合同的有效性取決于各方的真實(shí)意思表示和自愿訂立。如何撰寫一份合同是非常重要的,它的內(nèi)容應(yīng)該明確、具體。合同的生效應(yīng)當(dāng)經(jīng)過雙方書面確認(rèn)和簽字。
房產(chǎn)合同違約賠償篇一
鑒于:_________________。
1、_______年_______月_______日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》(合同編號:_______),乙方購買_________宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣_________元。
2、甲方應(yīng)于_______年_______月_______日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自_______年_______月_______日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_______年_______月_______日。
5、乙方已于_______年_______月_______日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的'違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣_____元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行。
一、甲方乙方支付逾期交房違約金人民幣_____元,于_______年_______月_______日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________。
房產(chǎn)合同違約賠償篇二
電話:________________。
被告:_________________邢臺__________公司。
法定代表人:____________________,系該公司經(jīng)理。
電話:________________。
1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
原告、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款______________元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的`經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
房產(chǎn)合同違約賠償篇三
致:_______________省政府(招標(biāo)人)。
我方確認(rèn)收到貴方提供的______________省政府大樓物業(yè)管理服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)所需的招標(biāo)文件及圖紙等的全部內(nèi)容,我方:_______________(投標(biāo)人名稱)正式授權(quán)__________為授權(quán)代表(全名,職務(wù))代表我方進(jìn)行有關(guān)投標(biāo)的一切事宜。
在此提交的投標(biāo)文件,正本一份,副本四份,唱標(biāo)信封一份。
包括如下內(nèi)容:
(一)投標(biāo)函;。
(二)投標(biāo)報價表;。
(三)全套資格證明文件;。
(四)技術(shù)、商務(wù)響應(yīng)文件;。
(五)物業(yè)管理投標(biāo)方案文件;。
(六)應(yīng)招標(biāo)文件要求的其他文件。
我方已完全明白招標(biāo)文件的所有條款要求,并重申以下幾點(diǎn):
(詳見投標(biāo)報價表)投標(biāo)承包上述服務(wù)項目。
2、本投標(biāo)文件的有效期為投標(biāo)截止日后60天有效,如中標(biāo),有效期將延至合同終止日為止。
3、我方已詳細(xì)研究了招標(biāo)文件的所有內(nèi)容,包括修正文(如果有)和所有已提供的參考資料以及有關(guān)附件,并完全明白,我方放棄在此方面提出含糊意見或誤解的一切權(quán)利。
4、我方承諾投標(biāo)文件夾中的一切資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)的,并承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任。
5、我方明白并同意我方如在投標(biāo)有效期之內(nèi)撤回投標(biāo),則投標(biāo)保證金將被貴方?jīng)]收。
6、我方同意按照貴方可能提出的要求而提供與投標(biāo)有關(guān)的任何其他數(shù)據(jù)或信息。
7、我方理解貴方不一定接受最低標(biāo)價或任何貴方可能收到的投標(biāo)。
8、我方如果中標(biāo),將保證履行招標(biāo)文件以及招標(biāo)文件修改書(如果有的話)中的全部責(zé)任和義務(wù),在中標(biāo)通知書規(guī)定的時間內(nèi)簽訂《物業(yè)管理委托合同》。
9、如我方被授予合同,我方承諾向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的支付本次招標(biāo)的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
投標(biāo)人(蓋法人公章):_______________。
人授權(quán)代表(蓋章或簽名):_______________。
日期:______________________
房產(chǎn)合同違約賠償篇四
鑒于:_________________。
2、甲方應(yīng)于年月日前向乙方交付材料。
3、材料逾期完成,甲方未能按合同約定期限向乙方交付材料。
4、乙方已收到甲方的材料,甲方愿意賠償乙方貨品庫存的50%的損失,金額。。。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行。
一、甲方向乙方支付逾期交付材料違約金人民幣元,于年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________。
房產(chǎn)合同違約賠償篇五
乙方:_______勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主鑒于:
