作為一種法律文件，合同具有法律效力，受法律保護。合同的編寫要言簡意賅、內容準確，避免產生二義性和歧義。合同范文可以幫助你了解合同的結構和常用條款，提高寫作水平。
土方工程施工合同書篇一
六、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;。
2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格后結清，不按合同規(guī)定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規(guī)定處理。
3、乙方必須提供經稅務機關認可的建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。
七、乙方必須服從甲方工地代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協(xié)助與支持。
八、乙方要做好安全生產工作，如發(fā)生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。
十一、爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應該友好協(xié)商，協(xié)商不成可以向人民法院提起訴訟。
十二、未盡事宜,雙方協(xié)商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.
十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。
十四、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：珠海長隆國際海洋度假區(qū)一期。
工程地點：珠海市橫琴島。
工程內容：土方開挖回填運輸。
二、、承包方式及價款：
pc200挖機元/臺班，共計兩臺(包括進退場費用);。
三、工程負責人。
甲方派____潘凌___同志為駐現場負責人，乙方派_____________同志為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規(guī)定，對工程質量、進度進行監(jiān)督，辦理驗收交接手續(xù)和其他相關事宜。
四、工傷事故：
乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。
五、工期：
本合同全部工程于2010年3月開工至2010年7月竣工，共5個月。在施工過程中，除遇下列情況外，工期不予順延。
1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;。
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工的;。
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工的。
六、工程質量。
乙方必須嚴格按照甲方現場管理人員的要求，在指定位置、指定標高保質保量完成;。
七、雙方責任。
甲方責任。
1、按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);。
3、在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;。
4、協(xié)助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續(xù);。
5、核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;。
乙方責任。
1、服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現場指揮及管理;。
3、按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;。
4、制定妥善的工程質量和安全保證措施;。
5、對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。
6、乙方要做好安全生產工作，如發(fā)生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
7、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
八、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;。
2、每月按甲、乙雙方確認的臺班數乘以合同單價付款至80%;。
九、其他。
本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方工程施工合同書篇二
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
承包方：（以下簡稱乙方）。
依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
工程名稱：珠海長隆國際海洋度假區(qū)一期。
工程地點：珠海市橫琴島。
工程內容：土方開挖回填運輸。
二、承包方式及價款：
pc200挖機元/臺班，共計兩臺（包括進退場費用）；
三、工程負責人。
甲方派____潘凌___同志為駐現場負責人，乙方派_____________同志為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規(guī)定，對工程質量、進度進行監(jiān)督，辦理驗收交接手續(xù)和其他相關事宜。
四、工傷事故：
乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。
五、工期：
本合同全部工程于20xx年3月開工至20xx年7月竣工，共5個月。在施工過程中，除遇下列情況外，工期不予順延。
1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的；
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工的；
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工的。
六、工程質量。
乙方必須嚴格按照甲方現場管理人員的要求，在指定位置、指定標高保質保量完成；
七、雙方責任。
甲方責任。
1、按本合同約定的期限支付工程款（含進度款和結算款）；
3、在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行技術交底；
4、協(xié)助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續(xù)；
5、核查乙方進場人員安全教育證，培訓上崗證；
乙方責任。
1、服從甲方、監(jiān)理及業(yè)主現場指揮及管理；
4、制定妥善的工程質量和安全保證措施；
5、對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。
6、乙方要做好安全生產工作，如發(fā)生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
7、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
八、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算；
2、每月按甲、乙雙方確認的臺班數乘以合同單價付款至80%；
九、其他。
本協(xié)議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份，雙方各持___份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方工程施工合同書篇三
土方工程施工具有面廣量大、勞動繁重、施工條件復雜等特點,土方工程。
甲方：
乙方：
雙方本著相協(xié)商和承擔責任的愿望出發(fā)，通過協(xié)商特簽定本合同，雙方必須共同遵守執(zhí)行，互相促進。
一、工程名稱：開發(fā)基地土方工程。
二、工程地點：
三、土質：1—3類。
四、工程量：約____萬立方米(以測量實際驗收為準)。五、土方單價：每立方_____元整，另按1公里增加運費___元，本工程如在施工中碰到風化泥巖及石頭需要爆破時，每立方米另計爆破費____元整。
六、工期：_____天，以實際施工工期為準，(如下雨天順延)。自年____月____日至年_____月_____日止，進場施工以甲方通知為準。甲方在乙方進場前必須辦好一切有關手續(xù)，如征地、清苗補償，由甲方負責，清除施工場地內的所有障礙物(如電桿、地下管道、電纜等)，甲方必須要向乙方施工現場交底場地內的所有障礙物，如乙方不明確在施工中造成損失由甲方負責賠償。
七、乙方在施工現場有四鄰單位或個人干擾時，由甲方負責處理，如導致乙方機械停工時，甲方按乙方施工人員和管理人員每人每天補償15元，機械臺班每臺補償300元，工期相應延長。八、甲方負責安排乙方人員吃、住宿場地及機械放置場地，并把水、電接到工地及住處。
九、合同簽訂后，甲方必須在開工前提供施工圖及有關資料供乙方施工，乙方按圖施工。
十、工程結算方式：雙方簽名后合同生效。甲方在___天內即按合同價款_____%轉入乙方賬戶，乙方收到款后在____天內調機械與有關管理人員進場施工，后按工程進度付款，付至95%，留5%到工程完工15天內付清給乙方。
十一、如果甲方拖欠工程款，乙方有權單方面終止合同，甲方應賠償給乙方的一切損失。
十二、乙方必須服從甲方現場指揮及安排，注意安全施工，在施工中乙方造成的責任事故均按國家規(guī)范進行。
十三、在施工中，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行合同，任何一方都不得以任何理由違反本合同。如果有一方違約，則由違約方以總價5%賠償給遵約方作為經濟損失費。
十四、在施工現場每天甲、乙雙方各派一名施工員常駐工地理順及處理工地有關事宜與一程簽證。
十五、工程竣工后，由乙方向甲方提交峻工通知，甲方接到乙方峻工通知7天內派有關人員會同驗收，過期不驗收作為合格處理，甲方按合同付款給乙方。
十六、乙方進入_______施工，一切手續(xù)甲方負責代辦，按建委有關規(guī)定，屬甲方費用由甲方負責，屬乙方費用由乙方負責，工程款稅金由甲方負責。
十七、本合同自雙方簽定蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決，
本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份，均具同等法律效力，希望雙方共同遵守，合作愉快!
