合同的存在確保了商業(yè)交易的誠實、公平和有序進行。在編寫合同時，應當明確約定各方的權利和義務，并具體規(guī)定違約責任和解決糾紛的方式。在簽署合同之前，請保留合同的副本作為備份。
柴油買賣合同判決書篇一
合同號：
簽訂地：
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
簽訂時間：
第一條產品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產品名稱：0#柴油。
2、乙方所提供的產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質量標準質量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質的檢測部門檢測。
第八條結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式：甲方以銀行轉賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權利：
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
5、乙方在貨物運輸過程中發(fā)生的安全事故，均由乙方自身負責。
6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。
7、如甲方不及時向乙方支付柴油款，乙方有權停止供貨，交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機型號作為抵押)。
8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供，不允許有第二家供油商介入本工地;如有發(fā)現(xiàn)第二家供油商介入本工地加油，乙方有權叫甲方把油款結算清楚，乙方有權自行解除合同，并追究甲方違約責任。
第十一條合同爭議的解決方式。
本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力，雙方以后發(fā)生的補充合同、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定。雙方與本合同發(fā)生爭議時，應本著長期合作，互相諒解的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向當?shù)厥腥嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條本合同解除的條件。
1、因乙方供應能力不足，不能滿足甲方工地需求時，供應油品檢驗不合格經整改后仍不合格的。甲方有權終止合同，并有權選擇其他供應商。
2、甲方工程結束貨款結算清后，合同自行終止。
3、因甲方無法按合同約定支付貨款時，乙方有權終止合同。
第十三條未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
第十四條其他約定事項：
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
柴油買賣合同判決書篇二
甲方:。
乙方:。
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉。
二、0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產品代替，并提供質檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名:劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結賬。(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:。
生物柴油項目可行性研究報告。
柴油買賣合同判決書篇三
甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約，甲、乙雙方必需遵照執(zhí)行。
甲方為乙方提供0#柴油，供貨價為6700元。雙方協(xié)商后，由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動（發(fā)改委統(tǒng)一價格變動），按發(fā)改委的調整而增減。
1、甲方提供第一批貨款叁萬元，作為合同履約保證金，甲方在第二批進油驗收合格后，乙方以現(xiàn)金或轉帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。
2、甲方根據(jù)乙方的要求提供相關的收據(jù)或發(fā)票作為收款收據(jù)。
2、甲方送貨不準時或未經乙方同意停止供貨，乙方有權終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方，甲方有義務乙方付款不準時，甲方有權要求乙方每天支付1‰的滯納合作關系或從其他渠道進貨，并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為；金，以作補償。
1、甲、乙雙方任一方需終止協(xié)議必須提前15日書面通知對方，經雙方確認后方可生效，否則將視為違約。
3、本合同未盡之事宜雙方協(xié)商后，簽署補充協(xié)議；
、本協(xié)議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律同等效應。
、本協(xié)議期限暫定叁個月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意，可延續(xù)合同。
、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
柴油買賣合同判決書篇四
供方：
需方：
供需雙方經友好協(xié)商，本著平等互利的原則，就需方在新建天津至保定鐵路工程3標段路基土石方及附屬工程的柴油供應事宜達成一致，并同意按以下合同條款簽署合同并共同遵守。
1、產品名稱：0#柴油、-10#柴油;。
2、產品數(shù)量：按需方電子汽車衡實際稱重數(shù)量為準;。
供方按需方進料通知，按時、保質、保量送達到指定的施工工地儲油罐。
由供方組織運輸柴油至需方指定地點，供方承擔卸至工地前的所有風險及費用。
