方案的制定過程中,我們需要不斷優(yōu)化和調整,以適應不同的變化和挑戰(zhàn)。一個好的方案應該有邏輯性和可追溯性。方案范文展示了不同行業(yè)和領域的專業(yè)知識和智慧結晶。
標識牌制作安裝方案篇一
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規(guī),就甲方委托乙方制作安裝廣告牌的有關事宜達成如下協(xié)議,供雙方共同遵守:
第一條制作概況。
1工程名稱:噴塑鐵皮字。
2廣告牌規(guī)格:
(1)08厚的鍍鋅噴塑鐵皮字。
(2)標志字母共8個、4個大字、27個小字。
1631633+1321325+035+4+04527=3321平方米。
第二條安裝要求。
安裝地點:
施工要求:按照甲方提供給甲方的設計圖案施工。
第三條工程造價及支付方式。
1合同總價款共計人民幣700000元整(大寫:柒仟元整)。
2合同生效后,乙方可在甲方廣告牌地基制作過程全部完工后一至三天全部一次性付清給乙方廣告牌總體款人民幣700000元整(大寫:柒仟元整)。
第四條工程期限。
施工日期自年月日至年月日。
如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風),工期相應順延。
第五條雙方權利、義務。
乙方:
協(xié)助、配合甲方的各項工作。
在施工中,因乙方原因造成停工、誤時及工人中途往返費用,由乙方負擔。
甲方:
1、1協(xié)助、配合甲方的各項工。
2、協(xié)調解決施工中出現(xiàn)的問題,保質保量的完成工程,施工期間如發(fā)生人身傷亡及其他安全事故均與甲方無關,由乙方自己承擔。
3、乙方應保證廣告牌使用3—5年,抗風力10級(風力以當?shù)貧庀缶謭蟮罏闇?。
4、保修期滿后,雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效益,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同未盡事宜另行協(xié)商。
如產生糾紛,應本著互諒互讓的原則協(xié)商原則協(xié)商解決,協(xié)商不成,向甲方所在地人民法院起訴。
甲方:乙方:
住址:住址:
標識牌制作安裝方案篇二
不可抗力定義:指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的后果:
1.如果發(fā)生不可抗力事件,影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
2.宣稱發(fā)生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五(15)天內提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù)。
3.如果發(fā)生不可抗力事件,各方應立即互相協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力。
標識牌制作安裝方案篇三
標識牌是指為視覺效果而標示的標識牌。下文是小編收集的關于制作安裝標識牌的請示范文,僅供參考!
院領導:。
因門診注射室搬遷、醫(yī)院作息時間改變和信息系統(tǒng)上線等原因,造成門診注射室、抽血室原有的標識牌、溫馨提示牌等不適用。為更好地方便患者就診,特申請重新制作和更換一批標識牌、導向牌、溫馨提示牌和服務流程圖等,經費約20xx元。
當否,請批示。
綜合門診。
20xx年12月4日。
xxxx:
為了使污水廠員工明確各種突發(fā)事件處理的流程,加強對于突發(fā)事件、緊急事件的控制,提高污水處理廠各類事故應急處理能力,全力、及時、迅速、高效地控制各類事故,最大限度地減少事故損失,我部門建議制作污水廠應急處置程序上墻標牌,共六幅。標牌規(guī)格:800*600mm。
妥否,請指示。
技術部。
20xx年7月29日。
公司領導:。
xx居二期示范單位工程將近完成,為了增添客源及促進產品的銷售,該示范單位我部初定于8月8日正式對外開放參觀、鑒賞。在參觀的過程中避免客戶就坐和觸摸示范單位的沙發(fā)、床及其他家私家電,并讓客戶清楚、了解示范單位的路線和戶型,我部建議在示范單位處制作"指示牌、防撞欄、戶型圖"等標識。該制作方案我部已聯(lián)系廣告公司設計、報價,經對比我部建議選用暢想廣告公司制作。(具體方案、報價見附件)。
請公司領導批示。
營銷部。
二〇xx年八月六日。
標識牌制作安裝方案篇四
甲方:
乙方:
一.導言。
甲乙雙方在遵守《中華人民共和國經濟合同法》《中華人民共和國建筑安裝工程管理條例》的前提下,依據(jù)政府對廣告裝飾行業(yè)管理的有關條例、政策、法規(guī)之規(guī)定,在甲方認可乙方《公安路建行招牌發(fā)光字及燈箱報價單》的基礎上,為保護雙方利益,經協(xié)商同意簽訂本合同。
