合同的解除和變更應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行,不能任意改變或終止。合同應(yīng)包含明確的交付和支付條件,確保交易流程的順利進(jìn)行。合同的撰寫可以參考下面的合同示例和要點(diǎn)。
綜架承攬合同篇一
定作方(全稱):______。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):____________。
3、原材料來源及互利方法:______________。
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________。
5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_________________。
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________。
7、違約責(zé)任:________________。
8、其他:_______________。
9、不可抗力_____________。
10、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向_____機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、_____處理。
12、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________。
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人:法人委托書號(hào)碼____定作人:法人委托書號(hào)碼______。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼____________。
承攬人:____________定作人:(蓋章)____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
電話號(hào)碼:____________電話號(hào)碼:____________。
住址:____________住址:____________。
綜架承攬合同篇二
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
項(xiàng)目
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
____________________。
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
綜架承攬合同篇三
簽訂地點(diǎn):_________。
承攬人:______。
簽訂時(shí)間:__年__月__日。
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限。
第二條定作人提供的材料。
材料|規(guī)格|計(jì)量數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額名稱|型號(hào)|單位
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng):
甲方:__________。
乙方:__________。
時(shí)間:__________。
綜架承攬合同篇四
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
承攬方(乙方):電鍍廠。
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就甲方委托乙方綜架承攬事宜進(jìn)行協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期。
項(xiàng)目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)交貨日期
一季度二季度。
鍍鋅綜架1600mm以上只。
淬火綜條支。
合計(jì)(大寫):
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)。
加工用鋅塊由方供應(yīng)。
4.交貨方式。
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法。
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收以合同中約定的規(guī)格和質(zhì)量要求為標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗(yàn)收合格為止。
6.結(jié)算方式。
甲乙雙方通過銀行托收的方式結(jié)算費(fèi)用。
7.違約責(zé)任。
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
8.爭(zhēng)議解決。
合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的,由雙方協(xié)商解決或申請(qǐng)工商部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交仲裁委員會(huì)仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴。
9.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。有效期自年月日到年月日止。
(以下無正文,為合同簽署頁(yè))。
(本頁(yè)無正文,為合同簽章頁(yè))。
甲方(簽章):乙方(簽章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日。
簽于:簽于:
綜架承攬合同篇五
承攬方:(乙方)__________________。
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:__________________。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
法定代表人:(蓋章)。
法定代表人:(蓋章)。
地址:__________________。
地址:__________________。
銀行帳號(hào):__________________。
銀行帳號(hào):__________________。
____年__月__日。
綜架承攬合同篇六
承攬人:____________?簽訂時(shí)間:______________。
第一條?加工物(注:空格如不夠用,可以另接)。
規(guī)格型號(hào)。
計(jì)量單位。
數(shù)量。
報(bào)酬。
交貨期限及數(shù)量。
單價(jià)。
金額。
合計(jì)。
合計(jì)人民幣金額(大寫)。
第二條?定作人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)。
材料名稱。
規(guī)格型號(hào)。
計(jì)量單位。
數(shù)量。
質(zhì)量。
提供日期
消耗定額。
第三條?承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限:____________________________。第四條?定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:____________________________。
第五條?承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條?定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:___________________________。
第七條?定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:______________________________。
第八條?加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:______________________________。
第九條?加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):______________________________。
第十條?加工物的交付方式、期限及地點(diǎn):______________________________。
第十一條?加工物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限及地點(diǎn):______________________________。
第十二條?承攬人對(duì)加工物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:______________________________。
第十三條?定作人應(yīng)在_______年_______月_______日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條?結(jié)算方式及期限:______________________________。
第十五條?定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條?本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________。
第十七條?定作人違約責(zé)任:__________________。
承攬人違約責(zé)任:__________________。
第十八條?合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交__________________委員會(huì)_____;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條?其他約定事項(xiàng):__________________。
定作人。
單位名稱(章)。
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電?話:
電報(bào)掛號(hào):
開戶銀行:
帳?號(hào):
編碼:
承攬人。
單位名稱(章)。
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電?話:
電報(bào)掛號(hào):
開戶銀行:
帳?號(hào):
編碼:
鑒(公)證意見:
經(jīng)?辦?人:
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)。
(注:除國(guó)家另有規(guī)定外,
鑒(公)證實(shí)行自愿原則)。
北京市工商行政管理局制定。
綜架承攬合同篇七
委托方:____________紡織器材廠(甲方)。
承攬方:____________電鍍廠(乙方)。
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格、交貨期:____________。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):____________乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):____________加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:____________由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:____________完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:____________通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:____________甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
法定代表人:____________(蓋x)法定代表人:____________(蓋x)。
地址:____________地址:____________。
銀行帳號(hào):____________銀行帳號(hào):____________。
______年______月______日。
綜架承攬合同篇八
第一條承攬項(xiàng)目(注:空格如不夠用,可以另接)。
計(jì)量單位。
數(shù)量或工作量。
報(bào)酬。
單價(jià)。
總價(jià)。
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:____________________。
第十條承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________。
第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交______________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng):___________________。
定作人。
定作人(章):住所:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:身份證號(hào):
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號(hào):
稅號(hào):郵政編碼:
承攬人。
承攬人(章):住所:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:身份證號(hào):