1、_____年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》,乙方購買_____勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣_____元。
2、甲方應(yīng)于_____年_____月_____日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自20__年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至_____年_____月_____日。
5、乙方已于_____年_____月_____日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于_____年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:______________。
__年________月________日。
房產(chǎn)合同違約賠償篇六
我國《合同法》中具體規(guī)定了違約賠償?shù)膬?nèi)容,要是一方在合同履行過程中有違約行為的話,那么就要對另一方承擔(dān)違約責(zé)任。但很少人知道合同法違約責(zé)任賠償方式有哪些。一起來了解下吧:
對“實(shí)際履行”之界定,各國存在較大分歧。要言之,大陸法把實(shí)際履行作為主要救濟(jì)方法,一方當(dāng)事人違約,另一方當(dāng)事人可要求其履行或請求法院判決其履行合同規(guī)定的特定義務(wù),而不允許其以金錢或其它方法代替履行。英美法把實(shí)際履行作為輔助救濟(jì)方法,一般僅限于法院判決并強(qiáng)制違約方履行義務(wù),而且只有在損害賠償不是一種充分的補(bǔ)救方法時才采用。
我國亦規(guī)定了實(shí)際履行,稱為“繼續(xù)履行”,除第107條外,《合同法》第109條、第110條等條款規(guī)定,金錢債務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)際履行,非金錢債務(wù)在特殊情況下不適用實(shí)際履行。特殊情況即指法律上或事實(shí)上不能履行;債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或履行費(fèi)用過高;債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。
如質(zhì)量不符合約定,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任,如無約定或約定不明確的,非違約方可根據(jù)標(biāo)的性質(zhì)和損失的大小,合理選擇要求對方采取修理、更換、重做、退貨、減少價款或報酬等措施。另外,《合同法》第112條規(guī)定,受損害方在要求違約方采取合理的補(bǔ)救措施后,若仍有其他損失,還有權(quán)要求違約方賠償損失。
又稱“損害賠償”,是違約人補(bǔ)償、賠償受害人因違約所遭受的損失的責(zé)任承擔(dān)方式,它是一種最重要最常見的違約補(bǔ)救方法。
損害賠償具有典型的補(bǔ)償性,它以違約行為造成對方財產(chǎn)損失的事實(shí)為基礎(chǔ)。沒有損害事實(shí)就談不上損害賠償。這是損害賠償不同于違約金的根本所在。賠償損失也有一定的限制,即損害賠償額應(yīng)相當(dāng)于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到或應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失,即合理預(yù)見規(guī)則。損害賠償直接關(guān)系到當(dāng)事人雙方的`物質(zhì)利益分配,體現(xiàn)著違約責(zé)任的作用,是一種較普遍的責(zé)任方式,應(yīng)當(dāng)給予足夠的重視。
違約金是指合同當(dāng)事人在合同中約定的,在合同債務(wù)人不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)時,向?qū)Ψ疆?dāng)事人支付的一定數(shù)額的金錢。當(dāng)事人可以在合同中約定違約金,未約定則不產(chǎn)生違約金責(zé)任,且違約金的約定不應(yīng)過高或者過低。
當(dāng)事人可以約定定金,定金按擔(dān)保法規(guī)定執(zhí)行,但如果同時約定定金和違約金,當(dāng)事人可選擇適用其一。
房產(chǎn)合同違約賠償篇七
按照廈門和國家的相關(guān)違約賠償?shù)囊?guī)定,我們至少要支付給王綱三個月的工資作為違約金和賠償金。(但作為一般勞動者來講,可能不懂得經(jīng)濟(jì)賠償?shù)膯栴},基本都知道違約金一個月的工資,所以我認(rèn)為可以先和王綱約定1個月的工資作為賠償,應(yīng)該不會有太大的問題。王綱現(xiàn)有的合同約定工資為6631.25元,稅后工資為6000元左右)明細(xì)如下:
1、按照廈門市勞動管理規(guī)定,因王綱未到期合同為3個月,不滿半年,按半年計算,我們正常要支付給違約金1個月的工資。
相關(guān)條款。
第三十一條勞動合同當(dāng)事人一方違反《中華人民共和國勞動法》規(guī)定的條件提前解除勞動合同的,應(yīng)按合同約定向?qū)Ψ街Ц哆`約金或賠償金。勞動合同沒有約定違約責(zé)任的,按勞動者解除勞動關(guān)系前12個月平均工資計算,每少履行1年合同期,向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于勞動者2個月工資的違約金;提前解除無固定期限勞動合同的,支付違約金計算至勞動者法定退休年齡止,但支付對方的違約金最多不超過相當(dāng)于勞動者20個月的工資。
合同約定保證人的,保證人應(yīng)按約定承擔(dān)保證責(zé)任。
2、按照國家勞動部《違反和解除勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法》,因王綱2005.8.9入職(我們可以以試用期間不算正式員工,拖到9.9日算正式員工),已在我公司服務(wù)滿兩年,我們還要支付其經(jīng)濟(jì)賠償金2個月的工資。
第二條對勞動者的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,由用人單位一次性發(fā)給。
