在合同中，各方需要明確約定交付、支付和違約等事項。合同中的條款要具備可操作性和合法性。為了幫助大家更好地理解合同的撰寫和執(zhí)行，以下是一些合同范文，供大家參考。
標準工程建設設計合同篇一
甲方(委托方)：
法定代表（負責）人：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
住所：
乙方(設計方)：
法定代表（負責）人：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
住所：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī)之規(guī)定和批準的施工圖設計任務書，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托的施工圖設計事宜，達成如下協(xié)議。
一、工程項目概況。
1、工程項目名稱：。
4、工程估算（概算）投資：。
二、設計內(nèi)容、范圍、技術標準。
1、設計內(nèi)容：。
2、設計范圍：。
3、技術標準：
（9）其它：現(xiàn)行有關設計規(guī)范。
三、設計費及支付。
1、設計費（含稅）：
2、最終設計費以工程結算價格和實際設計戶數(shù)為準：入戶燃氣管道設計費按元/戶(入戶引入管總閥門為界)計?。还I(yè)、商業(yè)用戶及居民庭院燃氣管網(wǎng)按照工程造價的%計取。
3、支付：
（2）單項工程竣工驗收合格后十五日內(nèi)支付該單項工程設計費的70%，如工程在一年內(nèi)不能竣工，甲方應在最終版圖紙完成滿一年后15日內(nèi)付概算余款。
4、乙方指定下列賬戶為接受設計費的帳戶，并對其信息真實性、安全性、準確性負責。銀行賬戶如下：
收款人：。
開戶行：。
賬號：。
四、雙方的權利與義務。
（一）甲方。
1、要求乙方選派合格的設計人員進行施工圖設計。
2、要求乙方按合同約定提供合格的施工圖文件。
3、要求乙方對不符合工程建設強制性標準、規(guī)范和約定要求的設計文件限期整改；不得要求乙方違反國家法律、法規(guī)和有關工程設計規(guī)范、標準進行設計。
4、負責及時向乙方提供有關工程設計所需的確切資料（包括初步設計文件資料、設計任務書、用地紅線圖與地形圖、政府有關批文與規(guī)定），并對所提交資料及文件的完整性、正確性及時效性負責。
5、組織本施工圖設計的會審，根據(jù)評審結論要求乙方進行完善補充。
6、負責組織設計部門與設備商之間設計條件對接會。
7、為方便乙方順利完成工作提供必要的工作條件和安全環(huán)境。
（二）乙方。
1、按國家規(guī)定和約定的設計標準、規(guī)范、規(guī)程、定額進行工程設計，嚴格審核設計文件，并按約定的進度、質(zhì)量交付設計文件。
2、按照設計任務書所規(guī)定的內(nèi)容和深度進行設計，不得隨意更改設計內(nèi)容和另立項目重復收費。
3、不得超越設計資質(zhì)證書規(guī)定的等級和業(yè)務范圍承接業(yè)務。
4、委派相關專業(yè)的設計人員參加施工圖設計的會審、協(xié)調(diào)會議以及工程驗收工作，并及時完善和優(yōu)化設計方案。
5、根據(jù)甲方要求委派現(xiàn)場設計代表進行設計交底，配合施工，解決施工過程中有關設計問題。
6、對甲方、施工單位、監(jiān)理單位提出的工程設計文件中存在的問題，應及時提出處理意見或解決方案。
7、除有特殊要求的建筑材料、專用設備和工藝生產(chǎn)線外，乙方在設計文件中不得指定生產(chǎn)廠、供應商。
8、工程設計應保證工程的安全性能,滿足施工安全操作和防護的需要，采用有利于環(huán)境保護、提高能效的設計方案。
9、乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。
10、未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將合同項下的設計業(yè)務轉委托。
五、設計變更。
1、甲方因下列原因可以進行設計變更,甲方根據(jù)需要進行設計變更，或者所提交資料作較大修改，設計人應及時修改設計、出圖和辦理相關手續(xù)。因變更造成乙方設計文件交付日期延誤的，交付期相應順延，需返工修改設計的，甲方應按乙方實際工作量支付返工費。
（1）超出設計任務書范圍變更設計項目、規(guī)模、標準、條件；
（2）提交的基礎資料錯誤并作較大修改；
2、乙方因下列原因可以進行設計變更，因變更增加的設計費用由乙方承擔。
（1）設計質(zhì)量不符合技術標準、規(guī)范和約定要求的；
（2）設計遺漏、錯誤、設計深度不夠。
（3）在設計任務書范圍內(nèi)，由于乙方原因?qū)е滦鑳?yōu)化設計方案。
3、因一方原因造成設計變更的，變更方應提出設計變更書面申請，甲方對設計變更申請及理由進行審查批準。
六、保密。
2、對乙方所有的技術成果權，甲方負有保密義務。未經(jīng)乙方同意，甲方不得復制、重復使用。不得擅自向第三方擴散、轉讓。
七、合同變更、解除。
1、合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除。變更或解除協(xié)議應采用書面形式。
2、出現(xiàn)下列情形之一的，一方可以解除合同，但應向?qū)Ψ桨l(fā)出書面解除通知。合同的解除不影響各方解除合同前依法享有的權利和承擔的義務：
（1）給甲方造成損失拒不賠償?shù)模?/p>
（2）對甲方提出的合理要求拒不履行的；
（3）擅自將合同項下的設計業(yè)務轉委托；
（4）其它：
八、違約責任。
1、甲方未按期提供有關基礎資料，致使乙方無法進行設計的，設計文件交付日期相應順延。
2、甲方無正當理由逾期支付設計費，每逾期一日，按銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。
3、乙方未按期交付設計文件及有關資料的，每逾期一日，乙方應向甲方支付設計費2‰的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
4、乙方交付的設計文件不符合約定質(zhì)量和規(guī)范要求的，乙方應向甲方支付設計費10%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
5、由于設計遺漏、錯誤等原因使工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，給甲方或第三人造成損失的，由乙方承擔責任。乙方除免收受損失部分的設計費外，應賠償甲方或第三方因此遭受的損失。
6、乙方未履行合同其他義務或履行義務不符合約定的，應承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
九、爭議的解決辦法。
1、在本合同履行過程中發(fā)生爭議時，甲乙雙方應及時協(xié)商解決。
2、如協(xié)商不成，可選擇下列第(2)種方式解決：
（1）提交/（仲裁機構名稱）申請仲裁，適用該仲裁機構的仲裁規(guī)則，仲裁地點在/；
（2）依法向人民法院提起訴訟。
十、其它。
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(公章)后生效。
2、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，各份合同具有同等效力。
3、合同附件及補充協(xié)議是合同組成部分，具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協(xié)議與本文不一致，以補充協(xié)議為準。
5、其它：/。
（以下無正文）。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
法定代表人：法定代表人：
授權代表：(簽字)授權代表：(簽字)。
簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
住所地：住所地：
聯(lián)系電話/傳真：聯(lián)系電話/傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶行及帳號：開戶行：。
賬號：
標準工程建設設計合同篇二
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，就甲方xxxxxxxxxx施工事宜，達成如下一致：
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工，僅含————————————————。
二、工程概況：
1、工程名稱：xxxxxxx。
2、工程地點：xxxxxxx。
3、工程施工范圍：——————————和———————————————。
三、工程價格：————元/平方米，———————部分————————元/平方米—————————面積按實際測量為主等等，自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式：
工程完成前付清工程款的—————%，尾款——————年———月————日內(nèi)結清。
六、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工，負責保證工程質(zhì)量，并按合同約定時間開工，按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按時開工，由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間，甲方所有———————————————提供給乙方使用，但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并———————。
九、未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
—————————。
發(fā)包方，甲方：蒲江縣鶴山鎮(zhèn)單溝村。
承包方，乙方：成都市蒲江縣第三建筑有限責任公司。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的法律法規(guī)；雙方本著誠實信用，公平合理，互惠互利的原則，簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協(xié)議。（注：1。所有工程管理費用和稅收一并在內(nèi)；2。所有路基清理照實計算，挖掘機150元/小時，費用由甲方負責）。甲方經(jīng)公開招標同現(xiàn)場中標單位乙方共同達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1。碎石路面：用不大于2—5公分的碎泥漿碾壓，共4處，長約3。2公里，寬2。6—3米，厚一律為碾壓合格的8公分，每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面：約350米，寬3—3。5米，厚18—20公分（按附件要求施工），毛石直徑不大于16公分（必須有2公分以上的護層），混泥土標號c25，水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青，前期的養(yǎng)護由乙方鋪草、灑水；后期的養(yǎng)護由甲方負責；毛石混泥土每立方282元，以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結算。
第二條承包方式及雙方工作職責。
1。采用固定單價法雙包，即包工、包料；
2。甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進度進行全程監(jiān)督，并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進行協(xié)調(diào)工作。如發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
3。乙方嚴格按照合同的規(guī)定，采用甲方認可的合格材料進場施工，接受甲方代表的監(jiān)督，并做好安全包圍和垃圾清運工作，否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條安全施工及工程日期
1。乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術和工人安全操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等，以及相關法律、法規(guī)進行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設立安全警示標志，對車輛及行人的安全負責。
