請(qǐng)你于接到本通知15日內(nèi)，給予明確答復(fù)，無正當(dāng)理由不予答復(fù)的，視同默認(rèn)，本合同予以解除。發(fā)包方收回17、75畝土地，另行發(fā)包。

通知單位：

送達(dá)人：

工程合同承諾書解除合同承諾書篇四

甲方：沈陽(yáng)希爾斯物業(yè)管理有限公司 （如甲方不是本公司，要調(diào)整） 乙方：（若是法人，需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱一致，若是自然人，則同于身份證） 身份證號(hào)碼：（若是自然人，即留存此項(xiàng)）

【此處填寫解除合同/協(xié)議的原因】原因致使原合同/協(xié)議無法繼續(xù)履行，現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；

【需要承擔(dān)違約責(zé)任時(shí)使用本條款】本協(xié)議由甲乙雙方簽字蓋章后生效，本協(xié)議生效之日，原《 》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】解除，___方需要依照原合同/協(xié)議的約定于本協(xié)議生效時(shí)向___方支付____元違約金。

【其他未盡事宜，可以根據(jù)實(shí)際情況添加】

5、本協(xié)議一式2份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

工程合同承諾書解除合同承諾書篇五

鑒于山東勝邦魯南農(nóng)藥有限公司的全部股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，經(jīng)營(yíng)體制發(fā)生了根本性改變，為此本人鄭重承諾如下：

2011年9月30日前與山東勝邦魯南農(nóng)藥有限公司簽訂的勞動(dòng)合同，放棄領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款，與該公司重新簽訂勞動(dòng)合同。

解除勞動(dòng)合同，按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》有關(guān)規(guī)定如需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)模?0xx年9月30日前的工作年限，本人自愿按元補(bǔ)償。

家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，若有違反，公司有權(quán)按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》有關(guān)規(guī)定對(duì)本人進(jìn)行處理。

特此承諾。

承諾人（簽字蓋章）：

20xx年10月9日。

工程合同承諾書解除合同承諾書篇六

現(xiàn)就本案發(fā)表如下代理意見，懇請(qǐng)支持采納。

1、根據(jù)雙方簽訂的合法有效的《房產(chǎn)買賣合同》第一條約定：“房產(chǎn)有抵押，買方已經(jīng)核實(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)文件記載信息”，即原告理應(yīng)知道抵押情況。

2、據(jù)原告提供的證據(jù)《樓宇按揭抵押貸款合同》，原告不明知該套房產(chǎn)與其他兩套房產(chǎn)共同抵押，不是事實(shí)，不符合常規(guī)常識(shí)。因該份合同第1.2條款明確寫明：“專項(xiàng)用于購(gòu)買城市主場(chǎng)公寓a座1411、2412、2413物業(yè)（期樓或現(xiàn)樓）?！钡?.3條款寫明：“貸款期限120個(gè)月?！倍摵贤炗喌臅r(shí)間是2015年9月19日，那么顯然，該貸款期限應(yīng)該到2016年止。應(yīng)該說，原告不知道銀行有這么霸道，竟然不同意只贖回其中一套房產(chǎn)，而只同意捆-綁贖樓。

3、根據(jù)雙方簽訂的《房產(chǎn)買賣合同》第八條第五款明確約定：“以上稅、費(fèi)，雙方約定由買方承擔(dān)其中第（1）---(24)項(xiàng)稅、費(fèi)，買方承擔(dān)第/項(xiàng)稅、費(fèi)”，即本案雙方已經(jīng)約定一切稅費(fèi)均，包括，賣方無需承擔(dān)任何稅費(fèi)。其中第（20）項(xiàng)就是贖樓費(fèi)，第（24）項(xiàng)是。之所以約定其他實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，就是預(yù)防沒有想到的一些項(xiàng)目的收費(fèi)情況。這也就是立法技術(shù)上的兜底條款。既然已經(jīng)有明確約定，就應(yīng)該嚴(yán)格按照約定辦理。

4、認(rèn)為贖樓是買方的責(zé)任，其實(shí)是一個(gè)誤區(qū)。無論贖樓是哪方的責(zé)任，但繳納贖樓費(fèi)和其他實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，按照合同明確約定，是原告的責(zé)任。