甲方：乙方：
甲方法定人：乙方法定人：
工地負責人：______年_____月_____日。
甲方：
乙方：
甲方承攬土方工程施工后，因他項工程未能完工，一時難已組織人力完成，經發(fā)包方同意，轉包給乙方施工。為此，雙方根據合同法的規(guī)定，就有關事項經協(xié)商一致，特訂以下合同：
一、甲方在承攬該工程時已付給發(fā)包方，元()的工程保證金由乙方支付。給付的辦法在本合同甲乙雙方簽字生效后五日內由乙方匯給甲方指定的賬戶或現金兌現。
二、乙方必須按照發(fā)包方的要求保持保量地完成土方工程的施工任務。
三、土方工程施工過程中應注意安全。若發(fā)生意外事故，由乙方負責，甲方不承擔經濟責任和法律責任。
四、土方工程施工后的工程款結算由甲方負責。甲方在乙方每階段土方工程完工后及時將領取的工程款如數交付給乙方。乙方按照二個點給付甲方轉讓費。
五、本合同自甲、乙雙方簽字后生效。
六、本合同一式二分，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
甲方：
乙方：
一、工程概況。
1、工程名稱﹕加拿大寶柏財務投資集團六景工業(yè)園區(qū)中國西部國際汽車城。
2、工程地點﹕南寧市六景工業(yè)園區(qū)內。
3、承包內容﹕平整土地(挖、裝、運、平)自然壓實。
4、工程數量：約500萬立方米(以實際施工量為準)。
5、工程造價：約4500萬元人民幣。
6、承包單位：1—2類土，運距:1.3公里以內人民幣為__元∕每立方(含稅)(__元∕m3)，按自然方量計算。如運距超出1.3公里，每立方增加壹元叁角人民幣，如在施工過程中遇到石頭等勾機不能開挖的，以人民幣貳拾柒元∕每立方(27元∕m3)，按自然方量計算(負責爆破)，如雙方未能達成共識，由甲方另安排施工隊爆破。
7、承包工期：180天有效工作日，如遇到下雨天不能施工的工期相應順延。
通知書。
為準。
二、工程量的計算方式：
工程計算根據業(yè)主所提供的水準點、座標和測定的網絡方量，施工圖為計算依據，經業(yè)主、甲、乙三方測定的數據作為結算依據。在施工過程中，如業(yè)主需要變更標高或變更設計方案，所產生的工程量增減，則以現場監(jiān)理工程師業(yè)主代表簽發(fā)的變更通知以及現場所簽字認可的數據為結算依據。
三、結算與付款方式：
乙方機械及有關人員進場施工3天內，甲方支付工程總造價5%的預付款作為油料費、維修費、生活費等，臨時設施由乙方先墊付，后憑發(fā)票向甲方報銷，此后每月結算一次進度款，每次結算進度款的80%，剩下的20%款項待結算第二次進度款時一起結算第一次余款，以此類推。待工程完工后以驗收合格辦理結算，雙方確認后15天內全部付清工程款。
四、甲、乙雙方責任。
1、甲方責任。
(1)甲方負責總協(xié)商、督促業(yè)主做好如下工作(三通一平)。
(2)負責辦理開工的一切相關手續(xù)，提供給乙方施工人員及機械停放和臨時設施所需場地給乙方。
(3)指派專業(yè)技術人員測量，指導協(xié)助并制訂施工計劃，業(yè)主代表及監(jiān)理工程師進行工程量的上報及簽證工作。
(4)負責在開工前三天內向乙方提供施工圖紙及其他技術交底工作。
(5)負責協(xié)調業(yè)主、監(jiān)理單位和上級各有關部門的關系確保工程順利施工。
(6)因甲方原因造成乙方停工時(三天以上)甲方應按機械的停臺費每天補償給乙方(乙方1000元、汽車800元、推土機500)。
(7)甲方負責水電到現場，水電費乙方自理。
2、乙方的責任。
(1)乙方接到進場開工通知書后，務必按規(guī)定時間組織有關人員及機械進場施工，并在進場前三天內向甲方提供進場機械設備清單。操作人員有關證件、花名冊、身份證復印件，施工組織設施方案交甲方備案。禁止使用無牌證車輛及報廢機械進場施工。
(2)負責施工人同食宿及臨時設施配套工作，做好項目部工人宿舍、機械停放場地整理管理工作，費用由乙方自行承擔。
(3)向甲方提交施工組織方案，每周向甲方提供當期工程進度報表并提供下周的施工計劃，會同甲方和業(yè)主對已完成的工程量監(jiān)證核對。
(4)乙方在施工過程中，要做到文明施工，遵守各項。
規(guī)章制度。
法律法規(guī)，安全生產的有關管理規(guī)定，嚴格按安全生產標準組織施工，消除事故隱患，如由于乙方安全措施不當造成的一切安全事故由乙方自行承擔一切后果和責任。
(5)乙方所有進場人員必須辦理應辦理的各種保險手續(xù)。
五、違約責任。
1、如乙方未按業(yè)主、監(jiān)理、甲方的要求，按時量完成任務，進度緩慢違反安全規(guī)范施工，故意停工，經甲方監(jiān)理提出整改通知仍未服從，甲方有權另行安排施工隊伍施工，乙方無條件退場，余下的工程款甲方不給予結算乙方。作為乙方賠償甲方的損失。
2、如甲方與業(yè)主問題未能開工和未按本協(xié)議條款執(zhí)行或且不能按時支付工程款按所欠款部分根據銀行的貸款利息計付給乙方。
六、其他約定：
1、本工程如遇到不可抗拒的自然災害和業(yè)主原因而停建或緩建，甲方必須提前15天通知乙方做好各項準備工作并計算已完成的工程量。
2、本協(xié)議的覆行過程中，雙方若發(fā)生爭議，雙方本著友好協(xié)商解決，如雙方協(xié)商不能達成共識，任何一方都可以想協(xié)議覆行所在地法院起訴。
3、本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商補充，補充條款與本協(xié)議具有同等的法律效力。
4、本協(xié)議壹式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，工程完工后付清工程款，本協(xié)議自動失效。
甲方：代表人：電話：身份證號碼：年月日。
乙方：代表人：身份證號碼：年月日。
土方工程施工合同書篇四
甲方:。
乙方:。
甲、乙雙方本著平等互利的原則，就東三環(huán)-南三環(huán)路連接線dn1標段土方工程運輸，經雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。
一、工作范圍內容、樁號。
甲方為了確保東三環(huán)路按期順利完工，現將工程中的土方外運、土方現存部分交于乙方。根據“中華人民共和國合同法”為了保證工程的進度達成友好合作，互惠互利的目的，經雙方協(xié)商達成以下協(xié)議：
（1）土方外運，按實結算。單價為16元/m3,(壹拾陸元整/每立方含。
（2）施工現場范圍內挖方3元/m3（叁元整/每立方）。
（3）本條款單價為含稅單價。
二、雙方責任：
（1）甲方為乙方創(chuàng)造有利條件，甲、乙雙方互相配合，合理協(xié)調現場的施工。
（2）乙方機械必須聽從甲方的指揮，甲方負責機械、車輛的現場管理，提供地上、地下、管線的具體位置。甲方負責協(xié)調乙方與施工項目部的關系，施工中乙方應積極配合工地，在規(guī)定工期完成工程任務。若乙方不聽從指揮，造成的一切經濟損失由乙方承擔，且甲方有權利終止本合同。
（4）乙方負責確保甲方現場施工的正常進行，如因施工中乙方村民阻擋施工，影響工期，則相應的損失由甲方從乙方工程款中予以扣除。
（5）乙方進場機械及車輛需要聽從甲方及工地管理人員管理調配及安排，確保施工正常進度。進場挖掘機及外運土方車輛乙方應向甲方提供相應清單，乙方自行解決施工機械、運輸車輛停放場所和看管問題、出現機械設備被盜、損壞甲方概不負責。
（6）機械操作人員應持證上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)。在施工中如因操作不當造成的損失由乙方承擔相應責任。并嚴格遵循西安市文明施工及創(chuàng)衛(wèi)要求。乙方所使用車輛必須具備必要的合法手續(xù)，如行駛證、營運證、養(yǎng)路費、垃圾準運證等。
（7）乙方按甲方進度及技術要求組織機械及運輸車輛，若在階段工期內不能滿足甲方提出的進度及技術要求，則按合同單價的80%予以結算，且甲方有權利自行重新組織機械運輸隊伍。
三、結算方式：
甲方應如實按每月乙方的實際工作量開具結算單。乙方持結算單并開具稅票，當甲方接到乙方稅票七日內，甲方付清乙方工程款的70%，剩余款項轉入次月，加上次月總工程款甲方在接到七日內付清的70%。每月依次類推。工程完工后余款三個月內付清。
四、若乙方與20xx年7月10日前機械及運輸車輛不能進場，本合同自行作廢。
五、本合同單價不隨市場其他因素而變化。
六、本合同一式肆份，甲乙雙方各兩份，在工程施工過程中未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
土方工程施工合同書篇五
發(fā)包方（全稱）：xxxx置業(yè)有限公司（以下簡稱為甲方）。
承包方（全稱）：xx建工股份有限公司（以下簡稱為乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就土方工程施工事項經協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：xx公館土方工程。
2、工程地點：xx飯店以北，xx北路以東。
3、建設單位：xxxx置業(yè)有限公司。
4、設計單位：xx市建筑設計研究院有限公司。
5、監(jiān)理單位：浙江xx工程管理有限公司。
6、甲方項目總經理：徐xx。
二、工程承包范圍與承包方式。
1、承包范圍：開挖深度從自然地坪起，至地下室墊層底標高處，包括基坑土方挖運、人工清理與棄土，人工修土、基坑回填、地下室外側壁軟土免費回填至場地施工道路標高，坑內土方回填（包括磚胎模邊的土方回填及夯實等地下室墊層下一切土方的回填）等，工程量內的體積均為土方開挖前的密實體積，土方開挖前起始自然地坪標高由甲方、監(jiān)理單位、乙方共同確定，超挖部分不計工程量。
2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期。
1、土方開工日期：暫定為xx年8月15日（挖土開始之日，乙方必須在當天出具開工報告，否則視當天為開工日期。）如果南區(qū)地下室、北區(qū)地下室、地下室連通口因為樁基施工進度要求，開始挖土的日期不同，則工期分別計算。
2、工期要求：按施工總進度計劃，南區(qū)一層地下室：第一層挖土工期為10日歷天（從挖土開始到第一道圍護梁施工），第二層挖土工期為15日歷天（從第一道圍護梁養(yǎng)護結束到地下室底板墊層施工）；北區(qū)兩層地下室：第一層挖土工期為10日歷天（從挖土開始到第一道圍護梁施工），第二層挖土工期為20日歷天（從第一道圍護梁養(yǎng)護結束到第二道圍護梁施工），第三層挖土工期為15日歷天（從第二道圍護梁養(yǎng)護結束到地下室底板墊層施工）；聯通口：挖土工期為5日歷天（從挖土開始到地下室底板墊層施工，聯通口的挖土初步定在南區(qū)地下室施工完成以后）。
四、質量標準。
1、工程質量標準：保護好已完工的樁基及基坑支護樁工程。按規(guī)范和圖紙要求施工，并服從施工監(jiān)理及甲方的要求。
2、挖土造成塌方、斷樁或圍護樁因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。因挖土不按規(guī)范施工，造成樁基小應變檢測為不合格，或樁位偏差，由乙方承擔。
3、乙方必須做好基坑圍護緊急預案，該預案必須經監(jiān)理及甲方認可，有此產生的費用由現場相關承擔的責任分攤。
五、合同價款。
1、本合同內所有工程量按土方開挖前的密實體積計算，土方開挖前始自然地坪標高由監(jiān)理單位、乙方和甲方共同確定，超挖部分不計工程量。
2、本工程土方綜合單價為閉口包干價，包括挖土、裝車、清理機下余土、修理邊坡、基坑土方人工清理挖運與棄土、土方外運、卸土、基坑回填、地下室外側壁軟土回填、坑內土方回填、場地挖土施工便道的回填及外運、挖土方案的評審費、其他周邊關系處理等費用等全部工作內容。綜合價為rmb41.50元/m3。該綜合單價應包括人工費、機械費、管理費、規(guī)費、利潤、稅金、與其他單位的配合費用及風險因素等一切可能發(fā)生的費用，竣工結算時不得按施工方案、信息價等調整。綜合單價包含了完成該項目土方施工所需的全部施工工序內容，且按圖紙、規(guī)范及合同要求有關工作等所有費用。
3、結算方式：土方完成后按照如下公式確定工程實際總造價：
結算價=土方綜合單價rmb41.50元/立方米×開挖土方總量。
4、乙方的挖土配合費及濕土排水費為5元每立方米另計，該費用包含了塔吊吊裝費、夜間照明費、在工地內現成的棚架、爬梯、腳手架等輔助設施使用等相關費用。
5、不管土方的工程量如何變動，上述綜合單價均不作調整。
六、付款方式：