第五條經(jīng)勞動合同當(dāng)事人協(xié)商一致,由用人單位解除勞動合同的,用人單位應(yīng)根據(jù)勞動者在本單位工作年限,每滿一年發(fā)給相當(dāng)于一個月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,最多不超過十二個月。工作時間不滿一年的按一年的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。
房產(chǎn)合同違約賠償篇八
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
乙方租住甲方位于____________________主臥一室,基本房租_____元/月,約定付三押一。另經(jīng)雙方事前協(xié)商,共同約定以下補(bǔ)充協(xié)議作為房屋租賃附件:
1。甲方為乙方主臥房間安裝好用空調(diào)及電視機(jī)。
2。甲方為乙方房間內(nèi)設(shè)置獨(dú)立電表,每月空調(diào)耗電費(fèi)用乙方須單獨(dú)以電表計算支付。
3。甲……。
4。由……。
5。乙方提前解除房屋租賃合同,須提前一個月告知甲方。
以上為房屋租賃合同附件協(xié)議,如一方違反協(xié)議,須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,另一方有權(quán)單方面提前終止合同。
甲方:乙方:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:簽訂日期:簽訂日期:
出租方:康倫喜(以下簡稱甲方)承租方:耿家坪經(jīng)適房七號樓項目部(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議:
一、于20--年1月29日簽訂的房屋租賃合同。第一條第1小條開始記租日期20__年1月1日,改為20--年1月1日開始租住,租期為一年至20--年12月31日止。
二、在承租期間,未經(jīng)甲方同意,乙方無權(quán)轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)借該房屋,不得改變房屋結(jié)構(gòu)及其用途。由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設(shè)施損壞的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。在居住期間,房屋自行損壞由甲方承擔(dān)維修安全,房屋自行損壞造成乙方人、財物損傷由甲方承擔(dān)一切費(fèi)用。
三、本合同一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字之日起生效。
甲方負(fù)責(zé)人簽字:乙方負(fù)責(zé)人簽字:年月日年月日。
房產(chǎn)合同違約賠償篇九
關(guān)于違約責(zé)任的承擔(dān)方式,我國《合同法》規(guī)定了繼續(xù)履行、賠償損失、采取補(bǔ)救措施、支付違約金、執(zhí)行定金罰則等形式。對于勞動合同違約責(zé)任方式,考慮到勞動合同的特殊性,結(jié)合國外勞動合同違約責(zé)任方式的規(guī)定,主要應(yīng)以繼續(xù)履行,賠償損失為主,以禁令、申明等防范、補(bǔ)救措施方式為輔,違約金和定金方式不宜適用于勞動合同違約責(zé)任場合。
繼續(xù)履行。繼續(xù)履行又稱實(shí)際履行或特定履行,是指在違約方不履行合同時,相對方請求違約方繼續(xù)履行債務(wù)的`責(zé)任方式。尤其在單位違約時應(yīng)首選以繼續(xù)履行的責(zé)任方式來承擔(dān)勞動合同違約責(zé)任,這對于競爭日趨激烈、業(yè)相對困難的形勢下保護(hù)勞動者的合法權(quán)益至關(guān)重要。應(yīng)當(dāng)注意的是,繼續(xù)履行僅發(fā)生在用人單位違約的情形。勞動者違約,用人單位一般不能援引實(shí)際履行制度。這是因為勞動合同有人身依附性,如果強(qiáng)制勞動者履行勞務(wù),無異于對債務(wù)人人身施以強(qiáng)制,侵犯人身自由,與現(xiàn)代社會以人格尊重、人身自由受保護(hù)的基本價值相違背。
現(xiàn)在的勞動合同法規(guī)定了兩種情形下可以約定違約金,除此之外是不可以要求勞動者支付違約金的,在合同未到期辭職的,勞動者只需要按照規(guī)定的程序提出辭職就可以了。
第二十二條。
用人單位為勞動者提供專項培訓(xùn)費(fèi)用,對其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的,可以與該勞動者訂立協(xié)議,約定服務(wù)期。
勞動者違反服務(wù)期約定的,應(yīng)當(dāng)按照約定向用人單位支付違約金。違約金的數(shù)額不得超過用人單位提供的培訓(xùn)費(fèi)用。用人單位要求勞動者支付的違約金不得超過服務(wù)期尚未履行部分所應(yīng)分?jǐn)偟呐嘤?xùn)費(fèi)用。
用人單位與勞動者約定服務(wù)期的,不影響按照正常的工資調(diào)整機(jī)制提高勞動者在服務(wù)期期間的勞動報酬。
第二十三條。
用人單位與勞動者可以在勞動合同中約定保守用人單位的商業(yè)秘密和與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的保密事項。
對負(fù)有保密義務(wù)的勞動者,用人單位可以在勞動合同或者保密協(xié)議中與勞動者約定競業(yè)限制條款,并約定在解除或者終止勞動合同后,在競業(yè)限制期限內(nèi)按月給予勞動者經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。勞動者違反競業(yè)限制約定的,應(yīng)當(dāng)按照約定向用人單位支付違約金。
第二十五條。
除本法第二十二條和第二十三條規(guī)定的情形外,用人單位不得與勞動者約定由勞動者承擔(dān)違約金。
房產(chǎn)合同違約賠償篇十
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行****苑***棟**單元***號的居室裝修,為保證居室裝修工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同、,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1、工程地址:***路**號,***苑**棟*單元*號。
施工總面積以實(shí)測總面積平方米計算。