2、質量驗收：貨運到后由需方按國家標準gb252—20_進行抽樣檢驗，經檢驗不合格者，供方無條件退貨，并承擔由此而造成的所有損失，供方并應承擔違約責任，同時需方有權更換供應商。
1、銀行轉賬，每期支付所結算貨款的90%;。
2、結算時，供方需向需方出具所供應材料的正式合法稅務發(fā)票，并將需方的材料驗收簽認單同時交還給需方，凡無需方簽認的材料需方將不予結算。
賬號：
1、供方應負的責任、義務和違約責任。
(4)供方承諾提供壹佰萬元人民幣的質量保證金，此質保金可由油款充抵。乙方在支付供方的貨款時按以下情形實施：當需方施工前期時每兩個月與供方結算一次，當施工進入高峰期時，先扣除質保金，直至扣完后再每月結算油款。質保金在雙方無合同糾紛的情況下，合同期滿后一個月內通過銀行轉賬無息返還。
(5)工地的儲油罐所需費用共5萬元，其中供方承擔3萬元，需方承擔2萬元。
2、需方應負的責任、義務和違約責任需方應按合同約定及時結算貨款，若因需方付款不及時造成供方無法供應時，其責任由需方承擔。
1、供方聯(lián)系方式。
通訊地址：
郵政編碼：
2、需方聯(lián)系方式通訊地址：河北省霸州市信安鎮(zhèn)楊各莊村施工工地制定聯(lián)系經辦人：手機或國定電話：
供方：
需方：
柴油買賣合同判決書篇五
甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約，甲、乙雙方必需遵照執(zhí)行。
甲方為乙方提供0#柴油，供貨價為6700元。雙方協(xié)商后，由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動（發(fā)改委統(tǒng)一價格變動），按發(fā)改委的調整而增減。
1、甲方提供第一批貨款叁萬元，作為合同履約保證金，甲方在第二批進油驗收合格后，乙方以現(xiàn)金或轉帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。
2、甲方根據(jù)乙方的要求提供相關的收據(jù)或發(fā)票作為收款收據(jù)。
2、甲方送貨不準時或未經乙方同意停止供貨，乙方有權終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方，甲方有義務乙方付款不準時，甲方有權要求乙方每天支付1‰的滯納合作關系或從其他渠道進貨，并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為；金，以作補償。
1、甲、乙雙方任一方需終止協(xié)議必須提前15日書面通知對方，經雙方確認后方可生效，否則將視為違約。
3、本合同未盡之事宜雙方協(xié)商后，簽署補充協(xié)議；
本協(xié)議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律同等效應。
本協(xié)議期限暫定叁個月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意，可延續(xù)合同。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______。
授權代表（簽字）：______授權代表（簽字）:______。
電話：______電話：_______。
地址：_____地址：_____。
簽訂日期：____年____月___日簽訂日期：____年____月___日
柴油買賣合同判決書篇六
乙方（賣方）：__________。
法定代表人：_______________。
依據(jù)《民法典》有關規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利的原則，經共同協(xié)商為明確雙方權利和義務，特訂立本合同，以便共同遵守：
一、材料名稱、數(shù)量、價格。
材料名稱：_______柴油；
數(shù)量：________升；
價格：單價_____元/升。
二、卸貨地點及要求。
在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必須按甲方要求的數(shù)量將柴油在甲方指定的時間內運送至甲方指定的地點，確保甲方機械的正常運轉。
三、質量要求、技術標準：以國家標準所規(guī)定的要求為準。
四、驗收標準。
每次送油時，甲、乙雙方指定專人對柴油的質量和數(shù)量進行驗收。如質量不合格，甲方有權退貨并終止合同，由此所造成的相應損失由乙方全部承擔；當月由于乙方單次計量儀器有誤，導致加油量不足時，甲方有權要求乙方將本次加油不足部分補齊；如一個月內累計發(fā)現(xiàn)三次計量儀器有誤且給甲方造成損失時，按照當月三次計量缺少的比例，在月度累計結算時，甲方將以3倍的補償扣除乙方結算貨款并終止合同。
五、付款方式。
六、其他責任事項。
在柴油運輸過程中，所發(fā)生的丟失、消防、運輸安全等一切事故由乙方承擔，甲方對此不承擔連帶責任。
七、本合同所訂一切條款，甲、乙雙方不得擅自變更或修改，如一方單獨變更、修改本合同，由修改合同方賠償對方由此引起的一切損失。如甲、乙雙方有任何一方違約，守約方可單方面解除合同。
八、本合同未盡事宜由甲、乙雙方共同協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛，由甲、乙雙方另行協(xié)商解決，如無法協(xié)商解決可向合同簽訂地人民法院起訴。
十、本合同一式_____份。甲方_____份，乙方____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______________。
_____年____月____日。
簽訂地點：__________。
乙方：_______________。
法定代表人：__________。
_____年____月____日。
簽訂地點：__________。
柴油買賣合同判決書篇七
甲方(買方)：
乙方(賣方)：
甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，就雙方買賣柴油事宜協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方供應的柴油為柴油，質量必須符合國家規(guī)定標準。乙方必須保證產品的熱值和其他元素的質量符合要求。
