最新解除商品房買賣合同范文(13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-17 19:31:04
最新解除商品房買賣合同范文(13篇)
時間:2023-11-17 19:31:04     小編:筆硯

合同的內(nèi)容應當詳細明確,以避免雙方在合作過程中出現(xiàn)理解和解釋的困擾。在簽訂合同之前,雙方應對合同的條款進行仔細審查。合同是商業(yè)活動中必不可少的一部分,以下是一份經(jīng)過法律專業(yè)人士審核的合同樣本。

解除商品房買賣合同篇一

xxx:。

您好!

貴我雙方于xx年xx月xx日簽訂了《商品房買賣合同》及補充協(xié)議,約定由貴方向我司購買房號為xx住宅,共計xx平方米,單價xx元每平方米,總價xx元。同時,合同對付款方式、付款期限及違約責任等內(nèi)容也作了明確約定。根據(jù)商品房買賣合同第四條之約定,貴方應及時足額支付房款,其中應于xx年xx月xx日之前支付xx元,并于xx年xx月xx日前支付余款。如果貴方逾期付款,我司有權按日向貴方收取應付款萬分之xx的違約金,如逾期超過90日,我司有權解除合同。但是,截至目前,貴司仍有xx元房款尚未支付,也從未向我司提出任何合理理由。針對以上情況,我司多次通過函件、電話等形式催促貴方盡快履行合同義務,繳清費用,但貴方一直不予回應,亦未采取任何實質(zhì)履約行為。

綜上所述,貴方已經(jīng)明顯違反合同約定,長期惡意拖欠房款的行為給我司造成重大損失,已構(gòu)成根本違約,達到了合同解除的條件。鑒于我司多次催促均無實果,為維護我司的'合法權益,根據(jù)合同約定的相關規(guī)定,特以此函鄭重告知貴方:

一、自本通知發(fā)送之日起,即解除您與我公司簽定的《商品房買賣合同》(合同編號:xx)。

二、按照合同約定向我公司承擔違約責任,支付違約金,并協(xié)助我公司辦理合同解除的全部手續(xù),否則我公司將采取法律手段追究您的法律責任。

特此通知。

xx房地產(chǎn)開發(fā)公司。

xx年xx月xx日。

解除商品房買賣合同篇二

聯(lián)系地址:_______________。

聯(lián)系電話:_______________。

買受人(下稱乙方):_______________。

身份證號碼:_______________。

聯(lián)系地址:_______________。

聯(lián)系電話:_______________。

甲乙雙方于________年________月________日簽訂《商品房買賣合同》(合同登記號:_______________,下稱“購房合同”)及相關文件,乙方購買甲方________號商品房(以下簡稱為該商鋪),現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致,就解除該購房合同事宜達成協(xié)議如下:

一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起,雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。

二、乙方應于本協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)持上述購房合同及其補充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關資料,向甲方辦理退房手續(xù)。

三、甲方應于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購房款人民幣________元整(小寫________元)并無須支付利息。

四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同,雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權利義務,均無任何異議,互不追究違約責任或要求賠償損失。

五、乙方應配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù),若乙方不能按時提交相關資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權暫緩退還乙方所有款項。

六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,政府相關部門留存壹份,均具同等法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

解除商品房買賣合同篇三

本文目錄。

xx年6月6日,張某向新某公司購買商品房,雙方簽訂一份《商品房。

購銷合同。

》,合同約定張某向新某公司購買位于某市某路45號某1號樓1—2號門面,合同還對商品房的價款、付款的方式、房屋交接的方式、質(zhì)量爭議的處置、保修責任等進行了約定。

合同簽訂后,張某征得新某公司的同意,在沒有支付房款的情況下,持新某公司提供的購房手續(xù),于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權證。

xx年10月15日,張某出具欠條,確認尚欠新某公司購房款1685430元。此后張某分文未還,至今,張某尚欠新某公司房款1685430元。

xx年2月,新某公司以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊報案,經(jīng)偵支隊在經(jīng)過案前調(diào)查后,已決定不予立案。

[壹審法院]:

法院認為,新某公司控張某詐騙一案,公安機關已決定不予立案,新某公司有權向人民法院提起民事訴訟,以維護其合法利益。本案雙方當事人簽訂的商品房購銷合同,系當事人自愿協(xié)商達成的,體現(xiàn)了雙方真實意思表示,合同合法有效。