2。由于乙方違反以上條款，違反安全施工和操作規(guī)程及相關法律法規(guī)而造成的一切安全事故，由乙方承擔一切經(jīng)濟賠償和法律責任。
3。按照村級公共服務和社會管理相關規(guī)定，自簽訂合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤，其完工期限順延。
標準工程建設設計合同篇三
詞語定義、適用語言和法規(guī)第一條下列名詞和用語，具有如下含義：
（1）“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程，工程建設監(jiān)理合同標準條件。
（2）“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務的一方，以及其合法繼承人。
（3）“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務和監(jiān)理責任的一方，以及其合法繼承人。
（4）“監(jiān)理機構”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務的組織。
（5）“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設有關的當事人。
（6）“工程建設監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
（7）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（8）“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段，合同范本《工程建設監(jiān)理合同標準條件》。
第二條工程建設監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī)，以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時，以漢語合同文本為準。監(jiān)理單位的義務第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃，完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務。
第五條監(jiān)理機構在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。
第六條監(jiān)理機構使用業(yè)主提供的`設施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。
第八條業(yè)主應當負責工程建設的所有外部關系的協(xié)調(diào)，為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構提供與工程有關的為監(jiān)理機構所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定。
標準工程建設設計合同篇四
隨著人們法律觀念的日益增強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編為大家收集的關于廣告設計標準合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：__________________(以下簡稱甲方)。
乙方：__________________xx公司(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)國家有關規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方廣告制作事宜，達成如下協(xié)議，并共同遵守：
一、項目內(nèi)容。
制作內(nèi)容：以甲方簽字認可或甲方提供的方案為準。甲方須保證向乙方提供的文字、圖片內(nèi)容應符合國家政策、法律、法規(guī)，內(nèi)容真實。(乙方對廣告真實性不承擔責任)。
1、甲方指定乙方為甲方的廣告制作公司，廣告制作期限為________年，自________年____月____日到________年____月____日。
2、雙方約定每月______號為結帳日。
3、付款方式采取月結結帳方式，乙方在每月的____日把制作明細單發(fā)給甲方，甲方核實后，在當月的`____日把帳款付給乙方。
4、合同期限為________年，到期需續(xù)約時，雙方提前______個月再次協(xié)商。
5、結帳價格按報價單結算。
二、雙方權利與義務。
甲方：
1、甲方必須向乙方提供乙方在制作設計中所需的相關資料;。
2、對乙方在制作、施工過程中所涉及到的市容及城管方面的問題，由甲方全面負責協(xié)調(diào)。
3、如因甲方在乙方施工過程中更改項目或其他原因造成的延工、停工等，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
4、甲方必須按合同簽定的定額結帳方式按時支付乙方的款項。
5、合同簽訂甲方不得撤消本合同。
乙方：
1、乙方對以上報價制作項目不屬保修范圍。
2、合同簽訂乙方不得撤消本合同。
3、乙方必須保證質(zhì)量，不得偷工減料。
4、交貨時間：根據(jù)客戶業(yè)務量和要貨時間，合理進行安排。
三、驗收。
每次送貨，簽字后視為驗收合格。
四、違約責任。
1、違反本合同項下條款，視為違約，違約方應賠付另一方廣告費人民幣：貳萬元;。
2、如合作中甲方出現(xiàn)結款不及時的現(xiàn)象，乙方有權單方面取消合作，并追究甲方責任。
五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由阜陽仲裁委員會仲裁處理。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。從雙方簽訂日起生效。
____日期：____日期
標準工程建設設計合同篇五
第一條下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，具有如下含義：
（1）“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程。
（2）“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務的一方，以及其合法繼承人。
（3）“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務和監(jiān)理責任的一方，以及其合法繼承人。
（4）“監(jiān)理機構”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務的組織。
（5）“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設有關的當事人。
（6）“工程建設監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
（7）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（8）“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段。
第二條工程建設監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī)，以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時，以漢語合同文本為準。
監(jiān)理單位的'義務。
第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃，完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務。
第五條監(jiān)理機構在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。
第六條監(jiān)理機構使用業(yè)主提供的設施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。
第七條在本合同期內(nèi)或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業(yè)務活動有關的保密資料。
業(yè)主的義務。
第八條業(yè)主應當負責工程建設的所有外部關系的協(xié)調(diào)，為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構提供與工程有關的為監(jiān)理機構所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。
第十一條業(yè)主應當授權一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表，負責與監(jiān)理單位聯(lián)系。更換常駐代表，要提前通知監(jiān)理單位。
第十二條業(yè)主應當將授予監(jiān)理單位的監(jiān)理權利，以及監(jiān)理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條業(yè)主應為監(jiān)理機構提供如下協(xié)助：
（1）獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產(chǎn)廠家名錄。
（2）提供與本工程有關的協(xié)作單位、配合單位的名錄。
第十四條業(yè)主免費向監(jiān)理機構提供合同專用條件約定的設施，對監(jiān)理單位自備的給予合理的經(jīng)濟補償。
中國大學網(wǎng)（）。
標準工程建設設計合同篇六
工程名稱:。
工程地點:發(fā)包人:。
承包人:。
xx省建設廳制。
第一部分協(xié)議書。
發(fā)包人:(全稱)承包人:(全稱)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見,訂立本協(xié)議書。
一、工程概況。
工程名稱:工程地點:工程內(nèi)容:工程規(guī)模:結構形式:工程立項、規(guī)劃批準文件號:資金來源:。
二、工程承包范圍。
承包范圍:。
三、合同工期。
工程合同工期總日歷天數(shù):_____天。
擬從年月日開始施工,至年月日竣工完成。
四、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準:。
五、合同價款。
合同總價(大寫):;(小寫):。
項目單價:詳見承包人的'投標報價書(招標工程);。
詳見經(jīng)確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件。
組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.2款賦予的規(guī)定一致。
七、詞語含義。
本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第1條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾。
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成并保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務。
九、發(fā)包人承諾。
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效。
訂立合同時間:年月日。
訂立合同地點:。
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
地址:地址:。
法定代表人:法定代表人:。
委托代理人:委托代理人:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
開戶銀行:。
帳號:。
郵政編碼:。
電子郵箱:。
開戶銀行:帳號:郵政編碼:電子郵箱:。
第二部分通用條款。
一、總則。
1定義。
定義下列詞語或措辭,除非特別說明,在本合同中均具有以下賦予的含義:。
1.1合同:指合同雙方當事人為實施、完成并保修合同工程所訂立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件組成。
1.2協(xié)議書:指合同雙方當事人為合同工程所簽訂的協(xié)議書。除法律法規(guī)另有規(guī)定或合同另有約定外,合同雙方當事人的法定代表人或其委托代理人在協(xié)議書簽字、蓋單位公章后,合同即告生效。招標工程應當自中標通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)簽訂。