1、乙方供應給甲方的柴油單價為綜合單價，即包含運送到甲方指定地點運輸費、裝卸費、發(fā)票稅金等相關所有費用。
2、計量單位按升價計算。本合同單價按照當?shù)?、當日中石化加油站掛牌價，再上調元/升做為運費補償結算。甲、乙雙方須在送貨單中標明當日市場單價，做為結算依據(jù)。(如遇批零購買，保證供應，單價另議)。
3、數(shù)量以甲方現(xiàn)場稱量數(shù)量為準。簽收人必須是甲方指定人員，其他人員簽收無效。
1、甲方根據(jù)生產的需要以書面或口頭(電話)方式，提前24小時通知乙方配送油料的數(shù)量及送達地點。乙方必須保證送達到指定地點，并辦理好交接手續(xù)。
2、甲方必須積極配合驗證收料。通知人必須是甲方指定的人員，
其他人員通知無效。
3、若乙方未能按時、保質、保量供應油料，影響甲方生產進度，乙方應賠償給甲方造成的實際損失。并且甲方可以即時單方終止合同。
交貨時乙方向甲方提交該批產品的質量檢驗報告、合格證等相關技術資料，由甲乙雙方送料人員及收料人員共同驗收。驗收數(shù)量由甲方現(xiàn)場驗收數(shù)量為準。
由乙方組織油車配送，運輸中所發(fā)生的費用，由乙方承擔，乙方在油料配送途中所發(fā)生的交通處罰及安全事故等，均由乙方負責，與甲方無關。
1、柴油款支付按甲方財務結算辦法及程序進行支付。本合同及其他相關附件(如甲方工作人員出具的相關數(shù)據(jù)等)中標明的總價與雙方最終簽字認可的結算單標明的總價不一致的，以雙方最終簽字認可的結算單標明的總價為準。
2、第一批柴油使用完畢運送第二批柴油時，支付第一批柴油款，依次類推。
(一)甲方。
1、提前24小時通知乙方需供柴油量、型號及到貨時間。
2、及時結算柴油款，如有特殊情況需及時向乙方說明。
3、對乙方供應的柴油認為質量不合格的，自收到柴油之日起三個月內提出異議。
(二)乙方。
1、乙方必須提供真實有效合法的發(fā)票，否則由此而產生的一切后果乙方負責。
2、乙方保證按時、按質供貨，滿足甲方生產需要。
3、本合同期內，乙方不得以任何理由漲價，如遇國家政策性價格下調，按下調價格結算。
1、乙方所供油料品種、標號、質量不符合規(guī)定，視為乙方違約。乙方負責退換，所發(fā)生的費用乙方承擔。
2、乙方所提供柴油檢驗報告、合格證明及正規(guī)發(fā)票等相關資料的，視為乙方違約。甲方有權拒付柴油款。
3、由于乙方所供柴油質量原因造成甲方的一切損失由乙方承擔，并扣除同批次柴油款30%作為補償金。
4、由于乙方供應柴油不及時造成甲方工期延誤的，乙方應支付甲方萬元/天的違約金。
5、甲方未按約定支付貨款，乙方有權停止供貨并向甲方收取違約合同欠付款的3%違約罰金。
6、甲乙雙方均不承擔因自然災害或不可抗拒因素造成的本合同不能執(zhí)行的責任。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同簽字蓋章之日起生效。履行完畢之日作廢。在本合同的執(zhí)行過程中，甲、乙雙方如發(fā)生爭議，則由雙方進行協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。協(xié)商不成任何一方都有權提起訴訟，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
柴油買賣合同判決書篇八
甲方:。
乙方:。
因甲方承建了臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉。
二、0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調價通知單執(zhí)行。
如有任何一方故意調價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產品代替，并提供質檢報告。
如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名:劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結賬。
(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權解除本合同。
甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:。
柴油買賣合同判決書篇九
甲方(需方)：
乙方(供方)：
簽約時間：
甲方因工程建設需要，暫由乙方臨時為甲方提供甲方所需規(guī)格柴油，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利的原則，經共同協(xié)商為明確雙方權利和義務，特訂立本合同，以便共同遵守：
備注：型號、數(shù)量以實際加油型號及數(shù)量為準，并經雙方現(xiàn)場簽字認可。
二、卸貨地點及要求：
在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必須按甲方要求的數(shù)量將柴油在甲方指定的時間內運送至甲方指定的地點，確保甲方機械的正常運轉。
三、質量要求、技術標準：以國家標準所規(guī)定的`要求為準。
四、驗收標準：
每次送油時，甲、乙雙方指定專人對柴油的質量和數(shù)量進行驗收。如質量不合格，甲方有權退貨并終止合同，由此所造成的相應損失由乙方全部承擔;當月由于乙方單次計量儀器有誤，導致加油量不足時，甲方有權要求乙方將本次加油不足部分補齊;如一個月內累計發(fā)現(xiàn)三次計量儀器有誤且給甲方造成損失時，按照當月三次計量缺少的比例，在月度累計結算時，甲方將以3倍的補償扣除乙方結算貨款并終止合同。
五、付款方式：
六、其他責任事項：
在柴油運輸過程中，所發(fā)生的丟失、消防、運輸安全等一切事故由乙方承擔，甲方對此不承擔連帶責任。
七、本合同所訂一切條款，甲、乙雙方不得擅自變更或修改，如一方單獨變更、修改本合同，由修改合同方賠償對方由此引起的一切損失。如甲、乙雙方有任何一方違約，守約方可單方面解除合同。
八、本合同未盡事宜由甲、乙雙方共同協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議或糾紛，由甲、乙雙方另行協(xié)商解決，如無法協(xié)商解決可向合同簽訂地人民法院起訴。
十、本合同一式份。甲方份，乙方份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)。