2單元項目施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一、,附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項目明細(xì)。
3、委托方式:1、包清工方式,即甲方提供居室裝修所需全部材料,乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負(fù)責(zé)進(jìn)行裝修施工。2、單元項目采用滾動施工方式,即居室裝修工程按附件(一、的單元項目菜單,甲方確認(rèn)一項,乙方裝修施工一項。
第二條:工程價款。
工程價款以人工費(fèi)現(xiàn)金結(jié)算,計算方式為每平方米施工單價(元、×實(shí)測施工總面積(平方米、。居室裝修設(shè)計:人工費(fèi)15元/平方米×135、6平方米;綜合布線工程:人工費(fèi)500元;門窗工程:人工費(fèi):100元/門,70元/窗;墻面工程:無縫及有縫墻磚,人工費(fèi)10元/平方米;地面工程:無縫及有縫墻磚,人工費(fèi)10元/平方米;墻面膩?zhàn)雍偷灼峁こ蹋喝斯べM(fèi)5元/平方米;衛(wèi)生間及廚房3層防水處理:人工費(fèi)15元/平方米;客衛(wèi)生間爐灰打墊層:人工費(fèi)18元/平方米;吊頂工程:人工費(fèi)20元/平方米;元。
第三條:質(zhì)量要求。
1、居室裝修應(yīng)保證建筑工程質(zhì)量和房室結(jié)構(gòu)安全,符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃?xì)?、環(huán)境保護(hù)等有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁拆改和損壞主體及承重結(jié)構(gòu)。
2、居室裝修不得涉及公共設(shè)施、公共空間,不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。
3、居室工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照成都市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。甲方若驗收認(rèn)定不符合居室工程驗收標(biāo)準(zhǔn),可拒絕乙方繼續(xù)進(jìn)行本單元項目和后面單元項目的施工。
4、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn)增加的費(fèi)用并另簽訂補(bǔ)充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。
5、凡由甲方自行采購的材料,材料質(zhì)量由甲方自負(fù):施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。甲方如自聘工程監(jiān)理,須在單元項目工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1、甲方所提供的居室裝修材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝修工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴(yán)重的挪作他用甲方可向公安部門報案。
2、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達(dá),居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方由于保管不當(dāng)而造成損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式(注:施工人工費(fèi)按百分比付款、
1、合同一經(jīng)簽訂乙方應(yīng)按合同規(guī)定的日期進(jìn)入居室裝修現(xiàn)場施工,在規(guī)定的工期進(jìn)度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項目竣工驗收后結(jié)算支付該單元項目施工人工費(fèi)的90%;當(dāng)居室裝修全部竣工驗收7天后甲方最后支付剩余施工人工費(fèi)的10%。
2、各單元項目竣工驗收未合格,甲方有權(quán)拒絕支付乙方施工人工費(fèi)并要求乙方對未合格處進(jìn)行整改直到合格。
3、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同。增減項目的價款當(dāng)場結(jié)清。
4、各單元項目竣工驗收后及居室裝修全部竣工驗收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費(fèi)的,每逾期一天按未付施工人工費(fèi)額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按施工人工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期進(jìn)度的由甲方負(fù)責(zé),工期進(jìn)度順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故并造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的,由甲方負(fù)責(zé),工期進(jìn)度順延。
4、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收:待各單元項目工程全部結(jié)束后及居室裝修全部竣工后,乙方和甲方進(jìn)行竣工驗收,合格后雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方應(yīng)在三天前通知甲方進(jìn)行各單元工程驗收及居室裝修竣工驗收。甲方逾期未驗收則視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工程的竣工日期。
第八條:其他事項。
甲方:
1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的居室裝修許可證、房屋平面圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2、提供大門鑰匙1把,消防滅火器1個。
3、居室裝修期間應(yīng)向鄰里打好招呼。
