合同是為了明確各方權(quán)利和義務(wù)而達(dá)成的一種書面協(xié)議。在合同起草過程中,應(yīng)當(dāng)充分保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。如果有關(guān)于合同的法律問題,建議咨詢專業(yè)律師的意見。
承攬合同起訴狀篇一
被告二:_________________許__________,男,漢族,年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話。
訴訟請求:_________________。
1、依法判令被告向原告支付加工費(fèi)人民幣46920元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇二
訴訟請求:
責(zé)令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失:
(一)付工程項(xiàng)目拖欠款________元;。
(二)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失:______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失共計_______元。
(三)其他:_______________。
以上_________項(xiàng)合計,共_________元。
事實(shí)和理由:
______年______月______日,_________(原告,以下簡稱乙方)同__________(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《______工程合同》,標(biāo)的是_____為______修建______。工程款額為_____元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,______年______月______日正式開工??⒐ず蠊こ添?xiàng)目均經(jīng)________建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交________銀行校準(zhǔn),雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
此致
___________人民法院。
起訴人:_____________。
_________年_________月________日。
附:
起訴狀副本____份;。
證據(jù)材料副本____份。
承攬合同起訴狀篇三
訴訟請求:_________________。
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元,誤工費(fèi)__________元,護(hù)理費(fèi)__________元,住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元,營養(yǎng)費(fèi)__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費(fèi)__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費(fèi)__________元,交通費(fèi)__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項(xiàng),合計__________元。
本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________。
_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當(dāng)場受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊(duì)出具的交通事故認(rèn)定書認(rèn)定,__________對事故負(fù)__________責(zé)任,原告__________責(zé)任。經(jīng)查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險和_____險。故__________、__________對相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,保險公司應(yīng)在保險責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責(zé)任。現(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
承攬合同起訴狀篇四
被告:________________________。
訴訟請求。
3、訴訟費(fèi)等由被告承擔(dān);
事實(shí)與理由。
_______年_______月_______日,原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定:_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關(guān)圖紙,_______年_______月_______日,雙方又簽定一份《工程進(jìn)度協(xié)議》約定:_______________“土建以及安裝工程未完部分,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。
試運(yùn)行過程中,原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴(yán)重的.質(zhì)量問題,但被告也不按照合同約定盡維修責(zé)任,導(dǎo)致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元,工程維修損失_______________元,停產(chǎn)損失_______________元,共計損失_______________元。另外,該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內(nèi)在的嚴(yán)重質(zhì)量問題,致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋,給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。為此,原告請求法院委托有關(guān)部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進(jìn)行鑒定,其損失另行計算。
綜述:被告不講誠信,一再違反合同,是嚴(yán)重的違約行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,造成原告的損失也應(yīng)予以賠償。為保護(hù)原告的合法權(quán)益不受侵犯,特向人民法院提起訴訟,請求依法判決。
此致
敬禮!
具狀人:_______________有限公司。
________年_________月________日。
承攬合同起訴狀篇五
__________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:___________________________,__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求:_________________。
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