贖樓，就是付清賣方該物業(yè)的抵押貸款本息并注銷抵押登記的行為。

贖樓費(fèi)是按贖樓金額和擔(dān)保方式來算的，贖樓有現(xiàn)金和擔(dān)保兩種，一般最多的是擔(dān)保贖樓。擔(dān)保贖樓收費(fèi)是贖樓金額的1%，現(xiàn)金贖樓是2%以上。

贖樓所需資料：

1、賣方身份證復(fù)印件；

2、房產(chǎn)證復(fù)印件；（有房產(chǎn)證才可贖樓）

3、抵押借款合同原件；

4、賣方供樓存折原件加密碼；（銀行扣款時(shí)用）

7、買賣協(xié)議；

8、公證委托書。

1、身份證復(fù)印件；

2、有資金監(jiān)管的提供監(jiān)管協(xié)議；

3、銀行貸款承諾書。

顯然，本案的贖樓絕對(duì)不是單方單方的責(zé)任也不是單方可以完成的。

此案合同第八條第四款約定：“如在合同正常履行過程中，因國(guó)家和地方政策原因，增設(shè)稅費(fèi)種類或提高稅、費(fèi)的，雙方約定按以下第a種方式處理：a、買賣雙方同意協(xié)商承擔(dān)?！备鶕?jù)上述約定，雙方應(yīng)該協(xié)商處理，不應(yīng)擅自單方解除合同。事實(shí)上，在協(xié)商中，被告同意承擔(dān)另兩套房捆-綁按揭貸款的贖樓費(fèi)用以及公證費(fèi)，并已經(jīng)通知中介公司中聯(lián)地產(chǎn)的經(jīng)辦人蔡燦聲；但原告又要求被告承擔(dān)律師費(fèi)，被告拒絕后，原告單方行使合同解除權(quán)，解除合同，導(dǎo)致交易失敗。

如果原告真心想成交，完全可以也應(yīng)該選擇更好的解決辦法：先將合同上已經(jīng)約定的贖樓費(fèi)交了，如果你認(rèn)為你不應(yīng)該交這么多（三套房產(chǎn)捆-綁抵押貸款的贖樓費(fèi)一共4000多元，一套只要交2000元左右），認(rèn)為全部要你交，不合理不合法，你完全可以履行合同后，行使撤銷之訴或不當(dāng)?shù)美V。以多交的2000元左右為標(biāo)的，向被告起訴，那該是多么簡(jiǎn)單而明了的事情。

本案目前的關(guān)鍵事實(shí)是：該套房產(chǎn)至今被告沒有出賣，也同意重新與原告簽訂合同，繼續(xù)將該房賣給原告；同時(shí)，被告已經(jīng)代替原告交納了三套房產(chǎn)的全部贖樓費(fèi)，該房已經(jīng)贖出。

合同法第九十六條：“當(dāng)事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規(guī)定主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方。合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。對(duì)方有異議的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力?！北景副桓娣?jīng)]有向法院或仲裁機(jī)構(gòu)提出確認(rèn)請(qǐng)求，自然不能抗拒合同被解除的結(jié)果。同時(shí)，《最高人民法院

關(guān)于

（一）解除合同屬合同法調(diào)整范圍，應(yīng)當(dāng)適用合同法?！逗贤ā穼?duì)解除合同的后果已有明確的規(guī)定，只能按照法律規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)我國(guó)合同法第九十七條規(guī)定：“合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失?！奔热涣⒎ㄉ蠜]有給解除合同方適用定金罰則這種權(quán)利，合同上也沒有這種權(quán)利，原告的這一訴請(qǐng)，不應(yīng)支持。即使原告能證明其單方解除合同，符合同法第96條的相關(guān)規(guī)定，被告方也只能承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失的責(zé)任，而不能承擔(dān)違約定金責(zé)任。

