合同是一種約定雙方權(quán)責的法律文件，用于規(guī)范雙方的行為和保障權(quán)益。在合同中，應當注明各方的責任和違約的后果，以強化各方的履約意識。對于初次起草合同的人來說，以下是一些常見問題及其解決方案的示例。
柴油買賣合同判決書篇一
簽訂地點：
甲方：
乙方：
簽訂時間：年月日。
二、質(zhì)量檢驗：以國家0#柴油質(zhì)量檢驗標準為準。
三、數(shù)量驗收：以甲方的'實際供貨數(shù)量為準，每車損耗60公斤以內(nèi)屬于合理范圍。
四、配送地點：甲方配送到乙方指定的地點。
五、運輸方式及到費用負擔：汽車運輸，運費由甲方負擔。
六、結(jié)算方式：甲方配送第二車貨時，乙方給甲方結(jié)算第一車貨款。如果甲方在配送完貨后12日內(nèi)，乙方未再要求甲方送貨，乙方必須在當日內(nèi)給甲方支付剩余的貨款。
七、違約負責：違約方按合同總金額每日百分之五賠償守約方。
八、合同爭議解決方式：因為履行本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，提請合同簽訂地點法院仲裁解決。
九、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲方、乙方各執(zhí)一份，本合同傳真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
柴油買賣合同判決書篇二
買方(甲方)：_______。
賣方(乙方)：_______。
簽訂時間：_______年。
第一條產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產(chǎn)品名稱：_______柴油。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產(chǎn)品。
3、產(chǎn)品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結(jié)算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質(zhì)量標準質(zhì)量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質(zhì)量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內(nèi)負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結(jié)算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質(zhì)量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質(zhì)的檢測部門檢測。
第八條結(jié)算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結(jié)算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式：甲方以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權(quán)利：
1、乙方保證按時保質(zhì)保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內(nèi)不隨意調(diào)整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
甲方：_______。
乙方：_______。
聯(lián)系電話：_______。
聯(lián)系電話：_______。
_______年_______月_______日。
柴油買賣合同判決書篇三
簽訂地點：
甲方：
乙方：
簽訂時間：年月日。
二、質(zhì)量檢驗：以國家0#柴油質(zhì)量檢驗標準為準。
三、數(shù)量驗收：以甲方的實際供貨數(shù)量為準，每車損耗60公斤以內(nèi)屬于合理范圍。
四、配送地點：甲方配送到乙方指定的地點。
五、運輸方式及到費用負擔：汽車運輸，運費由甲方負擔。
六、結(jié)算方式：甲方配送第二車貨時，乙方給甲方結(jié)算第一車貨款。如果甲方在配送完貨后12日內(nèi)，乙方未再要求甲方送貨，乙方必須在當日內(nèi)給甲方支付剩余的貨款。
七、違約負責：違約方按合同總金額每日百分之五賠償守約方。
八、合同爭議解決方式：因為履行本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，提請合同簽訂地點法院仲裁解決。
九、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲方、乙方各執(zhí)一份，本合同傳真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
生物柴油項目可行性研究報告。
柴油買賣合同判決書篇四
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售_______柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供_______柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。
二、柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調(diào)價視為違約。
三、乙方提供的_______柴油必須符合國家標準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名：劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需_______柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的_______柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供_______柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
聯(lián)系電話：_______
聯(lián)系電話：_______
_______年_______月_______日
柴油買賣合同判決書篇五
甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約，甲、乙雙方必需遵照執(zhí)行。
甲方為乙方提供0#柴油，供貨價為6700元。雙方協(xié)商后，由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動（發(fā)改委統(tǒng)一價格變動），按發(fā)改委的調(diào)整而增減。
1、甲方提供第一批貨款叁萬元，作為合同履約保證金，甲方在第二批進油驗收合格后，乙方以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。
