合同的解除應當遵循約定條款或法律規(guī)定的程序。合同的格式和結(jié)構(gòu)要合理，便于雙方理解和閱讀。在合同簽署之前，以下是一些需要注意的法律條款和相關(guān)法律法規(guī)，供大家參考和了解。
土方工程承包施工合同篇一
工程名稱：巴州區(qū)以工代賑項目柳崗坪村道路工程甲方：巴州區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會乙方：
巴州區(qū)20以工代賑項目道路、水利工程柳崗坪村(施工區(qū))施工承包合同。
甲方：巴州區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會。
乙方：
有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)協(xié)商，甲方將工程承包給乙方組織實施，并達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
工程內(nèi)容：鄉(xiāng)村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，房屋及附屬設施15戶。
按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內(nèi)容實施，即：鄉(xiāng)村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。
三、合同工期。
本工程自簽訂合同為起始日，工期日歷天。
四、質(zhì)量標準。
符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。
五、結(jié)算方式。
1、財政資金補助的工程結(jié)算單價按設計施工預算單價并扣除村社農(nóng)民投勞折資費用后進行結(jié)算。
2、結(jié)算工程量為工程實施過程中經(jīng)村質(zhì)量監(jiān)督小組簽字認可后實際發(fā)生的工程量。
3、工程結(jié)算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。
4、甲方在撥付工程款時，根據(jù)工程進度，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心技術(shù)人員(現(xiàn)場監(jiān)理人員、甲方技術(shù)負責人)、甲方質(zhì)量監(jiān)督小組簽字按程序報批后，方可支付。工程完工后，支付工程補助總價款的80%，剩余工程補助價款經(jīng)驗收合格后一次性付清。
5、經(jīng)申請，開工時可預撥工程總造價30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式進行分包、轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，情況屬實，將取消乙方工程承包合同，且一切損失由乙方承擔。
七、安全責任。
工程施工期間，乙方必須接受甲方安全監(jiān)督并自覺遵守國家相關(guān)規(guī)定，如在施工中出現(xiàn)任何安全問題，乙方負全部責任。
八、竣工清場。
工程竣工后，施工現(xiàn)場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內(nèi)完成。
九、違約責任。
超工期罰金(每超一天處罰結(jié)算補助總價款的0.5%)。
十、不可抗力。
施工過程中如發(fā)生不可抗力因素時(指國家規(guī)定的自然災害和社會性突發(fā)事件)，本合同自行終止，并按國家規(guī)定或參照類似工程確定雙方的權(quán)利和義務。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決并簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。本合同一式份，其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報區(qū)以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉(xiāng)政府備案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)復印件。
2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農(nóng)民群眾籌資、農(nóng)民群眾投勞折資等方面予以明細)。
3、施工區(qū)劃分表。
4、建筑工程單價公示表。
甲方：巴州區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會(簽章)。
甲方代表：字)。
乙方：
乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)號：
簽訂地點：
合同簽定日期：年月日字)
土方工程承包施工合同篇二
甲方：四川昌信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，甲方將昌信·帝怡城零星用挖機工程承包給乙方，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等自愿、公平和誠信的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成承包合同條款如下，以資共同遵守。
第一條工程概況：
第二條項目名稱：昌信·帝怡城。
12第三條合同價款及付款方式。
1、固定總價為：36010元。
2、付款方式：完工付款。
第四條施工安全。
1、乙方必須派有專職安全員負責安全工作。
2、乙方應嚴格按照安全操作規(guī)范進行施工，負責管理。
3、乙方應采取嚴格的安全防護措施，保證施工工期無事故發(fā)生。
4、因乙方自身原因發(fā)生的安全事故，由乙方自行承擔負責。
第八條、違約責任。
1、合同生效后，雙方不得違約，如發(fā)生違約，由違約向另一方賠償因違約而造成的部分經(jīng)濟損失。若雙方協(xié)商不一致時，可到營山縣法院仲裁解決。
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，另行補充條款與本合同具有同等效力，本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(簽字)乙方(簽字)。