3、每一次付款之前，乙方應提交相應金額的工程建筑安裝發(fā)票，否則甲方有權延遲付款，并不視為甲方付款違約。
七、竣工驗收。
1、本合同所指竣工驗收合格為經監(jiān)理單位和甲方雙方共同簽確認的對本合同范圍內的工程頒發(fā)的竣工驗收證明內注明的通過日期。
2、乙方提供竣工圖及資料的約定：要求乙方提供叁套竣工圖和叁套竣工資料。
八、安全生產和文明施工。
1、本工程創(chuàng)市文明標化工地?，F場實際施工時，施工方均應按市文明標化工地標準實施。
2、乙方對工程的安全設施必須嚴格按國家規(guī)范標準、甲方要求規(guī)定組織實施，必須達到安全生產管理的有關規(guī)定，并隨時接受甲方工程質量安全管理人員的檢查、管理、指導，確保安全標準化。堅持安全生產、不準違章操作，杜絕重大傷亡事故，如安全事故、發(fā)生工傷或影響人身安全（包括他人）事故，均由乙方承擔一切責任，除承擔上級處罰外，還應承擔相應的包括經濟責任、法律責任在內的一切相關責任。
3、乙方對工程的文明施工，必須搞好環(huán)境宣傳和形象策劃，以良好的文明工地形象取得甲方和有關管理部門的驗收認可，否則必須整改，直到驗收通過為止，由此而開支的一切費用均由乙方承擔。
4、乙方自行辦理施工相關手續(xù)，如有環(huán)保、城管罰款，乙方自負。
5、對施工現場交通、保潔押金、治安、環(huán)保、市政、市容的要求：乙方辦理有關手續(xù)，并承擔所有費用。施工場地清潔衛(wèi)生的要求：做好挖土時道路的清潔及車輛的清洗，按照文明施工的要求，做好施工場地的清潔衛(wèi)生、治安、消防安全管理工作，材料、機械工具布置堆放有序，落實措施做好噪聲、紛塵、固體廢物排放的監(jiān)測和記錄。
6、乙方做好基坑周邊的鄰邊圍護工作。
7、乙方在施工過程中必須根據經甲方及監(jiān)理、乙方確認的施工順序合理安排施工方案。
九、履約保證金、違約責任。
1、工期、質量、安全文明等履約保證金為人民幣叁拾萬元，在開工前以轉帳支票形式打進甲方指定帳戶。
2、保證金在挖土完成且樁小應變檢測完成，無息退還。
3、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本合同，并由乙方承擔全部責任：
3.1、乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的；
1.4、乙方未經甲方同意，冒用甲方名義對外發(fā)生經濟活動的；
1.5、其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
3、施工階段乙方不得未經甲方同意而擅自更換項目負責人，工程例會、圖紙會審等項目負責人必須參加，并且每周到位六天，其他常駐管理人員到位率100%；項目負責人按甲方規(guī)定參加工程協(xié)調會，未出席視為違約，特殊情況要書面請假；上述情況如有違規(guī)，第一次書面警告，第二次違規(guī)支付違約金1萬元/次。
4、乙方以下人員，經乙方要求并報經甲方同意后必須在24小時內調離本工程范圍，否則每人次每天乙方向乙方支付違約金rmb500元。該等人員指甲方確認無法勝任崗位的工作者，或不能積極配合乙方工作的管理者，或違反甲方工地現場管理規(guī)定者，或與本工程無關的人員。
十、其它約定。
1.1乙方必須認真視察工程現場，使自己熟悉現場的位置、周圍環(huán)境，確定工程范圍和現有工地條件，了解場內供水供電等狀況，以及做貯存和施工用的空間、臨時設施范圍、施工人員、機械等進出方位，以便取得一切可能影響其承包造價的資料，土方工程施工合同簽訂后，乙方不得以不完全了解現場狀況而向甲方作出額外的付款或延長竣工期限的索賠，對此甲方將不作任何考慮。
1.2乙方應按約定時間和要求，完成以下工作：
1.2.1乙方在合同簽訂后7天內提供經專家論證過的挖土施工方案，乙方未按要求提供專家論證的挖土施工方案，因此給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
1.2.2乙方及時向監(jiān)理單位和甲方派駐的現場工程師提供工程進度計劃及相應統(tǒng)計報表和工程事故報告，且必須按監(jiān)理單位確認并報經甲方批準的進度計劃組織施工，接受監(jiān)理單位和甲方對進度的檢查監(jiān)督。
1.2.3承擔施工安全保衛(wèi)工作及非夜間照明的責任：乙方應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、甲方相關安全規(guī)定及其它法規(guī)規(guī)范，采取有效的安全措施，應保證施工區(qū)域的安全防衛(wèi)，確保進入施工現場所有人員的安全，按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和個人傷害，由乙方承擔責任及由此發(fā)生的費用。
1.2.4乙方須遵循交通、市政設施管理部門關于道路使用、車輛停泊、使用時間等的條件及限制，并負責提交所需申請及承擔相關費用。乙方須自行安排及協(xié)調一切交通、運輸及保護事宜。乙方須遵守地方政府和有關部門對環(huán)衛(wèi)和施工噪音等管理規(guī)定，并負責辦理相關手續(xù)。否則因此引起的各種罰款由乙方負責，因乙方過失而使有關方面向甲方收取費用，甲方從應付給乙方的款項中扣除，或作為債項向乙方追討。
1.2.5因乙方違反《城市建筑垃圾管理規(guī)定》（中華人民共和國建設部令第139號）第二十五條（一）未經核準擅自處置建筑垃圾的；（二）處置超出核準范圍的建筑垃圾的規(guī)定，而使市容環(huán)境衛(wèi)生主管部門向甲方取費用，這些費用由乙方承擔。
1.2.6乙方須保護所有施工場地周圍的建筑物、構筑物、道路、綠化、和地上地下管線等，并承擔一切修復因其疏忽而造成的損壞所需的費用。因乙方過失而使有關方面向甲方收取費用，甲方可從應付給乙方的款項中扣除。
1.2.7乙方施工現場的所有人員必須佩帶安全帽，乙方必須確保施工現場文明，達到“xx市安全文明施工標化工地”的要求。
1.2.8因乙方拖欠民工工資等原因造成勞資糾紛對甲造成影響，乙方應向甲方支付違約金rmb50,000元/次。
十一、本合同未盡事宜另行協(xié)商，商定條款與本合同同時有效，任何一方違反合同條款，經雙方協(xié)商不成，雙方同意提交xx市仲裁委員會仲裁。
十二、本合同一式拾份，甲方執(zhí)伍份，乙方伍份，雙方簽并交清保證金后生效，至工完場清保修金清。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
法人代表：法人代表：
代表：代表：
日期：xx年6月21日
土方工程施工合同書篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
根據發(fā)、承包雙方簽訂的《殘疾人體育訓練中心、餐廳建筑安裝工程及綜合服務中心一期項目配套收尾工程施工合同》(合同編號cgf--0201，以下簡稱“原合同”)的約定，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就原合同做出如下補充說明：
一、補充協(xié)議條款。
1、承包方式：包施工工期、包施工質量、包施工安全、包工包料。
2、工程固定總價：(小寫：147萬元大寫：壹佰肆拾柒萬圓)，
3、驗收及保修：
(1)乙方完成施工后，應向甲方提出竣工驗收申請;。
(3)本工程質保期一年，接到甲方維修通知24小時內到達現場進行維修;。
4、施工期限：至開工報告生效后，50歷天完成，除假期和施工條件不允許，及因不可抗拒因素不能施工則工期順延。
5、工程款結算與付款：
簽訂本合同生效之日起10個工作日內，甲方支付至本合同總價的30﹪，燈具主材進場后開始安裝，甲方支付至本合同總價的50﹪，工程進度達到80﹪(即發(fā)光字、空中玫瑰、主樓數碼管安裝完畢)，經驗收合格后，甲方支付至本合同總價的70﹪，全部工程完畢，驗收合格后，甲方支付至本合同總價的95﹪，剩余5%款項作為質保金，在保修期滿后15日內結清。
二、本補充協(xié)議未約定之處按照原合同條款執(zhí)行;。
本補充協(xié)議存在沖突，以本協(xié)議為準;。
四、本補充協(xié)議經雙方法人代表或書面授權的委托人簽字并加蓋公章后生效;。
五、本協(xié)議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方工程施工合同書篇七
甲方(委托人):合同編號：
乙方(施工方):簽訂日期：
1、工程總價：
2、裝修內容：
1、自本合同雙方簽字生效后，甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣元整，工程施工到油漆工進場時，甲方付乙方工程總造價人民幣即_元整。質量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款約定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤，一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在2日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的，由乙方承擔責任，工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的一切后果，由甲方負責，給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤，甲乙雙方協(xié)商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必須按照預算要求，先付款后，乙方再施工。
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工，每逾期一天，按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù)，需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢，本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方同意由仲裁委員會進行了仲裁，若未達成，仲裁協(xié)議交當地法院裁決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
土方工程施工合同書篇八
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式將鼓樓廣場____樓屋面、衛(wèi)生間及地下車庫部分防水工程委托乙方組織施工，為了明確雙方責任，組合本工程具體情況，經協(xié)商一致簽訂合同，并共同遵守。
____樓屋面采用____卷材防水(____層);衛(wèi)生間、地下車庫地面采用聚氨酯防水涂料____mm厚，分三遍成活;地下室外墻為聚氨酯卷材____mm厚(____層)。包括所有材料水平、垂直運輸、施工、清理、蓄水試驗、放水等全過程。
屋面為____元/m2;衛(wèi)生間及地下室地面為____元/m2;地下室外墻為____元/m2(含人工、稅及安全、意外傷害等各種風險費用)。
_________年____月____日到_________年____月____日，總工期_____天。
1、甲方按乙方的實際工程進度每月____日付完成工程量的____%工程款，待驗收合格后付清余款。
2、工程數量按實際施工面積結算。
1、乙方在工程開工和驗收之前，應向甲方提供完整的技術資料。
2、質量標準應達到國家有關驗收規(guī)范要求，防水層必須粘結牢固，接縫密實、四周及管道、下水口等周圍應密封嚴實，在24小時蓄水條件下，無滲漏現象。
3、工程按合同完成后，如質量驗收不符合標準，乙方必須返工修理直至符合要求，并承擔返修的一切費用，由此造成的損失，由乙方全額賠償。
1、開工前、乙方應做好本工種工人的`安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。
2、嚴格按照防水工程施工技術操作規(guī)程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故，概由乙方負責。
3、遵守工地規(guī)章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及上級有關部門的監(jiān)督管理。