合同簽訂后,雖然張某未按約定及時支付房款,但新某公司已將商品房交付給張某,張某是在新某公司同意的情況下辦理了房產(chǎn)證,該房屋產(chǎn)權已經(jīng)轉(zhuǎn)移,權屬張某。爾后張某出具的房款欠條新某公司對此沒有異議,并確認了張某的欠款行為,故張某出具的房款欠條應視為對原合同價款的變更,雙方的。

關系已轉(zhuǎn)為債權債務關系。因此新某公司要求終止雙方的商品房購銷合同,責令張某退回已占用的門面,不予支持。雖然張某的欠條沒有注明還款期限,根據(jù)《民法通則》第八十八條第二款第(二)項關于“履行期限不明確的,債務人可以隨時向債權人履行義務,債權人也可以隨時要求債務人履行義務,但應當給對方必要的準備時間”的規(guī)定,新某公司有權要求張某清償所欠房款。

判決:張某應償還所欠新某房地產(chǎn)股份合作公司房款人民幣1685430元。

[貳審法院]:

法院經(jīng)審理查明:新某公司因資金緊張,要求時為其職員的張某幫助新某公司辦理向銀行借款,張某遂提出由其向銀行貸款給新某公司用,新某公司將本案爭議的房屋賣給張某并過戶到張某名下,經(jīng)協(xié)商雙方于xx年6月6日簽定了本案的《商品房購銷合同》。合同約定新某公司將位于某市某路45號某1號樓1—2號門面賣給張某,總價款為936350元,xx年5月8日前支付50萬元,xx年7月8日支付436350元。合同還對房屋交接的方式、質(zhì)量爭議的處置、保修責任等進行了約定。合同簽訂后,張某未依約支付房款,經(jīng)其向新某公司請求,新某公司為起提供的購房手續(xù),于xx年7月到某市房產(chǎn)局辦理了該處房產(chǎn)的房屋所有權證。xx年10月15日,張某出具欠條,確認尚欠新某公司購房款1685430元。此后張某仍分文未付,新某公司請求其退回房屋,雙方發(fā)生糾紛,新某公司于xx年2月以張某詐騙為由向某市公安局經(jīng)偵支隊報案,經(jīng)偵支隊在經(jīng)過案前調(diào)查后,決定不予立案。新某公司又訴至一審法院要求終止本案合同,責令張某退回已占有的門面。

另查明,本案所爭議的房屋現(xiàn)在仍為新某公司所控制、使用。

法院:

新某公司未依照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定在一年內(nèi)向人民法院主張撤銷合同,故其該項主張不能成立,本院不予采信。

因此:新某公司與張某簽訂的《商品房購銷合同》應為有效合同。

張某的行為是否構(gòu)成根本違約?(違約行為,合同目的)。

法院:新某公司與張某簽訂的《商品房購銷合同》,并將房屋過戶到張某名下,是為了向銀行貸款,解決公司資金困難的問題,但張某在取得房屋產(chǎn)權以后,未給公司提供貸款,也未按照購房合同的約定支付房款。xx年10月15日其出具欠新某公司1685430元購房款的欠條至今,已一年有余,仍分文未付,亦沒有對其不付款行為作出合理解釋,二審庭審中對其是否具有履約能力未能提出充分證據(jù)。

因此:張某的行為已構(gòu)成對合同的根本違約。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十四條第(四)項之規(guī)定,當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的,當事人可以解除合同。

因此:新某公司提出要求解除合同的理由成立,本院予以支持。解除合同后,張某應將訴爭房屋的房產(chǎn)證退回給新某公司,新某公司應將欠條退回給張某。原審判決認定事實清楚,適用法律不當,判決欠妥,使違約方不能得到違約制裁,顯失公平,依法應予糾正。

終審判決:

一、撤銷某市中級人民法院(xx)某市民初第130號民事判決;。

三、張某應于本案判決生效之日起十日內(nèi),將位于某市某路45號某1號樓1—2號門面的房屋所有權交回給新某房地產(chǎn)股份合作公司;新某房地產(chǎn)股份合作公司應于本案判決生效之日內(nèi)將張某于xx年10月15日出具的欠新某公司1685430元的欠條退回給張某。

返回目錄。

致:

三河成功房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:

陳永和(法定代表人)先生:

您好!