年月日年月日。
土方工程承包施工合同篇三
因20__年5月10日下暴雨，造成__段發(fā)生了塌方，非機動車道無法行人、行車。經(jīng)請示領導同意，將此塌方地段的土方挖運及清理工作承包給乙方施工，為明確雙方權(quán)利義務，特訂立如下協(xié)議：
1、承包內(nèi)容：清理及挖運非機動車道、人行道內(nèi)的土方，修整該段邊坡，避免再次發(fā)生塌方。施工時，發(fā)生的工程量以我委委派的人員計量為準，工程造價按市場價進行結(jié)算。
2、工程結(jié)算辦法：挖機費按270元/小時計算，土方挖運按100元/車計算，以上單價含一切稅費。
3、質(zhì)量要求：乙方在施工過程中必須嚴格把握質(zhì)量，施工過程中必須按照文明施工要求，并負責竣工后道路的清潔。
4、工期要求：乙方在簽訂本合同后必須立即組織人力、物力精心安排，周密部署，保證在今日內(nèi)順利完工。
5、安全施工要求：乙方在施工過程中必須樹立安全意識，采取安全措施，加強安全管理，如在施工過程中因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿?，其一切?jīng)濟、法律責任概由乙方負責。
6、付款辦法：要求乙方全額墊資建設，在工程驗收合格付清。
7、本合同一式八份，甲方執(zhí)六份，乙方執(zhí)兩份，自簽合同起生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
_________年____月____日。
土方工程承包施工合同篇四
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
因________年____月____日下暴雨，造成段發(fā)生了塌方，非機動車道無法行人、行車。經(jīng)請示領導同意，將此塌方地段的土方挖運及清理工作承包給乙方施工，為明確雙方權(quán)利義務，特訂立如下協(xié)議：
1、承包內(nèi)容：清理及挖運非機動車道、人行道內(nèi)的土方，修整該段邊坡，避免再次發(fā)生塌方。施工時，發(fā)生的工程量以我委委派的人員計量為準，工程造價按市場價進行結(jié)算。
2、工程結(jié)算辦法：挖機費按270元小時計算，土方挖運按100元車計算，以上單價含一切稅費。
3、質(zhì)量要求：乙方在施工過程中必須嚴格把握質(zhì)量，施工過程中必須按照文明施工要求，并負責竣工后道路的清潔。
4、工期要求：乙方在簽訂本協(xié)議后必須立即組織人力、物力精心安排，周密部署，保證在今日內(nèi)順利完工。
5、安全施工要求：乙方在施工過程中必須樹立安全意識，采取安全措施，加強安全管理，如在施工過程中因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿?，其一切?jīng)濟、法律責任概由乙方負責。
6、付款辦法：要求乙方全額墊資建設，在工程驗收合格付清。
7、本協(xié)議一式捌份，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份，自簽合同起生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
________年____月____日。
土方工程承包施工合同篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
二、承包范圍：
1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。
2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。
三、承包價格：
1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米_____元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米_____元。以上價格的工作內(nèi)容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產(chǎn)生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。
2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米_____元。
3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米_____元，含破碎物清理外運。
四、工程量、計量方式：
原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數(shù)，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。（監(jiān)理單位進場后可同時參加），參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經(jīng)參加人員簽字生效，（砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效）。記錄表格采用土方測量記錄單（甲方提供）。
五、施工質(zhì)量和進度：
乙方在施工進度中應根據(jù)甲方和監(jiān)理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應甲方和監(jiān)理對質(zhì)量認可后雙方測量簽單。
六、安全、文明施工：
1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產(chǎn)和文明施工教育，并做好安全工作措施，現(xiàn)場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。
2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現(xiàn)場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。
七、付款方式：