4、如遇雨季施工，必須注意邊坡穩(wěn)定性，教育工人隨時注意邊坡;如乙方忽略此工作造成施工人員或第三者傷亡，一切費用均由乙方自行負責。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
土方工程施工合同書篇九
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱：
(二)工程地點：
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為：元整。
5、質量標準。
5.1質量標準：達到現行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)：
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-20__),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,20__《湖南省修繕定額》、20__《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20__《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20__]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
10、違約責任。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工。
認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
土方工程施工合同書篇十
1詞語涵義。
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1有關合同雙方和監(jiān)理人的詞語。
(1)發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人：指與發(fā)包人簽訂本合同。
協(xié)議書。
的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。
1.2有關合同組成文件的詞語。
(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款：指本合同的技術條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(5)投標文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發(fā)包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標。
通知書。
：指發(fā)包人正式向中標人授標的通知書。
1.3有關工程和設備的詞語。
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備：指承包人的施工設備。
(9)進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4有關工期的詞語。
(1)開工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5有關合同價格和費用的詞語。
(1)合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.6其他詞語。
(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
二、合同文件。
2語言文字和法律。
2.1語言文字。
2.2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國國家的法律、行政法規(guī)以及國務院有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任。
4發(fā)包人的一般義務和責任。
4.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
發(fā)包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責任。
4.2發(fā)布開工通知。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開工通知。
4.3安排監(jiān)理人及時進點實施監(jiān)理。
發(fā)包人應在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時進入工地開展監(jiān)理工作。
4.4提供施工用地。
發(fā)包人應按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。
4.5提供部分施工準備工程。
發(fā)包人應按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔的施工準備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。
4.6提供測量基準。
發(fā)包人應按第27.1款和《技術條款》的有關規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其有關資料。
4.7辦理保險。
發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。
4.8提供已有的水文和地質勘探資料。
發(fā)包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
4.9及時提供圖紙。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內向承包人提供應由發(fā)包人負責提供的圖紙。
4.10支付合同價款。
發(fā)包人應按第33條、第35條和第36條的規(guī)定支付合同價款。
發(fā)包人應按國家有關規(guī)定負責統(tǒng)一管理本工程的文明施工，為承包人實現文明施工目標創(chuàng)造必要的條件。
4.12治安保衛(wèi)和施工安全。
發(fā)包人應按第29條的有關規(guī)定履行其治安保衛(wèi)和施工安全職責。
4.13環(huán)境保護。
發(fā)包人應按環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護工作，負責審查承包人按第30條規(guī)定所采取的環(huán)境保護措施，并監(jiān)督其實施。
4.14組織工程驗收。
發(fā)包人應按第52條的規(guī)定主持和組織工程的完工驗收。
4.15其他一般義務和責任。
發(fā)包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
5承包人的一般義務和責任。
5.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
承包人應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并保證發(fā)包人免于承擔由于承包人違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責任。
5.2提交履約擔保證件。
承包人應按第6條的規(guī)定向發(fā)包人提交履約擔保證件。
5.3及時進點施工。
承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。
5.4執(zhí)行監(jiān)理人的指示，按時完成各項承包工作。
承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關的任何指示，按合同規(guī)定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規(guī)定外，承包人應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設備、工程設備和其他物品。
5.5提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙。
承包人應按合同規(guī)定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監(jiān)理人審批，并對現場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.6辦理保險。
承包人應按合同規(guī)定負責辦理由承包人投保的保險。
5.7文明施工。
承包人應按國家有關規(guī)定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。
5.8保證工程質量。
承包人應嚴格按施工圖紙和《技術條款》中規(guī)定的質量要求完成各項工作。
承包人應按第29條的有關規(guī)定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
5.10環(huán)境保護。
承包人應遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應按第30條的規(guī)定采取必要的措施保護工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其他因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產損失。
5.11避免施工對公眾利益的損害。
承包人在進行本合同規(guī)定的各項工作時，應保障發(fā)包人和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。
5.12為其他人提供方便。
承包人應按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其他各項工作提供必要的條件。除合同另有規(guī)定外，有關提供條件的內容和費用應在監(jiān)理人的協(xié)調下另行簽訂協(xié)議。若達不成協(xié)議，則由監(jiān)理人作出決定，有關各方遵照執(zhí)行。
工程未移交發(fā)包人前，承包人應負責照管和維護，移交后承包人應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發(fā)時尚有部分未完工程需在保修期內繼續(xù)完成，則承包人還應負責該未完工程的照管和維護工作，直至完工后移交給發(fā)包人為止。
5.14完工清場和撤離。
承包人應在合同規(guī)定的期限內完成工地清理并按期撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.15其他一般義務和責任。
承包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
四、履約擔保。
6履約擔保。
6.1履約擔保證件。
承包人應按合同規(guī)定的格式和專用合同條款規(guī)定的金額，在正式簽訂協(xié)議書前向發(fā)包人提交經發(fā)包人同意的銀行或其他金融機構出具的履約保函或經發(fā)包人同意的具有擔保資格的企業(yè)出具的履約。
擔保書。
6.2履約擔保證件的有效期。
承包人應保證履約保函或履約擔保書在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書前一直有效。發(fā)包人應在保修責任終止證書頒發(fā)后14天內把上述證件退還給承包人。
五、監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7.1監(jiān)理人的職責和權力。
(1)監(jiān)理人應履行本合同規(guī)定的職責。
(2)監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權力，但若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權力之前必須得到發(fā)包人批準，則應在專用合同條款中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使這種權力應視為已得到發(fā)包人的事先批準。