反訴人認(rèn)為:_________________基于上述事實(shí),特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇六
原告:xxx,男,漢族,19xx年9月x日出生,身份證號:xxx,電話:xxx。
被告:xxx,男,漢族,19xx年9月x日出生,身份證號:xxx,住址:xxx。
電話:xxx。
被告:xx,女,漢族,1xxx年x月14日出生,身份證號:xxx,住址:xxx。
電話:xxx。
1、判令被告雙倍返還原告向其支付的購房定金款共計人民幣xx萬元整;。
2、判令被告方承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
原告根據(jù)雙方約定,分別從中國郵政儲蓄銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行取款xx萬元付給被告作為購買此房的定金。之后,被告改變賣房的主意,單方違反合同,不再履行合同義務(wù),也不與原告協(xié)商解決問題的方法,甚至不接聽原告的電話。原告多次找到被告要求其繼續(xù)履行合同義務(wù),協(xié)助被告辦理房屋貸款手續(xù),并為原告辦理房屋過戶和騰房做準(zhǔn)備工作,而被告卻總以各種理由推脫,時至今日已5個月有余,原告即無法拿回支付的定金款也無法取得房屋所有權(quán),被告的這種違約行為已使原告在財產(chǎn)上和精神上蒙受了巨大損失。
綜上,為維護(hù)原告的'合法權(quán)益,根據(jù)協(xié)議中明確的約定和我國合同法的有關(guān)規(guī)定,請求貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上,判如所請。
此致
天津市xx區(qū)人民法院。
具狀人:
20xx年月日。
承攬合同起訴狀篇七
甲方:(定做方)。
乙方:(承攬方)附加身份證復(fù)印件。
加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
承攬合同起訴狀篇八
被告:_________________邢臺__________公司。
法定代表人:_________________王__________,系該公司經(jīng)理。
訴訟請求。
1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由。
原、被告于20__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇九
地址:
電話:傳真:
委托方:_____x公司簽訂地點(diǎn):
受托方:簽訂時間:
標(biāo)的、數(shù)量、價款:
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房內(nèi)。
6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)。
委托方:___x公司受托方:
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
承攬合同起訴狀篇十
__________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_________________王__________,__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人:_________________李__________,__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求:_________________。
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由:_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了。
合同。
合同約定:_________________……。
反訴人認(rèn)為:_________________……?;谏鲜鍪聦?shí),特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴,請法院依法公正判決,以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十一
法定代表人?????系經(jīng)理。
被告。
法定代表人????系經(jīng)理。
1、請求判令被告返還原告已經(jīng)支付的錢款????萬元。
2、請求判令被告賠償原告的電費(fèi)支出??????元(自???年???月起暫計算至???年??月)。
3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
年??月?日原告接取業(yè)主a置業(yè)有限公司x配電房工程。
年??月??日,原被告雙方簽訂《設(shè)備銷售安裝合同》一份約定被告承建x配電房工程并按照“圖審圖紙”要求施工,以及負(fù)責(zé)圖紙范圍內(nèi)的設(shè)備提供、運(yùn)輸、安裝及安裝時的安全問題,費(fèi)用合計???元,交貨期限為原告最后認(rèn)定的技術(shù)要求之日起30天內(nèi),交貨方式為被告負(fù)責(zé)運(yùn)輸交貨。
年??月??日,被告向原告出具《承諾書》一份,該《承諾書》說明:因被告方原因工程處于半停工狀態(tài),現(xiàn)特別以書面形式承諾,至??年??月??日前完成合同約定內(nèi)的剩余工程量并嚴(yán)格按照圖紙和電力局驗(yàn)收要求,且質(zhì)量達(dá)到合格,如未按承諾內(nèi)容和期限完成,愿意承擔(dān)從該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時間止給原告和a置業(yè)有限公司由此引起的一切相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失和一切法律責(zé)任。
年??月??日,原被告簽訂《協(xié)議》一份,《協(xié)議》內(nèi)容如下:雙方確認(rèn)因被告原因造成??年??月??日雙方簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》下的工程處于半停工狀態(tài),且被告已經(jīng)采購或安裝的設(shè)備未符合電力局的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),被告認(rèn)可系因其單方面原因造成了工程無法竣工并通過驗(yàn)收。雙方約定于??年??月??日解除雙方之前簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》,且被告自愿承擔(dān)因解除合同或未按照合同約定內(nèi)容履行合同而給原告和業(yè)主a置業(yè)有限公司造成的自該土建工程竣工驗(yàn)收合格之日起至完成配電房驗(yàn)收時間止產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