1、考慮到施工周期（各棟房屋不一定同時開工），定于每月的_____號結(jié)算一次，結(jié)算根據(jù)施工時每棟房子已經(jīng)簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區(qū)改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內(nèi)結(jié)清。
2、付款時憑稅票并經(jīng)相關(guān)人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。
八、其它事項：
1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。
2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。
九、本合同經(jīng)雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權(quán)解除合同。如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方工程承包施工合同篇六
發(fā)包人（以下簡稱甲方）。
承包人（以下簡稱乙方），
經(jīng)雙方協(xié)商一致制定本條款，雙方務必遵照執(zhí)行。
一、承包項目：
本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。免費公文網(wǎng)。
二、承包方式：
包挖、包運、平整，不得轉(zhuǎn)包。
三、承包價格：
開挖、運輸土方元/m3（石砂）。
四、工期要求：
按圖紙要求尺寸進行開挖，自月日開始施工，在天內(nèi)完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質(zhì)量與施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖。
紙的要求，偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密。
實度應達到設計要求。免費公文網(wǎng)。
4、土方挖完后須經(jīng)設計、建設（監(jiān)理）、公司、質(zhì)監(jiān)站檢查符合要求后，
方為合格；否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求：
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交。
底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術(shù)操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出。
現(xiàn)安全事故，概由乙負責。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關(guān)部門的`監(jiān)督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩(wěn)定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置。
支撐擋土板。
6、發(fā)現(xiàn)地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水。
和其他措施。
七、結(jié)算方式：
采用現(xiàn)金支付形式，開挖完成經(jīng)驗收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁與調(diào)解：
如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調(diào)解。
本協(xié)議書一經(jīng)簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得反悔。本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)1份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程款結(jié)清后自然失效。
單位工程負責人（甲方）：承包班組長（乙方）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
土方工程承包施工合同篇七
甲方（全稱）：
乙方（全稱）：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，在平等自愿的基礎上制定本合同條款，雙方務必遵照執(zhí)行。
一、工程地點：
二、工程范圍及內(nèi)容：
三、工程造價：
開挖、運輸土方石砂量約_____萬方，單價_____元/方，總造價約_____萬元。
四、工期要求：
按甲方提供的圖紙要求尺寸進行開挖與平整，自______年____月____日開始施工，所有工程須于______年____月____日前完成，道路土方的開挖、運輸、均需按圖紙要求施工。
五、質(zhì)量與施工要求：
1、園區(qū)、區(qū)內(nèi)道路的開挖應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)。
2、道路做好水溝挖溝的位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、土方挖完后須經(jīng)設計、建設（監(jiān)理）公司、質(zhì)監(jiān)站檢查符合要求后方為合格；否則乙方承擔整修及返工費用。
六、安全要求：
1、開工前乙方應做好工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄；
3、服從管理人員的指揮及上級有關(guān)部門的監(jiān)督管理；
4、開挖的土方應按指定的地點堆放，保證施工道路暢通；
5、發(fā)現(xiàn)地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告道路管理人員。
七、結(jié)算方式：
采用匯款或現(xiàn)金支付形式，乙方所完成的工程按月驗收，經(jīng)過驗收合格后的次日付清工程款。
八、仲裁與調(diào)解：
如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調(diào)解。本協(xié)議書一式兩份，甲方一份、乙方一份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