(3)除合同中另有規(guī)定外，監(jiān)理人無權免除或變更合同中規(guī)定的承包人或發(fā)包人的義務、責任和權利。
7.2總監(jiān)理工程師。
總監(jiān)理工程師(以下簡稱總監(jiān))是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理人職責的全權負責人。發(fā)包人應在開工通知發(fā)布前把總監(jiān)的任命通知承包人，總監(jiān)易人應由發(fā)包人及時通知承包人?？偙O(jiān)短期離開工地時應委派代表代行其職責，并通知承包人。
7.3監(jiān)理人員。
總監(jiān)可以指派監(jiān)理人員負責實施監(jiān)理中的某項工作，總監(jiān)應將這些監(jiān)理人員的姓名、職責和授權范圍通知承包人。他們出于上述目的而發(fā)出的指示均視為已得到總監(jiān)的同意。
7.4監(jiān)理人的指示。
(1)監(jiān)理人的指示應蓋有監(jiān)理人授權的現場機構公章和總監(jiān)或按上述第7.3款規(guī)定授權的監(jiān)理人員簽名。
(2)承包人收到監(jiān)理人指示后應立即遵照執(zhí)行。若承包人對監(jiān)理人的指示持異議時，仍應遵照執(zhí)行，但可向監(jiān)理人提出書面意見。監(jiān)理人研究后可作出修改指示或繼續(xù)執(zhí)行原指示的決定，并通知承包人。若監(jiān)理人決定繼續(xù)執(zhí)行原指示，承包人仍應遵照執(zhí)行，但承包人有權按第44.1款的規(guī)定提出按合同爭議處理的要求。
(3)在緊急情況下，監(jiān)理人員可以當場簽發(fā)臨時書面指示，但監(jiān)理人應在發(fā)出臨時書面指示后48小時內補發(fā)正式書面指示，如監(jiān)理人未在48小時內及時補發(fā)，則承包人可提出書面確認函，聲明已視臨時書面指示為正式指示。
(4)除合同另有規(guī)定外，承包人只從總監(jiān)或上述第7.3款規(guī)定的監(jiān)理人員處取得指示。
7.5監(jiān)理人應公正地履行職責。
監(jiān)理人應公正地履行職責，在按合同要求由監(jiān)理人發(fā)出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發(fā)包人或承包人的義務和權利的行動時，應認真查清事實，并與雙方充分協(xié)商后作出公正的決定。
六、聯絡。
8聯絡。
8.1聯絡以書面形式為準。
合同中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯絡和履行合同的憑證，均應以書面形式為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。
8.2來往函件的發(fā)出和答復。
上述第8.1款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的期限及時發(fā)出和答復，不得無故扣壓和拖延，亦不得無故拒收，否則由責任方對由此造成的后果負責。
七、圖紙。
9圖紙。
9.1招標圖紙和投標圖紙。
(1)列入合同的招標圖紙僅作為承包人投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據，不能直接用于施工。
(2)列入合同的投標圖紙僅作為發(fā)包人選擇中標人和在履行合同過程中檢驗承包人是否按其投標內容進行施工的依據，亦不能直接用于施工。
9.2施工圖紙。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人委托監(jiān)理人提供給承包人的施工圖紙，包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規(guī)定由發(fā)包人負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等，均應按《技術條款》中規(guī)定的期限和數量提交給承包人。由于發(fā)包人未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤，應按第42條的有關規(guī)定辦理;施工圖紙中涉及變更的應按第39條的有關規(guī)定辦理。
(2)按合同規(guī)定由承包人自行負責的施工圖紙，包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖，以及承包人按發(fā)包人施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等，均應按《技術條款》中規(guī)定的期限報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。承包人應對其未能按時向監(jiān)理人提交施工圖紙而造成的工期延誤負責;若監(jiān)理人未在規(guī)定的期限內批復承包人，則應視為監(jiān)理人已同意按上述圖紙進行施工。監(jiān)理人的批復不免除承包人對其提交的施工圖紙應負的責任。
9.3施工圖紙的修改。
發(fā)包人委托監(jiān)理人提交給承包人的施工圖紙需要修改和補充時，應由監(jiān)理人在該工程(或工程相應部位)施工前簽發(fā)施工圖紙的修改圖給承包人，具體期限應視修改內容由雙方商定，承包人應按修改后的施工圖紙進行施工。施工圖紙的修改涉及變更時應按第39條的有關規(guī)定辦理。
9.4圖紙的保管。
監(jiān)理人和承包人均應按第1.2款(3)項所包含的內容，在工地各保存一套完整的圖紙。
9.5圖紙的保密。
未經對方許可，按合同規(guī)定由發(fā)包人和承包人相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方，違者應對泄密造成的后果承擔責任。
八、轉讓和分包。
10轉讓。
承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人。未經發(fā)包人同意，承包人不得轉移合同中的全部或部分義務，也不得轉讓合同中的全部或部分權利，下述情況除外：
(1)承包人的開戶銀行代替承包人收取合同規(guī)定的款額。
(2)在保險人已清償了承包人的損失或免除了承包人的責任的情況下，承包人將其從任何其他責任方處獲得補償的權利轉讓給承包人的保險人。
11分包。
承包人不得將其承包的工程肢解后分包出去。主體工程不允許分包。除合同另有規(guī)定外，未經監(jiān)理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。經監(jiān)理人同意的分包工程不允許分包人再分包出去。承包人應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監(jiān)理人同意的部分分包工作，亦不能免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。分包人應就其完成的工作成果向發(fā)包人承擔連帶責任。監(jiān)理人認為有必要時，承包人應向監(jiān)理人提交分包合同副本。除合同另有規(guī)定外，下列事項不要求承包人征得監(jiān)理人同意。(1)按第12.1款的規(guī)定提供勞務。
(2)采購符合合同規(guī)定標準的材料。
(3)合同中已明確了分包人的工程分包。
11.2發(fā)包人指定分包人。
(1)發(fā)包人根據工程特殊情況欲指定分包人時，應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包人可自行決定同意或拒絕發(fā)包人指定的分包人。若承包人在投標時接受了發(fā)包人指定的分包人，則該指定分包人應與承包人的其他分包人一樣被視為承包人雇用的分包人，由承包人與其簽訂分包合同，并對其工作和行為負全部責任。
(2)在合同實施過程中，若發(fā)包人需要指定分包人時，應征得承包人的同意，此時發(fā)包人應負責協(xié)調承包人與分包人之間簽訂分包合同。發(fā)包人應保證承包人不因此項分包而增加額外費用;承包人則應負責該分包工作的管理和協(xié)調，并向指定分包人計取管理費;指定分包人應接受承包人的統(tǒng)一安排和監(jiān)督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關而又屬承包人的安排和監(jiān)督責任所無法控制的索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發(fā)包人負責，發(fā)包人也應直接向指定分包人追索，承包人不對此承擔責任。
九、承包人的人員及其管理。
12承包人的人員。
12.1承包人的職員和工人。
承包人應為完成合同規(guī)定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數量足夠的下述人員：
(1)具有合格證明的各類專業(yè)技工和普工。
(2)具有相應技術理論知識和施工經驗的各類專業(yè)技術人員及有能力進行現場施工管理和指導施工作業(yè)的工長。
(3)具有相應崗位資格的管理人員。
12.2承包人項目經理。
(1)承包人項目經理是承包人駐工地的全權負責人，按合同規(guī)定的承包人義務、責任和權利履行其職責。承包人項目經理應按本合同的規(guī)定和監(jiān)理人的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監(jiān)理人聯系時，可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施，并在決定采取措施后24小時內向監(jiān)理人提交報告。
(2)承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件均應蓋有承包人授權的現場機構公章和承包人項目經理或其授權代表簽名。
(3)承包人指派的項目經理應經發(fā)包人同意。項目經理易人，應事先征得發(fā)包人同意。項目經理短期離開工地，應委派代表代行其職，并通知監(jiān)理人。
13承包人人員的管理。
13.1承包人人員的安排。
(1)除合同另有規(guī)定外，承包人應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其他地方雇用的所有職員和工人，并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。
(2)承包人安排在工地的主要管理人員和專業(yè)技術骨干應相對穩(wěn)定，上述人員的調動應報監(jiān)理人同意。
13.2提交管理機構和人員情況報告。
承包人應在接到開工通知后84天內向監(jiān)理人提交承包人在工地的管理機構以及人員安排的報告，其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監(jiān)理人認為有必要時，承包人還應按規(guī)定的格式，定期向監(jiān)理人提交工地人員變動情況的報告。
13.3承包人人員的上崗資格。
技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明，監(jiān)理人認為有必要時可進行考核，合格者才準上崗。承包人應在按第13.2款要求提交的人員情況報告中，說明承包人人員持有上崗資格證明的情況。監(jiān)理人有權隨時檢查承包人人員的上崗資格證明。
13.4監(jiān)理人有權要求撤換承包人的人員。
承包人應對其在工地的人員進行有效的管理，使其能做到盡職盡責。監(jiān)理人有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員，承包人應及時予以撤換。
13.5保障承包人人員的合法權益。
承包人應遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，充分保障承包人人員的合法權益。承包人應做到(但不限于)：
(1)保證其人員有享受休息和休假的權利，承包人應按勞動法的規(guī)定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間，不應超過規(guī)定的限度，并應按規(guī)定給予補休或付酬。
(2)為其人員提供必要的食宿條件以及符合環(huán)境保護和衛(wèi)生要求的生活環(huán)境，配備必要的傷病預防、治療和急救的醫(yī)務人員和醫(yī)療設施。