二.工程信息。
1.工程地址:甲方愿意將位于市標識標牌工程交給乙。
方,具體信息如下:。
2.工程類別。
三.工程承包形式。
本工程采?。汉贤瑑r款內所施工項目以乙方提交的預算為準進行包工包料的承包形式,包干結算。乙方提交的《公安路建行招牌發(fā)光字及燈箱報價單》及預算中所涉及到的主要材料樣本(板)甲方審核后甲乙雙方簽字認可無爭議。
施工過程中發(fā)生的工程變更項目及材料不在包干范圍內工程項目,結帳方式同第六條。在施工過程中涉及到乙方預算書中沒有的項目,甲方不得在沒有下達相應變更的情況下,要求乙方施工。結帳方式與總合同付款同步。
四.工程價款。
根據(jù)《建行招牌發(fā)光字及燈箱報價單》,經甲乙雙方進行友好洽談,確定本工程的合同價款為人民幣:不含稅造價元無爭議。
如果工程中發(fā)生預算包干外簽證,施工工程結束后一星期內根據(jù)甲方代表簽署的《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》等憑據(jù)結算包干外的變更費用。
乙方提交的變更方案甲方不同意的,乙方不得變更;甲方發(fā)出的變更指令,在滿足工期、工程造價、已經采購的材料損失的條件后,乙方必須進行變更。施工中如有增減項目,甲方應以書面形式通知乙方,增、減項目,甲、乙雙方協(xié)商議定.沒有《甲方指令裝飾工程變更單》和乙方提交的《變更申請單》,施工方將不予變更。
五.工期。
本工程從年月日到年月日結束。如果施工期間發(fā)生項目增減和材料變更時工期順延,停電累計4小時按照一天計算,甲方沒有按時付款乙方可以停工,停工工期順延。以及甲方與相關配套工程影響乙方施工的,工期順延。
六.工程款的支付。
工程款采取三期付款方式。
第一期:合同簽訂之日甲方向乙方支付工程總價30%即人民幣元;
七.工地負責人。
甲方工地負責人:甲方財務負責人:。
乙方項目負責人:乙方財務負責人:。
八.工程的保修服務。
8.2由甲方提供的材料,乙方只承擔施工部分保修責任。
九.甲方權利及義務。
9.2甲方負責協(xié)調與其他施工單位的關系,并繳納管理部門收取的各種管理費用;
9.5甲方派駐的全權代表有義務協(xié)助乙方保障工地施工順利進行。所有需要變更的材料和施工項目,必須由甲方全權代表提出,下達《甲方指令變更通知書》,乙方簽字認可后才能變更,否則乙方不予變更。由乙方提出變更的,乙方向甲方發(fā)出《變更申請單》,甲方派駐的全權代表有義務對乙方的變更進行審核并簽字確認。
十.乙方權利及義務。
10.2乙方不得在現(xiàn)場使用非施工用途的大功率電器(生活用電除外);
10.3乙方必須執(zhí)行甲方所在地的有關管理規(guī)定,愛護環(huán)境,講究衛(wèi)生,維護公司形象;
10.4注意保護成品、半成品、原材料,防止碰傷、劃傷;
10。
5確保施工作業(yè)扎實、規(guī)范,質量過硬。如因質量原因造成的返工,返工費由乙方承擔。
十一.合同變更及終止。
11.1本合同包括合同附件、材料樣板的變更,均需要取得甲、乙雙方同意,并辦理有關變更手續(xù),不得隨意變更合同及附件。
11.2在施工中,如需對裝飾項目進行變更,應提前一星期通知對方,并辦理有關變更手續(xù),如發(fā)生費用的增減,施工工期也應提前或順延。甲方不得以任何理由拒簽《變更申請單》、或者不發(fā)《甲方指令變更通知書》,乙方有權中止施工并工期順延。
11.3在施工中,若因工程需要和其它原因更換合同中選定的材料,需經雙方同意認可,并由要求更換方承擔所發(fā)生的費用(運輸費、搬運費、退料損失費)并簽字認可。
11.4合同簽訂后,一方如要終止合同,則按合同價格向對方支付違約金。若在施工過程要求終止合同,需對已完成的半成品和成品工程進行決算后,按上述約定辦理終止合同手續(xù)。
11.5本合同執(zhí)行完畢、保修期滿、保修金結算完后合同失效。
十二.其它事項。
12.1《公安路建行招牌發(fā)光字及燈箱報價單》及乙方提交的材料樣本等將作為合同附件,甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。
12.2甲方發(fā)出的《甲方指令變更通知單》、乙方提交的《變更申請單》、《工程竣工驗收單》、需要甲方確認的,甲乙雙方共同簽署后均具有與合同正本同等法律效力。
12.3工程完工后壹周內,甲方應組織驗收,逾期不予驗收的,則視工程合格;甲方應按約定方式支付工程尾款,逾期不能支付的,則所有權歸乙方所有,甲方另將承擔該工程總價的2%作為每天的違約金支付給乙方。
12.4本合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商。