截止至??年??月?份,原告因被告先行為所遭受損失如下1、原告已向被告支付錢款??萬元,因被告原因合同已解除,該部分已支付貨款應(yīng)予全額返還;2、由于被告未按合同及時完工,自??年?月自?年?月產(chǎn)生用電費(fèi)用???元,該筆費(fèi)用由業(yè)主a置業(yè)有限公司支付,原告與a置業(yè)有限公司之間有電費(fèi)清算協(xié)議,將由原告負(fù)擔(dān)該筆電費(fèi)。
原告認(rèn)為其與被告之間簽訂的《設(shè)備銷售安裝合同》、《協(xié)議》以及被告出具的《承諾書》系真實(shí)的意思表示,合法有效應(yīng)受法律保護(hù)?,F(xiàn)被告未按約承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益,故原告根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條之規(guī)定訴至貴院,望判如所請。
此致
xx人民法院。
具狀人:
年???月???日。
承攬合同起訴狀篇十二
訴訟請求:
一、判令被告向原告支付違約金共計32200元。
二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元。
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失3573元。
四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
原告與被告于20__________年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落于北京市海淀區(qū)______________莊園8樓的______________房出租給原告,合同約定房屋租賃期自20__________年9月8日至20__________年9月7日,共計36個月。租金為每月5000元,支付時間分別為20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。
20__________年9月7日,原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并開始裝修、營業(yè),裝修共花費(fèi)10060.80元。20__________年12月,在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的.業(yè)務(wù)無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對方拒不繼續(xù)履行,對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實(shí)清晰、有效,被告違約事實(shí)清楚。請求法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
__________年__________月__________日。
承攬合同起訴狀篇十三
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
訴訟請求:_________________。
一、判令解除原被告之間簽訂的《租賃合同》;。
二、判令被告立即返還租賃房屋;。
三、判令被告支付原告租金元(暫計至日,實(shí)計至被告返還房屋日);。
五、判令被告支付原告水電費(fèi)等其他費(fèi)用元(暫計至日,實(shí)計至被告返還房屋日);。
七、判令原告不返還被告履約保證金元;。
八、判令被告承擔(dān)全部訴訟費(fèi)用及財產(chǎn)保全費(fèi)。
事實(shí)與理由:_________________。
此致
人民法院。
具狀人:_________________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十四
原告:住址:身份證號碼:被告:住址:身份證號碼:訴訟請求:風(fēng)險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實(shí)際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
原告:住址:身份證號碼:被告:住址:身份證號碼:訴訟請求:風(fēng)險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實(shí)際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元天,逾期7個月,。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元月建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金,共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失____________元。。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:風(fēng)險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于________年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于________年____月____日將首付款人民幣____________元,于________年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶,合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于________年____月____日將前驗(yàn)收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《_____市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今________年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照_____市國土資源和房屋管理局《關(guān)于發(fā)布________年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《______住宅房屋指導(dǎo)租金》_______區(qū)_____元月建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自________年____月____日至________年____月____日的違約金為人民幣____________元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護(hù)自己的合法權(quán)益?,F(xiàn)根據(jù)《民法典》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》________年____月____日執(zhí)行版的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。此致____________人民法院具狀人:________年____月____日風(fēng)險提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。附:起訴狀副本____份;證據(jù)材料副本____份。