地址：地址：
日期：日期：
土方工程承包施工合同篇八
經(jīng)雙方協(xié)商一致制定本條款，雙方務必遵照執(zhí)行。
本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。
包挖、包運、平整，不得轉(zhuǎn)包。
開挖、運輸土方元/m3(石砂)。
按圖紙要求尺寸進行開挖，自月日開始施工，在天內(nèi)完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時，應清除草皮、雜物和排除積水，并應分層夯實，夯實后的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完后須經(jīng)設計、建設(監(jiān)理)、公司、質(zhì)監(jiān)站檢查符合要求后，方為合格;否則承擔整修、返工費用。
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術(shù)操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現(xiàn)安全事故，概由乙負責。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關(guān)部門的監(jiān)督管理。
4、開挖的`土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩(wěn)定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡或設置支撐擋土板。
6、發(fā)現(xiàn)地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水和其他措施。
如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調(diào)解。
本協(xié)議書一經(jīng)簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得反悔。本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)1份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程款結(jié)清后自然失效。
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日
土方工程承包施工合同篇九
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
因________年____月____日下暴雨，造成段發(fā)生了塌方，非機動車道無法行人、行車。經(jīng)請示領導同意，將此塌方地段的土方挖運及清理工作承包給乙方施工，為明確雙方權(quán)利義務，特訂立如下協(xié)議：
1、承包內(nèi)容：清理及挖運非機動車道、人行道內(nèi)的土方，修整該段邊坡，避免再次發(fā)生塌方。施工時，發(fā)生的工程量以我委委派的人員計量為準，工程造價按市場價進行結(jié)算。
2、工程結(jié)算辦法：挖機費按270元小時計算，土方挖運按100元車計算，以上單價含一切稅費。
3、質(zhì)量要求：乙方在施工過程中必須嚴格把握質(zhì)量，施工過程中必須按照文明施工要求，并負責竣工后道路的清潔。
4、工期要求：乙方在簽訂本協(xié)議后必須立即組織人力、物力精心安排，周密部署，保證在今日內(nèi)順利完工。
5、安全施工要求：乙方在施工過程中必須樹立安全意識，采取安全措施，加強安全管理，如在施工過程中因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿?，其一切?jīng)濟、法律責任概由乙方負責。
6、付款辦法：要求乙方全額墊資建設，在工程驗收合格付清。
7、本協(xié)議一式捌份，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份，自簽合同起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日________年____月____日
土方工程承包施工合同篇十
發(fā)包人(以下簡稱甲方)：
承包人(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立合同。
一、工程概況。
工程名稱：杭政儲出[20xx]2號和睦a-19-a地塊項目住宅小區(qū)工程。
工程地點：杭州市拱墅區(qū)小河路與登云路交界處。
工程內(nèi)容：土方開挖、拉運、平整、挖噴錨護坡、挖基坑承臺梁、承臺梁磚胎膜完成后周邊土方回填，基坑底人工修土，道路保潔、洗車、基坑土方回填、排水溝邊土方回填平整、工作面排水等與挖土有關(guān)的所以內(nèi)容。
二、合同工期。
1、按圖紙要求尺寸進行開挖，自20xx年9月28日開始施工，在20xx年12月30日完成，工期為90天。
2、乙方在認可該合同工期時，視為同時認可合同工期包括停水、停工，遇到地下障礙物、設備、機械損壞維修，無法辦理夜間施工許可證等不利因素引起的工期延遲在內(nèi)的日歷天。
三、結(jié)算方式：
1、結(jié)算：在開挖之前甲、乙雙方先對自然地坪標高進行測量，測量數(shù)值經(jīng)監(jiān)理公司、代建公司符合確認后再進行土方開挖。挖土深度按實際挖土深度計算，砼墊層及塊石墊層厚度為200cm;挖土方量按實際土方量和施工員簽證進行結(jié)算，單價為33元每立方，本單價已含2%稅金(此單價已包括土方施工過程中發(fā)生的所有費用)。
2、工程款支付：挖土全部完成付總款的100%，工程款按工程量的80%支付;挖土全部完成后付總款的85%，余款6個月后一次性付清。
四、質(zhì)量與施工要求：
1、基底的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求，偏差控制在施工規(guī)范允許范圍內(nèi)。
2、做好水溝和排水設施，達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、在開挖過程中，乙方必須聽從甲方施工員指揮，嚴禁超挖，因乙方超挖而引起的一切費用由乙方負責。
4、地下挖出來的自來管及鋼盤條歸乙方所有。
五、安全要求：