乙方:
1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關(guān)管理規(guī)定,不得在居室內(nèi)過夜住宿,煮飯等。
2、為其施工人員辦理***苑出入證件,督促施工人員主動出示出入證件。
3、乙方應(yīng)為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動保險,在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、負(fù)責(zé)合同履行并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi),不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙,佩證上崗,文明施工。每天完成施工后關(guān)閉總電源開關(guān),關(guān)閉總水管開關(guān),并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
6、嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,不得故意窩工或借故窩工。
7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,無正當(dāng)理由擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭議解決。
1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝修專業(yè)委員會投訴請求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同的約定向仲裁委員會申請仲裁,或向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補(bǔ)充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主、:(簽章、乙方:
住所()地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
電話:電話:
簽約日期:
房產(chǎn)合同違約賠償篇十一
賠償金是指合同當(dāng)事人一方違反合同約定,而給對方造成損失的,應(yīng)給予一定數(shù)量貨幣進(jìn)行賠償。
區(qū)別:不管合同當(dāng)事人一方違反合同約定是否給另一方造成損失,只要雙方在合同中約定了違約金條款,違約方就必須給付另一方違約金;給付賠償金的前提必須是一方違反合同約定,給另一方造成了實(shí)際損失。同時,如果違約方給另一方造成的損失超過違約金的,則還應(yīng)給付賠償金,補(bǔ)償違約金之不足。
一般來說,違約金的數(shù)額應(yīng)當(dāng)在房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同中約定。如未作約定,則依照《上海市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓辦法》:
(2)因購房人的過錯,末在約定的時間內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價款的,購房人向房地產(chǎn)預(yù)(出)售人支付的違約金為逾期支付的轉(zhuǎn)讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
房產(chǎn)合同違約賠償篇十二
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、甲方委托乙方維修的項目:。
二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。
三、付款方式:合同生效后,甲方預(yù)付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結(jié)清30%余款。
四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。
五、為維修工程安全順利的進(jìn)行,甲方應(yīng)協(xié)助乙方:
1、提供必要的水、電等設(shè)施及其它方便。
2、提供安全場所存放工具和施工材料。
六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:
1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。
2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。
七、施工安全:乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故,均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復(fù)完畢,并承擔(dān)由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟(jì)賠償?shù)暮蠊?。如乙方逾期未派人修?fù)或二次維修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權(quán)另行委托他人維修,所需費(fèi)用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔(dān)。
九、驗收標(biāo)準(zhǔn):參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認(rèn),隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改,維修工程結(jié)束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進(jìn)行驗收,驗收合格以三方簽字為準(zhǔn)。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修。
十、違約責(zé)任:
1、在合同有效期內(nèi),任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。
2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,必須給予賠償。