12.5本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
十三.會簽。
甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:代表簽字:代表簽字:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:。
標識牌制作安裝方案篇五
甲方:南京民醫(yī)院合同編號:
乙方:南京有限公司簽訂地點:南京大廠街道。
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬:南京江北人民醫(yī)院標識標牌的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、廣告制作、安裝。
2、材質:所有材質見附圖標明。
3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年(人為因素損壞則不在保修范圍內)另kt板寫真和膠水板寫真不在質保范圍內。
4、安裝地點:南京江北人民醫(yī)院內(甲方指定)。
二、質量標準。
產品質量符合國標bseniso7823-3-20xx。
三、工程造價及支付方式。
2、支付方式:
制作安裝完成,經甲方在7個工作日內組織驗收合格后,在驗收合格后支付合同總價的95%,余款5%作為質量保證金在驗收合格日起一年后14日內付清。
四、工程期限。
1、合同簽訂日起15個工作日內(或以甲方通知為準)。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方:
1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
乙方:
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起,按甲方提供的安裝地點在7日內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六、關于驗收。
乙方全部制作安裝完工后,甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內必須組織正式驗收,若甲方在7個工作日內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七、違約責任:
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證標示標牌質量、結構牢固。如產品在質保期內損壞,乙方應在3日內修復完畢,逾期未修復,每增加一日按余款的5%從質量保證金中扣除。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方本著友好協(xié)商的原則有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、合同爭議的解決方式:
本合同在履約過程中發(fā)生的爭議,由雙方當時人協(xié)商;協(xié)商解決不成的向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
九、此合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
十、本合同一經簽訂即產生法律效力。
十一、其他約定事項:
_____________________________________________________________。
甲方:南京江民醫(yī)院乙方:南京邦昵限公司(蓋章)(蓋章)。
委托代理人:委托代理人:
日期:日期:
公司開戶行:交通銀行大廠支行。
公司名稱:南京有限公司。
銀行帳號:
標識牌制作安裝方案篇六
甲方:遵義天華源物業(yè)管理有限責任公司 乙方:新概念廣告 甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬:維也納小區(qū)標識標牌 的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一:廣告制作
1、規(guī)格 、數(shù)量:頁
2、材質:所有邊框材質見附圖標明(涉及不銹鋼制作的必須采用長城牌的)
二:廣告安裝
安裝地點:寧波路維也納小區(qū)
三:工程造價及支付方式
1、標識標牌制作費(即合同總價款):共計人民幣 20545.0元,大寫:貳萬零伍佰肆拾伍圓 整。
2.支付方式:
制作安裝完成,經甲方在3個工作日內組織驗收合格后,在完工后 的5個工作日內支付工程款19545.00元大寫:壹萬玖仟伍佰肆拾伍圓 整。
后13個月內付清.