我與貴公司作為雙方當事人x年x月xx日簽訂了《商品房買賣合同》,該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應當在xx年9月30日前向我交付合同項下的房屋(號房),但截至xx年xx月xx日,貴公司仍未向我交付該房屋,貴公司的行為已構(gòu)成違約,本人作為合同一方當事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責任”之約定依法行使解除權,解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應向我支付相應的違約金并賠償其他損失。同時,我亦保留采取法律措施等途徑維護自己合法權益之權利。

特此告知。

買受人:。

_____年___月___日。

解除商品房買賣合同篇四

2010年5月,a小姐購買了位于杭州市的一個商品房,并與房產(chǎn)公司簽訂了《商品房買賣合同》,合同約定a小姐需支付房屋全額的30%作為首付款,余款采取按揭貸款方式支付。合同生效后,a小姐到房產(chǎn)公司指定的銀行辦理了房屋按揭貸款手續(xù),并且簽訂了《房屋按揭貸款合同》。

2012年7月,該樓盤交付,a小姐至現(xiàn)場勘驗,發(fā)現(xiàn)房屋的結(jié)構(gòu)及面積都發(fā)生了變化,于是,與房產(chǎn)公司協(xié)商要求解除《商品房買賣合同》。房產(chǎn)公司同意a小姐的要求,但告知需要貸款銀行予以配合。

隨著現(xiàn)金房產(chǎn)市場的不景氣,要求退房的現(xiàn)象越來越多,a小姐的情況具有一定的典型性,律師認為可以從下面二個方面進行分析:

一、a小姐與銀行簽訂的.《房屋按揭貸款合同》與《商品房買賣合同》并非主合同與從合同的關系,不會因為《商品房買賣合同》無效或者解除直接導致《房屋按揭貸款合同》無效或解除。但是兩者又不是單獨的可以分割的兩份獨立合同,因為a小姐與銀行簽訂《房屋按揭貸款合同》的前提是簽訂有有效的《商品房買賣合同》,同時a小姐需要將其購買的房屋作為擔保物抵押給銀行。且辦理按揭的唯一條件是因為需要購買房屋,如果購買房屋這個根本目的不能實現(xiàn)的,則按揭貸款已無意義。

二、《最高人民法院商品房買賣合同司法解釋》第二十四條規(guī)定:因商品房買賣合同被確認無效或者被撤銷、解除,致使商品房擔保貸款合同目的無法實現(xiàn),當事人請求解除商品房擔保貸款合同的,應予支持?!逗贤ā返?4條規(guī)定:因不可抗力導致不能實現(xiàn)合同目的的,當事人可以解除合同。而《商品房買賣額合同》的解除即為基于商品房按揭貸款合同不能實現(xiàn)的特殊條件。所以說,法律賦予了購房人與銀行同樣的解除合同的權利,并且能妥善保護各方的利益。

解除商品房買賣合同篇五

甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號樓單元號房屋《商品房買賣合同》,付款方式為按揭貸款方式?,F(xiàn)因政府原因,銀行按揭手續(xù)暫時不能辦理,據(jù)此雙方達成如下補充協(xié)議,以資雙方共同遵守。

一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費用后可以將房屋交付乙方使用,乙方取得所購房產(chǎn)全部鑰匙。

二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后,乙方應主動配合按揭工作,及時提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過十個工作日,甲方有權沒收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理,乙方應在收到甲方書面通知之日起30天內(nèi)將購房款以現(xiàn)金的方式付清,否則,甲方有權解除合同,并收回房屋,由此而造成的損失由乙方自行承擔。

如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭,應視為不能辦理按揭。

三、如乙方積極配合,使得按揭款及時到位,甲方應在三個工作日內(nèi)退還元保證金,否則按日追加10%的滯納違約金。

四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)1份,本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。

甲方:_________________。

___________年___________月_________日。

乙方:_________________。

___________年___________月_________日_。

解除商品房買賣合同篇六

_____________________公司:

本人與你公司于__年__月__日簽訂《商品房買賣合同》(合同編號:____________________),購買你公司開發(fā)的____________房屋__套,本人已支付全部購房款人民幣______________元。

你公司既未按合同約定交房,又不按合同約定支付逾期交房違約金。

為此,本人現(xiàn)依據(jù)《商品房買賣合同》規(guī)定,向你公司發(fā)出解除《商品房買賣合同》(合同編號:_____________)通知。

你公司應自本通知書到達之日起30日內(nèi)退還本人已支付的全部購房款并自本人付款之日起按本人已貸款的年利率________%支付違約金至全部購房款退清時止。

退款及違約金請匯入以下賬號:

1、戶名:___________。

2、開戶行:______________。

3、賬號:__________________。

如你公司逾期未予辦理,本人將向人民法院提起訴訟。

買受人:________。

住所:_________________________。

聯(lián)系電話:_________________________。

身份證號碼:_________________________。

_____年___月___日。

解除商品房買賣合同篇七

在市場交易中,我們經(jīng)常會遇見買受人或者出賣人在交易完成后又反悔的情形。那么,假如有一天我們在購買了商品房后我們又反悔了,我們還能夠解除合同嗎?現(xiàn)在,小編將在下文就商品房買賣合同解除權怎么行使為您做簡要解答,希望能夠幫助大家解決相關法律問題。

解除合同的條件,分約定解除條件和法定解除條件兩種,其中約定解除又可分為協(xié)議解除和約定解除權。

合同法第九十三條規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同。當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時,解除權人可以解除合同。

(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;(二)在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;(三)當事人一方遲延履行主要債務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;(五)法律規(guī)定的其他情形。

根據(jù)《合同法》的規(guī)定,當事人一方行使解除權,主張解除合同,只要通知對方即可,也就是說,解除權的行使,只要向?qū)Ψ疆斒氯藗鬟_了自己的意思表示就可以發(fā)生解除合同的效力,而不需要以其他方式輔助。對方接到通知后,合同即發(fā)生解除的效力,而無需被通知人同意。如果對方對解除合同有異議,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認解除合同的效力。法律、行政法規(guī)定規(guī)定解除合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的`,應當依照特別程序辦理批準、登記手續(xù)后,才能產(chǎn)生合同解除的效力,這是與合同生效要件相對應的。

根據(jù)前三點內(nèi)容可知,如果購房者與售房者未就商品房買賣合同解除權達成約定的,那么,行使商品房買賣合同解除權的前提就得符合我國合同法規(guī)定的法定解除合同情形。如果購房者和售房者簽訂的商品房買賣合同符合了行使合同解除權的情形,購房者或者售房者主張解除合同,只要通知對方即可,而無需被通知人同意。如果對方對解除合同有異議,可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認解除合同的效力。法律、行政法規(guī)定規(guī)定解除合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的,應當依照特別程序辦理批準、登記手續(xù)后,才能產(chǎn)生合同解除的效力??傊@是一個復雜的問題,解決該問題除了需要結(jié)合您自身實際情況,還需要對解除合同后的后續(xù)問題做完善。在此建議您盡早咨詢專業(yè)律師,以維護您自身的最大合法權益。

解除商品房買賣合同篇八

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關規(guī)定,為明確商品房買賣雙方的權利、義務,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并共同遵守。

1、甲方依據(jù)________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區(qū)________路(街)________號(小區(qū))________號樓(總層數(shù)、用途、結(jié)構(gòu))________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。

2、乙方購買商品房________套,建筑面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實地測量后計算的測量結(jié)果為準。

3、乙方購買的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。

4、甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5、甲方出售的.商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有________________等設施。

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。

2、自本合同簽訂之日起________日內(nèi),乙方應向甲方交付購房定金________元。

3、乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:

合同定額(元)付款日期

解除商品房買賣合同篇九

賣方(以下簡稱甲方):( )

買方(以下簡稱乙方):( )

甲方按照《浙江省實施〈中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和暫行條例〉辦法》的規(guī)定,通過()方式,取得浙江省()區(qū)(縣)()地塊的土地使用權,土地面積為( )平方米,土地使用年限( )年,自( )年( )月( )日至( )年( )月( )日止,國有土地使用證號為( ),經(jīng)浙江省房地產(chǎn)管理局審核,準予上市銷售,浙江省商品房銷售許可證號為( )。

第一條:乙方同意在本契約簽定()日內(nèi)將購房款全部匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:( )銀行帳號:( )

第二條:甲方同意在()年()月()日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建筑工程質(zhì)量部門出具的《工程質(zhì)量竣工核驗證書》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點:( )。甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》的有關規(guī)定,自房屋交付之日超對乙方購置的房屋進行保修。

第三條:乙方同意其購置的房屋由甲方認可的管理公司代管。

第四條:本契約生效后,除不可抗力(人力不可抗拒的自然災害和其他事故;非甲方所能控制的原因并須有關部門證明)外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋交付之日第二天超至實際交付日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過()日(遇法定節(jié)假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日超生效。甲方除在契約終止后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房價及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。

第五條:本契約生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日超至實際付款之日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過()(遇法定節(jié)假日順延)乙方未付款的,甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第六條:本契約由雙方簽字之日超生效,未盡事項雙方可另簽補充協(xié)議。本契約的附件和雙方簽定的補充契約,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第七條:本契約在履行中雙方如發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。