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元天,逾期7個月,。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照_____元月建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金,共計人民幣____________元。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失____________元。。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:風(fēng)險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于________年____月____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的______區(qū)____樓____門____________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于________年____月____日將首付款人民幣____________元,于________年____月____日將貸款人民幣____________元付于被告賬戶,合計總房款____________元全部支付到被告指定賬戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于________年____月____日將前驗(yàn)收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《_____市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今________年____月____日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照_____市國土資源和房屋管理局《關(guān)于發(fā)布________年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《______住宅房屋指導(dǎo)租金》_______區(qū)_____元月建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自________年____月____日至________年____月____日的違約金為人民幣____________元。原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護(hù)自己的合法權(quán)益?,F(xiàn)根據(jù)《民法典》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》________年____月____日執(zhí)行版的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。此致____________人民法院具狀人:________年____月____日風(fēng)險提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。附:起訴狀副本____份;證據(jù)材料副本____份。
承攬合同起訴狀篇十五
訴訟請求。
一、要求判令原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》有效;。
三、本案訴訟費(fèi)用由兩被告承擔(dān)。
事實(shí)經(jīng)過:
20xx年9月5號,原告因居住需要,經(jīng)由上海永軒地產(chǎn)介紹帶看了多套房屋后看中了原告產(chǎn)權(quán)位于上海市浦東新區(qū)龍陽路1880弄53號1602的房屋,并交付租房意向金1500元,中介方在之后幾天時間,經(jīng)過多次和被告代理人李康協(xié)商,初步達(dá)成原告以月租金7800元,起租日為10月3日,因房屋內(nèi)有多處設(shè)施損壞,合同簽訂后即把房屋交付原告進(jìn)行自費(fèi)維修的租賃口頭協(xié)議,并約定于9月10日簽訂到該房屋里面簽訂合同并當(dāng)場和上個租客交接水電費(fèi)。
訴訟理由:
在整個合同簽訂過程,原告通過被告代理人李康的表述,及所提供的微信聊天記錄原告提供的產(chǎn)權(quán)證相片及銀行賬號相片,后經(jīng)多方求證和確認(rèn)(通過和現(xiàn)場咨詢前一租客和就收款方銀行賬號與產(chǎn)權(quán)人姓名一致性判斷),相信被告代理人持有代理權(quán)而簽訂合同。這符合典型的“表見代理”構(gòu)成因素。
根據(jù)《合同法》第四十九條:行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的,該代理行為有效。
綜上,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。
附件3張。
原合同復(fù)印件一張。
承攬合同起訴狀篇十六
現(xiàn)住址:_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。
被告二:_________________溫金隆,男,1969年5月16日出生,
住址:_________________高州市馬仔嶺街道石仔嶺禾塘嶺村。
訴訟請求:_________________。
1、判令被告一賠償原告已經(jīng)墊付的保險賠款10741.7元,并按照中國人民銀行同期貸款利率支付自起訴之日起至付清該款項(xiàng)之日止的利息。
2、判令被告二對上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________。
20__年10月5日,被告一未取得駕駛資格,駕駛粵kbj545號二輪摩托車g207線沿高涼西路往高州市區(qū)方向行駛,于20時50分途徑高州市區(qū)高涼西路高廣汽配門前人行橫道斑馬線路段時,碰撞行人陳淑貞、廖立致,造成陳淑貞、廖立致受傷的交通事故?!督煌ㄊ鹿收J(rèn)定書》認(rèn)定被告一承擔(dān)此事故的全部責(zé)任。
事故發(fā)生后,陳淑貞受傷住院治療,終結(jié)后向高州市人民法院起訴,要求原告賠償其損失,原告依(20__)高法民初字第1808號《民事判決書》向陳淑貞支付了人民幣10741.7元。
本案中,原告依法承保被告所駕駛的車輛。根據(jù)《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條例》、雙方簽訂的保險合同以及《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條款》的規(guī)定:_________________有下列情形之一的,保險公司在機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險責(zé)任限額范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用,并有權(quán)向致害人追償:_________________(一)駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或者醉酒的;(二)被保險機(jī)動車被盜搶期間肇事的;(三)被保險人故意制造道路交通事故的。