四: 工程期限
1、自合同簽訂之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方:
1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關費用。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
乙方:
1、 自甲方通知
可以現(xiàn)場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應及時報。請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六:關于驗收
1. 乙方全部制作安裝完工后3個工作日內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后3個工作日內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七、違約責任:
1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3. 乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4. 如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
九、本合同一經簽訂即產生法律效力。
十、注:_________________________________________________________________ __________________________________________________________。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
地址: 地址:
年 月 日
標識牌制作安裝方案篇七
7.1?承攬方在標識制作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備,如有使用,承攬方應按照加工方的要求立即更換,并且發(fā)生的材料和設備的費用由加工方在合同總價款中扣除,不予支付,如因此對標識制作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。
7.2?承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行制作和安裝施工。按照約定日期竣工,并承擔標識制作質量保證責任。且未經加工方同意,承攬方不得擅自將本合同標識制作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中,承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規(guī)、規(guī)章、制度、標準,遵守安全施工的規(guī)定;應當采取必要和適當?shù)拇胧?,保持現(xiàn)場和標識制作的井然有序和安全可靠,以免發(fā)生安全事故,并承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用;設置必要的防護與警示牌,保證鄰近地區(qū)人員和財物的安全;配備必要的安全生產和勞動保護措施,加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責,如果在標識制作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中,出現(xiàn)安全事故導致的人員損傷、財產損失,由承攬方負責出面解決并承擔全部的賠償責任,如造成標識制作工期延誤的,承攬方并應承擔逾期交付標識制作的違約責任。
7.3?承攬方應嚴格按照標準、規(guī)范和設計要求執(zhí)行安裝標識制作,隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗,為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明,材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定,加工方有權拒收此材料、設計或工藝,承攬方應當立即修復上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。
7.4承攬方應保證標識制作質量達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識制作達不到本合同約定的質量要求,加工方可隨時要求承攬方返工,承攬方應在加工方要求的時間內完成并承擔返工費用,工期不予順延。
7.5?承攬方在標識制作實施完畢后,加工方???日內安排與承攬方共同進行標識制作驗收。如驗收不合格的,承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作,并承擔逾期交付的違約責任,給加工方造成其他損失的,承攬方并應賠償。
7.6?承攬方負責實施的標識制作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的,不免除承攬方對于項目標識制作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識制作符合標識制作所要求的技術規(guī)范、質量標準,如標識制作出現(xiàn)任何質量問題,承攬方應負責修復并承擔全部責任。如因承攬方實施的標識制作質量不合格導致安全事故,對于所造成的人身、財產損失,承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識制作而遭受任何損失的,承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。
7.7?如承攬方和加工方對實施的標識制作質量有爭議的,雙方共同委托一家質量鑒定機構進行鑒定,如果鑒定結論認定承攬方實施的標識制作存在質量問題或者不能達到本合同約定標準,則鑒定費用由承攬方承擔,否則鑒定費用由雙方分擔。
7.8??標識設計元素由加工方提供,如涉及工業(yè)產權、知識產權、版權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔,承攬方不當使用的除外。在標識制作安裝完成之后,承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方,不得留存任何形式的復本,承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標識,其知識產權以及畫面載體的所有權歸屬于加工方所有。
7.9?承攬方保證其具備完成本合同項下工作內容(包括但不限于標識制作、安裝等)的資質和條件。
標識牌制作安裝方案篇八
市政府:。
近幾年來,隨著永安路街道工業(yè)示范區(qū)道路的不斷新建,改造和拓寬延伸,交通條件得到明顯改善,交通流量迅猛增長,車輛行駛速度明顯加快。但是,由于一些新增路口未能及時設置交通信號燈,道路標線已模糊不清,還有個別道路沒有標線、限速、限重指示牌導致時常發(fā)生交通秩序混亂和交通事故,嚴重影響工業(yè)園區(qū)品位和招商引資工作,同時影響“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。
為解決上述問題,請求市政府協(xié)調交管部門科學規(guī)劃,合理布局,高標準建設。提升城市形象和品位,為“四城聯(lián)創(chuàng)”打下堅實基礎。
標識牌制作安裝方案篇九
乙方:
甲、乙雙方就清織九標項目標識、標牌、橫幅、彩旗等相關宣傳廣告制作安裝達成如下協(xié)議:
一、乙方責任:
1、按甲方要求的材料、規(guī)格尺寸、安裝位置布設;
2、確保兩年使用期內不退色,不變形。認為損壞除外;
3、在甲方規(guī)定的時間內完成制作安裝;
5、安裝制作過程中的一切安全責任由乙方自行承擔。
二、甲方責任。
1、提前一天時間告知乙方需制作的內容,安裝位置;
2、負責安裝點用地的處理協(xié)調及費用;
3、負責路政、交管部門的協(xié)調;
4、按實際發(fā)生的數(shù)量乘以清單附表單價支付款項(后附清單表)。
三、款項支付:甲方第一批預付款到帳后,支付95%乙方已完成的費用,余款5%作為質保金,一年內付清。
四、五、甲方簽字:乙方簽字:
年月日本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成提交法院訴訟。本協(xié)議一式兩份簽字后即生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。
標識牌制作安裝方案篇十
新建鎮(zhèn)人民政府:
新建鎮(zhèn)幼兒園位于新建鎮(zhèn)同心大道中心地段,新園舍于20xx年9月投入使用。全園現(xiàn)有師幼126人,每天入離園必須橫穿公路,上午8:00—8:30和下午4:00—4:30是家長接送幼兒的高峰期,門口人員聚集眾多,卻無交通安全警示標志,存在嚴重的安全隱患,家長對此情況非常擔心?,F(xiàn)急需在入園路口設置交通安全警示標志、減速帶和斑馬線等,以保證幼兒的進出園安全。確因我園經費緊缺,希望貴府能幫忙解決我園交通安全工作的燃眉之急!