乙方(公章)。
委托代理人：
委托代理人：
電話。
電話。
開戶銀行:。
開戶銀行：
日期：
日期：
柴油買賣合同判決書篇十
簽訂地點：
甲方：
乙方：
簽訂時間：年月日。
二、質量檢驗：以國家0#柴油質量檢驗標準為準。
三、數(shù)量驗收：以甲方的實際供貨數(shù)量為準，每車損耗60公斤以內屬于合理范圍。
四、配送地點：甲方配送到乙方指定的地點。
五、運輸方式及到費用負擔：汽車運輸，運費由甲方負擔。
六、結算方式：甲方配送第二車貨時，乙方給甲方結算第一車貨款。如果甲方在配送完貨后12日內，乙方未再要求甲方送貨，乙方必須在當日內給甲方支付剩余的貨款。
七、違約負責：違約方按合同總金額每日百分之五賠償守約方。
八、合同爭議解決方式：因為履行本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，提請合同簽訂地點法院仲裁解決。
九、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲方、乙方各執(zhí)一份，本合同傳真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
柴油買賣合同判決書篇十一
合同號:簽訂地:。
買方(甲方):。
賣方(乙方):。
簽訂時間:年。
第一條產品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產品名稱:0#柴油。
2、乙方所提供的`產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質量標準質量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質量負責的條件及期限:甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法:。
第五條交(提)貨方式、地點:乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用:乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限:如若雙方對油品質量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質的檢測部門檢測。
第八條結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式:乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式:甲方以銀行轉賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權利:。
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
柴油買賣合同判決書篇十二
買方(甲方)：_________。
賣方(乙方)：_________。
簽訂時間：_________年。
第一條產品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產品名稱：_________。
2、乙方所提供的產品必須是__________油庫或__________油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)豞_________零售價優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質量標準質量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質的檢測部門檢測。
第八條結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式：甲方以銀行轉賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權利：
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
5、乙方在貨物運輸過程中發(fā)生的安全事故，均由乙方自身負責。
6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。
7、如甲方不及時向乙方支付柴油款，乙方有權停止供貨，交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機型號作為抵押)。
8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供，不允許有第二家供油商介入本工地;如有發(fā)現(xiàn)第二家供油商介入本工地加油，乙方有權叫甲方把油款結算清楚，乙方有權自行解除合同，并追究甲方違約責任。
第十一條合同爭議的解決方式。
本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力，雙方以后發(fā)生的補充合同、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定。雙方與本合同發(fā)生爭議時，應本著長期合作，互相諒解的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向當?shù)厥腥嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條本合同解除的條件。
1、因乙方供應能力不足，不能滿足甲方工地需求時，供應油品檢驗不合格經整改后仍不合格的。甲方有權終止合同，并有權選擇其他供應商。
2、甲方工程結束貨款結算清后，合同自行終止。
3、因甲方無法按合同約定支付貨款時，乙方有權終止合同。
第十三條未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
第十四條其他約定事項。
甲方：__________乙方：__________。
柴油買賣合同判決書篇十三
甲方(購方)：
乙方(賣方)：
經雙方協(xié)商一致，簽訂柴油購銷合同條款如下：
一、數(shù)量、單價、計量單位、金額。
柴油價格和運輸價格隨市場變化調整，如雙方不能合意，雙方有權終止終止買賣合同。
二、質量標準：柴油質量執(zhí)行國家質量標準。