(3)按有關勞動保護的規(guī)定采取有效的防止粉塵、降低噪聲、控制有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業(yè)安全等措施。若其人員在施工中受到傷害，承包人應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。
(4)按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為其管轄的所有人員辦理養(yǎng)老保險。
(5)負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。
十、材料和設備。
14材料和工程設備的提供。
14.1承包人提供的材料和工程設備。
(1)除合同另有規(guī)定外，為完成本合同各項工作所需的材料和按合同規(guī)定由承包人提供的工程設備，均由承包人負責采購、驗收、運輸和保管。
(2)合同規(guī)定由承包人負責采購的主要材料和工程設備，一經與供貨廠家簽訂供貨協(xié)議，應將一份副本提交監(jiān)理人。
14.2發(fā)包人提供的工程設備。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人提供的工程設備的名稱、規(guī)格、數量、交貨地點和計劃交貨日期，均規(guī)定在專用合同條款中。
(2)承包人應根據合同進度計劃的安排，提交一份滿足工程設備安裝進度要求的交貨日期計劃報送監(jiān)理人審批，并抄送發(fā)包人。監(jiān)理人收到上述交貨日期計劃后，應與發(fā)包人共同協(xié)商確定交貨日期。
(3)發(fā)包人提供的工程設備不能按期交貨時，應事先通知承包人，并應按第20.2款的規(guī)定辦理，由此增加的費用和工期延誤責任，由發(fā)包人承擔。
(4)發(fā)包人要求按專用合同條款中規(guī)定的提前交貨期限內交貨時，承包人不應拒絕，并不得要求增加任何費用。
(5)承包人要求更改交貨日期時，應事先報監(jiān)理人批準，否則由于承包人要求提前交貨或不按時提貨所增加的費用和工期延誤責任，由承包人承擔。
(6)若發(fā)包人提供的工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后，由此增加的費用和工期延誤責任，由發(fā)包人承擔。
15承包人材料和設備的管理。
15.1承包人設備應及時進入工地。
合同規(guī)定的承包人設備應按合同進度計劃(在施工總進度計劃尚未批準前，按簽訂協(xié)議書時商定的設備進點計劃)進入工地，并需經監(jiān)理人核查后投入使用，若承包人需更換合同規(guī)定的承包人設備時，須經監(jiān)理人批準。
15.2承包人的材料和設備專用于本合同工程。
(1)承包人運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。
(2)承包人除在工地內轉移這些材料和設備外，未經監(jiān)理人同意，不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包人從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續(xù)。
(3)承包人在征得監(jiān)理人同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。
15.3承包人舊施工設備的管理。
承包人的舊施工設備進入工地前必須按有關規(guī)定進行年檢和定期檢修，并應由具有設備檢定資格的機構出具檢修合格證或經監(jiān)理人檢查后才準進入工地。承包人還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄，并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。
15.4承包人租用的施工設備。
(1)發(fā)包人擬向承包人出租施工設備時，應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規(guī)格、完好程度和租賃價格。
(2)承包人可以根據自身的條件選租發(fā)包人的施工設備。若承包人計劃租賃發(fā)包人提供的施工設備，則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間，并在報價中計入相應的租賃費用，中標后另行簽訂協(xié)議。
監(jiān)理人一旦發(fā)現承包人使用的施工設備影響工程進度或質量時，有權要求承包人增加或更換施工設備，承包人應予及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
十一、交通運輸。
16交通運輸。
16.1場內施工道路。
(1)發(fā)包人按第4.5款規(guī)定提交給承包人使用的道路和交通設施，應由承包人負責其在合同實施期內的維修、養(yǎng)護和交通管理工作，并承擔一切費用。
(2)除本款(1)項所述的由發(fā)包人提供的部分道路和交通設施外，承包人應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
(3)承包人修建的臨時道路和交通設施，應免費提供給發(fā)包人和監(jiān)理人使用;其他承包人需要使用上述道路和設施時，應按第5.12款的規(guī)定辦理。
16.2場外公共交通。
(1)承包人的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包人承擔。
(2)承包人車輛應服從當地交通部門的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。
16.3超大件和超重件的運輸。
由承包人負責運輸的物件中，若遇有超大件或超重件時，應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關費用，均由承包人承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的件數、尺寸或重量時，應由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定各自分擔的費用。
16.4道路和橋梁的損壞責任。
承包人應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
16.5水路運輸。
本條上述各款的內容亦適用于水路運輸，其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其他結構物;“車輛”一詞的涵義應包括船舶，本條各款規(guī)定仍有效。
十二、工程進度。
17進度計劃。
17.1合同進度計劃。
承包人應按《技術條款》規(guī)定的內容和期限以及監(jiān)理人的指示，編制施工總進度計劃報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。經監(jiān)理人批準的施工總進度計劃(稱合同進度計劃)，作為控制本合同工程進度的依據，并據此編制年、季和月進度計劃報送監(jiān)理人審批。在施工總進度計劃批準前，應按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃和監(jiān)理人的指示控制工程進展。
17.2修訂進度計劃。
(1)不論何種原因發(fā)生工程的實際進度與第17.1款所述的合同進度計劃不符時，承包人應按監(jiān)理人的指示在28天內提交一份修訂的進度計劃報送監(jiān)理人審批，監(jiān)理人應在收到該進度計劃后的28天內批復承包人。批準后的修訂進度計劃作為合同進度計劃的補充文件。
(2)不論何種原因造成施工進度計劃拖后，承包人均應按監(jiān)理人的指示，采取有效措施趕上進度。承包人應在向監(jiān)理人報送修訂進度計劃的同時，編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批，趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃。由于發(fā)包人原因造成施工進度拖后，應按第20.2款的規(guī)定辦理;由于承包人原因造成施工進度拖后，應按第20.3款的規(guī)定辦理。
17.3單位工程(或部分工程)進度計劃。
監(jiān)理人認為有必要時，承包人應按監(jiān)理人指示的內容和期限，并根據合同進度計劃的進度控制要求，編制單位工程(或部分工程)進度計劃報送監(jiān)理人審批。
17.4提交資金流估算表。
承包人應在按第17.1款的規(guī)定向監(jiān)理人報送施工總進度計劃的同時，按專用合同條款規(guī)定的格式，向監(jiān)理人提交按月的資金流估算表。估算表應包括承包人計劃可從發(fā)包人處得到的全部款額，以供發(fā)包人參考。此后，如監(jiān)理人提出要求，承包人還應在監(jiān)理人指定的期限內提交修訂的資金流估算表。
18.1開工通知。
監(jiān)理人應在專用合同條款規(guī)定的期限內，向承包人發(fā)出開工通知。承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地。并從開工日起按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃進行施工準備。
18.2發(fā)包人延誤開工。
監(jiān)理人未按合同規(guī)定的期限發(fā)出開工通知或發(fā)包人未能按合同規(guī)定向承包人提供開工的必要條件，承包人有權提出延長工期的要求。監(jiān)理人應在收到承包人的要求后立即與發(fā)包人和承包人共同協(xié)商補救辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。
18.3承包人延誤進點。
承包人在接到開工通知后14天內未按進度計劃要求及時進點組織施工，監(jiān)理人可通知承包人在接到通知后7天內編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。趕工措施報告應詳細說明不能及時進點的原因和趕工辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
18.4完工日期
本合同的全部工程、單位工程和部分工程的要求完工日期規(guī)定在專用合同條款中，承包人應在上述規(guī)定的完工日期內完工或在第20.2款和第21條規(guī)定可能延后或提前的完工日期內完工。
19暫停施工。
19.1承包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，承包人不能提出增加費用和延長工期的要求。
(1)合同中另有規(guī)定的。
(2)由于承包人違約引起的暫停施工。
(3)由于現場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工。
(4)為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工。
(5)未得到監(jiān)理人許可的承包人擅自停工。
(6)其他由于承包人原因引起的暫停施工。
19.2發(fā)包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，均為發(fā)包人的責任，由此造成的工期延誤，應按第20.2款的規(guī)定辦理。
(1)由于發(fā)包人違約引起的暫停施工。
(2)由于不可抗力的自然或社會因素引起的暫停施工。
(3)其他由于發(fā)包人原因引起的暫停施工。
19.3監(jiān)理人的暫停施工指示。
(1)監(jiān)理人認為有必要時，可向承包人發(fā)布暫停工程或部分工程施工的指示，承包人應按指示的要求立即暫停施工。不論由于何種原因引起的暫停施工，承包人應在暫停施工期間負責妥善保護工程和提供安全保障。
(2)由于發(fā)包人的責任發(fā)生暫停施工的情況時，若監(jiān)理人未及時下達暫停施工指示，承包人可向其提出暫停施工的書面請求，監(jiān)理人應在接到請求后的48小時內予以答復，若不按期答復，可視為承包人請求已獲同意。