當否,請批示!
新建鎮(zhèn)幼兒園。
20xx年12月8日。
標識牌制作安裝方案篇十一
江山市發(fā)展和改革局:
峽口鎮(zhèn)位于江山市南部,距江山市區(qū)31公里,全鎮(zhèn)總面積204.7平方公里。峽口鎮(zhèn)歷史悠久,境內有國家級文物保護單位——三卿口古瓷村。轄區(qū)內有峽口水庫,上游有省大二型白水坑水庫,為錢塘江支流江山港源頭。近年來,隨著峽口鎮(zhèn)經濟建設快速發(fā)展,集鎮(zhèn)人口不斷增加,集鎮(zhèn)建設步伐不斷加快,生活污水排放量急劇增加,目前,現(xiàn)有的生活污水集中處理設施已經無法滿足日益增長的需求,影響了群眾生活環(huán)境。因而該工程的建設對于提升群眾生活質量,改善生態(tài)環(huán)境,保護江山港水質具有重要意義。因此,該項目建設是十分必要的。項目立項請示如下:
一、項目名稱:峽口鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水管網(wǎng)建設。
二、項目建設地址:峽口鎮(zhèn)集鎮(zhèn)范圍。
三、項目業(yè)主:峽口鎮(zhèn)人民政府。
四、建設規(guī)模:項目建設污水收集管道總長10km。
五、項目建設周期:20xx年6月至20xx年12月。
六、項目投資估算及資金籌措方案:項目總投資估算為2700萬元,建設資金自籌解決。懇請發(fā)展和改革局及時立項為盼。
特此請示,請批復。
標識牌制作安裝方案篇十二
甲方:
乙方:
甲乙雙方根據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就以下事項簽訂本合同:
一、合同標的。
甲方委托乙方獨家承接“烏當區(qū)花鳥市場旁天橋廣告牌尺寸”。
二、制作時間。
制作安裝時間為年月日至年月日。保修維護時間自完工起鋼結構保修一年。
1、制作費用。
1)乙方制作項目費用總計人民幣:。
2)甲方承擔項目制作的全部費用即人民幣:貳萬捌仟元整(28000元)。
2、結算方式。
1)乙方材料進施工現(xiàn)場,甲方支付給乙方項目費用的40%貳佰元整(11200元)乙方收到款項后開始制作。
2)乙方制作安裝完成后甲方在3個工作日內付清項目費用的60%萬陸仟捌佰元整(16800)給乙方。
3)合同終止或解除后,雙方應按本合同結清相關費用。
四、乙方操作規(guī)程。
1)在安裝過程中根據(jù)甲方現(xiàn)場需要狀況進行。
2)其他操作由雙方根據(jù)工作需要進行協(xié)商補充。
3)制作物料內容詳見附件。數(shù)量增加或尺寸加大、補做要另行收費。
五、權利及義務。
1、甲方權利及義務。
1)制作安裝現(xiàn)場甲方為乙方提供電源。由于停電造成的損失和責任乙方不承擔。乙方在施工中造成生產安全事故,導致人員傷亡時,由乙方承擔事故責任和經濟損失。其它任何原因產生事故乙方不負任何責任。
2)甲方不再以任何形式將本合同期內涉及之相關業(yè)務委托第三方。
3)甲方負責協(xié)調好物業(yè)公司及轄區(qū)城管,由于甲方現(xiàn)場原因而導致乙方無法安裝造成的損失和責任乙方不承擔,同時甲方要付清項目余款。
2、乙方權利及義務。
1)乙方承接甲方的項目制作安裝業(yè)務,應與甲方保持密切聯(lián)系,盡職盡責為甲方服務,按時、按質、按量完成甲方委托的制作安裝工作。
2)若甲方未能按本合同規(guī)定的時間內支付有關款項,乙方保留暫停制作安裝等相關工作的權利,同時乙方不承擔由此產生的經濟損失和責任。項目完工或制作過程中如甲方未按合同支付有關款項乙方有權收回所制作的成品.
