合同是商業(yè)活動中確認和明確各方權(quán)益和責任的法律文書，對于維護交易秩序和市場信用具有重要作用。在合同起草過程中，可以適時尋求法律專業(yè)人士的建議和意見。閱讀合同范文有助于我們了解行業(yè)慣例和法律要求，促進合同的規(guī)范和合規(guī)。
綜架承攬合同篇一
委托方：____________紡織器材廠(甲方)。
承攬方：____________電鍍廠(乙方)。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：____________。
2.質(zhì)量標準：____________乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：____________加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：____________由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：____________完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：____________通過銀行托收。
7.違約責任：____________甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
法定代表人：____________(蓋x)法定代表人：____________(蓋x)。
地址：____________地址：____________。
銀行帳號：____________銀行帳號：____________。
______年______月______日。
綜架承攬合同篇二
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期
一季度二季度。
鍍鋅綜架1600mm以上只。
淬火綜條支。
合計(大寫)。
二、質(zhì)量標準。
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之?，但損壞件必須歸還甲方。
三、原料供應(yīng)。
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
四、交貨方式。
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
五、質(zhì)量驗收方法。
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
六、結(jié)算方式。
通過銀行托收。
七、違約責任。
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之?交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
八、管轄法院。
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向?所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、其他。
1.本合同一式二份，合同各方各執(zhí)一份。各份合同文本具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間：?年?月?日。
甲方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
乙方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
綜架承攬合同篇三
委托方：紡織器材廠(甲方)。
承攬方：電鍍廠(乙方)。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：
2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：?乙方：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
銀行帳號：銀行帳號：
綜架承攬合同篇四
委托方：_________紡織器材廠(甲方)。
受托方：_________電鍍廠(乙方)。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：
項目。
產(chǎn)品名稱、規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價(元)。
總價(元)。
交貨日期
合計。
2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：____________________。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠。
法定代表人：(蓋章)________。
地址：______________________。
銀行帳號：__________________。
乙方：________________電鍍廠。
法定代表人：(蓋章)________。
地址：______________________。
銀行帳號：__________________。
________年________月______日。
綜架承攬合同篇五
簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）。
經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立合同如下：
承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù)：
產(chǎn)品名稱。
型號規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
加工費。
單價。
金額。
定作人按下表供應(yīng)原材料：(略)。
定作方：
單位名稱（章）。
單位地址。
綜架承攬合同篇六
委托方：_________紡織器材廠(甲方)。
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)。
2.質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：
____________________。
7.違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
法定代表人：(蓋章)________法定代表人：(蓋章)________。
________年________月______日。
綜架承攬合同篇七
簽訂地點：_________。
承攬人：______。
簽訂時間：__年__月__日。
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
第二條定作人提供的材料。
材料|規(guī)格|計量數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額名稱|型號|單位
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
甲方：__________。
乙方：__________。
時間：__________。
綜架承攬合同篇八
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
項目
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
____________________。
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
綜架承攬合同篇九
委托方：(甲方)。
承攬方：(乙方)。
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：
2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：??????????乙方：
法定代表人：?????法定代表人：
地址：??????????地址：
銀行帳號：??????銀行帳號：
綜架承攬合同篇十
定作方：合同編號：
承攬方：簽訂地點：
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注簽訂時間：年月日。
項目名稱。
任務(wù)量(工時)。
酬金。
完成期限。
備注。
包干。
工資/小時。
合計人民幣金額(大寫)。
(注：空格如不夠用，可以另接。)。
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
四、驗收標準、方法和期限。
五、結(jié)算方式及期限。
六、違約責任。
七、解決合同糾紛的方式。
八、雙方協(xié)商的其它條款。
定作方承攬方。
單位名稱(章)單位名稱(章)鑒(公)證意見：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：經(jīng)辦人：
電話：電話：
鑒(公)證機關(guān)(章)。
開戶銀行：開戶銀行：年月日。
帳號：帳號：(注：除國家另有規(guī)定外，
郵政編碼：郵政編碼：鑒(公)證實行自愿原則)。
有效期限：年月日至年月日。
監(jiān)制部門：印制單位：
綜架承攬合同篇十一
定作方(全稱)：______。
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：____________。
3、原材料來源及互利方法：______________。
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________。
5、貨款結(jié)算時間及方法：_________________。
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________。
7、違約責任：________________。
8、其他：_______________。
9、不可抗力_____________。
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向_____機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、_____處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________。
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號碼____定作人：法人委托書號碼______。
營業(yè)執(zhí)照號碼____________。
承攬人：____________定作人：(蓋章)____________。
法定代表人：____________法定代表人：____________。
電話號碼：____________電話號碼：____________。
住址：____________住址：____________。
綜架承攬合同篇十二
承攬人：____________?簽訂時間：______________。
第一條?加工物（注：空格如不夠用，可以另接）。
規(guī)格型號。
計量單位。
數(shù)量。
報酬。
交貨期限及數(shù)量。
單價。
金額。
合計。
合計人民幣金額（大寫）。
第二條?定作人提供的材料（注：空格如不夠用，可以另接）。
材料名稱。
規(guī)格型號。
計量單位。
數(shù)量。
質(zhì)量。
提供日期
消耗定額。
第三條?承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。第四條?定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________。
第五條?承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條?定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。
第七條?定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______________________________。
第八條?加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：______________________________。
第九條?加工物的包裝要求及費用負擔：______________________________。
第十條?加工物的交付方式、期限及地點：______________________________。
第十一條?加工物的驗收標準、方法、期限及地點：______________________________。
第十二條?承攬人對加工物質(zhì)量負責的期限及條件：______________________________。
第十三條?定作人應(yīng)在_______年_______月_______日前向承攬人交付定金（大寫）______________________________元。
第十四條?結(jié)算方式及期限：______________________________。
第十五條?定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條?本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）___________________。
第十七條?定作人違約責任：__________________。
承攬人違約責任：__________________。
第十八條?合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交__________________委員會_____；
（二）依法向__________人民法院起訴。
第十九條?其他約定事項：__________________。
定作人。
單位名稱（章）。
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電?話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳?號：
編碼：
承攬人。
單位名稱（章）。
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電?話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳?號：
編碼：
鑒（公）證意見：
經(jīng)?辦?人：
鑒（公）證機關(guān)（章）。
（注：除國家另有規(guī)定外，
鑒（公）證實行自愿原則）。
北京市工商行政管理局制定。
綜架承攬合同篇十三
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
———年————月———日。
綜架承攬合同篇十四
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任：
第一點：甲方承擔
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔因此造成的損失。
第二點：乙方承擔
（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
綜架承攬合同篇十五
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓(xùn)，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日。
綜架承攬合同篇十六
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
綜架承攬合同篇十七
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔相應(yīng)的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）___________________
承攬人：___________________（公章）
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
綜架承攬合同篇十八
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設(shè)計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計標準為：______________________________________________，乙方在設(shè)計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果
第五條設(shè)計費用及支付方法
1、甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為________元人民幣（大寫）。
2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設(shè)計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。
乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的’設(shè)計費金額相等。
由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計文件交付時間，每延誤一天，應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。
合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：____乙方簽字：____（蓋章）（蓋章）
簽定日期：___________
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14667653.html】