解除合同，是解除合同當(dāng)事人之間因合同而產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的一種方式。按理論界的通說，在合同訂立后、履行中出現(xiàn)法律規(guī)定或者合同約定的事由，合同當(dāng)事人一方依照法律或者合同約定的條件程序，解除合同權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的一種民事法律行為。它包括約定解除和法定解除二種形式，解除合同將產(chǎn)生如下法律后果，一是使得該合同的法律效力喪失；二是雙方的財(cái)產(chǎn)回復(fù)到訂立合同時(shí)的初始階段；三是必須賠償守約方的經(jīng)濟(jì)損失。

（二）適用定金罰則屬于擔(dān)保法規(guī)范范疇，應(yīng)該適用擔(dān)保法?！稉?dān)保法》第五條規(guī)定：“擔(dān)保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔(dān)保合同無效?！薄稉?dān)保法》第二條規(guī)定：“本法規(guī)定的擔(dān)保方式為保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金?！庇纱丝梢?，定金合同是擔(dān)保合同的一種，它與所擔(dān)保的基礎(chǔ)合同二者之間形成主從合同關(guān)系?；A(chǔ)合同即主合同被解除后，其法律效力歸于沒有法律效力。按主從合同的關(guān)系，定金合同作為從合同也隨所擔(dān)保的主合同的無效而無效，由此，不能再適用定金罰則。因解除合同造成損失的，由過錯(cuò)方賠償，支付定金的一方有權(quán)要求對(duì)方退還定金，當(dāng)對(duì)方不退還定金時(shí)，其可以行使不當(dāng)?shù)美颠€請(qǐng)求權(quán)。換言之，根據(jù)主、從合同的理論，定金合同也隨其所擔(dān)保的主合同無效而無效，如違約的當(dāng)事人是收受定金的，則將該定金返還給支付定金一方，不再執(zhí)行雙倍返還定金的定金罰則。如違約的一方是支付定金的，在扣除賠償因違約給對(duì)方所造成的損失，不包括可得利益的損失，其余部分應(yīng)予以返還。

（三）最高人民法院公報(bào)（2015年第5期）公布了最高院（2015）民一終字第23號(hào)《最高人民法院民事判決書》，并在【判決摘要】中指出：“《中華人民共和國(guó)合同法》第九十七條規(guī)定：‘合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。’合同解除導(dǎo)致合同關(guān)系歸于消滅，故合同解除的`法律后果不表現(xiàn)為違約責(zé)任，而是返還不當(dāng)?shù)美①r償損失等形式的民事責(zé)任?！弊罡咴涸摲菖袥Q在判文中再次指出：“本院認(rèn)為，合同解除的法律效果是使合同關(guān)系歸于消滅，解除合同的后果，違約方的責(zé)任承擔(dān)方式也不表現(xiàn)為支付違約金。因此，對(duì)桂冠公司（一審原告）要求支付違約金的主張，本院亦不予支持。”該份判決嚴(yán)格按照合同法第97條的規(guī)定，判決違約方僅承擔(dān)返還不當(dāng)?shù)美?，賠償損失的責(zé)任，而駁回了一審原告要求雙倍返還定金以及承擔(dān)違約金的請(qǐng)求。希望也相信貴法院能嚴(yán)格依法判決；希望也相信最高院公報(bào)公布的案例能對(duì)貴法院的判決有指導(dǎo)意義。

（四）最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》若干問題的解釋第一百二十二條規(guī)定：“因不可抗力、意外事件致使主合同不能履行的，不適用定金罰則?！北景赴l(fā)生三套房產(chǎn)必須捆-綁一起贖樓的情況，可以認(rèn)定屬于意外情況。因捆-綁贖樓，并不是法定的。如果銀行能夠通融，能夠協(xié)商，完全可以只將其中一套贖回，但基于銀行壟斷經(jīng)營(yíng)的狀況，作為按揭借款的個(gè)人，在其面前根本沒有話語(yǔ)權(quán)。他說必須捆-綁贖樓，借款人毫無辦法。出現(xiàn)這種必須捆-綁贖樓的情況，應(yīng)該是雙方當(dāng)事人均沒有想到的意外情況。根據(jù)上述司法解釋，也不能適用定金罰則。