1、開工前乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程實施技術(shù)操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工，否則出現(xiàn)安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從現(xiàn)場管理人員的指揮及上級有關(guān)部門的監(jiān)督管理。
4、雨季施工應注意邊坡穩(wěn)定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡設置支撐擋土板。
5、發(fā)現(xiàn)地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水及其它措施。
6、在施工期間，車輛無論在工地內(nèi)或工地外，發(fā)生的事故由乙方負責。
六、其它：
乙方必須文明施工，安全生產(chǎn)，杜絕工傷事故，由乙方原因造成工傷事故的所有責任及費用由乙方承擔。
七、仲裁與調(diào)解：
如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調(diào)解。本協(xié)議一經(jīng)簽訂，雙方應自覺履行合同義務，不得反悔。本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程款結(jié)清后自然失效。
單位工程負責人(甲方)：
合同訂立時間：
合同訂立地點：承包班組長(乙方)：
土方工程承包施工合同篇十一
甲方：
乙方：
因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本工程項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
工程承包方式采取以乙方保質(zhì)保量完成本工程土石方工程項目工作內(nèi)容為前提的包工包料（雙包）承包方式。
三、工程范圍及內(nèi)容。
按工程量清單所列內(nèi)容。主要包干內(nèi)容有：清表、清淤、挖方（爆破）、填方、棄方、換填、拋填、邊坡處理、護肩、護腳、管涵、管溝（井）、路床、花池種植土回填配型、車行道及人行道路基頂面清平等。
四、工期。
合同工期為90個日歷天。
五、質(zhì)量標準。
符合國家相關(guān)市政道路建設標準要求及設計文件的要求，達到合格工程標準。
六、合同價款及結(jié)算方式。
1、本合同工程價款結(jié)算采用綜合總價包干的方式，總價為元，大寫：，包干價均含人工費、材料費、工具輔料費、管理費、施工用水用電費、利潤、風險費等。綜合價不作任何調(diào)整。
2、如甲方對工程施工作變更，因變更所產(chǎn)生的費用增減按實進行增減結(jié)算。
3、本協(xié)議履行期間的任何材料、人工、機械等市場因素價格發(fā)生變化，本協(xié)議的價格均不作任何調(diào)整。
七、付款方式。
1、按每月25日之前向甲方上報當月實際完成工程量明細報表，并經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理復核并簽認后，于次月10前支付當月已合格完工工程款的70%。
2、工程竣工驗收合格，雙方結(jié)算完成后，支付至總工程價款的97%。
3、工程價款的3%作為質(zhì)量保修金。保修期為一年，若無質(zhì)量問題及其他違約情形，保修期滿半年后甲方支付給乙方質(zhì)保金的50%，保修期滿一年后，若無質(zhì)量問題及其他違約情形，甲方支付給乙方剩余的質(zhì)保金。
八、質(zhì)量及驗收。
1、按國家現(xiàn)行驗收規(guī)范執(zhí)行。
2、工程質(zhì)量驗收必須按國家市政道路工程規(guī)范執(zhí)行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關(guān)部門及人員查閱，不合格資料及時修正。
3、按設計文件要求進行施工，施工資料嚴格按國家有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，若不符合規(guī)范要求，甲方有權(quán)要求乙方整改。施工過程中嚴格按照經(jīng)審批的施工組織設計及專項方案進行施工。
4、所有涉及隱蔽施工的項目，必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理共同驗收合格后方能進行隱蔽。
5、業(yè)主、甲方和監(jiān)理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，乙方必須按要求進行限期整改。若多次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或經(jīng)兩次整改仍不符合要求，甲方有權(quán)根據(jù)情況對乙方進行罰款處理，情節(jié)嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。
九、工期。
乙方必須按合同工期進行施工，接受甲方、業(yè)主、監(jiān)理對工程進度的的監(jiān)督、檢查。如工程實際進度與計劃不符時，甲方、業(yè)主、監(jiān)理有權(quán)責令乙方限期改進，乙方應按甲方、業(yè)主、監(jiān)理的要求提出整改措施，經(jīng)批準后執(zhí)行，期間趕工費由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權(quán)暫停支付工程款。若乙方無力按約定工期完工時，甲方有權(quán)調(diào)換施工隊伍，乙方應在接到通知的十日內(nèi)無條件退場，并撤出所有人員及設備；乙方每拖延一天撤離按20xx元/天罰款支付給甲方，若造成其他損失的應全額賠償。
十、安全用文明施工管理。
1、乙方必須嚴格執(zhí)行有關(guān)安全操作管理規(guī)范，重視安全。
2、乙方不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。
3、在進行石方爆破作業(yè)時，嚴格按爆破作業(yè)有關(guān)規(guī)范要求及安全措施進行施工，不得對周圍建筑物和構(gòu)筑物造成破壞，如損壞及經(jīng)濟糾紛，一律由乙方承擔其相應責任。
4、在施工過程中發(fā)生一切事故和其他內(nèi)容糾紛，均由乙方自行處理并承擔全部責任。