2、甲方根據(jù)乙方的要求提供相關(guān)的收據(jù)或發(fā)票作為收款收據(jù)。
2、甲方送貨不準時或未經(jīng)乙方同意停止供貨，乙方有權(quán)終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方，甲方有義務乙方付款不準時，甲方有權(quán)要求乙方每天支付1‰的滯納合作關(guān)系或從其他渠道進貨，并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為；金，以作補償。
1、甲、乙雙方任一方需終止協(xié)議必須提前15日書面通知對方，經(jīng)雙方確認后方可生效，否則將視為違約。
3、本合同未盡之事宜雙方協(xié)商后，簽署補充協(xié)議；
、本協(xié)議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律同等效應。
、本協(xié)議期限暫定叁個月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意，可延續(xù)合同。
、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
柴油買賣合同判決書篇六
甲方:。
乙方:。
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。
二、0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調(diào)價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名:劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:。
生物柴油項目可行性研究報告。
柴油買賣合同判決書篇七
合同號：
簽訂地：
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
簽訂時間：
第一條產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產(chǎn)品名稱：0#柴油。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產(chǎn)品。
3、產(chǎn)品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結(jié)算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質(zhì)量標準質(zhì)量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質(zhì)量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內(nèi)負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結(jié)算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質(zhì)量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質(zhì)的檢測部門檢測。
第八條結(jié)算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結(jié)算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式：甲方以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權(quán)利：
1、乙方保證按時保質(zhì)保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內(nèi)不隨意調(diào)整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
5、乙方在貨物運輸過程中發(fā)生的安全事故，均由乙方自身負責。
6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。
7、如甲方不及時向乙方支付柴油款，乙方有權(quán)停止供貨，交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機型號作為抵押)。
8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供，不允許有第二家供油商介入本工地;如有發(fā)現(xiàn)第二家供油商介入本工地加油，乙方有權(quán)叫甲方把油款結(jié)算清楚，乙方有權(quán)自行解除合同，并追究甲方違約責任。
第十一條合同爭議的解決方式。
本合同關(guān)于爭議解決方式的約定具有最高的效力，雙方以后發(fā)生的補充合同、結(jié)算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定。雙方與本合同發(fā)生爭議時，應本著長期合作，互相諒解的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，依法向當?shù)厥腥嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條本合同解除的條件。
1、因乙方供應能力不足，不能滿足甲方工地需求時，供應油品檢驗不合格經(jīng)整改后仍不合格的。甲方有權(quán)終止合同，并有權(quán)選擇其他供應商。
2、甲方工程結(jié)束貨款結(jié)算清后，合同自行終止。
3、因甲方無法按合同約定支付貨款時，乙方有權(quán)終止合同。
第十三條未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
第十四條其他約定事項：
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
柴油買賣合同判決書篇八
甲方(買方)：
乙方(賣方)：
甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，就雙方買賣柴油事宜協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方供應的柴油為柴油，質(zhì)量必須符合國家規(guī)定標準。乙方必須保證產(chǎn)品的熱值和其他元素的質(zhì)量符合要求。
1、乙方供應給甲方的柴油單價為綜合單價，即包含運送到甲方指定地點運輸費、裝卸費、發(fā)票稅金等相關(guān)所有費用。
2、計量單位按升價計算。本合同單價按照當?shù)?、當日中石化加油站掛牌價，再上調(diào)元/升做為運費補償結(jié)算。甲、乙雙方須在送貨單中標明當日市場單價，做為結(jié)算依據(jù)。(如遇批零購買，保證供應，單價另議)。
3、數(shù)量以甲方現(xiàn)場稱量數(shù)量為準。簽收人必須是甲方指定人員，其他人員簽收無效。