（五）第一百二十條規(guī)定：“因當(dāng)事人一方遲延履行或者其他違約行為，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)，可以適用定金罰則。但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。當(dāng)事人一方不完全履行合同的，應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占合同約定內(nèi)容的比例，適用定金罰則?！奔词贡景副桓嬗羞t延履行的行為，也沒有導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，故不能適用定金罰則；即使要適用定金罰則也應(yīng)該根據(jù)其不履行合同的具體情況，即所占合同約定義務(wù)的比例適用定金罰則，不能全額適用。

原告的徹底解除合同的違約行為，不需要承擔(dān)任何責(zé)任，還能得到雙倍定金；而僅僅遲延履行合同的被告，卻要承擔(dān)雙倍返還定金的責(zé)任。這應(yīng)該是不需要

專業(yè)

從專業(yè)角度分析，也只能得到同樣的結(jié)論。

這個(gè)問題是合同法的核心問題之一。在大陸法系，合同的終止是指合同向著將來發(fā)生作用，而合同解除是溯及既往的發(fā)生效力，就像合同沒有發(fā)生一樣，一般要發(fā)生恢復(fù)原狀的效力。而合同法第九十七條將大陸法系的終止和解除放在一起，并且整個(gè)合同法第六章用終止代替了合同的消滅。所以，我們理解起來就有困難。但有一點(diǎn)是明確的，不管是解除還是終止，合同約定的一些東西已經(jīng)沒有作用了，也就是非違約方要么繼續(xù)保留合同的效力，要么解除合同。我國(guó)的合同法規(guī)定是可以要求違約方承擔(dān)賠償損失的責(zé)任，但是不能再根據(jù)合同要求承擔(dān)原來約定的違約金了，因?yàn)楹苊黠@，要求解除合同一方已經(jīng)不想保留合同的效力了，而違約金、定金都是在合同有約束力的情況下才能請(qǐng)求的。但要注意，有些條款還是不會(huì)失去效力的，如解決爭(zhēng)議的條款，在合同無效的情況下它都是有效的。正是從這個(gè)意義出發(fā)，我國(guó)合同法將“合同的權(quán)利義務(wù)終止”列為第六章，而將“違約責(zé)任”平行的列為第七章，可見終止、解除與違約責(zé)任本身就不在一個(gè)章節(jié)中，不能混為一談。

合同法》第九十四條規(guī)定：“有下列情形之一的，當(dāng)事人可以解除合同：

“（一）因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；

“（三）當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

“（四）當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；

“（五）法律規(guī)定的其他情形。”

縱觀本案，應(yīng)該不能適用第（一）、（二）項(xiàng)。那么能否適用第（三）呢？第（三）項(xiàng)

明確規(guī)定：當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，那么本案被告的主要債務(wù)是

什么

即被告已經(jīng)收取的5萬(wàn)元定金，被告有權(quán)不予退還。事實(shí)和理由：

1、被告收到原告委托的律師郵寄來的《律師函》稱“委托人現(xiàn)正式通知你方解除《房產(chǎn)買賣合同》，并保留追究你方法律責(zé)任的權(quán)利?！笔聦?shí)證明：原告已經(jīng)解除合同，并向法院起訴，即實(shí)踐了律師函的諾言。

2、根據(jù)法律規(guī)定和合同約定，原告既然已經(jīng)解除合同，那么就應(yīng)該為其解除合同的行為承擔(dān)責(zé)任，該種責(zé)任就是無權(quán)要回已經(jīng)繳納的定金。

3、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國(guó)擔(dān)保法若干問題的解釋》第一百一十七條規(guī)定：“定金交付后，交付定金的一方可以按照合同的約定以喪失定金為代價(jià)而解除主合同，收受定金的一方可以雙倍返還定金為代價(jià)而解除主合同。對(duì)解除主合同后責(zé)任的處理，適用《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定?！?/p>