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號(hào):
稅號(hào):郵政編碼:
綜架承攬合同篇九
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額交貨日期超欠幅度%
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
綜架承攬合同篇十
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格。
型號(hào)————計(jì)量————。
單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價(jià)總金額————。
合計(jì)————。
郵編:————郵編:————。
電話:————電話:————。
法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
開戶行:————開戶行:————。
賬戶:————賬戶————。
———年————月———日。
綜架承攬合同篇十一
甲方:委托方代表:
乙方:承攬方代表:
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動(dòng)成果,即按時(shí)制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí),甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費(fèi)用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時(shí)無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實(shí)際情況而定。
4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi),并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。
4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對(duì)方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請(qǐng),在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi),并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:乙方:
代表:代表:
綜架承攬合同篇十二
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則,確保建房過程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn),則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、為督促乙方為施工人員購(gòu)買意外保險(xiǎn),甲方愿意支付部分購(gòu)買施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購(gòu)買意外傷害方面的保險(xiǎn),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素,消除安全事故的隱患,隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及架板、架木等,費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤(rùn)好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個(gè)一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
5、房屋建成后,因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價(jià)。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計(jì)算),房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià),托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計(jì)算。
2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。
3、上樓板時(shí),甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。
六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式:
乙方進(jìn)場(chǎng)后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結(jié)頂,驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工,初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn),確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗(yàn)收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動(dòng)失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
綜架承攬合同篇十三
委托方(甲方):承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為:______________________________________________,乙方在設(shè)計(jì)完成后,需經(jīng)甲方書面確認(rèn),方可認(rèn)為成果交付,如未得到甲方書面確認(rèn)的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法
1、甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。
2、支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
2、乙方責(zé)任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應(yīng)雙倍返還定金,還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
簽定日期:___________
綜架承攬合同篇十四
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
綜架承攬合同篇十五
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào))
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(jià)(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級(jí))
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號(hào):___________________
賬號(hào):___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時(shí)間:__年_月_日
綜架承攬合同篇十六
定作方(甲方):
本合同甲方委托乙方承攬項(xiàng)目,雙方經(jīng)過平等協(xié)商,在真實(shí)、充分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,達(dá)成如下協(xié)議,并由雙方共同恪守。
1、1乙方帶料。
執(zhí)行。
驗(yàn)收合格后免費(fèi)保修月。
4、1乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
4、2乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
4、3甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
5、1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5、2甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
5、3當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
年月日至年月日。
驗(yàn)收合格后日內(nèi)支付總價(jià)款的95%,余款保修期滿后如無質(zhì)量問題一次付清。
8、1乙方違約責(zé)任。
8、1、1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
8、1、2交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
8、1、3未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的0、3%償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值30%的違約金。
8、1、6異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
8、1、7實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
8、1、9未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
8、1、10擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
8、1、11乙方在甲方的工作場(chǎng)地,設(shè)備設(shè)施上進(jìn)行工作時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)的操作規(guī)程,不允許毀壞甲方的設(shè)施設(shè)備,對(duì)工作中出現(xiàn)的安全事故由乙方自己負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
8、2甲方違約責(zé)任。
8、2、1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
8、2、2中途廢止合同,屬乙方提供原村料的,償付乙方的未履行部分價(jià)款總值10%的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的5%違約金。
8、2、3無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
本合同履行過程中甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決。若協(xié)商不成,按以下1種方式解決:
1、向東營(yíng)市人民法院提起訴訟。
2、向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
3、提交內(nèi)部法律糾紛調(diào)解處理委員會(huì)調(diào)解處理。
雙方嚴(yán)格按照廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行廉潔從業(yè)義務(wù)。
12、1乙方親自完成約定的工作。除另有約定外,乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備技術(shù)和勞動(dòng)完成主要工作。乙方將工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向甲方負(fù)責(zé),未經(jīng)甲方同意的,甲方可以解除合同。
12、2本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
12、3本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方。
乙方。
單位名稱(章):
單位名稱(章):
住所:
住所:
法定代表人(負(fù)責(zé)人):
法定代表人(負(fù)責(zé)人):
委托代理人:
委托代理人:
聯(lián)系人:
聯(lián)系人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號(hào):
帳號(hào):
郵政編碼:
郵政編碼:
簽訂時(shí)間:年月日。
簽訂地點(diǎn):
綜架承攬合同篇十七
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項(xiàng)包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時(shí)改正,直到達(dá)到甲方的要求。
三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費(fèi)用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)注意自身安全,如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。
九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費(fèi)用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/14487330.html】