六、不可抗力。
因不可抗力發(fā)生導致甲方或乙方在履行合同義務發(fā)生困難時,該方應在不可抗力發(fā)生后的2內書面通知另一方并提供證明,另一方將根據(jù)困難的時間長短予以義務履行的相應寬限。當款項期滿后違約一方仍不能繼續(xù)恢復履約時,應視其違約,另一方可單方面解除本合同并參照第八款行使索賠權。
不可抗力應以政府相關部門出具的相關證明或公布的相關信息為準。
七、合同終止及解除。
1)甲、乙雙方合同的權利、義務履行完畢時本合同終止。合同受法律制裁導致本合同不能繼續(xù)履行時亦自行解除。
2)合同履行過程中,如果甲、乙雙方一致認為有必要,可協(xié)商解除本合同。
八、違約責任。
其余事項,雙方同意參照有關法律法規(guī)執(zhí)行。
九、其他。
1)本合同及其簽訂以后產生的與本合同有關的一切書面承諾、往來文件均是本合同的組成部分。書面文件形式包括:信件、電子郵件、傳真和其他文件形式。書面文件向雙方指定聯(lián)絡人員送達,并經指定聯(lián)絡人簽收后,即視為已送達對方。
2)雙方簽署的補充合同以及雙方達成的書面約定均具有法律效力。
3)本合同一式兩份,雙方各持壹份.具有同等法律效力。
4)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
標識牌制作安裝方案篇十三
乙方受甲方委托,根據(jù)《^v^民法典》等相關法規(guī)為甲方制作標識工程項目,為了明確雙方責任和義務,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,以便共同遵照執(zhí)行。
第一條:工程項目制作內容、工藝、質量要求。
一、工程(項目)名稱:_________小區(qū)標識系統(tǒng)。
二、工程(項目)實施地點:_________。
三、制作內容及規(guī)格數(shù)量:_________。
四、工藝及質量標準:
1、采用材料要求:詳見《環(huán)境標識及指向系統(tǒng)》。
2、質量標準:乙方必須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工圖紙、《環(huán)境標識及指向系統(tǒng)》及行業(yè)相關工藝要求制作施工。乙方應提供樣品交甲方保存并驗收。
第二條:工程(項目)制作工期。
工期:以收到預付款之日起,_________日完成門棟號、單元號、門牌號、信報箱制作安裝完工,戶外20__年3月18日制作安裝完工。若因甲方付款、文字稿件、安裝地點確認延誤等(如遇停電、停水及天氣等不可抗拒因素,經甲方簽字認可后,工期可順延)。
第三條:工程(項目)總造價及付款方式。
一、工程(項目)總造價。
1、本合同暫定總價為_________(大寫金額為_________元整)。
2、本合同為單價包干合同,包設計包材料包安裝包運輸包售后等一切相關費用,具體單價及材料規(guī)格、款式、材質等要求見本合同附件《環(huán)境標識及指向系統(tǒng)》。
3、決算方式:本合同為暫定總價,實際決算總價為各項目單價乘以各項目數(shù)量的總和,所發(fā)生的工程量以現(xiàn)場簽字為準。
二、付款方式。
1、合同簽訂之日,甲方向乙方支付標識項目工程暫定總價5%作為預付款。
2、乙方按合同附件要求及暫定數(shù)量制作完畢后,通知甲方到乙方工廠對產品進行產品驗收,甲方驗收合格后,甲方十日內向乙方支付至本合同暫定總價的45%,款至乙方銀行帳戶后,乙方即打包運往甲方指定安裝地點進行安裝。
3、乙方安裝完畢后,甲方在三個工作日內組織對安裝工作進行驗收,驗收合格后,甲方在十日內辦理本合同決算并按本合同決算金額支付至本合同決算金額的95%。
4、本合同決算金額5%作為保修金,保修期滿后付清。
第四條:雙方責任及義務。