5、由于乙方人員與地方產(chǎn)生任何糾紛，應及時向甲方書面告知，未經(jīng)同意不得私下進行任何處理。
6、乙方應優(yōu)先發(fā)放施工人員工資，不得拖欠，不得給甲方造成任何影響。
十一、甲方權(quán)利和義務。
1、按約定提供圖紙資料，進行圖紙技術(shù)交底。
2、按約定時間向乙方支付工程款。
十二、乙方權(quán)利和義務。
1、按約定保質(zhì)保量的完成施工任務，符合工期及質(zhì)量要求。
2、必須服從甲方現(xiàn)場管理，全力配合甲方工作。
3、乙方對在承建范圍內(nèi)已的成品、半成品進行保護，在未驗收交付業(yè)主前應負責看守、保管，并負責清理好場地衛(wèi)生。若造成損失，由乙方負責修繕或賠償。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不正當手段。否則，甲方有權(quán)責令其退場，一切后果由乙方承擔。
5、在合同質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題，對屬于乙方責任的工程質(zhì)量問題，由乙方無償返工或處理。乙方應在接到甲方電話或書面通知2個工作日內(nèi)進場維修或處理。如乙方不能完成維修工作，甲方有權(quán)單方面委托其他施工單位進行維修，維修費在乙方的質(zhì)保金中扣減。
6、施工期間用水、用電由乙方自行承擔費用，住宿自行解決。
十三、違約責任。
1、在施工過程中經(jīng)檢驗達不到國家驗收規(guī)范規(guī)定，乙方不能保證工程質(zhì)量或者延誤工期，甲方有權(quán)終止合同，乙方應賠償一切經(jīng)濟損失。
2、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應無償返工，由于返工造成延期交付的，每超過1天，甲方向乙方收取20xx元罰款。
十四、附則。
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議一經(jīng)簽字，雙方必須嚴格遵守，如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決。
3、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：日期：
乙方：日期：
土方工程承包施工合同篇十二
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
第一條合同依據(jù)。
工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容。
一、工程名稱：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:。
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式。
本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。（結(jié)算定額采用20年北京地區(qū)價目本；裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字（20年價）的`通知》；費用構(gòu)成執(zhí)行《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》（20年版）；根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)[20年。
第四條雙方協(xié)作事項。
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有。
有關(guān)部門進行中間驗收。
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門審核。
第五條違約責任。
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第六條發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式。
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期。
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任。
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價。
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結(jié)算。
第十一條合同份數(shù)。
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十二條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）。
乙方：
負責人：（簽章）。
負責人：（簽章）。
日期：
土方工程承包施工合同篇十三
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》的原則結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致；達成下列條例簽訂本合同。
第一條工程概況。
1、工程名稱：____________。
2、工程地址：____________。
3、工程內(nèi)容：____________。
4、據(jù)見圖紙：據(jù)詳見圖紙，土方量約________萬立方米；工程內(nèi)容包括（挖土、運土）。
第二條施工期限開工日期：
暫定________年____月____日前，完工日期________年____月底。共約需____日左右。（由于特殊天氣如雨天、38度以上高溫天氣等等，會造成場地不能施工的，所拖延的日期由甲方現(xiàn)場簽證，工期順延）。
第三條承包方式。
1、本工程由乙方實行包挖、包運輸、按施工要求平整場地、包機械、包機械維修、包烯料、包質(zhì)量、包安全、包工期。
第四條工程造價。
2、施工場地土方量約________萬立方米，按平面的最高點測量結(jié)算，每立方米__________元計算。（本工程所有單價不包稅金，稅金甲方負責），如果甲方要求填土施工時，每立方米_________元計算。棄土點和棄土費用由甲方承擔，路面及交警扣車費用由甲方承擔。