1、甲方根據(jù)生產(chǎn)的需要以書面或口頭(電話)方式，提前24小時通知乙方配送油料的數(shù)量及送達地點。乙方必須保證送達到指定地點，并辦理好交接手續(xù)。
2、甲方必須積極配合驗證收料。通知人必須是甲方指定的人員，
其他人員通知無效。
3、若乙方未能按時、保質(zhì)、保量供應油料，影響甲方生產(chǎn)進度，乙方應賠償給甲方造成的實際損失。并且甲方可以即時單方終止合同。
交貨時乙方向甲方提交該批產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗報告、合格證等相關(guān)技術(shù)資料，由甲乙雙方送料人員及收料人員共同驗收。驗收數(shù)量由甲方現(xiàn)場驗收數(shù)量為準。
由乙方組織油車配送，運輸中所發(fā)生的費用，由乙方承擔，乙方在油料配送途中所發(fā)生的交通處罰及安全事故等，均由乙方負責，與甲方無關(guān)。
1、柴油款支付按甲方財務結(jié)算辦法及程序進行支付。本合同及其他相關(guān)附件(如甲方工作人員出具的相關(guān)數(shù)據(jù)等)中標明的總價與雙方最終簽字認可的結(jié)算單標明的總價不一致的，以雙方最終簽字認可的結(jié)算單標明的總價為準。
2、第一批柴油使用完畢運送第二批柴油時，支付第一批柴油款，依次類推。
(一)甲方。
1、提前24小時通知乙方需供柴油量、型號及到貨時間。
2、及時結(jié)算柴油款，如有特殊情況需及時向乙方說明。
3、對乙方供應的柴油認為質(zhì)量不合格的，自收到柴油之日起三個月內(nèi)提出異議。
(二)乙方。
1、乙方必須提供真實有效合法的發(fā)票，否則由此而產(chǎn)生的一切后果乙方負責。
2、乙方保證按時、按質(zhì)供貨，滿足甲方生產(chǎn)需要。
3、本合同期內(nèi)，乙方不得以任何理由漲價，如遇國家政策性價格下調(diào)，按下調(diào)價格結(jié)算。
1、乙方所供油料品種、標號、質(zhì)量不符合規(guī)定，視為乙方違約。乙方負責退換，所發(fā)生的費用乙方承擔。
2、乙方所提供柴油檢驗報告、合格證明及正規(guī)發(fā)票等相關(guān)資料的，視為乙方違約。甲方有權(quán)拒付柴油款。
3、由于乙方所供柴油質(zhì)量原因造成甲方的一切損失由乙方承擔，并扣除同批次柴油款30%作為補償金。
4、由于乙方供應柴油不及時造成甲方工期延誤的，乙方應支付甲方萬元/天的違約金。
5、甲方未按約定支付貨款，乙方有權(quán)停止供貨并向甲方收取違約合同欠付款的3%違約罰金。
6、甲乙雙方均不承擔因自然災害或不可抗拒因素造成的本合同不能執(zhí)行的責任。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同簽字蓋章之日起生效。履行完畢之日作廢。在本合同的執(zhí)行過程中，甲、乙雙方如發(fā)生爭議，則由雙方進行協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。協(xié)商不成任何一方都有權(quán)提起訴訟，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
柴油買賣合同判決書篇九
柴油是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。柴油。
甲方：
乙方：
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。
二、0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調(diào)價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名：劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
合同號：簽訂地：
買方(甲方)：
賣方(乙方)：
簽訂時間：年。
第一條產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產(chǎn)品名稱：0#柴油。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產(chǎn)品。
3、產(chǎn)品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結(jié)算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質(zhì)量標準質(zhì)量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質(zhì)量負責的條件及期限：甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內(nèi)負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點：乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結(jié)算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用：乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限：如若雙方對油品質(zhì)量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質(zhì)的檢測部門檢測。
第八條結(jié)算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結(jié)算方式：乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式：甲方以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權(quán)利：
1、乙方保證按時保質(zhì)保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內(nèi)不隨意調(diào)整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
柴油買賣合同判決書篇十
甲方:。
乙方:。
因甲方承建了臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。
二、0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。
如有任何一方故意調(diào)價視為違約。
三、乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。
如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名:劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。
(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。
甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:。
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:。
柴油買賣合同判決書篇十一
甲方：
乙方：
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。
二、柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調(diào)價視為違約。
三、乙方提供的柴油必須符合國家標準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人（姓名：劉朋）收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、甲方所需柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、甲方所需的柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、若因乙方提供柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的`10%支付違約金。
九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。（柴油價格按總價下浮2%）。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失（包括甲方損失）由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地（開縣）人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
柴油買賣合同判決書篇十二
甲方(購方)：
乙方(賣方)：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂柴油購銷合同條款如下：
一、數(shù)量、單價、計量單位、金額。
柴油價格和運輸價格隨市場變化調(diào)整，如雙方不能合意，雙方有權(quán)終止終止買賣合同。
二、質(zhì)量標準：柴油質(zhì)量執(zhí)行國家質(zhì)量標準。
三、交貨方式、地點。
乙方送貨到甲方指定地點。
四、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨：
甲方需提前12小時通知乙方送貨地點及數(shù)量，如乙方?jīng)]能在指定時間及地點把柴油送到位，所造成的停工損失由乙方承擔。如果乙方的.油質(zhì)達不到甲方的要求時，甲方可以另選供應廠家。油質(zhì)問題給甲方造成的一切損失由乙方承擔。
五、付款方法和期限。
1、結(jié)算方法采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行匯款到乙方指定賬戶，乙方提供真實有效合法發(fā)票，否則乙方付全部責任。
2、柴油款的結(jié)算方式：每月25日計量，數(shù)量以實際供油量為準，下月10付款，周六、周日、節(jié)假日付款順延。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。本合同由送油之日起生效，結(jié)算完畢之日作廢。
甲方：
乙方：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
日期：
日期：
柴油買賣合同判決書篇十三
合同號:簽訂地:。
買方(甲方):。
賣方(乙方):。
簽訂時間:年。
第一條產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價及交(提)貨時間。
1、產(chǎn)品名稱:0#柴油。
2、乙方所提供的`產(chǎn)品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產(chǎn)品。
3、產(chǎn)品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當?shù)刂惺闶蹆r優(yōu)惠1角錢為準。
4、具體交貨數(shù)量、交貨時間以甲方要求發(fā)貨通知為準。
5、結(jié)算數(shù)量以實際供貨數(shù)量為準。
第二條質(zhì)量標準質(zhì)量執(zhí)行國家現(xiàn)行標準。并有本合同執(zhí)行過程中執(zhí)行國家頒布的新標準。
第三條對質(zhì)量負責的條件及期限:甲方在驗收中，如果發(fā)現(xiàn)乙方交付的貨物不符合約定，應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后，應在2天內(nèi)負責處理完畢，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條合同損耗標準及計算方法:。
第五條交(提)貨方式、地點:乙方從油庫運到甲方指定地點，甲方指定收料員驗收，由指定人員的單據(jù)作為結(jié)算依據(jù)。
第六條運輸方式和到達工地的費用:乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地，運費包含在材料到場單價里，甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限:如若雙方對油品質(zhì)量有爭議，可對每次送來的油品留樣封存，交由有資質(zhì)的檢測部門檢測。
第八條結(jié)算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結(jié)算方式:乙方提供柴油10噸止，余下油款及時付清油款，如未及時付清余款造成乙方斷油，后果由甲方負責。
第九條付款方式:甲方以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向乙方付款。
第十條雙方的責任和權(quán)利:。
1、乙方保證按時保質(zhì)保量將貨物運送到甲方指定地點交貨，并聽從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內(nèi)不隨意調(diào)整價格，以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數(shù)量，乙方應及時發(fā)貨，發(fā)貨時并時向乙方報此批貨的單價，乙方不能按照約定的時間交貨，應每天按逾期交貨部分的油價款的10%向甲方支付違約金，如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響，造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地，費用由乙方承擔，如沒有按甲方規(guī)定的時間運到指定地點的，因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
柴油買賣合同判決書篇十四
車輛柴油買賣合同怎么寫呢?為了方便大家，下面小編為大家整理了車輛柴油買賣合同范本，歡迎大家閱讀!