一、甲方負責在工程確認圖上簽字確定,一經簽字,不得隨意更改其形體、材料、顏色、文字及尺寸,若甲方需變更應根據(jù)改動工作量,應按本合同決算辦法相應增加或減少相關費用。
二、甲方負責乙方在甲方施工期間提供水、電義務,并負責協(xié)調現(xiàn)場,確保乙方施工場地要求。
三、甲方負責滿足乙方現(xiàn)場施工暢通,不發(fā)生影響施工現(xiàn)象,若應現(xiàn)場影響施工工期,經甲方書面認可后,工期可予以順延。
四、乙方負責嚴格按甲方簽定的圖紙及提供的樣品施工,不得更改其形體、材料、顏色、文字及尺寸,若乙方自行變更,或乙方工程質量不合格,由乙方修改,直至達到合同約定的質量標準,若經乙方修改二次后仍不合格,甲方有權解除合同并要求乙方承擔違約責任。
五、乙方應按甲方要求的安裝點組織施工,一經安裝完畢,立即通報甲方驗收。
六、乙方在甲方施工期間,負責愛護甲方設施、設備及提供的物品,若有損壞由乙方負責賠償。
七、乙方在甲方施工期間負責確保對甲方外部環(huán)境安防措施,若因施工造成對甲方安全事故,由乙方負責賠償。
八、乙方負責在甲方施工后的現(xiàn)場清理工作,對必須破壞施工所造成的原貌進行修復工作。
第五條:驗收、保修與維修。
本工程(項目)保修期為壹年,保修期自竣工驗收合格之日起計,費用由乙方負擔,乙方負責終身維修,收取成本費。乙方在接到甲方維修通知24小時內響應,否則視為違約。
第六條:違約責任。
甲乙雙方必須嚴格履行合同,若甲方不按期付款,應按最高人民法院的規(guī)定承擔逾期付款滯納金,若乙方不按合同約定的工期完成全部工程,應按日支付工程總額的萬分之五的逾期違約金。
第七條:其他約定。
一、本合同含《廣告標識制作合同附件1》及《環(huán)境標識及指向系統(tǒng)》,壹式捌份,甲方執(zhí)柒份,乙方執(zhí)壹份具有同等法律效力。未盡事宜,經雙方協(xié)商解決,并可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與合同正本具有同等法律效力。
二、因本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向甲方所在地法院申請裁決。
乙方:___________。
日期:_________
標識牌制作安裝方案篇十四
大悟縣公路管理局路政大隊:
大悟縣宣化店公路動物防疫監(jiān)督檢查站是大悟縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所的派出機構,于20xx年根據(jù)鄂政函[20xx]186號文件設立,具有省公安廳頒發(fā)的《公路設站許可證》和省農業(yè)廳頒發(fā)的《動物檢疫證書》,位于大悟縣宣化店鎮(zhèn)大勝村(黃土線省道108線98公里處),地處湖北省與河南省接壤的咽喉要塞,是湖北省的“北大門”。該站自設立以來,始終本著對我省畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民群眾身體健康高度負責的態(tài)度,認真履行動物及動物產品運輸專項檢查職能,依法對過往動物及動物產品運輸車輛進行檢疫檢驗和過境消毒,為我省防控動物疫情、確保畜產品安全做出了應有的貢獻。
為了更好的貫徹落實《中華人民共和國動物防疫法》和《湖北省動物防疫條例》等法律法規(guī),充分履行動物及動物產品運輸專項檢查職能,確保我省畜牧業(yè)健康發(fā)展和公共衛(wèi)生安全,確?!吧嗉馍系陌踩?,維護社會穩(wěn)定。同時,為指引和告知運載動物及動物產品的車輛到指定的公路檢查站接受監(jiān)督檢查,特申請在黃土線(省道108線)98公里處左側(由南向北方向)設置動物衛(wèi)生監(jiān)督指示標志牌,請予以批準為謝!