1.3通用條款:指根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定以及建設工程施工的需要所訂立的,通用于建設工程施工的條款。
1.4專用條款:指合同雙方當事人根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,結合合同工程實際,經(jīng)協(xié)商達成一致意見的條款。它是對通用條款的具體化,也是對通用條款的補充和完善。招標工程的專用條款,應當符合招標文件的實質(zhì)性要求。
1.5中標通知書:指發(fā)包人正式接受中標人投標文件的函件。
1.6承包人投標文件:指構成合同文件組成部分的由承包人根據(jù)招標文件編制完成、簽字并被中標通知書所接受的,承包人為實施、完成并保修合同工程向發(fā)包人提交的技術、經(jīng)濟文件。
標準工程建設設計合同篇七
被告上。
原告某股份有限公司（以下簡稱某公司）訴被告某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱某公司）、某置業(yè)有限公司（以下簡稱某公司）建筑工程施工合同糾紛一案，本院于xx年xx月xx日受理后，適用普通程序，并依法組成合議庭，于xx年xx月xx日公開開庭進行了審理。原告的委托代理人xxx，被告某公司的委托代理人xxx到庭參加訴訟。因被告某公司下落不明，本院依法向其公告送達民事訴狀、應訴通知書、舉證通知書以及開庭傳票等法律文書，公告期、答辯期屆滿后，被告無正當理由拒不到庭應訴，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結。
原告某公司訴稱，xx年xx月xx日，原告與被告某公司簽訂xx約定，由原告承包被告某公司位于本市某路xx號某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的深化設計、設備采購、安裝、調(diào)試、售后服務和培訓;合同價款為xx元，合同還約定了如被告某公司違約，每日按照合同總金額的1‰向原告支付違約金。xx年xx月xx日，原告與被告某公司簽訂xx，約定，增補安防防盜報警系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、工程款為xx元。合同簽訂后，原告于xx年年底完成了全部工程，并通過合格驗收。經(jīng)被告某公司、監(jiān)理單位以及原告進行決算，確認工程款總額為xx元。但某公司僅支付了部分工程款，尚有xx元沒有支付。原告于2009年4月發(fā)函催討，但被告某公司仍沒有付款。xx年xx月，被告某公司經(jīng)拍賣以xx元的價格拍得系爭工程所在的某大廈。原告認為，被告某公司拖欠工程款的行為構成違約，應承擔違約責任;被告某公司整體購買系爭工程的大廈，應在被告某公司無力履行的情況下承擔連帶責任?，F(xiàn)要求被告某公司支付拖欠的工程款xx元;要求被告以合同總價xx元為基數(shù)，按照每日1‰的標準償付原告自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日的逾期付款違約金;要求被告某公司在被告某公司無力償還款項的基礎上承擔連帶責任。
原告對自己的主張?zhí)峁┝艘韵伦C據(jù)，
1、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)項目承包合同，證明原告與被告某公司之間存在合同關系。
2、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)項目承包合同補充協(xié)議，證明新增項目的內(nèi)容。
3、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)決算書，證明原告完成的工作量，結算總額xx元。
4、原告向被告某公司關于催討工程款的函，證明原告要求被告某公司支付欠款。
5、致xx人民法院xx法官的函，證明原告要求主張權利。
6、準予變更通知書，證明原告主體變更的情況。
被告某公司未答辯。
被告某公司未提供證據(jù)。
被告某公司辯稱，xx合同是原告與被告某公司簽訂，與被告某公司無關，合同的履行以及效力僅限于在原告與被告某公司，不應由被告某公司承擔相應責任。該大廈是被告某公司購買所得，并支付對價，故被告某公司沒有向原告支付任何款項的義務。
被告某公司未提供證據(jù)。
對于原告提供的證據(jù)，被告某公司對第1、2、3項證據(jù)無法確認其真實性，亦認為與被告是否應當承擔責任無關。對第4項證據(jù)的真實性無異議，但認為無法證明已經(jīng)送達被告某公司。對第5項證據(jù)真實性無法確認。本院認為，原告提供的上述證據(jù)證明了原告與被告某公司之間就系爭工程存在的權利義務關系，以及雙方對工程結算價格的確定，亦證明了原告致函被告某公司催討工程款的事實，但是上述證據(jù)不能證明被告某公司對工程款亦具有給付義務或連帶責任義務。故本院依法確認上述證據(jù)對相應的事實具有證明力，但不具有證明被告某公司應當承擔連帶責任的證明力。
根據(jù)上述證據(jù)以及原告的當庭陳述，本院依法確認以下事實：
1、xx年xx月xx日，某股份有限公司（后更名為原告）與被告某公司簽訂xx合同，主要內(nèi)容為，1、由原告承包被告某公司位于xx大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的深化設計、設備采購、安裝、調(diào)試、售后服務和培訓;2、承包方式為包工、包料、包質(zhì)量、包驗收;3、工期為xx天，自被告開工通知所載明的開工日期起算;4、合同價款為xx元;5、合同簽訂后的7天內(nèi)被告某公司支付原告合同金額的xx作為預付款，計xx元，樓宇自控系統(tǒng)設備到達被告指定地點，并經(jīng)雙方驗收無異后7天，被告某公司再給付原告自控系統(tǒng)造價的xx工程款，計xx元，閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)設備到達被告指定地點，并經(jīng)雙方驗收無異后7天，被告某公司再給付原告自控系統(tǒng)造價的xx工程款，計xx元，系統(tǒng)驗收合格后7天，被告某公司再給付原告工程總造價金額xx的竣工款;被告保留最終結算價的xx作為質(zhì)保金，從驗收合格之日起一年后返還原告;6、由于設計變更及業(yè)主要求修改等引起較大工程量增減時，須由原告編制增減工程預算書，經(jīng)業(yè)主方審核確認后，在相應的工程款中予以調(diào)整;7、竣工日期以竣工驗收合格書書面日期為準。需要整改的，以整改后重新驗收合格書書面日期為準;8、如被告某公司違約，每日按照合同總金額的xx向原告支付違約金。
2、xx年xx月xx日，原告與被告某公司xx約定，增補安防防盜報警系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)，工程款為xx元，付款方式與xx合同一致，補充協(xié)議系統(tǒng)完工與整個弱點工程同步完成?！堆a充協(xié)議》還約定，本補充協(xié)議條款只涉及以上提及條款的變更，其余條款均遵循原合同執(zhí)行。
3、合同簽訂后，原告依約施工，并于xx年年底完成了全部工程，并通過合格驗收。
4、xx年xx月，原告向被告某公司提交《決算書》，工程款總額為xx元，被告某公司以及監(jiān)理單位對《決算書》予以蓋章確認。
5、因某公司僅支付了部分款項，尚有xx元沒有支付。原告于xx年xx月發(fā)函催討，但被告某公司仍沒有付款。
6、xx年下半年間，被告某公司經(jīng)拍賣以xx元的價格拍得某路某大廈。
本院認為，依法成立的合同受法律保護。原、被告簽訂的《承包合同》系原、被告真實意思表示，且內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，應確認合法有效，對原、被告均具有法律約束力。現(xiàn)雙方對于系爭工程的決算已經(jīng)核定，故被告某公司理應按照核定后的工程金額支付工程款，未全額支付的，構成違約?，F(xiàn)原告要求被告某公司支付拖欠的工程款xx元的訴訟請求，于法有據(jù)，本院予以支持;被告某公司支付工程款逾期支付的，構成違約，應當承擔違約責任，根據(jù)《承包合同》約定，如被告違約，應當每日按照合同總金額的xx向原告支付違約金，由于原告未提供竣工日期的相應證據(jù)，故本院按照《決算書》日期xx年xx月x日x作為竣工日期，以xx年xx月xx日作為工程保修期結束日期，被告某公司支付違約金的起始日期亦以xx年xx月xx日確定。由于被告某公司不是《承包合同》、《補充協(xié)議》的當事人，上述合同對被告某公司不具有法律約束力，被告某公司系通過拍賣取得系爭工程所在大廈的所有權，并已經(jīng)支付了對價，故原告要求被告某公司在被告某公司不能償還工程款的情況下承擔還款義務，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。被告某公司經(jīng)本院傳票傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依據(jù)查明的事實，依法缺席審判。據(jù)此，根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款、《^v^民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
1、被告x應于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告人民幣xx元。
2、被告應于本判決生效之日起十日內(nèi)按照每日xx的標準償付原告自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止的違約金（以xx元為基數(shù)）。
3、原告要求被告承擔連帶責任的訴訟請求不予支持。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《^v^民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣xx元（原告已預繳），由被告負擔，上述款項，被告上應于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告.
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第二中級人民法院。
審判長。
代理審判員。
人民陪審員。
xx年xx月xx日。
書記員。
標準工程建設設計合同篇八
工程地點：
合同編號：
（由設計人編填）。
設計證書等級：
委?托?方：
設?計?方：
簽訂日期：
武漢市工商行政管理局。
委托方：
設計方：
委托方委托設計方承擔規(guī)劃設計，工程地點為，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同履行。
第一條?本合同簽訂依據(jù)。
1.1《_____》、《中華人民共和國城市規(guī)劃法》、《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》、《城市規(guī)劃設計計費指導意見》和相關設計_____標準。
1.2國家及地方有關規(guī)劃設計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3規(guī)劃項目批準文件。
1.4其他：
第二條?設計依據(jù)。
2.1委托方給設計方的委托書或設計中標文件。
2.2委托方提交的基礎資料。
2.3設計方采用的主要技術標準是：
《武漢市城市建筑規(guī)劃管理技術規(guī)定》。
《武漢市城市市政公用和其他工程設施規(guī)劃管理技術規(guī)定》。
其?他：
第三條?合同文件的優(yōu)先次序。
構成本合同的文件可視為是能互相說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據(jù)如下優(yōu)先次序來判斷：
3.1合同書。
3.2中標函（文件）。
3.3委托方要求及委托書。
3.4投標書。
第四條?本合同項目的名稱、規(guī)模、階段及設計內(nèi)容（根據(jù)行業(yè)特點填寫）。
名稱?：
規(guī)模?：?用地人口其他。
階段?：?區(qū)域規(guī)劃總體規(guī)劃分區(qū)規(guī)劃控制性詳細規(guī)劃修建性詳細規(guī)劃專項規(guī)劃其他。
設計內(nèi)容：
第五條?委托方向設計方提交的有關資料、文件及時間。
地形圖紙（比例尺）。
地形圖電子文件?（光盤?軟盤）。
其它資料。
時?間。
第六條?設計方向委托方交付的設計文件、份數(shù)、時間。
藍圖?套。
彩圖?套。
說明書或文本?套。
時間?