1、沒有根據(jù)《房產(chǎn)買賣合同》第九條，提供銀行的貸款承諾書（函）；

2、沒有繳納自己認(rèn)為應(yīng)該繳納的涉案房產(chǎn)的相應(yīng)贖樓費(fèi)。

綜上，請(qǐng)求依法駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求。

謝謝！

代理人?晏?輝

二〇一一年一月十一日

致：北京市xx-xxx-x有限公司

我單位鄭重承諾： 年 月 日與北京市xx-xxx-x有限公司簽訂的 工程，合同內(nèi)容： 。合同金額為： ?，F(xiàn)申請(qǐng)此合同終止。

我公司承諾：終止上述合同后，我公司不在向貴公司申請(qǐng)材料款，由此造成的一切損失均由我單位承擔(dān)。

承諾單位（全稱、公章）：

年 月 日

甲方（原合同出賣人）：

乙方（原合同買受人）：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，同意達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲乙雙方同意解除雙方于2015年9月24日簽定的商品房買賣合同（以下簡(jiǎn)稱該合同），編號(hào)為：

二、雙方在簽訂本協(xié)議后，甲方同意乙方自動(dòng)退房，解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。

三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后，即可以任何方式處分該房屋。

四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)及政府有關(guān)部門之收費(fèi)等，均由乙方支付。

五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。

六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后，經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。

七、本協(xié)議一式五份，甲方兩份，乙方、市公證處及房管部門各一份，五份協(xié)議均具有同等效力。

甲方：乙方：

二oo八年五月十五日

工程合同承諾書解除合同承諾書篇七

甲方：

乙方：

丙方：

監(jiān)理公司：

乙方于200--年--月--日與-----有限公司(甲方更名前公司)簽訂了-----有限公司---項(xiàng)目《建設(shè)工程施工合同》，包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”)，現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議。

一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等，包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容，由乙方負(fù)責(zé)自行解決，并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料：乙方負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受，并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果，監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(-------------等)工程造價(jià)：

1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

五、工程款支付：

1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款(含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬(wàn)元)按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn)，并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。

2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：

2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問題，由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)----萬(wàn)元(小寫：------元)，由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。

2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成，并通過有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門驗(yàn)收后，支付至最終結(jié)算款95%(本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付，每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金，保修期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算，余款無息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。

3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：

3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。

3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費(fèi)、鋼筋、資料完善等有關(guān)費(fèi)用---萬(wàn)元(小寫：----元)，并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

4、工程款支付時(shí)，乙方必須按甲方財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票，且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項(xiàng)工程款發(fā)票后才予支付后期各項(xiàng)工程款。

八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結(jié)算款一并無息返還。

九、乙方前期代付臨時(shí)場(chǎng)地租賃費(fèi)人民幣-----元(小寫：----元)由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付;乙方前期代付司法鑒定費(fèi)用人民幣-----元(小寫：----元)按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例(即雙方各承擔(dān)一半)同工程結(jié)算款一并支付。

九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由-----工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān)，并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

十、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

十一、本協(xié)議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監(jiān)理一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：

委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：

-----工程建設(shè)監(jiān)理中心乙方(蓋章)：

有限公司(蓋章)法定代表人(簽章)：

法定代表人：委托代理人(簽章)：

委托代理人：簽訂時(shí)間：

工程合同承諾書解除合同承諾書篇八

甲方：_________________市天澤實(shí)業(yè)有限公司(售房者)

乙方：______________(購(gòu)房者)

1、經(jīng)雙方協(xié)商同意，購(gòu)房合同于xxxx年xx月xx日予以解除。

2、甲方退回乙方已付房款人民幣貳拾萬(wàn)玖仟玖佰叁拾叁元整，該款項(xiàng)必須于xxxx年xx月xx日前全部退清。

3、乙方配合甲方到房產(chǎn)管理部門辦理注銷抵押登記備案事宜，該項(xiàng)所產(chǎn)生費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。

4、自本協(xié)議生效之日起，甲方或乙方均不得依據(jù)購(gòu)房合同提出任何形式的違約或賠償請(qǐng)求。

本協(xié)議由雙方簽字生效。協(xié)議書一式二份，由雙方各收?qǐng)?zhí)一份。

甲方：_________________

法定代表人：_________________(簽字)

乙方：_________________

法定代表人：_________________(簽字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程合同承諾書解除合同承諾書篇九

經(jīng)公開招標(biāo)，你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標(biāo)的.總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。