第五條甲方責任范圍。
1、如遇三類土、四類土，須爆破作業(yè)，則雙方協(xié)商單價，工期延長。甲方負責需爆破時各方關(guān)系的協(xié)調(diào)，現(xiàn)場安全防范工作及出現(xiàn)事故時的承擔及處理工作。
2、在施工過程中出現(xiàn)地下水、流沙、淤泥、石頭由甲方承擔，或另計費用。
3、甲方必須負責乙方人員住宿及機械停放點，及生活用水用電。
4、提供圖紙及施工方案，對乙方負責現(xiàn)場施工指導，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量進度。
5、對乙方在施工過程中提出的意見及建議，應予以答復。
6、應及時支付工程款，并積極配合乙方以避免乙方停工、窩工。
7、負責竣工審核結(jié)算。
8、遇到乙方借故拒絕或拖延甲方工程師的指令時，有權(quán)視情節(jié)對乙方作出處罰，嚴重時將終止合同，造成的損失由乙方承擔。
9、甲方負責地質(zhì)和地下雜物勘測，提供給乙方，如挖到電纜、管線，煤氣管道或其它，全由甲方負責。
第六條乙方責任范圍。
1、依據(jù)甲方提供的圖紙及要求進行土方挖掘，施工及運輸，以確保工程質(zhì)量和工期，施工方案需經(jīng)甲方審核批準，方可施工。
2、乙方應接受甲方的監(jiān)督，對于乙方造成的質(zhì)量事故或未達到質(zhì)量要求，甲方視情節(jié)給予處罰外，有終止合同，造成的損失由乙方承擔。
3、乙方所需的一切施工工具自理。
4、乙方自行負責進場人員的人身財產(chǎn)及施工機械的保險。
5、進場時應及時相關(guān)人員辦理有關(guān)手續(xù)，所發(fā)生的費用由乙方承擔。
6、乙方不得對工程進行分包或轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，發(fā)包方有權(quán)終止合同，造成的責任及經(jīng)濟損失由乙方負責。
7、乙方確保工人工資按時支付，因工作工資不依時支付造成的停工窩工由乙方負責。
8、裝運平、路上掉泥自行處理。
第七條工程質(zhì)量要求驗收及付款方式。
1、乙方工人及機械設備到場開工，甲方應先支付預付款________萬元。
2、開工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方實際完成的工程量支付90%的款項，余下10%留在下15天期的總量中支付。
3、每隔15天均應按完成工程量的總值的90%支付工程款，并將上期留下10%一并支付。
4、工程全面完后，乙方必須向甲方提交《竣工報表》，經(jīng)甲方確認（甲方需在乙方提交《竣工報表》后的一周內(nèi)確認，過期視為合格）甲方在核實后一個月內(nèi)付完總工程款95%，剩余5%三個月內(nèi)付清。預付工程款按乙方上報給甲方的三個工作日內(nèi)支付給乙方。
2、乙方必須嚴格按照安全規(guī)范進行施工，一切服從工程技術(shù)人員及現(xiàn)場管理人員的管理，在施工期間乙方發(fā)生的任何安全事故，一概由乙方負責。
第八條違約責任：
1、因甲方?jīng)]有及時支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窩工的，甲方應視為違約，甲方須結(jié)清該項目已完成的工程款，按總款項的1%每日支付滯滯納金，并賠償因停工、窩工所造成的乙方損失。
2、如乙方因施工質(zhì)量不能滿足圖紙要求及自身原因造成施工進度延遲，給甲方造成的損失，乙方應負責賠償，但最多不超過總款項的20%。
第九條其他事項。
1、必須做好施工記錄，每周向甲方報告本周的是施工進度及下的施工計劃。
2、凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故、概由乙方負責并應立即報造甲方有關(guān)部門，以配合處理。
土方工程承包施工合同篇十四
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
甲方在沅江市三眼塘土橋子的養(yǎng)殖場進入第二期工程建設，依照《中華人民共和國合同法》以及《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方遵循公平、公正、自愿、誠實、守信的原則，經(jīng)協(xié)商，訂立本合同如下：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包形式：
三、價款：
按雙方協(xié)商土方挖運、填方（運距1km內(nèi)），按每立方米壹拾壹元捌角（11。8元）結(jié)算。
四、付款方式：
乙方進場后路基土方結(jié)算方式以壹萬立方米為結(jié)算單位，按壹萬立方米總價款的85%付款。其它工程量每半個月按實結(jié)算，每次按實際完成進度款的85%計算，工程價款甲、乙雙方現(xiàn)場協(xié)商解決，工程竣工驗收合格后，甲方付乙方工程款總價的95%，余款本年度底全部付清。
五、進場時間：以甲方通知為準48小時內(nèi)進場。
六、甲方責任：
或不履行合同則處以工程總價的1%倍賠償。油價以乙方進場施工為準，壹個月后如有變更，以國家牌價，甲方予以增減。
七、乙方責任：
乙方應在甲方通知的規(guī)定時間內(nèi)按時進場，服從項目部的管理及對機械設備、運輸、人員的調(diào)配，嚴格按照施工規(guī)范、設計文體進行施工。遵守法規(guī)、施工安全規(guī)范，乙方因違反規(guī)章制度、法律法規(guī)而造成的人員、設備安全責任事故，由乙方負責。
八、工程履約金：乙方進場施工路基土方，貳天內(nèi)向甲方支付工程履約金伍萬元。乙方完成伍萬立方米土方，甲方返還履約金貳萬元。路基土方工程量完成，工程竣工驗收后履約金余款甲方一次性返還給乙方。
九、解決爭議的方法：
如甲乙雙方發(fā)生爭議，經(jīng)協(xié)商不能達成一致的，由相關(guān)職能部門裁決。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，另行協(xié)商，與本合同互補，與合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式二份，甲乙雙方簽字生效。
發(fā)包人簽字：承包人簽字：
身份證號碼：身份證號碼：
年月日年月日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14115630.html】