妥否,請批復!
標識牌制作安裝方案篇十五
新建鎮(zhèn)人民政府:
新建鎮(zhèn)幼兒園位于新建鎮(zhèn)同心大道中心地段,新園舍于20xx年9月投入使用。全園現(xiàn)有師幼126人,每天入離園必須橫穿公路,上午8:00—8:30和下午4:00—4:30是家長接送幼兒的高峰期,門口人員聚集眾多,卻無交通安全警示標志,存在嚴重的安全隱患,家長對此情況非常擔心?,F(xiàn)急需在入園路口設置交通安全警示標志、減速帶和斑馬線等,以保證幼兒的進出園安全。確因我園經費緊缺,希望貴府能幫忙解決我園交通安全工作的燃眉之急!
當否,請批示!
標識牌制作安裝方案篇十六
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬:標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一、制作。
1、規(guī)格、數(shù)量:1000×900×1500(腳高)十九塊;70公分反光交通錐50個;平面固定鋼管支柱圍檔1800×1000100米。
2、材料:安全標牌:框架及立柱為50×30方鋼,面板為0.5mm。
彩鋼板;。
安全圍檔:支護鋼管、彩鋼瓦。
二、安裝。
安裝地點:西二環(huán)北延至克井大街。
三、工程造價、支付方式及驗收。
2、支付方式:制作安裝完成,經甲方在(三個工作日內)組織驗收合格后,五個工作日內支付工程款17550元,大寫:壹萬柒仟伍佰伍拾元整,乙方提供正規(guī)發(fā)票。
四、工程期限。
1、以甲方通知現(xiàn)場施工起五天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
甲方:
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;。
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;。
5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求,甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中,所發(fā)生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛,其責任由乙方自行承擔,甲方不承擔任何責任。
乙方:
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙按期進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任。
1、甲方未能按本合同三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成標識標牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
八、本合同在執(zhí)行中發(fā)生未盡事宜,經甲乙雙方協(xié)商解決,在合同條款履行中雙方發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商,協(xié)商不成,向原告法人單位工商注冊所在地提起訴訟。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
電話:電話:
地址:地址:
年月日年月日。
標識牌制作安裝方案篇十七
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協(xié)商,根據(jù)《^v^民法典》、《^v^廣告法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定,現(xiàn)就乙方承攬:晉寧縣人民醫(yī)院標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
1、規(guī)格、數(shù)量:見:標識標牌采購項目談判文件一覽表技術要求。
2、材質與投標時所提供小樣材質相同,若材質不一樣按招標文件規(guī)定執(zhí)行。
3、標識標牌的顏色選擇必須按的要求完成。
安裝地點:
三:工程造價及支付方式。
2、支付方式:
進場安裝7天后支付合同總金額的30%,全部完工后在支付合同總金額的40%驗收合格后再支付合同總金額20%,余10%為質保金,質保期為一年,質保期滿后七個工作日內支付全部余款。
四:工程期限。
1、合同工期25天,簽訂合同后第二天開始計算。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權利、義務。
(1)甲方權力、義務:
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。
2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
3、按本合同規(guī)定結算標識標牌的制作、安裝費用。
(2)乙方權力、義務:
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起,按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,應及時報書面通知甲方,請甲方協(xié)商修改確定。
3、在標識標牌安裝期間,乙方要嚴把質量關,保證標識標牌的安裝安全、牢固,不存在安全隱患。
4、安裝標識標牌期間出現(xiàn)的一切安全問題,由乙方負責。
5、在安裝標識標牌過程中不得損壞主體工程墻面及屋頂,如有損壞乙方負責恢復。
六:關于驗收。
1、乙方全部制作安裝完工后3個工作日內,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后3個工作日內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
七:售后服務。
2、標識標牌上的顏色在6年內不褪色、不變形若出現(xiàn)褪色、變形乙方負責免費更換。
八、違約責任:
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,每逾期一日,支付違約金20xx元,工期順延。
2、乙方未按合同第四條規(guī)定時間完工,每逾期一日,支付違約金20xx元。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。
4、如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
九、此合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表(簽字)代表(簽字)。
電話:電話:
_____年_____月_____日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/13084728.html】