承包承攬合同(精選16篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 14:45:02
承包承攬合同(精選16篇)
時間:2023-11-19 14:45:02     小編:紫薇兒

合同具有約束力,一旦簽訂,雙方應當履行合同義務,否則將承擔法律后果。編寫合同時,需小心審查和仔細校對,確保合同的準確性和完整性。注意合同的有效期限和解除條款,避免出現(xiàn)糾紛和損失。

承包承攬合同篇一

本合同于____年_月__日生效,合同內容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關于乙方向甲方提供___工程咨詢服務的約定。雙方協(xié)議如下:

一、服務內容。

1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務。并約定了服務的內容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內容包括:

乙方義務:向甲方提供___工程建設全面咨詢服務,直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后,才結束全面咨詢服務。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內,不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務活動有關的保密資料,且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關的第三方的協(xié)調,免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內,及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務相關的資料及信息。

乙方權利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務。

甲方義務:在乙方提供咨詢服務過程中,免費向乙方提供甲方相關資質證件等資料,便于乙方展開相關咨詢服務。

甲方權利:甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關內容的權利,當甲方認定乙方不按規(guī)定履行其職責或義務,或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權要求中止合同并要求乙方承擔甲方相應損失。

2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,乙方應無條件更正,而不另外收費,并對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任,賠償以載明的該項服務內容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔相應的損失。

二、驗收。

1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負擔。

2.若一方對階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個工作日內向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內對于該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定并確認。雙方所商定并確認工作成果的事宜不得被無故拖延。

3.如經雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的,甲方有權暫時停止支付該部分的約定服務費并由乙方采取必要的補救措施。

三、服務費的支付。

1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內向乙方支付應付服務費的30%,余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預付款到賬后的5個月內,等額支付給乙方。

2.本費用結構僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴大項目范圍,或因甲方改變已經議定的項目內容導致乙方需變更項目步驟,乙方將需要重新評估上述費用結構。

3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請的__天內,向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。

4.階段付款的比例及時間約定如下:

費用階段付款比例付款時間。

第一階段30%協(xié)議簽署之后。

第二階段14%工程開工預付款到賬后的第一個月末。

第三階段14%工程開工預付款到賬后的第二個月末。

第四階段14%工程開工預付款到賬后的第三個月末。

第五階段14%工程開工預付款到賬后的第四個月末。

第六階段14%工程開工預付款到賬后的第五個月末。

5.乙方將自行承擔項目實施范圍內的全部費用,并不得以任何理由向甲方索要其他費用。

四、服務的變更。

甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可,其中包括與該變更有關的任何費用調整。

五、合同解除。

1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實質性的違約事件發(fā)生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。

甲方未按約定及時支付服務費,并經乙方書面催討后仍不支付的;。

乙方未按約定標準提供服務,并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的。

2.在本合同期限內,若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。

乙方應于確認項目失敗的正式宣布之日起的5日內通知甲方。

合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對應的費用,甲方不再支付給乙方。

六、不可抗力造成的遲延。

凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。

合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復制,并防止作出未經授權的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。

七、雙方保證。

1.乙方保證。

1.1其有權利、經驗、技能簽訂和充分履行本合同;。

1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);。

2.甲方保證。

甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。

3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發(fā)生的額外費用,雙方約定將協(xié)商談論重新評估費用。

八、涉及第三方的責任。

有下列情形之一的,對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機構)提出的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),甲方應向乙方作出補償,并使其免于承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),乙方應向甲方作出補償,并使其免于承擔責任:

1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。

3.嚴重疏忽或故意行為不當。

九、訴訟條款。

雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。

十、其他規(guī)定。

1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設任何第三方權益或義務。

2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。

3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負責承擔與工資有關的一切義務的問題),乙方的人員仍是乙方的雇員。

4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效,則其余條款仍然充分有效。

雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。

代表:_yz公司日期:____年__月__日

代表:abc公司日期:____年__月__日

承包承攬合同篇二

定作方:_______(簡稱甲方)。

承攬方:_______(簡稱乙方)。

經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。

品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)。

金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分。

1.產品的質量、包裝、加工方法:

2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:

3.履行的期限、地點和方式:

4.驗收標準和方法:

5.結算方式:

6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責。

任。

(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作。

物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠。

償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部。

分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部。

分酬金____%的違約金。

7.雙方約定的其它條款:

8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。

9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都。

可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理。

局所存查。

11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12.本合同簽訂日期:____年__月__日

定作方:_____承攬方:_____。

法定代表人:_____法定代表人:____。

開戶銀行:______開戶銀行:_____。

帳號:_______帳號:_______。

____年__月__日。

承包承攬合同篇三

承攬合同是由于建設工程施工合同的一種特殊合同類型,與承包合同之間存在很多共同的法律屬性,因此在司法實踐中經常把兩類合同混淆,并據(jù)此作出錯誤的裁判。這里給大家分享一些關于承攬合同與承包合同的區(qū)別有什么,希望對大家有所幫助。

新的《民法典》于2021年1月1日生效,《合同法》及其相關解釋有效時期為2020年12年31日止,屆時與《民法典》相沖突的條款失效,由新的司法解釋頒布替換。

《民法典》(2021.1.1生效)第七百七十條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

1、合同形式上的差異。承攬合同既可以是書面的也可以是口頭形式,而且在定作人為自然人時多采用口頭形式。而建設工程施工合同屬要式合同,應當以書面方式訂立。這是國家對基本建設進行監(jiān)督管理的需要,也是由建設工程合同履行的特點決定的?!逗贤ā返?70條明確規(guī)定:“建設工程合同應當采用書面形式。”但法律對承攬合同并無規(guī)定。

2、訂立合同方式上的差異。一般承攬合同在訂立時經合同雙方協(xié)商達成一致即可成立。而根據(jù)《建筑法》和《招標投標法》的規(guī)定,建設工程施工合同的訂立一般應當經過招標投標程序,還應接受有關行政監(jiān)督部門依法對招標投標活動的監(jiān)督?!督ㄖā返?9條規(guī)定“建筑工程依法實行招標發(fā)包”;《合同法》第273條規(guī)定:“國家重大建設工程合同,應當按照國家規(guī)定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立”;《招標投標法》第3條規(guī)定:“在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,必須進行招標:……”;第7條規(guī)定:“招標投標活動及其當事人應當接受依法實施的監(jiān)督。有關行政監(jiān)督部門依法對招標投標活動實施監(jiān)督”。因此,無論是訂立合同的前提,還是訂立合同的方式,建設工程合同都比一般承攬合同嚴格許多。從意思自治方面來說,建設工程合同所受的限制比一般承攬合同要多得多,很多合同條款都由國家法律和法規(guī),甚至規(guī)章都規(guī)定好了的。建設部、國家工商總局制定的《建設工程施工合同》和《建筑裝飾工程施工合同》示范文本,就是根據(jù)《建筑法》等法律法規(guī)規(guī)定,并結合我國建設工程實際以及相關國際慣例制定,現(xiàn)在已廣泛應用到建筑工程領域。

3、合同內容上的差異。建設工程施工合同的內容比承攬合同的內容范圍更窄,專業(yè)性更強。前者是進行工程建設,從狹義上講只包括土木建筑工程、安裝工程和裝飾裝修工程三類合同,但無論是土木建筑工程、安裝工程,還是裝飾裝修工程,均需交由有相關資質的單位進行。而后者是加工、定作、修理、復制、測試、檢驗,其外延更為廣闊。承攬合同中,國家對承攬人的資質并無強制性的要求。

4、監(jiān)理制度的差異。在合同的履行過程中,建設工程施工根據(jù)《建筑法》第30條規(guī)定,“國家推行建筑工程監(jiān)理制度”的規(guī)定強制推行監(jiān)理制度,而承攬合同不強制性推行監(jiān)理制度。

5、標的物的質量標準要求的差異。承攬合同的雙方可以自行約定標的物質量,但作為建設工程施工合同來說,標的物的質量必須符合國家有關建設工程標準的要求。如《建筑法》第58、59、60、61條規(guī)定:建筑施工單位對工程的施工質量負責;建筑物在合理使用壽命內,必須確保地基基礎工程和主體結構的質量;建筑工程竣工時,屋頂、墻面不得有滲漏、開裂等質量缺陷;對已發(fā)現(xiàn)的質量缺陷,建筑施工企業(yè)應當修復;建筑工程經驗收合格后,方可交付使用;未經驗收或者驗收不合格,不得交付使用等等。

6、標的物保修的差異。承攬合同法律沒有明確規(guī)定保修問題,由合同雙方自行約定是否保修,以及保修期限,而國家對建設工程保修,包括保修范圍和保修年限,都有明確的規(guī)定。如《建筑法》第62條規(guī)定的建筑工程的保修范圍應當包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。國務院《建設工程質量管理條例》第40條規(guī)定:在正常使用條件下,建設工程的最低保修期限為:基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程,為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年;供熱與供冷系統(tǒng),為2個采暖期、供冷期;電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,為2年等。