第七條?費用。
7.1根據(jù)本合同第1.1條款的相應規(guī)定，經(jīng)雙方商定，本合同的設計費用預算為萬元。
7.2雙方在規(guī)劃設計審查后，按批準的規(guī)劃設計規(guī)模核算設計費。規(guī)劃設計間如遇規(guī)?；騼?nèi)容調(diào)整，則設計費也應做相應調(diào)整。
第八條?支付方式。
8.1?本合同生效后三天內(nèi)，委托方支付設計費總額的%，計萬元作為定金（合同結算時，定金抵作設計費）。
8.2設計方提交設計文件后三天內(nèi)，委托方支付設計費總額的?%，計萬元；之后，委托方應按設計方所完成的規(guī)劃工作量比例，向設計方支付總設計費的?%，計萬元，設計成果完成后，委托方結清設計費，不留尾款。
8.3費用支付方式，經(jīng)雙方協(xié)商為：。
第九條?雙方責任。
9.1委托方責任。
9.1.1委托方按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向設計方提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時效性負責。委托方不得要求設計方違反國家有關標準進行設計。
9.1.2委托方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計方設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議（或另訂合同）、重新明確有關條款外，委托方應按設計方所耗工作量向設計方支付工費。
在未簽訂合同前委托方已同意，設計方為委托方所做的各項設計工作，委托方應支付相應設計費。
9.1.3在合同履行期間，委托方要求終止或解除合同，設計方未開始設計工作的，不退還委托方所付訂金，已開始設計工作的，委托方應根據(jù)設計方已進行的實際工作量，支付設計費；不足一半時，按該階段設計費的一半支付；超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
9.1.4委托方必須按合同規(guī)定支付定金，收到定金作為設計方設計開工的標志。未收到定金，設計方有權推遲設計工作的開工時間，且交付文件的時間順延。
9.1.5委托方應按本合同規(guī)定的金額和日期向設計方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之二的逾期違約金，且設計方提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，設計方有權暫停履行下階段工作，并書面通知委托方。委托方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩，委托方均應支付應付的設計費。
9.1.6委托方要求設計方比合同規(guī)定時間提前交付設計文件時，須征得設計方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且委托方應支付趕工費。
9.1.7委托方應為設計方派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作、生活及交通等方面的便利條件及必要的_____裝備。
9.1.8設計文件中選用的國家規(guī)范、部門及地方規(guī)范由委托方負責解決。
9.1.9承擔本項目外國專家來設計方辦公室工作的接待費（包括傳真、電話、復印、辦公等費用）。
9.2設計方責任。
9.2.1設計方應按國家規(guī)定和合同約定的技術規(guī)范、標準進行設計，按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向委托方交付設計文件（出現(xiàn)9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5規(guī)定有關交付設計文件順延的情況除外）。并對提交的設計文件的質(zhì)量負責。
9.2.2設計合同有效年限為年，超期后如仍須執(zhí)行時，合同雙方進行延期確認。
9.2.3設計方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。設計方根據(jù)規(guī)劃行政主管部門的審批意見對設計文件進行調(diào)整補充。
9.2.5由于設計方原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
9.2.6合同生效后，設計方要求終止或解除合同，設計方應雙倍返還委托方已支付的定金。
9.2.7設計方交付設計文件后，按規(guī)定參加有關上級的設計審查，并根據(jù)審查結論負責不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。
第十條?保密。
雙方均應保護對方的知識產(chǎn)權，未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改，復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條?爭議解決方式。
11.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或向當?shù)匾?guī)劃行政主管部門申請調(diào)解。
人民法院提起訴訟。
第十二條?合同生效及其他。
12.1委托方要求設計方派專人長期駐項目現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂技術咨詢服務合同。
12.2設計方為本合同項目的服務至規(guī)劃材料上報為止。
12.3委托方委托設計方承擔本合同內(nèi)容以外的工作服務，另行簽訂協(xié)議并支付費用。
12.4由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
12.5本合同雙方簽字蓋章即生效。一式四份，委托方二份，設計方二份。
12.6本合同生效后，按規(guī)定應到市城市規(guī)劃行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。
12.7雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
12.8未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
委托方名稱：設計方名稱：
（蓋章）（蓋章）。
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）。
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）。
項目經(jīng)理：（簽字）項目經(jīng)理：（簽字）。
住所：住所：
編碼：編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號：
規(guī)劃行政主管部門備案：
（蓋章）。
備?案?號：
經(jīng)?辦?人：
備案日期：年月日
主題詞：推行?合同?示范文本?通知。
抄送：省工商局，省建設廳，市人民政府法制辦，武漢_____委員會。
武漢市城市規(guī)劃管理局辦公室?_________年9月2日印發(fā)。
標準工程建設設計合同篇九
建筑工程設計合同與其他建設工程合同一樣,屬承攬合同的一種,但其又與建設工程。
存在差異,具有一定的特殊性。設計標準合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的設計標準合同范文，感謝您的閱讀。
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
設計人：(以下簡稱乙方)。
發(fā)包人委托設計人承擔設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂：
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設工程批準文件。
第二條本合同設計項目的內(nèi)容、名稱、規(guī)模、階段、投資及設計費等見下表：
第三條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件。
第四條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料及文件：
第五條設計的費用以人民幣結算，本合同設計收費估算為人民幣萬元。設計費先按設計估算分階段支付，最后以經(jīng)有關部門批準的設計概算及設計人承諾的優(yōu)惠率結算，多退少補。設計費支付進度詳見下表。
說明：
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖計算概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現(xiàn)差額時，雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后，定金抵作設計費。
第六條雙方責任。
6.1發(fā)包人責任：
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定時間內(nèi)向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發(fā)包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天內(nèi)，設計人按合同第四條規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.2發(fā)包人變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。在相關簽訂合同前發(fā)包人已同意，設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.3發(fā)包人要求設計人比合同規(guī)定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發(fā)包人應根據(jù)設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.4發(fā)包人應為派赴現(xiàn)場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.5發(fā)包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術。未經(jīng)設計人同意，發(fā)包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應負法律責任，設計人有權向發(fā)包人提出索賠。
6.2設計人責任：
6.2.1設計人就按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設計要求，進行工程設計，按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設計資料，并對其負責。
6.2.2設計人采用的主要技術標準是：
6.2.3設計合理使用年限為5年。
6.3.4設計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規(guī)定參加有關的設計審查，并根據(jù)審查結論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設計人按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件，本年內(nèi)項目開始施工，負責向發(fā)包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權，不得向第三人泄露、轉讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失，發(fā)包人有權向設計人索賠。
第七條違約責任：
7.1在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發(fā)包人已付定金;已開始設計工作的，發(fā)包人應根據(jù)設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設計費。
7.3設計人對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員的錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴禁重的根據(jù)損失的程度和設計責任大小向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的%。
7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。
第八條其他。
8.1發(fā)包人要求設計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協(xié)議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發(fā)包人自費向有關出版部部門購買。本合同第四條規(guī)定設計人交付的設計資料及文件份數(shù)超過《工程設計收費標準》規(guī)定的份數(shù)，設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產(chǎn)廠、供應商。發(fā)包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發(fā)包人承擔。
8.4發(fā)包人委托設計人配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術考察直至建成投產(chǎn)的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其他費用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設計人承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務，另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
8.7本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
8.8本合同一式份，發(fā)包人份、設計人份。
8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設計人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后，按規(guī)定到項目所在省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.12其他約定事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
設計人：(以下簡稱乙方）。
發(fā)包人委托設計人承擔工程設計，工程地點為，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同執(zhí)行。
第一條本合同簽訂依據(jù)。
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設工程批準文件。
第二條設計依據(jù)。
2.1發(fā)包人給設計人的設計委托。
說明書。
2.2發(fā)包人提交的建筑基礎資料。
2.3設計人采用的主要技術標準是：
第三條合同文件的優(yōu)先次序。