工程暫停施工后，監(jiān)理人應與發(fā)包人和承包人協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響。當工程具備復工條件時，監(jiān)理人應立即向承包人發(fā)出復工通知，承包人收到復工通知后，應在監(jiān)理人指定的期限內復工。若承包人無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
19.5暫停施工持續(xù)56天以上。
(1)若監(jiān)理人在下達暫停施工指示后56天內仍未給予承包人復工通知，除了該項停工屬于第19.1款規(guī)定的情況外，承包人可向監(jiān)理人提交書面通知，要求監(jiān)理人在收到書面通知后28天內準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續(xù)施工。若監(jiān)理人逾期不予批準，則承包人有權作出以下選擇：當暫時停工僅影響合同中部分工程時，按第39.1款規(guī)定將此項停工工程視作可取消的工程，并通知監(jiān)理人;當暫時停工影響整個工程時，可視為發(fā)包人違約，應按第42條的規(guī)定辦理。
(2)若發(fā)生由承包人責任引起的暫停施工時，承包人在收到監(jiān)理人暫停施工指示后56天內不積極采取措施復工造成工期延誤，則應視為承包人違約，可按第41條的規(guī)定辦理。
20工期延誤。
20.1發(fā)包人的工期延誤。
在施工過程中，發(fā)生下列情況之一使關鍵項目的施工進度計劃拖后而造成工期延誤時，承包人可要求發(fā)包人延長合同規(guī)定的工期。(1)增加合同中任何一項的工作內容。
(2)增加合同中關鍵項目的工程量超過專用合同條款第39.1款規(guī)定的百分比。
(3)增加額外的工程項目。
(4)改變合同中任何一項工作的標準或特性。
(5)本合同中涉及的由發(fā)包人責任引起的工期延誤。
(6)異常惡劣的氣候條件。
(7)非承包人原因造成的任何干擾或阻礙。
(8)其他可能發(fā)生的延誤情況。
20.2承包人要求延長工期的處理。
(1)若發(fā)生第20.1款所列的事件時，承包人應立即通知發(fā)包人和監(jiān)理人，并在發(fā)出該通知后的28天內，向監(jiān)理人提交一份細節(jié)報告，詳細說明發(fā)生該事件的情節(jié)和對工期的影響程度，并按第17.2款的規(guī)定修訂進度計劃和編制趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。若發(fā)包人要求修訂的進度計劃仍應保證工程按期完工，則應由發(fā)包人承擔由于采取趕工措施所增加的費用。
(2)若事件的持續(xù)時間較長或事件影響工期較長，當承包人采取了趕工措施而無法實現工程按期完工時，除應按上述第(1)項規(guī)定的程序辦理外，承包人應在事件結束后的14天內，提交一份補充細節(jié)報告，詳細說明要求延長工期的理由，并修訂進度計劃。此時發(fā)包人除按上述第(1)項規(guī)定承擔趕工費用外，還應按以下第(3)項規(guī)定的程序批準給予承包人延長工期的合理天數。
(3)監(jiān)理人應及時調查核實上述第(1)和(2)項中承包人提交的細節(jié)報告和補充細節(jié)報告，并在審批修訂進度計劃的同時，與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定延長工期的合理天數和補償費用的合理額度，并通知承包人。
20.3承包人的工期延誤。
由于承包人原因未能按合同進度計劃完成預定工作，承包人應按第17.2款(2)項的規(guī)定采取趕工措施趕上進度。若采取趕工措施后仍未能按合同規(guī)定的完工日期完工，承包人除自行承擔采取趕工措施所增加的費用外，還應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金額規(guī)定在專用合同條款中。若承包人的工期延誤構成違約時，應按第41條的規(guī)定辦理。
21工期提前。
21.1承包人提前工期。
承包人征得發(fā)包人同意后，在保證工程質量的前提下，若能比合同規(guī)定的完工日期提前完工時，則應由監(jiān)理人核實提前天數，并由發(fā)包人按專用合同條款的規(guī)定向承包人支付提前完工獎金。
21.2發(fā)包人要求提前工期。
發(fā)包人要求承包人提前合同規(guī)定的完工日期時，由監(jiān)理人與承包人共同協(xié)商采取趕工措施和修訂合同進度計劃，并由發(fā)包人和承包人按成本加獎金的辦法簽訂提前完工協(xié)議。其協(xié)議內容應包括：
(1)提前的時間和修訂后的進度計劃。
(2)承包人的趕工措施。
(3)發(fā)包人為趕工提供的條件。
(4)趕工費用和獎金。
十三、工程質量。
22質量檢查的職責和權力。
22.1承包人的質量管理。
承包人應建立和健全質量保證體系，在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人應在接到開工通知后的84天內，向監(jiān)理人報送一份內容包括質量檢查機構的組織和崗位責任及質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等的工程質量保證措施報告，報送監(jiān)理人審批。
22.2承包人的質量檢查職責。
承包人應嚴格按《技術條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，詳細作好質量檢查記錄，編制工程質量報表，定期提交監(jiān)理人審查。
22.3監(jiān)理人的質量檢查權力。
監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包人應為監(jiān)理人的質量檢查和檢驗提供一切方便，包括監(jiān)理人到施工現場或制造、加工地點或合同規(guī)定的其他地方進行察看和查閱施工記錄。承包人還應按監(jiān)理人指示，進行現場取樣試驗、工程復核測量和設備性能檢測，提供試驗樣品、試驗報告和測量成果以及監(jiān)理人要求進行的其他工作。監(jiān)理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。
土方工程施工合同書篇十一
1.1工程名稱：_____________；工程地點：____________________；承包范圍：_________；金額：_________。
1.2工期：
（1）開工日期：在合同簽訂生效后，根據甲方施工現場進度來確定。
（2）竣工日期：通過_______________有關職能部門驗收，正常交付使用的日期。
1.3質量等級：嚴格按照____________標準圖集要求制作和安裝，符合國家及_______________的規(guī)定，達到優(yōu)良標準。
1.4合同價款：包干總造價為人民幣：_________元；大寫：________________元整（含裝車、運輸、二次搬運、安裝費及專項上繳費用及稅金）。
1.5承包方式：本工程采取包門制作、包安裝、包驗收、包工程造價，包工期、包質量、包安全等的大包干形式并通過_____辦驗收等全部手續(xù)，并承擔一切費用。
1.6按規(guī)定由乙方繳納的各種稅費及其他費用均已包含在本工程造價內，由乙方向有關部門和單位支付。
第二條合同文件組成及解釋順序。
2.1協(xié)議條款：_____________________________________。
2.2工程實物量和設備材料清單、型號、數量、單價、金額。
2.3洽談、變更等明確雙方權利義務的記要、協(xié)議。
2.4標準、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求。
2.5國家法律、法規(guī)、部門條例及與合同有關的_________市政府部門的文件。
第三條圖紙本工程施工所需全部圖紙由乙方提供，并向甲方提供四套圖紙。
第四條甲方駐工地代表甲方委派專人為駐工地代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度及其它事宜，若甲方代表易人，須提前通知乙方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任。
第五條乙方駐工地代表。
5.1乙方任命的駐工地總負責人或總代表，應書面通知甲方及監(jiān)理公司，甲方或監(jiān)理公司給予的任何書面指示將視為已經有效地給予乙方。若乙方代表易人，須提前七天通知甲方及監(jiān)理公司，其后任必須繼續(xù)承擔前任應負的責任。
5.2甲方代表行使合同約定的權利，履行合同約定的職責。乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交監(jiān)理公司及甲方代表，監(jiān)理公司或甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
第六條甲方權利義務。
第九條款進行履行。
6.2甲方須在地下室底板完成前一個月，通知乙方安排門制作、安裝，在計劃時間內甲方可根據施工進度，要求乙方派人到現場，協(xié)商進場施工的配合問題。
6.3甲方有權對乙方現場安裝施工的衛(wèi)生、質量、安全進行監(jiān)督和管理。
6.4甲方須向乙方提供安裝施工用的水、電及現場可提供的臨時配合設備支撐材料等。
6.5現場施工協(xié)調由甲方負責。
6.6甲方須向乙方提供地下室報批圖壹份；完工后，由乙方通知有關單位驗收門，甲方派人參加。
6.7甲方須按乙方提供的技術交底資料委托土建施工單位在剪力墻扎筋時預留門安裝的所需的門洞。
第七條乙方權利義務。
7.1乙方須按甲方的工程所需，向甲方提供現場施工有關技術交底資料及施工圖紙。
7.2乙方應在甲方有效通知期內進場配合施工，如因場地或環(huán)境條件不具備的，必須通知甲方，并做出協(xié)商處理。
7.3如因設計單位和主管部門的要求，甲方提出合同產品數量、型號須調整或變更，且符合規(guī)范的，乙方按實際情況積極配合甲方，給予協(xié)商辦理補充協(xié)議。
7.4乙方有義務向甲方施工現場提供有關安裝施工配合的技術指導服務。
7.5乙方進場施工，須遵守甲方現場的衛(wèi)生、安全和文明施工管理規(guī)定，如有因違反規(guī)定造成的工程、財產損失和人身傷害的責任事故，一切責任及其發(fā)生的費用由乙方承擔。
7.6乙方須按甲方審定的施工方案進行施工，門工作吊環(huán)由乙方提供具體要求和做法，由甲方在施工中預埋或委托土建方安裝。
7.7乙方須確保門的安裝一次性通過辦的驗收，并協(xié)助甲方辦理工程驗收的有關工作。
7.8乙方應按照與甲方協(xié)商一致的施工計劃及甲方的要求進行施工，確保按期完工。
7.9乙方應做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通。
7.10施工中發(fā)生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。
7.11工程竣工后清理現場，做到工完場清。
第八條工程質量等級執(zhí)行國家及_________辦規(guī)定的技術標準，質量達到優(yōu)良。
第九條合同價款調整。
（1）甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證。
（2）甲方代表簽認的工程量的增減。
9.2上述情況發(fā)生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，確定合同價款的增減。結算價款在本通用版合同.1條款列明有的按條款執(zhí)行，條款中沒有列明的按_________省辦文件進行結算。
第十條工程款支付。
10.1合同簽訂后，甲方在乙方進場前二個月向其發(fā)出生產通知書，甲方即支付合同總額的10％給乙方作為備料款。
10.2在乙方進場完成安裝門框后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的40％給乙方作為工程進度款。
10.3在乙方進場完成安裝門扇后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的80％給乙方作為工程進度款。
10.4經辦驗收合格后的三個工作日內，甲方支付到合同總額的_____％給乙方，乙方同時提交地下室門驗收合格證。
10.5余款_________％待保修期滿后____日內支付。
10.6乙方在每次要求支付合同款時（條款。
10.2、
10.3、
10.