根據(jù)上述法律規(guī)定,無證駕駛不屬于保險公司的交強(qiáng)險保險責(zé)任范圍,或者說是法定的保險公司的免賠事由之一,當(dāng)駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或醉酒駕駛機(jī)動車發(fā)生交通事故致害的,保險公司在交強(qiáng)險范圍內(nèi)墊付搶救費(fèi)用后,有權(quán)向致害人追償。被告無證駕駛是一種嚴(yán)重危害社會的行為,嚴(yán)重違反了我國法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)原告已支付相應(yīng)款項(xiàng)給陳淑貞,依法原告有權(quán)就支付的款項(xiàng)向被告方追償。
為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請依法判如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十七
一、要求判令原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》有效;
二、要求被告按原合同賠償原告違約金7800元,中介費(fèi)1500元。共計9300元
三、本案訴訟費(fèi)用由兩被告承擔(dān)。
事實(shí)經(jīng)過:
20xx年9月5號,原告因居住需要,經(jīng)由上海永軒地產(chǎn)介紹帶看了多套房屋后看中了原告產(chǎn)權(quán)位于上海市浦東新區(qū)龍陽路1880弄53號1602的房屋,并交付租房意向金1500元,中介方在之后幾天時間,經(jīng)過多次和被告代理人李康協(xié)商,初步達(dá)成原告以月租金7800元,起租日為10月3日,因房屋內(nèi)有多處設(shè)施損壞,合同簽訂后即把房屋交付原告進(jìn)行自費(fèi)維修的租賃口頭協(xié)議,并約定于9月10日簽訂到該房屋里面簽訂合同并當(dāng)場和上個租客交接水電費(fèi)。
訴訟理由:
在整個合同簽訂過程,原告通過被告代理人李康的表述,及所提供的微信聊天記錄原告提供的產(chǎn)權(quán)證相片及銀行賬號相片,后經(jīng)多方求證和確認(rèn)(通過和現(xiàn)場咨詢前一租客和就收款方銀行賬號與產(chǎn)權(quán)人姓名一致性判斷),相信被告代理人持有代理權(quán)而簽訂合同。這符合典型的“表見代理”構(gòu)成因素。
根據(jù)《合同法》第四十九條:行為人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后以被代理人名義訂立合同,相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的,該代理行為有效。
綜上,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。
附件3張
原合同復(fù)印件一張
承攬合同起訴狀篇十八
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》;。
二、要求判令兩被告返還租用房屋;。
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣156,000元;。
八、本案訴訟費(fèi)用由兩被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_______年______月______日,被告因(飯店)店鋪經(jīng)營需要而與原告簽訂《上海市房屋租賃》,合同約定:_________________原告將其位于松江區(qū)_______________鎮(zhèn)_______________北路_______________號、__________y號和__________z號的房屋(以下簡稱“該房屋”)出租給被告毛_______________、葉_______________。該房屋的租期為_______年______月______日至_______年______月______日止,其中,_______年______月______日至_______年______月______日為免租期。該房屋月租金為人民幣36,000元(叁萬陸仟圓整),且該租金自合同簽訂之日起12個月內(nèi)不變。另外,月租金的支付方式為:_________________租金按每三個月為一期支付,被告于本合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付首期租金,以后支付時間為每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,則每日按應(yīng)付未付部分的3‰支付違約金。此外,租賃期間,使用該房屋所發(fā)生的水、電、燃?xì)狻⑼ㄓ?、設(shè)備和物業(yè)管理等費(fèi)用由被告承擔(dān)。
合同簽訂后,被告在租賃期內(nèi)未按期支付租金和水、電、燃?xì)狻⑽飿I(yè)管理等費(fèi)用,已構(gòu)成根本性違約,嚴(yán)重?fù)p害原告合法權(quán)益。經(jīng)原告多次催討后,被告仍未支付上述費(fèi)用。因此,根據(jù)《上海市房屋租賃合同》第九條第二款之規(guī)定,原告_______年______月______日?發(fā)出《解除合同通知書》。
綜上,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,特訴至貴院,請依法支持原告訴請。
此致
人民法院。
具狀人:_________________。
承攬合同起訴狀篇十九
原告:
被告:
訴訟請求:
1、判令被告立即騰出所租賃的房屋;
2、判令被告支付違約金___元整;
3、判令被告承擔(dān)訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
____年____月__日,原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》,因雙方對有關(guān)約定事項(xiàng)發(fā)生異議,于是經(jīng)雙方協(xié)商,在____年__月初,對原合同有關(guān)條款進(jìn)行了修改,從新簽定了《房屋租賃合同》,原合同作廢并已銷毀。被告在合同履行期間,違反《房屋租賃合同》第十條第7款(即乙方保證承租甲方的房屋為無明火商業(yè)用房使用,遵守中華人民共和國法規(guī)和政府相關(guān)規(guī)定,合法經(jīng)營。因乙方違法經(jīng)營而給甲方造成的連帶損失,甲方有權(quán)收回房屋并不退還押金,由此給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。)和第十一條第一款第一項(xiàng)(即租賃期間,乙方有下列行為之一,甲方有權(quán)終止合同,收回該房屋,乙方應(yīng)按照合同總租金的10%向甲方支付違約金。a:改變本合同規(guī)定的租賃用途或利用該房屋進(jìn)行違法經(jīng)營的`。)的約定,使用明火和進(jìn)行無照違法經(jīng)營。____年____月__日,原告向被告送達(dá)了《告知書》,要求被告停止使用煤氣罐,被告不予理睬,拒不接受。______年____月__日,物業(yè)向被告送達(dá)了《通知函》,要求被告停止使用煤氣罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行為嚴(yán)重違反了雙方的協(xié)議約定,損害了原告的合法權(quán)益,為了維護(hù)原告的合法利益不受侵害,起訴至貴院,懇請貴院能依法維護(hù)原告的合法權(quán)益,維護(hù)法律的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
原告:
被告:
日期:
承攬合同起訴狀篇二十
電話:______
案由:租賃合同糾紛
訴訟請求:
1.判令被告立即騰出所租賃的房屋;
2.判令被告支付違約金___元整;
3.判令被告承擔(dān)訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
____年____月__日,原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》,因雙方對有關(guān)約定事項(xiàng)發(fā)生異議,于是經(jīng)雙方協(xié)商,在____年__月初,對原合同有關(guān)條款進(jìn)行了修改,從新簽定了《房屋租賃合同》,原合同作廢并已銷毀。被告在合同履行期間,違反《房屋租賃合同》第十條第7款(即乙方保證承租甲方的房屋為無明火商業(yè)用房使用,遵守中華人民共和國法規(guī)和政府相關(guān)規(guī)定,合法經(jīng)營。因乙方違法經(jīng)營而給甲方造成的連帶損失,甲方有權(quán)收回房屋并不退還押金,由此給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。)和第十一條第一款第一項(xiàng)(即租賃期間,乙方有下列行為之一,甲方有權(quán)終止合同,收回該房屋,乙方應(yīng)按照合同總租金的10%向甲方支付違約金。a:改變本合同規(guī)定的租賃用途或利用該房屋進(jìn)行違法經(jīng)營的。)的約定,使用明火和進(jìn)行無照違法經(jīng)營。____年____月__日,原告向被告送達(dá)了《告知書》,要求被告停止使用煤氣罐,被告不予理睬,拒不接受。______年____月__日,物業(yè)向被告送達(dá)了《通知函》,要求被告停止使用煤氣罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行為嚴(yán)重違反了雙方的協(xié)議約定,損害了原告的合法權(quán)益,為了維護(hù)原告的合法利益不受侵害,起訴至貴院,懇請貴院能依法維護(hù)原告的合法權(quán)益,維護(hù)法律的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
此致
北京市__區(qū)人民法院
起訴人:
附:本訴狀副本一份;證據(jù)材料五份。
承攬合同起訴狀篇二十一
原告:,男,漢族,xx年x月x日出生,身份證號:,電話:,住址:。
被告:,男,漢族,xx年x月xx日出生,身份證號:,電話:,住址:。
第三人:,法定代表人:,住所地:。
第三人:,電話:,法定代表人:住所地:。
訴訟請求:
1、被告繼續(xù)履行購房協(xié)議,為原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記;。
2、辦理房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)中產(chǎn)生的一切費(fèi)用由被告承擔(dān);。
3、本案訴訟費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用由被告方承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
原被告雙方于xx年x月x日簽訂房屋買賣合同,按照合同約定,原告于簽訂合同當(dāng)日已向被告給付購房款20萬元整,并已實(shí)際占有、使用該房屋。而被告卻違反合同,經(jīng)原告多次催促,以種種理由至今未給原告辦理產(chǎn)權(quán)變更登記。并稱,待本案第三人為其辦理完畢房產(chǎn)證后立即協(xié)助原告辦理。后原告得知,被告不為原告辦理產(chǎn)權(quán)變更登記的真實(shí)原因是,已將在向第三人xx公司購買房屋時取得的相關(guān)手續(xù)丟失,無法辦理產(chǎn)權(quán)變更登記。無奈,原告只能訴諸法律。
綜上,為了維護(hù)原告的合法財產(chǎn)權(quán)益,特向貴院提起訴訟,懇請貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上,判如所請。
此致
天津市xx區(qū)人民法院。
具狀人:
20xx年月日。
承攬合同起訴狀篇二十二
原告 :_________,性別:____,民族:____,出生日期:________年____月____日, 身份證 號碼:____________________________,電話:____________________,地址:________________________。
被告 :_________,性別:____,民族:____,出生日期:________年____月____日,身份證號碼:____________________________,電話:____________________, 地址 :________________________。
訴訟 請求:
一、判令被告向原告支付 違約金 共計_________元;
二、判令被告賠償原告裝修損失_________元;
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失_________元;
四、判令被告承擔(dān)本案的 訴訟費(fèi)用 。
事實(shí)與理由:
原告與被告于________年____月____日簽訂《________市 房屋租賃合同 》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落于_________市________區(qū)_______莊園______樓的_______房出租給原告,合同約定房屋租賃期自________年____月____日至________年____月____日,共計36個月。租金為每月__________元,支付時間分別為________年____月____日、________年____月____日、 ________年____月____日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。
________年____月____日,原告向被告交付________年____月____日至________年____月____日房屋租金__________元及押金__________元,并開始裝修、營業(yè),裝修共花費(fèi)__________元元。________年____月,在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的業(yè)務(wù)無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對方拒不繼續(xù)履行,對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實(shí)清晰、有效,被告違約事實(shí)清楚。請求法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
________年____月____日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12904039.html】