因你公司于停工后惡意停工至今，期間監(jiān)理公司多次書面通知，我公司也書面送達(dá)合同履約風(fēng)險(xiǎn)告知書，催促你公司盡快復(fù)工，而你公司至今不能復(fù)工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司將通過司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。

年10月24日。

工程合同承諾書解除合同承諾書篇十

新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司許昌分公司：

經(jīng)公開招標(biāo)，你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13#-15#樓工程三標(biāo)的總承包施工。我公司與你公司分別在4月19日和204月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補(bǔ)充協(xié)議。

因你公司于停工后惡意停工至今，期間監(jiān)理公司多次書面通知，我公司也書面送達(dá)合同履約風(fēng)險(xiǎn)告知書，催促你公司盡快復(fù)工，而你公司至今不能復(fù)工，至此你公司已停工天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于2011年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于2011年4月20日簽署補(bǔ)充協(xié)議。有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟(jì)損失，我公司將通過司法途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。

年10月24日。

工程合同承諾書解除合同承諾書篇十一

甲方：(全稱)。

乙方：

丙方：

甲乙丙于20xx年8月22日共同簽署的《輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工承包合同三方協(xié)議書》，因乙方掛靠人自20xx年卷款潛逃事件，導(dǎo)致甲方有限公司麗水工程至今未能竣工驗(yàn)收?，F(xiàn)三方為了甲方工程能夠順利完工驗(yàn)收，體現(xiàn)企業(yè)互惠友好的經(jīng)營(yíng)理念。經(jīng)三方商議決定解除三方合同。

合同內(nèi)容條例如下;。

1、20xx年8月22日丙方以分包形式在乙方的名義下承包甲方公司麗水南城新區(qū)十路鋼結(jié)構(gòu)廠房，根據(jù)當(dāng)時(shí)三方合同條例，甲方工程款項(xiàng)總額2755440.00元(貳佰柒拾伍萬(wàn)伍仟肆佰肆拾元)匯入乙方賬戶，經(jīng)乙方扣除稅金及管理費(fèi)后由乙方匯入丙方指定戶頭，至今丙方收到乙方匯入工程款總計(jì)為20xx000.00元(貳佰零貳萬(wàn)壹仟元)，現(xiàn)三方合同確定為解除。由此丙方未收到的工程款555440.00元(伍拾伍萬(wàn)伍仟肆佰肆拾元)經(jīng)乙方同意，由甲方直接匯入丙方(有限公司賬戶)甲方已經(jīng)匯入乙方的工程款金額，乙方必須按付款金額開具稅票給甲方!接下來匯入丙方的工程款金額，甲方在未付金額555440.00元(伍拾伍萬(wàn)伍仟肆佰肆拾元)中直接扣除6%的稅點(diǎn)即可。

2、原三方合同規(guī)定：工程所有驗(yàn)收資料由乙方向甲方提供，現(xiàn)三方合同解除、丙方代。

4、甲方在工程驗(yàn)收所需費(fèi)用的全部由甲方負(fù)責(zé)，丙方負(fù)責(zé)配合及協(xié)助。

6、質(zhì)保金40000(肆萬(wàn)元)在驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)付清給丙方(限公司)則合同解除。

本協(xié)議生效后，即成為《輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工承包合同》中的三方合同解除協(xié)議與《輕鋼結(jié)構(gòu)工程施工承包合同》具有同等法律效力。

本合同一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

補(bǔ)充條款：

合同生效：

合同解除時(shí)間：年月日。

甲方：(公章)乙方：(公章)。

位所：位所：

法定代理人：法定代理人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

手機(jī)：手機(jī)：

丙方：(公章)。

位所：

法定代理人：

委托代理人：

電話：

工程合同承諾書解除合同承諾書篇十二

甲方：

乙方：

丙方：

監(jiān)理公司：

乙方于200--年--月--日與-----有限公司(甲方更名前公司)簽訂了-----有限公司---項(xiàng)目《建設(shè)工程。

》，包括本。

協(xié)議書。

前甲、乙雙方針對(duì)本工程簽訂的所有合同、補(bǔ)充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”)，現(xiàn)甲、乙、丙、監(jiān)理公司四方就解除上述合同、補(bǔ)充協(xié)議書等原合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議。