7、一方違約時的救濟方式不同。在承攬合同中,定作人解除合同后,承攬只能要求定作人賠償損失,而不能要求繼續(xù)履行;而在建設工程合同中,除特定情形外,一方違約時,對方當事人都可以要求其繼續(xù)履行。

8、合同解除的條件不同。根據(jù)法律規(guī)定,承攬合同的定作人享有解除權,可以隨時解除合同;而在建設工程合同中,除具備雙方約定或者法定的解除條件時,一般是不允許隨意解除合同的。

承包承攬合同篇四

簽訂日期:

甲方:

乙方:

經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.質量標準:

2.交貨(運輸)辦法及地點:

3.質量檢驗及驗收辦法:

4.包裝要求及費用負擔:

5.結算辦法及期限:

6.原材料供應辦法:

7.其他:

違約責任:

第一點:甲方承擔。

(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失。

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點:乙方承擔。

(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他。

本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

電話:電話:

地址:地址:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

承包承攬合同篇五

在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編幫大家整理的山林承包合同范本_承攬合同,希望能夠幫助到大家。

發(fā)包方:單位名稱(以下簡稱甲方)

承包方:(以下簡稱乙方)

為了加強山林的'管理,盤活集體資產,同時也為了通過盤活流動資金,化解不良債務。甲方經群眾大會討論通過,決定將鳳凰村一組的山林進行發(fā)包經營,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上訂立以下協(xié)議:

一、承包范圍

(詳見合同簽訂后辦理的《林權證》為準)。

二、承包期限

承包期限為__年,即從___年__月__日至___年__月__日止。

三、承包金額及結算辦法

__年共計金額為__萬元整,于合同簽訂之日一次性付清(或其它支付方式)。

四、在承包期限內,乙方對承包范圍內的樹木享有所有權,對荒山、坡地享有經營自主權,若需辦理有關手續(xù)由乙方自己辦理,否則后果由乙方自己承擔。

五、合同簽訂后,甲方應負責協(xié)助給乙方辦理林權證,辦理林權證費用由乙方負責。

六、在承包期內,乙方可在承包范圍內興建臨時性房屋以便于管理。

七、(其它事項)。

八、違約責任

合同經甲、乙雙方簽字后,即生法律效力,不因甲方法人代表變更而變動,若任何一方無故違約,終止合同應向另一方支付總承包金額__%的違約金。

九、在承包期滿后,若甲方繼續(xù)發(fā)包,在同等條件下乙方享有優(yōu)先權,乙方在承包期內轉包山林,并經發(fā)包方同意,在承包期內,若乙方發(fā)生意外死亡,其法定繼承人可以在承包期內繼承承包。

十、合同一式__份,甲乙雙方各執(zhí)一份,__存檔一份,公證機關一份。

甲方:單位名稱(加蓋公章)

乙方:簽字

法人代表:

時間:

承包承攬合同篇六

甲方:

乙方:

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:

一、工程內容。

乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任。

1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。

2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。

三、工程造價及付款方式。

1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。

2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

甲方:乙方:

簽字(蓋章):簽字(蓋章):

承包承攬合同篇七

經雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:

1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。

2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。

3、椅子按國家標準的高度配套。

4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

數(shù)量、單價及金額:

制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。

以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。

質量要求:

甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。

加工、售后服務方式:

甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

保修期為_________年,在保修期內,家具出現(xiàn)質量問題,甲方應免費修理。

在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規(guī)格型號、同樣式的產品。

交貨時間及地點:

在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。

產品自交貨之日起90日內,發(fā)生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。

驗收標準及方式:

甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。

包裝、裝卸、運輸方式及費用:

包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

付款方式及期限:

即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。

違約責任:

1、甲方違約責任:

甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。

甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。

甲方未按合同規(guī)定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

2、乙方違約責任:

乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。

乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。

無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。

合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同如有未盡事宜,須經雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。

本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

甲方:_________乙方:_________。

地址:_________地址:_________。

甲方代表:_________乙方代表:_________。

電話號碼:_________電話號碼:_________。

開戶銀行:_________開戶銀行:_________。

銀行帳號:_________銀行帳號:_________。

簽訂地點:_________簽訂地點:_________。

承包承攬合同篇八

定作人:

承攬人:

簽訂地點:

簽訂時間:年月日。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)。

1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。

1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。

1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)。

2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。

2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。

2.3付款時間:(寫明年、月、日)。

第三條加工成品質量要求及技術標準:

3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。

3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。

3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。

4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。

第五條技術資料、圖紙的提供。

5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。

5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

第六條驗收標準和方法。

6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。

6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。

6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點。

7.1雙方約定由定作人自提定作物。

7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。

7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。

7.2雙方約定由承攬人送交定作物。

7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條包裝要求及費用負擔:

8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。

8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。

第九條運輸方式及費用負擔。

9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。

9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。

第十條定作物的保修。

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。

10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。

第十一條定金及預付款。

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。

11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。

第十二條承攬人的違約責任:

12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。

12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。

12.12其它違約責任:_______________。

第十三條定作人的違約責任:

13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

13.5超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任:____________。

第十四條不可抗力。

14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。

第十五條爭議的解決方式。

因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):

1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。

2.依法向_______________人民法院起訴。

第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。

委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號郵政編碼:郵政編碼:

合同簽訂時間:年月日。

承包承攬合同篇九

電話:________________________。

承攬方(乙方):______________。

電話:________________________。

經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。

品名。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

加工費。

單價。

金額。

定作方供應原材料:

原材料。

規(guī)格。

單位。

數(shù)量。

日期

成品單位耗用量。

1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。

2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):_______________。

乙方(蓋章):_______________。

承包承攬合同篇十

承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.1 項目:________

1.2 制作地點:________

1.3 顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;

1.4 起訖時間、日期:________年________月________日

2.1廣告制作與安裝費

乙方按甲方要求進行加工制作。

2.2結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2 ‰,償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2 ‰,償付違約金。

4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。

1、向廣州當?shù)亟洕贤俨脵C關申請仲裁;

2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

6.1 本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。

6.2 本合同有效期:自年月日至年月日終止。

承包承攬合同篇十一

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

甲方:__________________有限公司

法定代表人:____________________

乙方:__________________有限公司

代理人:________________________

__________年_______月_______日

承包承攬合同篇十二

承攬人:____________。

第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術要求不合理的,應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

第十一條定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫)______元。

第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。

第十四條本合同解除的條件:

第十六條合同爭議的解決方式:

本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)。

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向_______人民法院起訴。

第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

定作人:________________(簽章)。

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。

法定代表人:____________________。

電話:__________________________。

開戶銀行:______________________。

賬號:__________________________。

承攬人:________________(簽章)。

營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。

法定代表人:____________(簽章)。

電話:__________________________。

開戶銀行:______________________。

賬號:__________________________。

簽約日期:_______年_____月____日

簽約地點:______________________。

承包承攬合同篇十三

承攬方(乙方):_____________________

經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。

加工費______________

單價 ____________金額____________

定作方供應原材料:

原材料____________________

規(guī)格________________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。

2.產品檢驗標準和方法:_____________________。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。

4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

承包承攬合同篇十四

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

1.1項目(媒介):_________。

1.2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。

1.3發(fā)布地點或形式:_________。

1.4顏色:_________。

1.5規(guī)格或材料:_________。

1.6刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________

1.7其他要求:_________。

2.1費用:

2.2結算方式和期限:_________。

2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。

4.1委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。

4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:

5.1提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;

5.2依法向人民法院起訴。

7.1本合同附件_________,名稱_________。

7.2本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。

7.3本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。

承包承攬合同篇十五

簽訂日期:________經甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

貨款共計人民幣(大寫):

1。質量標準:___________

2。交貨(運輸)辦法及地點:________

3。質量檢驗及驗收辦法:_________

4。包裝要求及費用負擔:__________

5。結算辦法及期限:_____________

6。原材料供應辦法:____________

7。其他:_______________

違約責任:

(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。

(8)其他___________

(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要

要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

電話:________

地址:________

開戶銀行:_____

帳號:________

承包承攬合同篇十六

郵編:————郵編:————。

電話:————電話:————。

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。

開戶行:————開戶行:————。

賬戶:————賬戶————。

甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

定作物品名或項目規(guī)格。

型號————計量————。

單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。

單價總金額————。

合計————。

郵編:————郵編:————。

電話:————電話:————。

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。

開戶行:————開戶行:————。

賬戶:————賬戶————。

———年————月———日。

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/13371781.html】

全文閱讀已結束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