三、交貨方式、地點。
乙方送貨到甲方指定地點。
四、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨：
甲方需提前12小時通知乙方送貨地點及數(shù)量，如乙方沒能在指定時間及地點把柴油送到位，所造成的停工損失由乙方承擔。如果乙方的.油質達不到甲方的要求時，甲方可以另選供應廠家。油質問題給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
五、付款方法和期限。
1、結算方法采用轉賬支票或銀行匯款到乙方指定賬戶，乙方提供真實有效合法發(fā)票，否則乙方付全部責任。
2、柴油款的結算方式：每月25日計量，數(shù)量以實際供油量為準，下月10付款，周六、周日、節(jié)假日付款順延。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。本合同由送油之日起生效，結算完畢之日作廢。
甲方：
乙方：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
日期：
日期：
柴油買賣合同判決書篇十四
1、產品名稱：_________。
2、乙方所提供的產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條、質量標準質量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條、對質量負責的條、件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條、合同損耗標準及計算方法：
第五條、交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結算依據(jù)。
第六條、運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條、檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質量有爭議，可對每次送來的`油品留樣封存，交由有資質的檢測部門檢測。
第八條、結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。第九條、付款方式：甲方以銀行轉賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條、雙方的責任和權利：
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條、件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
5、乙方在貨物運輸過程中發(fā)生的安全事故，均由乙方自身負責。
6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。
7、如甲方不及時向乙方支付柴油款，乙方有權停止供貨，交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機型號作為抵押)。
8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供，不允許有第二家供油商介入本工地;如有發(fā)現(xiàn)第二家供油商介入本工地加油，乙方有權叫甲方把油款結算清楚，乙方有權自行解除合同，并追究甲方違約責任。第十一條、合同爭議的解決方式本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力，雙方以后發(fā)生的補充合同、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定。雙方與本合同發(fā)生爭議時，應本著長期合作，互相諒解的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向當?shù)厥腥嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條、本合同解除的條、件1、因乙方供應能力不足，不能滿足甲方工地需求時，供應油品檢驗不合格經整改后仍不合格的。甲方有權終止合同，并有權選擇其他供應商。2、甲方工程結束貨款結算清后，合同自行終止。3、因甲方無法按合同約定支付貨款時，乙方有權終止合同。
第十三條、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。第十四條、其他約定事項：
甲方：_________。
乙方：_________。
委托代理人：_________。
委托代理人：_________。
聯(lián)系方式：_________。
聯(lián)系方式：_________。
開戶銀行：_________。
開戶銀行：_________。
賬號：_________。
賬號：_________。
簽字(蓋章)：_________。
簽字(蓋章)：_________。
柴油買賣合同判決書篇十五
一、甲方自愿將坐落在______市鎮(zhèn)村______號(自建住宅)的房屋，東至南至西至北至建筑面積______平方米，出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)___________元(小寫____________元)，乙方在______年______月______日前，一次付給甲方。
三、雙方同意于______年______月______日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產權清楚，若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛，由甲方責任。甲方應協(xié)助乙方辦好過戶手續(xù)。
五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費，由方負擔。
六、本協(xié)議經雙方蓋章后，經房地產交易主管機關審核后，上述房屋產權歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協(xié)議，各無異議，不得反悔。
八、本協(xié)議一式三份，甲、乙、中證人各執(zhí)一份。
甲方(簽字)：______________。