一、甲、乙雙方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的關(guān)聯(lián)方針對(duì)本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)等，包括但不限于執(zhí)行中甲方的擔(dān)保責(zé)任等內(nèi)容，由乙方負(fù)責(zé)自行解決，并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

三、乙方、丙方必須按業(yè)主、監(jiān)理要求無償提供完整符合工程竣工驗(yàn)收要求的承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗(yàn)收所需資料：乙方負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日前施工工程部分的資料，丙負(fù)責(zé)完善20xx年1月21日后施工工程部分的資料，乙方整理完善的資料由丙方負(fù)責(zé)檢查和接受，并負(fù)責(zé)承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果，監(jiān)理公司對(duì)乙方、丙方提供的上述資料進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并承擔(dān)因此引起的一切責(zé)任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作內(nèi)容(-------------等)工程造價(jià)：

1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨詢有限公司《-----公司--------造價(jià)司法鑒定》的司法鑒定結(jié)果下浮5%，作為乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期間完成部分：按-----造價(jià)咨詢有限公司的審計(jì)結(jié)果，作為丙方完成乙方“原合同”此期間完成工作內(nèi)容的結(jié)算。

五、工程款支付：

1、乙方、丙方必須對(duì)甲方前期已支付各項(xiàng)工程款(含針對(duì)本工程所支付的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于20---年---月--日甲方給乙方冷卻塔工程前期施工單位------工程有限公司的借款人民幣-----萬(wàn)元)按其財(cái)務(wù)要求予以確認(rèn)，并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項(xiàng)。

2、本協(xié)議第五條第1款乙方“原合同”完成工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：

2.1該部分工程現(xiàn)存的質(zhì)量問題，由乙方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行整改。整改費(fèi)用合計(jì)----萬(wàn)元(小寫：------元)，由甲方從乙方結(jié)算款中扣減后代為支付給相關(guān)單位。

2.2本協(xié)議第2.1條質(zhì)量整改工作完成，并通過有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)部門驗(yàn)收后，支付至最終結(jié)算款95%(本款項(xiàng)分兩個(gè)月支付，每月支付一半);剩余5%為質(zhì)量保證金，保修期按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，在整體工程驗(yàn)收完兩年后按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算，余款無息返還乙方。質(zhì)量保證金在乙方提供等額銀行保函后，甲方可予先行支付。

3、本協(xié)議第五條第2款丙方完成乙方原合同工作內(nèi)容結(jié)算款的支付：

3.1按甲、丙雙方新合同及聯(lián)合聲明等約定支付條款支付。

3.2乙方承諾一次性返還丙方前期管理費(fèi)、鋼筋、資料完善等有關(guān)費(fèi)用---萬(wàn)元(小寫：----元)，并由甲方從乙方工程款扣減后直接支付給丙方。

4、工程款支付時(shí)，乙方必須按甲方財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行前期已支付工程款的確認(rèn)并提供發(fā)票，且必須在乙方補(bǔ)齊前期已支付的各項(xiàng)工程款發(fā)票后才予支付后期各項(xiàng)工程款。

八、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財(cái)務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結(jié)算款一并無息返還。

九、乙方前期代付臨時(shí)場(chǎng)地租賃費(fèi)人民幣-----元(小寫：----元)由乙方提供相關(guān)票據(jù)后同工程結(jié)算款一并支付;乙方前期代付司法鑒定費(fèi)用人民幣-----元(小寫：----元)按甲、乙雙方于20---年----月21日簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中約定的承擔(dān)比例(即雙方各承擔(dān)一半)同工程結(jié)算款一并支付。

九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的債權(quán)債務(wù)由-----工程有限公司負(fù)責(zé)承擔(dān)，并承擔(dān)因此引起的所有責(zé)任及甲方因此所受損失。

十、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

十一、本協(xié)議書一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，監(jiān)理一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人(簽章)：法定代表人(簽章)：

委托代理人(簽章)：委托代理人(簽章)：

-----工程建設(shè)監(jiān)理中心乙方(蓋章)：

有限公司(蓋章)法定代表人(簽章)：

法定代表人：委托代理人(簽章)：

委托代理人：簽訂時(shí)間：

共

2

頁(yè)，當(dāng)前第。

2

頁(yè)