構成本合同的文件可視為是能互相說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據(jù)如下優(yōu)先次序來判斷：
3.1合同書。
3.2發(fā)包人要求及。
委托書。
第四條本合同項目的名稱、規(guī)模、階段、投資及設計內(nèi)容(根據(jù)行業(yè)特點填寫)。
項目名稱：項目規(guī)模：建筑面積平方米。
設計階段：施工圖階段。設計內(nèi)容：
第五條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件：在簽訂合同后二天內(nèi)，發(fā)包人提供給設計人建筑效果圖、建筑設計施工藍圖的電子文檔。
第六條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料時間及文件：
在起天內(nèi)，提交施工圖份。
第七條費用。
經(jīng)雙方商定，本合同設計費為人民幣：整。
說明：本設計費用為包干設計費，不再調(diào)整。
第八條支付方式。
8.1本合同生效后十天內(nèi)，發(fā)包人支付元作為定金(合同結算時，定金抵作設計費)。
8.2施工圖設計文件完成后七天內(nèi)，發(fā)包人向設計人支付至總設計費的80%，計元。
8.3施工圖會審、技術交底后七天內(nèi)，發(fā)包人向設計人支付至總設計費的90%。
8.4余10%設計費在幕墻工程竣工驗收后付清。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
標準工程建設設計合同篇十
9.1發(fā)包人責任。
9.1.1發(fā)包人按本。
合同。
第五條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時間內(nèi)向設計人提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。發(fā)包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi)，設計人按本合同第六條規(guī)定的交付設計文件時間順延;發(fā)包人交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時，設計人有權重新確定提交設計文件的時間。
9.1.2發(fā)包人變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人支付返工費。在未簽訂合同前發(fā)包人已同意，設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作，發(fā)包人應支付相應設計費。
9.1.3在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，已開始設計工作的，發(fā)包人應根據(jù)設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
9.1.4發(fā)包人應按本合同規(guī)定的金額和日期向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之二的逾期違約金，且設計人提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。
9.1.5發(fā)包人要求設計人比合同規(guī)定時間提前交付設計文件時，須征得設計人同意，不得嚴重背離合理設計周期，且發(fā)包人應支付趕工費。
9.1.6設計文件中選用的國家標準圖、部標準圖及地方標準圖由設計人負責解決。
9.2設計人責任。
9.2.1設計人應按國家規(guī)定和合同約定的技術規(guī)范、標準進行設計，按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向發(fā)包人交付設計文件，并對提交的設計文件的質(zhì)量負責。
9.2.2設計合理使用年限為50年。
9.2.3設計人對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金，賠償金數(shù)額由雙方商定為實際損失的百分之一。
9.2.4由于設計人原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二，延誤交付設計文件超過規(guī)定期限15天以上時，發(fā)包人有權解除合同，不予支付該階段的設計費用，并追究設計人造成的經(jīng)濟損失。
9.2.5設計人交付設計文件后，按規(guī)定參加有關上級的設計審查，并根據(jù)審查結論負責不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。
9.2.6設計人在接到發(fā)包人施工過程中的修改通知24小時內(nèi)給予答復。
第十條保密。
雙方均應保護對方的知識產(chǎn)權，未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第(二)種方式解決：
(一)提交紹興仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條合同生效及其他。
12.1發(fā)包人要求設計人派專人長期駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂技術咨詢服務合同。
12.2設計人為本合同項目的服務至施工安裝結束為止。
12.3本工程項目中，設計人不得指定建筑材料、設備的生產(chǎn)廠或供貨商。發(fā)包人需要設計人配合建筑材料、設備的加工訂貨時，所需費用由發(fā)包人承擔。
12.4發(fā)包人委托設計人承擔本合同內(nèi)容以外的工作服務，另行簽訂協(xié)議并支付費用。
12.5由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
12.6本合同雙方簽字蓋章即生效，一式陸份，發(fā)包人叁份，設計人叁份。
12.7雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
12.8未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托方：(以下簡稱甲方)設計方：（以下簡稱乙方)。
為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成建設項目的設計任務，根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程名稱、規(guī)模、投資額及設計內(nèi)容、建設地點：
1、工程名稱：
2、建設地點：
第二條設計費總額：
第三條付款方式：
本設計合同簽訂，平面方案確定后，甲方應向乙方交付設計費總額的40%;效果圖方案確定后，甲方應向乙方交付到設計費總額的80%;乙方向甲方交付所有施工圖紙、資料后，甲方應向乙方交付到設計費總額的100%。
第四條甲方責任：
1、甲方該項目負責人。
3、及時辦理各設計階段的設計文件審批工作與施工的相關手續(xù);。
4、甲方有責任保護乙方的設計版權，未經(jīng)乙方同意，不得擅自改動，不得復制、不得使用或擅自擴大建設范圍，不得轉讓給第三方重復使用。
第五條乙方責任：
1、乙方負責該項目的責任人。
4、乙方應在該項目施工前進行技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
第六條獎勵與違約責任：
第七條其他：
1、原定設計內(nèi)容如有重大變更而重作或修改設計時，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。
2、如甲方要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工時，增付和結清設計費，同時結束合同關系。
3、雙方均應保護對方的知識產(chǎn)權，未經(jīng)對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況，泄密方承擔一切由此起的后果并承擔賠償責任。
5、本合同自簽字后生效，如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
6、本合同正本一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
標準工程建設設計合同篇十一
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約，守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的，每遲延一天，乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的，甲方有權單方要求解除合同，并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的，甲方有權要求解除合同，并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理。
本合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則。
1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
(以下無正文)。
甲方(蓋章)：_____________________________。
代表人：_____________________________。
乙方(蓋章)：_____________________________。
代表人：_____________________________。
日期：______年______月______日
合同簽訂地：_____________________________。
標準工程建設設計合同篇十二
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
設計人：(以下簡稱乙方)。
發(fā)包人委托設計人承擔設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂：
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設工程批準文件。
第二條本合同設計項目的內(nèi)容、名稱、規(guī)模、階段、投資及設計費等見下表：
第三條發(fā)包人應向設計人提交的有關資料及文件。
第四條設計人應向發(fā)包人交付的設計資料及文件：
第五條設計的費用以人民幣結算，本合同設計收費估算為人民幣萬元。設計費先按設計估算分階段支付，最后以經(jīng)有關部門批準的設計概算及設計人承諾的優(yōu)惠率結算，多退少補。設計費支付進度詳見下表。
說明：
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖計算概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現(xiàn)差額時，雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后，定金抵作設計費。
第六條雙方責任。
6.1發(fā)包人責任：
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定時間內(nèi)向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發(fā)包人不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天內(nèi)，設計人按合同第四條規(guī)定交付設計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。
6.1.2發(fā)包人變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。在相關簽訂合同前發(fā)包人已同意，設計人為發(fā)包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.3發(fā)包人要求設計人比合同規(guī)定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發(fā)包人應根據(jù)設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.4發(fā)包人應為派赴現(xiàn)場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.5發(fā)包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術。未經(jīng)設計人同意，發(fā)包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應負法律責任，設計人有權向發(fā)包人提出索賠。
6.2設計人責任：
6.2.1設計人就按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設計要求，進行工程設計，按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設計資料，并對其負責。
6.2.2設計人采用的主要技術標準是：
6.2.3設計合理使用年限為5年。
6.3.4設計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規(guī)定參加有關的設計審查，并根據(jù)審查結論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設計人按合同規(guī)定時限交付設計資料及文件，本年內(nèi)項目開始施工，負責向發(fā)包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6設計人應保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權，不得向第三人泄露、轉讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失，發(fā)包人有權向設計人索賠。
第七條違約責任：
7.1在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發(fā)包人已付定金;已開始設計工作的，發(fā)包人應根據(jù)設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設計費。
7.3設計人對設計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員的錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴禁重的根據(jù)損失的程度和設計責任大小向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的%。
7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。
第八條其他。
8.1發(fā)包人要求設計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協(xié)議或技術咨詢服務合同。
8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發(fā)包人自費向有關出版部部門購買。本合同第四條規(guī)定設計人交付的設計資料及文件份數(shù)超過《工程設計收費標準》規(guī)定的份數(shù)，設計人另收工本費。