甲方(買方):
乙方(賣方):
甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎上，就雙方買賣柴油事宜協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
一、質(zhì)量標準:
乙方供應的柴油為 柴油，質(zhì)量必須符合國家規(guī)定標準。
乙方必須保證產(chǎn)品的熱值和其他元素的質(zhì)量符合要求。
二、單價、計量單位、計價標準:
1、乙方供應給甲方的柴油單價為綜合單價，即包含運送到甲方指定地點運輸費、裝卸費、發(fā)票稅金等相關(guān)所有費用。
2、計量單位按升價計算。
本合同單價按照當?shù)?、當日中石化加油站掛牌價，再上調(diào) 元/升做為運費補償結(jié)算。
甲、乙雙方須在送貨單中標明當日市場單價，做為結(jié)算依據(jù)。
(如遇批零購買，保證供應，單價另議)。
3、數(shù)量以甲方現(xiàn)場稱量數(shù)量為準。
簽收人必須是甲方指定人員，其他人員簽收無效。
三、交貨方式、地點:
1、甲方根據(jù)生產(chǎn)的需要以書面或口頭(電話)方式，提前24小時通知乙方配送油料的數(shù)量及送達地點。
乙方必須保證送達到指定地點，并辦理好交接手續(xù)。
2、甲方必須積極配合驗證收料。
通知人必須是甲方指定的人員，
其他人員通知無效。
3、若乙方未能按時、保質(zhì)、保量供應油料，影響甲方生產(chǎn)進度，乙方應賠償給甲方造成的實際損失。
并且甲方可以即時單方終止合同。
四、驗證及驗收方式:
交貨時乙方向甲方提交該批產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗報告、合格證等相關(guān)技術(shù)資料，由甲乙雙方送料人員及收料人員共同驗收。
驗收數(shù)量由甲方現(xiàn)場驗收數(shù)量為準。
五、運輸方式:
由乙方組織油車配送，運輸中所發(fā)生的費用，由乙方承擔，乙方在油料配送途中所發(fā)生的交通處罰及安全事故等，均由乙方負責，與甲方無關(guān)。
六、結(jié)算付款方式:
1、柴油款支付按甲方財務結(jié)算辦法及程序進行支付。
本合同及其他相關(guān)附件(如甲方工作人員出具的相關(guān)數(shù)據(jù)等)中標明的`總價與雙方最終簽字認可的結(jié)算單標明的總價不一致的，以雙方最終簽字認可的結(jié)算單標明的總價為準。
2、第一批柴油使用完畢運送第二批柴油時，支付第一批柴油款，依次類推。
雙方權(quán)利義務
(一)甲方
1、提前24小時通知乙方需供柴油量、型號及到貨時間。
2、及時結(jié)算柴油款，如有特殊情況需及時向乙方說明。
3、對乙方供應的柴油認為質(zhì)量不合格的，自收到柴油之日起三個月內(nèi)提出異議。
(二)乙方
1、乙方必須提供真實有效合法的發(fā)票，否則由此而產(chǎn)生的一切后果乙方負責。
2、乙方保證按時、按質(zhì)供貨，滿足甲方生產(chǎn)需要。
3、本合同期內(nèi)，乙方不得以任何理由漲價，如遇國家政策性價格下調(diào)，按下調(diào)價格結(jié)算。
七、違約責任:
1、乙方所供油料品種、標號、質(zhì)量不符合規(guī)定，視為乙方違約。
乙方負責退換，所發(fā)生的費用乙方承擔。
2、乙方所提供柴油檢驗報告、合格證明及正規(guī)發(fā)票等相關(guān)資料的，視為乙方違約。
甲方有權(quán)拒付柴油款。
3、由于乙方所供柴油質(zhì)量原因造成甲方的一切損失由乙方承擔，并扣除同批次柴油款30%作為補償金。
4、由于乙方供應柴油不及時造成甲方工期延誤的，乙方應支付甲方 萬元/天的違約金。
5、甲方未按約定支付貨款，乙方有權(quán)停止供貨并向甲方收取違約合同欠付款的3%違約罰金。
6、甲乙雙方均不承擔因自然災害或不可抗拒因素造成的本合同不能執(zhí)行的責任。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同簽字蓋章之日起生效。
履行完畢之日作廢。
在本合同的執(zhí)行過程中，甲、乙雙方如發(fā)生爭議，則由雙方進行協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
協(xié)商不成任何一方都有權(quán)提起訴訟，由甲方所在地人民法院管轄。
甲 方: 乙 方:
委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
甲方:重慶騰輝建設工程集團有限公司
乙方:渠口加油站
因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售0#柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。
一、 乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供0#柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。
二、 0#柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。
如有任何一方故意調(diào)價視為違約。
三、 乙方提供的0#柴油必須符合國家標準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。
如柴油不符合國家標準，造成機械故障問題，由乙方承擔所帶來的一切后果。
四、 供貨方式:乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名:劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。
五、 甲方所需0#柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。
六、 甲方所需的0#柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。
七、 若因乙方提供0#柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。
八、違約責任:如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。