4）應先向甲方提出書面付款申請。
第十一條材料、設備供應本工程全部材料、設備由乙方自行采購，供應至本工程工地現場。
第十二條設計變更1。
2.3由乙方施工質量問題導致修改或變更而發(fā)生的費用，均由乙方負擔，工期不予順延。
第十三條竣工驗收1。
3.2竣工日期為門安裝完畢并通過_________辦等有關部門竣工驗收合格的簽認日期。
第十四條竣工結算乙方在向甲方遞交竣工驗收報告時，應同時向甲方提交全套竣工資料三套和竣工結算報告、完整的結算資料，甲方審定后的結算書作為結算工程款的有效依據。
第十五條保修1。
5.1保修期限：以工程竣工驗收合格起計為________年。1。
5.4保修費用：由乙方支付。1。
5.5保修期間，乙方應在接到甲方通知后即派人修理。
第十六條違約1。
6.3賠償經濟損失的范圍：
（1）甲方代表不按合同約定履行自己的各項義務、發(fā)生其它使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。
6.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失。1。
6.7甲方違約責任：甲方未能按照合同的規(guī)定履行義務，出現以下情況的，其損失由甲方承擔，工期順延。
（1）不按期提供施工場地、接通水、電源。
（2）圖紙變更未及時在乙方施工前一個月送給乙方。
（3）不按工期支付工程款。
（4）因工程設計變更，使已完成的工程拆改。
（5）逾期組織驗收。
（6）不按商定的施工計劃進行通知。
第十條進行付款，如超過付款期限，乙方的交貨日期順延，超過一個月不付款，乙方有權拆回原交貨物，一切責任由甲方負責。
（8）其它甲方原因造成的。1。
6.8乙方違約責任：乙方不按本合同的規(guī)定履行義務，出現以下情形的，其損失由乙方承擔，工期不得順延，并承擔由此給甲方造成的一切損失。
（1）不按甲方有效通知的要求及時進場配合施工，造成甲方其它項目及總的工期延誤的，每延誤一天向甲方支付_________元違約金，造成自身工期的延誤不予順延。
（2）不能確保門的驗收一次性通過，而使得本項目的驗收工作受阻，并導致本工程總工期延誤，則需承擔由此引致的甲方的一切損失。
（3）在無特殊原因、甲方施工條件允許、設備條件完善條件下，乙方不按計劃或協(xié)議期限交貨或安裝的，乙方每延期一天，交納_________元違約金給甲方。
第十七條安全生產1。
7.1乙方應按安全施工有關規(guī)定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和。
第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用。1。
7.2若發(fā)生重大人身傷亡事故及財產損失，乙方應嚴格按規(guī)定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，由責任方承擔全部經濟及法律責任。
第十八條合同的生效與終止1。
8.2本合同在執(zhí)行過程中未盡事宜，經雙方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議或按《民法典》的有關條款規(guī)定執(zhí)行。
土方工程施工合同書篇十二
發(fā)包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）。
承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）。
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況。
工程名稱：教授新村箱變工程。
工程地點：科技學院教授新村。
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程。
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）。
第二條工程總價。
合同總價為（rmb）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式。
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍。
1、合同范圍為配電房內的`設備。（詳細內容見合同附件）。
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責。
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責。
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成；2、變電站高低壓系統(tǒng)依設計圖紙施工及送電；3、協(xié)助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù)；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范。
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
第九條解約。
第十條。
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款。
自柜體到廠日起一年內如發(fā)生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址：單位地址：
賬號：賬號：
合同簽訂時間：合同簽訂時間：
費用計算表。
建設單位：
其他項目費用。
措施項目費用。
土方工程施工合同書篇十三
乙方：
今有甲方（上海領慧智能科技有限公司）和乙方（）就上海****項目弱電安裝勞務分包一事根據中華人民共和國經濟合同法友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
2、甲方提供給乙方施工圖紙一份，乙方要積極配合甲方做好與設計院的圖紙會審工作，嚴格根據施工圖紙的內容合理組織人員施工，如施工圖紙有問題，乙方要及時提出，如因甲方或總包方指令造成的返工由甲方負責，其他情況造成的返工由乙方自行負責，如乙方不按圖紙按規(guī)范施工造成的質量問題，每個點位罰款200元，并必須按要求自行返工，所造成的主材損失由乙方負責賠償，有質量的點位超出2%，每個點位罰款500元整，罰款將直接從每期工程款中扣除。
3、本合同要求乙方包質量包進度包所有機械和手動工具，包輔材包耗材的購買，包安全包文明包清潔的清包合同，（其中附材包括管道安裝時支架角鐵、螺絲、吊卡、管卡、抱箍、統(tǒng)絲、槽鋼、所有孔洞預留的套管、各種孔洞封堵材料，所有的暗盒、過路箱、鎖母、各種線管直接彎頭、燙錫、各種膠帶、穿鐵鋼絲、各種膠水、防銹漆、銀粉漆、灰漆、防火漆、焊條、防雷接地用的各種鍍鋅扁鐵及圓鋼、鍍鋅角鐵等），乙方應自行負責施工區(qū)域的清潔衛(wèi)生和工人的安全，所發(fā)生的安全事故和責任及罰款由乙方自行承擔。
4、乙方應節(jié)約材料不準浪費，遵守甲方有關材料領取和返還的規(guī)定，當天施工完畢所有剩余材料必須返回甲方倉庫，如未及時返回，甲方管理人員一經發(fā)現，每次罰款300元，將直接從工程款中扣除，乙方使用甲方材料與結算使用量掛鉤，如果數量相差多則乙方賠償（特別是線材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖線板，套管等一經發(fā)現必將重罰。
5、施工期間乙方有責任自行保護已完成的成品，加強和土建及其他工種的銜接，如因天氣問題和工序銜接問題造成的窩工停工甲方不負責任。
6、甲方有權根據現場乙方的實際施工水平和人員情況要求乙方增加人手或加班等，無加班費和搶工費，如甲方認為乙方無能力完成此分包工程，甲方有權提前終止合同并對乙方進行處罰，如乙方無故在工程未完成前退場，甲方有權對乙方進行任何處罰，包括停止付款。
乙方不服從甲方的管理，甲方有權對乙方采取包括罰款在內的任何處罰，每次罰款不少于500元。
8、乙方必須為甲方提供所有管理及施工人員的身份證復印件及相關施工證復印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和總包的招投標工作及竣工圖紙資料的制作。
9、甲方有權調動乙方的工人到承包范圍以外的施工區(qū)域施工，人工費由甲方承擔，但需和乙方協(xié)商。
10、甲方按在職工人1000元/月支付生活費給乙方，一次預埋及防雷接地占工程量的20%，二次預埋占10%，其中一、二次預埋以盒到位鋼絲穿完為標準，其余以滿足驗收條件為標準，每期付款均扣除已支生活費、各種罰款和5%質保金，如因業(yè)主付款不到位造成付款延期，付款日相應順延，質保金以業(yè)主驗收交房為最后期限。
11、乙方管理人員要管理好自己的職工，要協(xié)調和配合各工種間的工作，嚴禁喝酒鬧事、打架斗毆，違者將重罰。
以上條款為甲、乙雙方友好協(xié)商確定，發(fā)生糾紛首先協(xié)商解決，協(xié)商不成由人民法院仲裁。
本分包合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，簽字生效。甲方：上海領慧智能科技有限公司。
項目負責人：
乙方：
項目負責人：
土方工程施工合同書篇十四
一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量：
四、質量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議。
六、其它：
1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方(公章)__________________。
乙方(公章)__________________。
______年______月______日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/13947035.html】