8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規(guī)格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產(chǎn)廠、供應商。發(fā)包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發(fā)包人承擔。
8.4發(fā)包人委托設計人配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術考察直至建成投產(chǎn)的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其他費用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設計人承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務，另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。
8.7本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
8.8本合同一式份，發(fā)包人份、設計人份。
8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設計人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后，按規(guī)定到項目所在省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務后，本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.12其他約定事項：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設設計合同篇十三
依據(jù)《民法典》及相關法律法規(guī)之規(guī)定，買賣雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就房屋買賣有關事項，達成如下協(xié)議：
1、乙方購買甲方合法擁有的座落在___鎮(zhèn)___小區(qū)___號樓___單元___室，建筑面積為___平方米的房產(chǎn)一套。
2、雙方議定上述房產(chǎn)出售價格為人民幣（大寫）___萬元整（小寫___元整）。
3、甲方于________年____月____日收到乙方定金人民幣（大寫）___萬元整（小寫___元整）。（另附收據(jù)）。
4、甲方負責為乙方辦理房屋過戶手續(xù)，（契稅完稅憑證、房產(chǎn)過戶證明、房屋所有權證書等），辦理手續(xù)時間不得超過半年，否則按甲方違約處理。
5、甲方將過戶手續(xù)辦理完成后，交于乙方認定手續(xù)齊全后，乙方一次性將房屋余款（大寫）___萬元整（小寫___元整）交付甲方（另附收據(jù)），甲方將房屋按時交付乙方。
6、本合同簽訂后，雙方不得違約，如有一方違約，則付給對方違約金人民幣___萬元整（小寫___元整）。
7、甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)的規(guī)定，并保證產(chǎn)權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內(nèi)容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
8、本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。
9、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。
10、本合同共2頁，一式2份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
甲方：_____________________。
乙方：_____________________。
身份證號：__________________。
身份證號：__________________。
身份證：__________________。
身份證號：__________________。
簽約日期：________年____月____日
簽約日期：________年____月____日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
標準工程建設設計合同篇十四
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條工程項目甲方委托乙方承擔以下工程設計任務：
工程名稱：_____________________________。
工程地址：_____________________________。
第二條設計收費及支付方法。
(一)本工程設計收費雙方約定為人民幣元(金額大寫)。
(二)付款方式甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式上門測量完結后付定金：元(總設計費用的40%)，設計完結后付清尾款元。
第三條設計內(nèi)容及完成日期的約定
1、平立面圖(平面布置圖、地面圖、天花圖、現(xiàn)場制作的家具立面圖、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖)。
2、剖面圖(應標明材質(zhì)、用料、顏色等;需施工處剖面圖)。
3、水電施工圖。
4、效果圖：現(xiàn)場所需設計處的效果展示。
5、甲乙雙方約定，從合同生效之日起，天內(nèi)完成平面方案圖(修改順延)，待平面方案通過后天內(nèi)完成效果圖。效果圖方案通過后天內(nèi)完成效果圖全套施工圖。
第四條雙方責任。
(一)甲方責任。
1、如期向乙方提交設計所需的資料，并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設計費。
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔。
(二)乙方責任。
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設計文件，并保證設計文件的質(zhì)量符合國家的有關規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗收。
第五條違約責任。
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，每延誤一天，向甲方賠償經(jīng)濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。
(二)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經(jīng)濟損失時，乙方有責任在設計上繼續(xù)采取補救措施，并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟損失，全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
(三)甲方不履行合同時，乙方不返回定金，且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方定金，同時返還已收取定金外的全部設計費。
第六條合同生效、中止與結束。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設計合同時，應提前一周書面通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的，已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：
1、向有管轄權的工商行政管理局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁;。
2、向有管轄權的人民法院起訴;。
第八條未盡事宜與附加條款。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
第九條合同文本。
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.3合同履行完后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設設計合同篇十五
甲方：（項目部（施工局）全稱）。
乙方：（營業(yè)執(zhí)照登記名稱，全稱）。
依照《^v^合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，為確保工程優(yōu)質(zhì)、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經(jīng)自愿、平等協(xié)商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產(chǎn)生的全部義務，特訂立本合同。
項目名稱：
項目地點：
主要合同內(nèi)容。
具體以施工圖（含業(yè)主同意變更的部分）為準。
主要施工工序。
以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。
主要工程量。
序號項目單位數(shù)量備注。
合同工期。
開工日期年月日，完工日期年月日。節(jié)點控制工期見下表：
節(jié)點工期要求。
序號項目名稱完工日期備注
工期延誤。
如果關鍵線路的節(jié)點工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期順延：
a.重大設計變更；
b.不可抗力；
c.由于業(yè)主原因要求停工；
d.甲方書面同意工期順延的其它情況。
乙方應在發(fā)生工期延誤造成窩工事實后7日內(nèi)就延誤內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業(yè)主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋嗬Ｈ缫曳诫m按約定提交上述書面報告，但遇業(yè)主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失和趕工費用。
業(yè)主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
（單價或總價）在合同執(zhí)行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調(diào)整。
若在合同簽訂。
個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規(guī)等導致燃油費（柴油）等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協(xié)商調(diào)整合同執(zhí)行期間受影響項目的單價或總價；否則合同價格不做調(diào)整。由于非上述原因影響的燃油費（柴油）等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調(diào)整。
合同總價。
合同總價：（人民幣）大寫元，小寫：（含%稅金），固定總價/暫定總價。
合同單價。
合同單價見附件《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用；包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發(fā)生一切費用；包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調(diào)等因素導致的施工停滯窩工費等；乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。
稅費的承擔。
營業(yè)稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金%；甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。
甲方權利與義務。
甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協(xié)調(diào)工作及工程質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。
甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底工作。
甲方負責組織現(xiàn)場調(diào)度會，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。
甲方負責與業(yè)主、監(jiān)理工程師、設計單位的各種工作聯(lián)系（包括協(xié)商、簽證等）。
甲方負責向乙方發(fā)布書面開工通知，并向乙方下達承包工程總體進度計劃、月工程進度計劃及周進度計劃。
甲方有派專業(yè)技術人員對乙方進行指導和監(jiān)督的權利。
就承包工程范圍內(nèi)的有關工作，甲方隨時可以向乙方發(fā)出指令，乙方應執(zhí)行甲方根據(jù)本合同和甲方項目管理規(guī)章制度所發(fā)出的所有指令。乙方拒不執(zhí)行指令，甲方有權采取相應措施或直接委托其他施工單位完成該指令事項，發(fā)生的費用（包括因拒不執(zhí)行指令給甲方造成的其它損失，含業(yè)主的罰款、重新安排隊伍施工造成的單價差、趕工費等）由乙方承擔，乙方同意從工程結算款中扣除。
甲方負責按照合同約定支付工程款。
甲方負責對乙方完成的工程量進行審核、計價結算，并按業(yè)主資金到位情況進行工程款的支付。
甲方有權要求乙方撤換不能勝任本職工作的管理及施工人員。
甲方有權對乙方的工程質(zhì)量等級、隱蔽工程和中間驗收、維護、初驗、檢查和返工、終驗進行檢查和監(jiān)督。
甲方有權對乙方施工工作面存在的安全隱患進行監(jiān)督、檢查，并督促乙方采取整改措施。
雙方約定甲方的其他權力與義務：。
乙方權利與義務。
在本合同簽訂后日內(nèi)，乙方應組織人員接受甲方的技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底。
乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。
乙方負責按規(guī)定每月日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計報表。
乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經(jīng)甲方批準后執(zhí)行；但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。
乙方必須服從甲方的施工調(diào)度及甲方轉發(fā)的業(yè)主或監(jiān)理工程師與承包工程有關的指令。未經(jīng)甲方允許，乙方不得直接致函業(yè)主或監(jiān)理工程師，不得直接從業(yè)主處收取工程款。
乙方必須遵守國家及當?shù)卣嘘P安全生產(chǎn)和環(huán)境保護等法律、法規(guī)和甲方相關規(guī)定及制度，乙方必須嚴格質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護等管理，并及時提供相關各種見證資料及記錄，對所屬員工及因其過錯造成他人人身、財產(chǎn)損失等負責。