九、付款方式:在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。
(柴油價格按總價下浮2%)。
十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責解決，一切損失(包
括甲方損失)由乙方負責全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。
甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔任何違約責任。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。
十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。
十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年 月 日
柴油買賣合同判決書篇十五
為明確甲乙雙方權(quán)利、責任和義務，確保供貨量，依照《中華人民共和國合同法》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方平等協(xié)商，簽訂本合同，以此共同遵守。
第一條貨物名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量和計量方法。
1、貨物名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、柴油0#單位：噸。
注：實際結(jié)算數(shù)量以雙方驗收終并經(jīng)最終確認的數(shù)量為準。
2、計量方法：以甲方施工工地過磅稱重為準。
第二條價款及結(jié)算方式。
價款：依據(jù)國家對石油價格調(diào)控而定。
結(jié)算方式：現(xiàn)款現(xiàn)貨，乙方必須提供正規(guī)、真實發(fā)票。
第三條質(zhì)量標準。
乙方所供貨物要達到國家標準，甲方有權(quán)對貨物進行抽樣檢測，如有質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒收，乙方應承擔因貨物質(zhì)量問題而產(chǎn)生的責任并對其造成的損失向甲方賠償。
第四條交貨時間和地點。
交貨時間以甲方電話通知為準，交貨地點為甲方指定地點。
第五條交貨方式、運輸方式、運雜費及運輸風險承擔。
1、交貨方式：由乙方負責協(xié)助甲方送貨到甲方指定地點。
2、運輸方式：油品專用配送車輛運輸。
第六條驗收事項。
乙方負責配送到甲方指定地點，甲乙雙方共同驗收，計量方式為過磅交貨。
第七條違約責任。
1、乙方必須按時交貨，不得影響甲方的施工建設。
2、交貨品種、規(guī)格(型號)、質(zhì)量等不符合合同約定，甲方有權(quán)要求退貨，其發(fā)生的相關(guān)費用，全部由乙方承擔，并對甲方所造成的損失進行賠償。
3、甲方不能無故拒絕接貨或退貨。
第八條不可抗力。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛弧?/p>
能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)實際情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第九條索賠。
任何一方違反本合同規(guī)定，另一方都有權(quán)依照本合同條款索賠。
第十條安全文明。
1、貨物運輸過程中發(fā)生的安全事故，全部由乙方負責。
2、貨物進入現(xiàn)場后，因乙方或其人員原因?qū)е碌氖鹿?，由乙方承擔責任，并承擔所發(fā)生的一切費用，同時應保障甲方免于承擔與此有關(guān)的一切責任和相關(guān)的費用開支。
3、乙方進入甲方場地的車輛必須慢行且保持清潔衛(wèi)生，服從甲方現(xiàn)場人員的統(tǒng)一指揮，凡因乙方疏忽大意、不聽指揮或其他非甲方原因而造成的環(huán)境污染事件，乙方應承擔所發(fā)生的一切責任及費用，并保障甲方免于承擔與此有關(guān)的一切責任和相關(guān)的費用開支。
第十一條糾紛解決方式。
1、履行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應本著公平、合理的原則，協(xié)商解決。
2、協(xié)商不妥，依法向法院提起訴訟。
第十二條合同生效及其它。
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等法律效力。
2、本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方貳份。
甲方(買方)：____________________________乙方(賣方)：__________________________________法人代表：法人代表：
簽約代表：簽約代表。
開戶銀行：開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
柴油買賣合同判決書篇十六
簽訂地點：
甲方：
乙方：
簽訂時間：年月日。
二、質(zhì)量檢驗：以國家0#柴油質(zhì)量檢驗標準為準。
三、數(shù)量驗收：以甲方的實際供貨數(shù)量為準，每車損耗60公斤以內(nèi)屬于合理范圍。
四、配送地點：甲方配送到乙方指定的地點。
五、運輸方式及到費用負擔：汽車運輸，運費由甲方負擔。
六、結(jié)算方式：甲方配送第二車貨時，乙方給甲方結(jié)算第一車貨款。如果甲方在配送完貨后12日內(nèi)，乙方未再要求甲方送貨，乙方必須在當日內(nèi)給甲方支付剩余的貨款。
七、違約負責：違約方按合同總金額每日百分之五賠償守約方。
八、合同爭議解決方式：因為履行本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，提請合同簽訂地點法院仲裁解決。
九、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲方、乙方各執(zhí)一份，本合同傳真件具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/13539447.html】