十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補(bǔ)充。
十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。
甲方:
房產(chǎn)合同違約賠償篇十三
第一百零七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
第一百零八條 當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的,對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔(dān)違約責(zé)任。
第一百零九條 當(dāng)事人一方未支付價款或者報酬的,對方可以要求其支付價款或者報酬。
第一百一十條 當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的,對方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:
(一)法律上或者事實(shí)上不能履行;
(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費(fèi)用過高;
(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。
第一百一十一條 質(zhì)量不符合約定的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對違約責(zé)任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔(dān)修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責(zé)任。
第一百一十二條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第一百一十三條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
經(jīng)營者對消費(fèi)者提供商品或者服務(wù)有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的規(guī)定承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第一百一十四條 當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。
第一百一十五條 當(dāng)事人可以依照《中華人民共和國擔(dān)保法》約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人履行債務(wù)后,定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的,無權(quán)要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
第一百一十六條 當(dāng)事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第一百一十七條 因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
本法所稱不可抗力,是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第一百一十八條 當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的.,應(yīng)當(dāng)及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。
第一百一十九條 當(dāng)事人一方違約后,對方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大;沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的,不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。
第一百二十條 當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第一百二十一條 當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的,應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。當(dāng)事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決。
第一百二十二條 因當(dāng)事人一方的違約行為,侵害對方人身、財產(chǎn)權(quán)益的,受損害方有權(quán)選擇依照本法要求其承擔(dān)違約責(zé)任或者依照其他法律要求其承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
簽訂合同就是為了明確雙方的責(zé)任與利益的,在發(fā)生糾紛后可以有相關(guān)規(guī)定來解決,所以在簽訂合同時一定要考慮全面,最好請一位專門的律師幫助自己擬定和審核合同,如果大家在這方面或者其他方面還有什么歡迎咨詢在線律師。
房產(chǎn)合同違約賠償篇十四
應(yīng)當(dāng)注意的是,合理預(yù)見原則并不適用于約定損害賠償,即在當(dāng)事人約定違約金或損害賠償?shù)挠嬎惴椒〞r,約定的數(shù)額或者根據(jù)約定的.計算方法確定的數(shù)額具有優(yōu)先效力,其都屬于當(dāng)事人在訂閱時就能預(yù)見到的損失數(shù)額,除非其約定顯失公平才得予以考慮減少。其次,是否預(yù)見或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見可能的損失是根據(jù)訂立合同時的事實(shí)或情勢進(jìn)行判斷的。據(jù)以判斷是否預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)能夠預(yù)見的依據(jù)是違約方在訂閱合同時實(shí)際知道的或者應(yīng)該能知道的事實(shí)或情勢。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/13735000.html】