乙方應嚴格按照國家有關持證上崗規(guī)定，確保所屬人員按規(guī)定持證上崗。技術崗位人員、特殊工種工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明。在簽訂本合同時，應將人員持證情況及有關證件復印件一并報送甲方備案。
為確保合同履行，乙方必須于年月日前按照本合同條要求安排人員進場；并向甲方書面報告，便于甲方組織現(xiàn)場檢查。
為確保合同履行，乙方必須于年月日前按照本合同條安排進場設備，并保證進場設備完好率達到%以上。在設備進場后日內(nèi)及退場前日內(nèi)，乙方均須將設備情況書面報送甲方，便于甲方組織現(xiàn)場檢查驗收。
乙方應按甲方與業(yè)主的主合同、國家規(guī)定的有關標準、規(guī)范及甲方提供的圖紙完成工程施工，確保工程質(zhì)量、進度及安全等滿足合同要求；保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到甲方要求，并承擔因自身原因造成的損失和罰款。
乙方負責施工現(xiàn)場的看護、保衛(wèi)及未完工程的安全工作，按時向甲方移交工程。保護期內(nèi)發(fā)生損壞的，由乙方自費修復。
乙方應對在保修期內(nèi)承包工程出現(xiàn)的缺陷進行保修。如乙方未在甲方通知的時間內(nèi)進行修理的，甲方則有權另行指定第三方修理，所發(fā)生的一切費用由甲方直接從乙方質(zhì)保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
如承包合同工程跨年度，乙方應在其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務登記證等相應證書年檢或到期更換新證書后日內(nèi)將通過年檢或更換的新證書復印件（需加蓋乙方單位公章）送交甲方備案。
乙方確保其施工人員工資及時發(fā)放，并配合甲方對其施工人員工資發(fā)放情況的檢查和監(jiān)督工作。
乙方負責其施工人員的培訓、安全教育、持證上崗、職業(yè)病防治、工資發(fā)放、各種社會保險、傷亡事故處理、勞動爭議等事宜，并負責因其施工人員作業(yè)不當給第三人造成的人身、財產(chǎn)損失賠償。
乙方必須為其施工及管理人員辦理意外傷害（或雇主責任）保險，保險費用由乙方承擔。
乙方應該及時提供年度及完工清算資料，以備甲方審核。
乙方不得以甲方的名義從事其它任何活動。
業(yè)主或監(jiān)理工程師的指令，乙方必須無條件服從，業(yè)主或監(jiān)理工程師明確不予補償或賠償?shù)氖马?，乙方不得向甲方提出補償或賠償要求。
乙方在簽訂本協(xié)議時，已經(jīng)充分了解到施工現(xiàn)場條件及自然地理環(huán)境的風險，并承擔由該風險所帶來的損失和責任。
乙方確認為本合同工程項目經(jīng)理。乙方依據(jù)本合同發(fā)出的請求及通知，必須由分包項目經(jīng)理或授權代表簽字，否則視為無效。
乙方的分包工程項目經(jīng)理須常駐工地或委托工地全權代表，全權負責乙方施工進度、質(zhì)量、技術、安全、結算、民工管理等職責，分包工程項目經(jīng)理離開工地時，須以書面形式向甲方單位請假，經(jīng)甲方單位同意后方可離開工地。
乙方已全面了解并遵守甲方各項管理制度，服從甲方對施工現(xiàn)場管理的各項管理規(guī)定及指令。
乙方不得將本合同中乙方的權利和義務轉讓給第三方（包括再次分包、事實上的轉包等）。
乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時向甲方提供施工技術措施、施工報表、施工原始資料、竣工驗收資料等相關資料。如不能按時提供資料，甲方有權暫停給乙方的工程款結算和支付。
雙方約定乙方應做的其他工作：。
施工供水。
a（甲方供應）甲方設置施工用水的主管路至工作面米處，由方裝表計量，并經(jīng)甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線管路的安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理維護。每月甲方按元/m3的價格和實際用量在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自備水源時，其水池/泵站到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經(jīng)甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。
施工供電。
a（甲方供應）甲方負責向乙方提供（電壓或容量）的電源端口（盤柜）至處，由方在端口處裝表計量，并經(jīng)甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付。主線路由甲方負責管理維護。結算時每月甲方按元/kwh的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自備電源（備用電源）時，其發(fā)電站（機）到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經(jīng)甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。
施工用風。
a（甲方供應）甲方設置施工用風的主管路端點至距現(xiàn)場作業(yè)面米處，該點以上管路由甲方管理維護，該點以下至工作面的支管路由乙方安裝維護并拆除。結算時甲方按元/立方米的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自建自營施工用風系統(tǒng)，其壓氣站（含移動式）、供水站、池（含移動式）和相應管路設施布置要符合甲方現(xiàn)場總體要求并報甲方批準，同時做好日常維護。
現(xiàn)場施工道路。
a（甲方提供）甲方按工程主合同要求（另見圖表）向乙方無償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護保養(yǎng)由乙方負責，完工退場時乙方將道路及道路設施恢復為起始狀交還給甲方。
b（自建）乙方自建臨時施工道路要事前報甲方批準并符合甲方總體現(xiàn)場要求和技術要求，同時應無償提供給業(yè)主、監(jiān)理、甲方和其他施工方使用。
施工住房。
a（甲方供應）乙方使用甲方提供的臨時房屋平方米。使用期間，其上述區(qū)域內(nèi)的安全責任、文明建設責任由乙方負責并接受甲方監(jiān)督、檢查。若有償使用臨時房屋，每月由甲方按元/m2向乙方收取費用。生活用電元/kwh，生活用水元/m3按表計量收費。其以上費用在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自建住房或營地（包括其它臨時設施和場地）要符合甲方現(xiàn)場的總體要求并報經(jīng)甲方批準，該住房或營地的安全責任和文明建設責任由乙方負責并接受甲方監(jiān)督、檢查。
其它：。
本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料（見下表），由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價（含采保費、運雜費；若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算）加計%費用收取材料款。
上述統(tǒng)供材料，乙方必須提前天向甲方報送使用計劃；使用時由乙方書面授權指定專人出示身份證明到甲方指定的倉庫（或地點）進行調(diào)撥，發(fā)生的轉運費用已包含在合同單價中。
若屬構成工程實體的其它主要材料，乙方必須委托甲方代為采購。并提前天向甲方報送使用計劃，材料價款為采購價格加%采保費、運雜費，在每次工程結算時予以扣除。
乙方從甲方倉庫領用的材料，出庫后材料管理的責任由乙方承擔。乙方領用及采購材料的堆放和管理要符合甲方總體規(guī)劃的要求，并且按甲方標準化要求設置標識。
乙方為完成本合同項目所需的特殊材料：，由甲方統(tǒng)一管理，并服從甲方有關特殊材料的管理制度。
周轉性材料的管理。
乙方自備周轉性材料必須在甲方物資部門進行備案，退場時由甲方物資部門對其周轉性材料進行核實，辦理周轉性材料退場的相關手續(xù)。
乙方使用甲方周轉性材料另行簽訂租賃協(xié)議。
乙方領用的材料僅限在本合同工程中使用，不得改變其材料的用途。否則應承擔相關違約責任。
其他：。
本合同工程施工時由乙方自備的設備，并按甲乙雙方約定按時進場（按照本合同第條及第條要求）。乙方施工設備進場后，應通知甲方現(xiàn)場書面認定并備案。乙方施工設備未經(jīng)甲方批準不得擅自離開現(xiàn)場，否則應承擔相關違約責任。
乙方設備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場總體要求，不得隨意進出特定區(qū)域和亂停亂放。
乙方使用甲方設備，必須書面申請，由甲方統(tǒng)一安排，并簽訂租賃合同，雙方按租賃合同進行管理和結算，乙方應每月向甲方上報運行記錄。零星使用甲方設備由甲乙雙方協(xié)商確認計量方式及臺時費標準，費用在工程款結算時扣除。
對于甲方零星使用乙方機械設備，由甲方部門簽證及審查后按第條同等原則結算。
乙方每月應將自有主要設備的完好、使用、維修等情況上報甲方部門，供甲方對施工資源與生產(chǎn)進度進行及時分析和掌握。
乙方施工設備應安全裝置齊全、性能可靠，其施工設備的安全責任由乙方負責。使用甲方施工設備造成損壞的，應負相應的賠償責任。
其它：。
質(zhì)量目標與要求。
本工程質(zhì)量標準按執(zhí)行，工程質(zhì)量全面達到設計要求和標準。其中：單元驗收合格率%（優(yōu)良率達%）以上，工程綜合驗收質(zhì)量評定達標準。
（依據(jù)主合同條款補充具體工序的標準、要求）。
質(zhì)量檢查與驗收。
乙方應確保承包工程的質(zhì)量達到約定標準，并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。
本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工測量由方負責（包括按規(guī)定填報資料），費用由方承擔（視工程項目具體情況約定）。
本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工檢驗、試驗由方負責，費用由方承擔。
乙方須允許并配合甲方或監(jiān)理工程師進入乙方施工場地檢查工程質(zhì)量。工程具備覆蓋、隱蔽條件或達到合同約定的中間驗收要求時，乙方必須在自檢合格以后，及時申請甲方驗收。乙方的施工必須經(jīng)過甲方質(zhì)檢人員及監(jiān)理工程師的檢查、驗收達到約定的質(zhì)量標準并簽字蓋章后方可進行下一道工序。甲方的檢查和檢驗不免除乙方按合同規(guī)定應承擔的責任。
工程經(jīng)甲方驗收后，仍需業(yè)主、國家或地方質(zhì)檢部門驗收合格后方視為正式驗收。
因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方應無條件進行返工或修理，使工程達到合同約定的質(zhì)量標準，乙方承擔所有費用，并賠償甲方損失，且工期不予順延。如乙方在甲方指定的時間內(nèi)未進行整改，則甲方有權指定第三方整改，并有權將發(fā)生的全部費用直接從乙方結算款項內(nèi)扣除。
乙方必須服從甲方對本工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
本合同提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質(zhì)量責任。
其它：。
乙方應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標準，遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，見附件c，并應向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故，該保證金不退還。
乙方負責管理本合同工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災等工作。乙方必須配備合格的`專職安全管理人員名、兼職安全管理人員名，加強施工作業(yè)的安全管理。
乙方必須對所屬施工人員進行安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范、嚴格遵守安全制度、落實安全措施、確保施工安全，并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。由于乙方違章作業(yè)或安全措施不力等原因造成傷亡事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由乙方承擔。
甲方安全管理人員有權對乙方人員進行安全培訓及安全生產(chǎn)作出指導，并對其安全生產(chǎn)管理進行監(jiān)督、檢查以及按甲方有關規(guī)定進行處理。
乙方有權拒絕甲方的違章指揮。若甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚鄳熑渭鞍l(fā)生的費用。
乙方在施工現(xiàn)場內(nèi)必須使用合格的安全保護用品，費用已包含在合同價格中。
發(fā)生重大傷亡及其他安全事故時，乙方應采取必要的措施，及時搶救傷員，并防止事態(tài)進一步擴大、減少損失，同時須立即報告甲方。
乙方必須為其施工人員辦理意外傷害（或雇主責任）保險，保險費用由乙方承擔。同時，乙方須將保單復印件在簽訂合同后天內(nèi)報送甲方備案。超過天未辦理保險的，由甲方代為購買，費用在工程款支付時扣除。
乙方應教育其施工及管理人員遵紀守法，服從工地各種管理規(guī)定，共同維護工地的社會治安，協(xié)助現(xiàn)場治安管理機構做好施工工地和生活區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
乙方必須遵守甲方有關文明施工的管理制度。乙方應保持自己生活區(qū)及施工區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，并做好環(huán)境保護工作。本合同工程完工退場時，要清理施工場地和生活住地的垃圾，保障環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔。
非甲方原因，乙方遭受到財產(chǎn)和人員（包括乙方雇員、乙方施工范圍內(nèi)其他人員）生命、健康損失由乙方自行承擔。如果因此給甲方或第三方造成損失，由乙方負責賠償，交納的安全保證金不予退回。由第三者造成乙方的生命財產(chǎn)損失的由第三者負責，由不可抗力造成乙方的生命財產(chǎn)損失的由乙方從保險公司的賠償中補償，甲方給予協(xié)助，不能補償?shù)挠梢曳阶孕谐袚?/p>
其它要求：。
職業(yè)健康。
乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責任書》，見附件d，作為本合同的組成部分。
標準工程建設設計合同篇十六
第一條?下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，具有如下含義：
（1）“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程。
（2）“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務的一方，以及其合法繼承人。
（3）“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務和監(jiān)理責任的一方，以及其合法繼承人。