乙方(簽字)：______________。
中證人(簽字)：______________。
日期_____年_____月_____日
柴油買賣合同判決書篇十六
柴油是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。柴油。
甲方：
乙方：
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉。
二、0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產品代替，并提供質檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名：劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結賬。(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
合同號：簽訂地：
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
簽訂時間：年。
第一條產品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產品名稱：0#柴油。
2、乙方所提供的產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質量標準質量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質的檢測部門檢測。
第八條結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式：甲方以銀行轉賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權利：
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質量不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
柴油買賣合同判決書篇十七
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，就雙方買賣柴油事宜協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
一、質量標準：
乙方供應的柴油為柴油，質量必須符合國家規(guī)定標準。乙方必須保證產品的熱值和其他元素的質量符合要求。
二、單價、計量單位、計價標準：
1、乙方供應給甲方的柴油單價為綜合單價，即包含運送到甲方指定地點運輸費、裝卸費、發(fā)票稅金等相關所有費用。
2、計量單位按升價計算。本合同單價按照當?shù)亍斎罩惺佑驼緬炫苾r，再上調元/升做為運費補償結算。甲、乙雙方須在送貨單中標明當日市場單價，做為結算依據(jù)。（如遇批零購買，保證供應，單價另議）。
3、數(shù)量以甲方現(xiàn)場稱量數(shù)量為準。簽收人必須是甲方指定人員，其他人員簽收無效。
三、交貨方式、地點：
1、甲方根據(jù)生產的需要以書面或口頭（電話）方式，提前24小時通知乙方配送油料的數(shù)量及送達地點。乙方必須保證送達到指定地點，并辦理好交接手續(xù)。
2、甲方必須積極配合驗證收料。通知人必須是甲方指定的人員，
其他人員通知無效。
3、若乙方未能按時、保質、保量供應油料，影響甲方生產進度，乙方應賠償給甲方造成的實際損失。并且甲方可以即時單方終止合同。
四、驗證及驗收方式：
交貨時乙方向甲方提交該批產品的質量檢驗報告、合格證等相關技術資料，由甲乙雙方送料人員及收料人員共同驗收。驗收數(shù)量由甲方現(xiàn)場驗收數(shù)量為準。
五、運輸方式：
由乙方組織油車配送，運輸中所發(fā)生的費用，由乙方承擔，乙方在油料配送途中所發(fā)生的交通處罰及安全事故等，均由乙方負責，與甲方無關。
六、結算付款方式：
1、柴油款支付按甲方財務結算辦法及程序進行支付。本合同及其他相關附件（如甲方工作人員出具的相關數(shù)據(jù)等）中標明的總價與雙方最終簽字認可的結算單標明的總價不一致的，以雙方最終簽字認可的結算單標明的總價為準。
2、第一批柴油使用完畢運送第二批柴油時，支付第一批柴油款，依次類推。
雙方權利義務。
（一）甲方。
1、提前24小時通知乙方需供柴油量、型號及到貨時間。
2、及時結算柴油款，如有特殊情況需及時向乙方說明。
3、對乙方供應的柴油認為質量不合格的，自收到柴油之日起三個月內提出異議。
（二）乙方。
1、乙方必須提供真實有效合法的發(fā)票，否則由此而產生的一切后果乙方負責。
2、乙方保證按時、按質供貨，滿足甲方生產需要。
3、本合同期內，乙方不得以任何理由漲價，如遇國家政策性價格下調，按下調價格結算。
1、乙方所供油料品種、標號、質量不符合規(guī)定，視為乙方違約。乙方負責退換，所發(fā)生的'費用乙方承擔。
2、乙方所提供柴油檢驗報告、合格證明及正規(guī)發(fā)票等相關資料的，視為乙方違約。甲方有權拒付柴油款。
3、由于乙方所供柴油質量原因造成甲方的一切損失由乙方承擔，并扣除同批次柴油款30%作為補償金。
4、由于乙方供應柴油不及時造成甲方工期延誤的，乙方應支付甲方萬元/天的違約金。
5、甲方未按約定支付貨款，乙方有權停止供貨并向甲方收取違約合同欠付款的3%違約罰金。
6、甲乙雙方均不承擔因自然災害或不可抗拒因素造成的本合同不能執(zhí)行的責任。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同簽字蓋章之日起生效。履行完畢之日作廢。在本合同的執(zhí)行過程中，甲、乙雙方如發(fā)生爭議，則由雙方進行協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。協(xié)商不成任何一方都有權提起訴訟，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方：
乙方：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
開戶銀行：
開戶銀行：
賬號：
賬號：
簽字（蓋章）：
簽字（蓋章）：
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/13767089.html】