1

2

工程合同承諾書解除合同承諾書篇十三

甲方：

乙方：

茲有乙方承包____有限公司焦?fàn)t尾氣綜合開發(fā)利用項(xiàng)目生產(chǎn)性輔助用房、檢修庫(kù)工程項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定，按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則，雙方簽定勞務(wù)項(xiàng)目承包合同如下：

生產(chǎn)性輔助用房、檢修庫(kù)。

20__年__月__日———20__年__月__日。

鋼筋每平方米40元(包括人工費(fèi)、鋼筋制作機(jī)械、扎絲、焊條、鋼筋對(duì)焊和素焊、二次澆筑)、基礎(chǔ)鋼筋制作安裝毎噸500元。

生產(chǎn)性輔助用房和檢修庫(kù)設(shè)計(jì)圖所包攬的主體結(jié)構(gòu)工程.

乙方完工后經(jīng)由甲方驗(yàn)收合格，甲方以現(xiàn)金或支票方式按每月完成工程量的80%付款與乙方，剩余20%竣工驗(yàn)收后一次付清。

按設(shè)計(jì)圖紙結(jié)算。

(一)、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國(guó)家、地方政府的法律法規(guī)和甲方校園管理規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度，愛護(hù)甲方的公共財(cái)物和設(shè)施及環(huán)境。

(二)、在承包期內(nèi)，對(duì)所需人員的聘用、教育管理制度和對(duì)聘用人員的報(bào)酬待遇，由乙方自主負(fù)責(zé)決定。在承包期內(nèi)乙方及所聘人員所發(fā)生的勞務(wù)糾紛、工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負(fù)責(zé)。

(三)、具體職責(zé)、任務(wù)和要求：

1、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖及國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范施工作業(yè)。

2、乙方對(duì)鋼筋制作質(zhì)量負(fù)責(zé)。若由于質(zhì)量問題發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方負(fù)責(zé)自有作業(yè)人員的安全衛(wèi)士健康問題，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)操作規(guī)程操作機(jī)械，若發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)甲方。因遲報(bào)或瞞報(bào)造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

4、乙方務(wù)必在合同約定的工期內(nèi)完成所承包的施工任務(wù)，必須在20xx年2月8日前完成生產(chǎn)性輔助用房和檢修庫(kù)的主體結(jié)構(gòu)工程。

5、在施工工期內(nèi)，乙方要加強(qiáng)其自有作業(yè)人員的安全教育和自我保護(hù)意識(shí)教育，時(shí)刻注意并確保用電用水安全，共同創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)健康的工作環(huán)境，達(dá)到安全文明施工。

合同已經(jīng)雙方認(rèn)真研究，慎重考慮而達(dá)成一致，均必須共同遵守，需要變更、解除或終止，必須經(jīng)雙方協(xié)商并一致同意，未經(jīng)雙方協(xié)商并一致同意不得變更、解除或終止。

(一)、甲方無故不按時(shí)向乙方支付承包費(fèi)用，按承包費(fèi)的`5%向乙方支付滯納金。

(二)、如乙方未按職責(zé)、任務(wù)和要求履行職責(zé)，完成任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方從新整改，如整改無效，甲方有權(quán)按不底于承包費(fèi)總額的5%扣減當(dāng)月承包費(fèi)。

(三)、乙方及其所聘人員對(duì)甲方公共財(cái)物、設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境造成損失的，由乙方照價(jià)賠償。

(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本合同義務(wù)或單方面變更、解除或終止的，各自向?qū)Ψ桨春贤趦?nèi)承包費(fèi)總額的20%支付賠償金。

其它未盡事宜由雙方共同協(xié)商，簽定補(bǔ)充條款作為本合同附件，具有同等效力。與國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)相悖的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

甲方負(fù)責(zé)人簽字：乙方負(fù)責(zé)人簽字(印鑒)：

(蓋章)住址：(蓋章)住址：

身份證件號(hào)碼：身份證件號(hào)碼：

20xx年x月x日20xx年x月x日。

【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14692516.html】