（4）“監(jiān)理機構”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務的組織。
（5）“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設有關的當事人。
（6）“工程建設監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
（7）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（8）“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段。
合同。
適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī)，以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條?監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時，以漢語合同文本為準。
監(jiān)理單位的義務。
第四條?向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃，完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務。
第五條?監(jiān)理機構在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。
第六條?監(jiān)理機構使用業(yè)主提供的設施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。
第七條?在本合同期內(nèi)或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業(yè)務活動有關的保密資料。
業(yè)主的義務。
第八條?業(yè)主應當負責工程建設的所有外部關系的協(xié)調(diào)，為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條?業(yè)主應當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構提供與工程有關的為監(jiān)理機構所需要的工程資料。
第十條?業(yè)主應當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。
第十一條?業(yè)主應當授權一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表，負責與監(jiān)理單位聯(lián)系。更換常駐代表，要提前通知監(jiān)理單位。
第十二條?業(yè)主應當將授予監(jiān)理單位的監(jiān)理權利，以及監(jiān)理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條?業(yè)主應為監(jiān)理機構提供如下協(xié)助：
（1）獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產(chǎn)廠家名錄。
（2）提供與本工程有關的協(xié)作單位、配合單位的名錄。
第十四條?業(yè)主免費向監(jiān)理機構提供合同專用條件約定的設施，對監(jiān)理單位自備的給予合理的經(jīng)濟補償。
第十五條?如果雙方約定，由業(yè)主免費向監(jiān)理機構提供職員和服務人員，則應在監(jiān)理合同專用條件中增加與此相應的條款。
監(jiān)理單位的權利。
第十六條?業(yè)主在委托的工程范圍內(nèi)，授予監(jiān)理單位以下監(jiān)理權利：
（1）選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。
（2）選擇發(fā)包設計單位和施工分包單位的確認權與否定權。
（3）工程建設有關事項包括工程規(guī)模、設計標準、規(guī)劃設計、生產(chǎn)工藝設計和使用功能要求，向業(yè)主的建議權。
（4）工程結構設計和其他專業(yè)設計中的技術問題，按照安全和優(yōu)化的原則，自主向設計單位提出建議，并向業(yè)主提出書面報告；如果由于擬提出的建議會提高工程造價，或延長工期，應當事先取得業(yè)主的同意。
（5）工程施工組織設計和技術方案，按照保質(zhì)量、保工期和降低成本的原則，自主向承建商提出建議，并向業(yè)主提出書面報告；如果由于擬提出的建議會提高工程造價、延長工期，應當事先取得業(yè)主的同意。
（6）工程建設有關的協(xié)作單位的組織協(xié)調(diào)的主持權，重要協(xié)調(diào)事項應當事先向業(yè)主報告。
（7）報經(jīng)業(yè)主同意后，發(fā)布開工令、停工令、復工令。
（8）工程上使用的材料和施工質(zhì)量的檢驗權。對于不符合設計要求及國家質(zhì)量標準的材料設備，有權通知承建商停止使用；不符合規(guī)范和質(zhì)量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業(yè)，有權通知承建商停工整改、返工。承建商取得監(jiān)理機構復工令后才能復工。發(fā)布停、復工令應當事先向業(yè)主報告，如在緊急情況下未能事先報告時，則應在24小時內(nèi)向業(yè)主作出書面報告。
（9）工程施工進度的檢查、監(jiān)督權，以及工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規(guī)定的竣工期限的簽訂權。
（10）在工程承包合同約定的工程價格范圍內(nèi)，工程款支付的審核和簽認權，以及結算工程款的復核確認權與否定權，未經(jīng)監(jiān)理機構簽字確認，業(yè)主不支付工程款。
第十七條?監(jiān)理機構在業(yè)主授權下，可對任何第三方合同規(guī)定的義務提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用，或質(zhì)量、進度，則這種變更須經(jīng)業(yè)主事先批準。在緊急情況下未能事先報業(yè)主批準時，監(jiān)理機構所作的變更也應盡快通知業(yè)主。在監(jiān)理過程中如發(fā)現(xiàn)承建商工作不力，監(jiān)理機構可提出調(diào)換有關人員的建議。
第十八條?在委托的工程范圍內(nèi)，業(yè)主或第三方對對方的任何意見和要求（包括索賠要求），均必須首先向監(jiān)理機構提出，由監(jiān)理機構研究處置意見，再同雙方協(xié)商確定。當業(yè)主和第三方發(fā)生爭議時，監(jiān)理機構應根據(jù)自己的職能，以獨立的身份判斷，公正地進行調(diào)解。當其雙方的爭議由政府建議行政主管部門或仲裁機關進行調(diào)解和仲裁時，應當提供作證的事實材料。
業(yè)主的權利。
第十九條?業(yè)主有選定工程總設計單位和總承包單位，以及與其訂立合同的簽定權。
第二十條?業(yè)主有對工程規(guī)模、設計標準、規(guī)劃設計、生產(chǎn)工藝設計和設計使用功能要求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。
第二十一條?監(jiān)理單位調(diào)換總監(jiān)理工程師須經(jīng)業(yè)主同意。
第二十二條?業(yè)主有權要求監(jiān)理機構提交監(jiān)理工作月度報告及監(jiān)理業(yè)務范圍內(nèi)的專項報告。
第二十三條?業(yè)主有權要求監(jiān)理單位更換不稱職的監(jiān)理人員，直到終止合同。
監(jiān)理單位的責任。
第二十四條?監(jiān)理單位的責任期即監(jiān)理合同有效期。在監(jiān)理過程中，如果因工程建設進度的推遲或延誤而超過約定的日期，雙方應進一步約定相應延長的合同期。
第二十五條?監(jiān)理單位在責任期內(nèi)，應當履行監(jiān)理合同中約定的義務。如果因監(jiān)理單位過失而造成了經(jīng)濟損失，應當向業(yè)主進行賠償。累計賠償總額不應超過監(jiān)理酬金總數(shù)（除去稅金）。
第二十六條?監(jiān)理單位對第三方違反合同規(guī)定的質(zhì)量要求和完工（交圖、交貨）時限，不承擔責任。
因不可抗力導致監(jiān)理合同不能全部或部分履行，監(jiān)理單位不承擔責任。
第二十七條?監(jiān)理單位向業(yè)主提出賠償要求不能成立時，監(jiān)理單位應當補償由于該索賠所導致業(yè)主的各種費用支出。
業(yè)主的責任。
第二十八條?業(yè)主應當履行監(jiān)理合同約定的義務，如有違反則應當承擔違約責任，賠償給監(jiān)理單位造成的經(jīng)濟損失。
第二十九條?業(yè)主如果向監(jiān)理單位提出的賠償要求不能成立，則應當補償由該索賠所引起的監(jiān)理單位的各種費用支出。
合同生效、變更與終止。
第三十條?本合同自簽字之日起生效。
第三十一條?由于業(yè)主或第三方的原因使監(jiān)理工作受到阻礙或延誤，以致增加了工作量或持續(xù)時間，則監(jiān)理單位應當將此情況與可能產(chǎn)生的影響及時通知業(yè)主。由此增加的工作量視為附加工作，完成監(jiān)理業(yè)務的時間應當相應延長，并得到額外的酬金。
第三十二條?在監(jiān)理合同簽訂后，實際情況發(fā)生變化，使得監(jiān)理單位不能全部或部分執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務時，監(jiān)理單位應當立即通知業(yè)主。該監(jiān)理業(yè)務的完成時間應予延長。當恢復執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務時，應當增加不超過42天的時間用于恢復執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務。并按雙方約定的數(shù)量支付監(jiān)理酬金。
第三十三條?業(yè)主如果要求監(jiān)理單位全部或部分暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務或終止監(jiān)理合同，則應當在56天前通知監(jiān)理單位，監(jiān)理單位應當立即安排停止執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務。
當業(yè)主認為監(jiān)理單位無正當理由而又未履行監(jiān)理義務時，可向監(jiān)理單位發(fā)出指明其未履行義務的通知。若業(yè)主發(fā)出通知后21天內(nèi)沒收到答復，可在第一個通知發(fā)出后35天內(nèi)發(fā)出終止監(jiān)理合同的通知，監(jiān)理合同即行終止。
第三十四條?監(jiān)理單位在應當獲得監(jiān)理酬金之日起30天內(nèi)仍未收到支付單據(jù)，而業(yè)主又未對監(jiān)理單位提出任何書面意見時，或根據(jù)第32條或第33條已暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務時限超過半年時，監(jiān)理單位可向業(yè)主發(fā)出終止合同的通知。如果終止監(jiān)理合同的通知發(fā)出后14天內(nèi)未得到業(yè)主答復，可進一步發(fā)出終止合同的通知，如果第二次通知發(fā)出后42天內(nèi)仍未得到業(yè)主答復，可終止合同，或自行暫停或繼續(xù)暫停執(zhí)行全部或部分監(jiān)理業(yè)務。
第三十五條?監(jiān)理單位由于非自己的原因而暫?；蚪K止執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務，其善后工作以及恢復執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務的工作，應當視為額外工作，有權得到額外的時間和酬金。
第三十六條?合同的協(xié)議終止并不影響各方應有的權利和應當承擔的責任。
監(jiān)理酬金。
第三十七條?正常的監(jiān)理業(yè)務、附加工作和額外工作的酬金，按照監(jiān)理合同專用條件約定的方法計取，并按約定的時間和數(shù)額支付。
第三十八條?如果業(yè)主在規(guī)定的支付期限內(nèi)未支付監(jiān)理酬金，自規(guī)定支付之日起，應當向監(jiān)理單位補償應支付的酬金利息。利息額按規(guī)定支付期限最后一日銀行貸款利息率乘以拖欠酬金時間計算。
第三十九條?支付監(jiān)理酬金所采用的貨幣幣種、匯率由合同專用條件約定。
第四十條?如果業(yè)主對監(jiān)理單位提交的支付。
通知書。
中酬金或部分酬金項目提出異議，應當在收到支付通知書24小時內(nèi)對監(jiān)理單位發(fā)出異議的通知，但業(yè)主不得拖延其他無異議酬金項目的支付。
其?他。
第四十一條?委托的工程建設監(jiān)理所必要的監(jiān)理人員出外考察，經(jīng)業(yè)主同意其所需費用隨時向業(yè)主實報實銷。
第四十二條?監(jiān)理單位如須另聘專家咨詢或協(xié)助，在監(jiān)理業(yè)務范圍內(nèi)其費用由監(jiān)理單位承擔，監(jiān)理業(yè)務范圍以外，其費用由業(yè)主承擔。
第四十三條?監(jiān)理機構在監(jiān)理工作中提出的合理化建議，使業(yè)主得到了經(jīng)濟效益，業(yè)主給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。
第四十四條?未經(jīng)對方的書面同意，無論業(yè)主或監(jiān)理單位均不得轉讓本合同約定的權利和義務。
第四十五條?除業(yè)主書面同意外，監(jiān)理單位及職員不應接受監(jiān)理合同約定以外的與監(jiān)理工程項目有關的報酬。
監(jiān)理單位不得參與可能與合同規(guī)定的與業(yè)主的利益相沖突的任何活動。
爭議的解決。
第四十六條?因違反或終止合同而引起的損失和損害的賠償，業(yè)主與監(jiān)理單位之間應當協(xié)商解決，如未能達成一致，可提交主管部門協(xié)調(diào)，仍不能達成一致時，雙方選擇：
1.仲裁由?仲裁委員會仲裁；
2.訴訟由?人民法院管轄。
第一條?本合同適用的法規(guī)及監(jiān)理依據(jù)：
第四條?監(jiān)理業(yè)務：
第八條?外部條件包括：
第九條?雙方約定的業(yè)主應提供的工程資料及提供時間：
第十條?業(yè)主應在?天內(nèi)對監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的事宜作出書面答復。
第十四條?業(yè)主免費向監(jiān)理機構提供如下設施：
監(jiān)理單位自備的，業(yè)主給予經(jīng)濟補償?shù)脑O施如下：
第十五條?在監(jiān)理期間，業(yè)主免費向監(jiān)理機構提供?名職員，由總監(jiān)理工程師安排其工作，并免費提供?名服務人員。
第二十五條?監(jiān)理單位在責任期內(nèi)如果失職，同意按以下辦法承擔責任，賠償損失：
賠償金=直接經(jīng)濟損失×酬金比率（扣除稅金）。
第三十七條?業(yè)主同意按以下的計算方法、支付時間與金額，支付監(jiān)理單位的酬金：
業(yè)主同意按以下計算方法、支付時間與金額，支付附加工作酬金：
業(yè)主同意以下計算方法、支付時間與金額，支付額外工作酬金：
第三十九條?雙方同意用?支付酬金，按?匯率計付。
第四十三條?獎勵辦法：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/14094520.html】