第八條:本契約正本一式二份,甲乙雙方各一份,副本( )份,房地產(chǎn)管理部門一份。( )。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

法定代表人: 法定代表人:

地址: 地址:

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

郵政編碼: 郵政編碼:

代理人: 代理人:

聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

身份證號碼: 身份證號碼:

年 月 日 年 月 日

預售登記機關:(章)

經(jīng)辦人:

年 月 日

解除商品房買賣合同篇十

甲方(出售方): 乙方(購買方):

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其它相關法律、法規(guī)之規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協(xié)議:

一、標的物

1、甲方所擁有的坐落于____省____市____區(qū)邾城街齊安大道老水產(chǎn)局宿舍樓二單元6樓b座,建筑面積為88平方米,其現(xiàn)用途為自住。

2、甲方已于________年____月____日取得上述房屋的原購房合同。

3、甲方自愿將上述房屋所有權及房屋使用權轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方自愿購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及房屋使用權無產(chǎn)權糾紛和無債權糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。

二、房屋價款 買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣壹拾貳萬捌仟元整。

三、付款方式 買賣雙方同意按下述方式支付房款:一次性付款,乙方于辦理該房屋付款之日一次性付清全部購房款。

四、房屋交付 甲方應于簽訂房屋合同之日起____日內(nèi)將合同約定房屋交付乙方, 房屋內(nèi)設備、設施及裝飾按口頭協(xié)商執(zhí)行。

五、甲乙雙方權利與義務

1、在辦理產(chǎn)權過戶手續(xù)時,乙方按國家規(guī)定各自承擔有關稅費。甲方承擔原房屋過戶稅費。

2、甲方已裝修費用已計入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不得再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費用由甲方承擔。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡費及有線電視信號費用由乙方承擔。

3、甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定日期交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。 甲方逾期交房達____日,乙方有權解除合同,并可要求甲方支付已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續(xù)履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。

4、甲乙雙方自簽訂本合同之日起____日內(nèi)向房屋交易部門提出交易申請。

5、乙方交付房產(chǎn)全款后,而甲方不能交房時,則甲方應立即退回已付房產(chǎn)全款,并向乙方支付總房款的5%的賠償金。

六、因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按以下幾種方式解決:

1、向____區(qū)仲裁委員會提交仲裁;

2、向房屋所在地法院起訴。

七、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。

八、本合同于________年____月____日在____市____區(qū)心連心中介所簽訂。

九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處備案一份,中介公司備案一份,各份具有相同效力。

甲方姓名: 住址: 身份證號: 聯(lián)系電話:

乙方姓名: 住址: 身份證號: 聯(lián)系電話:

簽訂日期:________年____月____日

解除商品房買賣合同篇十一

(合同編號: xxxxx)

立房地產(chǎn)買賣合同人

賣售人(甲方):___________

買受人(乙方):___________

根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。

(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權證號為:____________________

(三)房屋建筑面積:_______平方米,另有地下附屬面積:___平方米,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權_____平方米。

(四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍見(附件一)。

(五)該房屋占用范圍內(nèi)的土地所有權為_____;國有土地使用權以____方式獲得。

(六)隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況見附件二。

(七)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五。

甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。

乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協(xié)議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款后,甲方應開具符合稅務規(guī)定的收款憑證。

(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從_____年___月___日起至_____年___月___日止。甲方將上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方后,出讓合同載明的權利、義務一并轉(zhuǎn)移給乙方。

(二)按照中華人民共和國法律、法規(guī)、規(guī)章及有關規(guī)定,乙方應當辦理土地使用權出讓手續(xù)并繳納土地使用權出讓金。

(三)_______________________

已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施_____向乙方支付違約金。

上述房地產(chǎn)權利轉(zhuǎn)移日期以__________房地產(chǎn)交易中心受理該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請之日為準。

甲方承諾,在乙方或者委托他人辦理轉(zhuǎn)讓過戶時,積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。

甲、乙雙方同意,自本合同簽訂后,甲乙雙方或其中一方均有權向房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理預告登記。

在上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移占有前未支付的物業(yè)管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本合同附件四約定支付。

(一)每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的___%的違約金,合同繼續(xù)履行。

(二)乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的___日內(nèi),乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內(nèi)乙方未提出異議,合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款___%的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起___日內(nèi)向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經(jīng)濟損失與違約金的差額應由乙方據(jù)實賠償。

(三)________________________

(一)每逾期一日,甲方應向乙方支付已收款___%的違約金,合同繼續(xù)履行。

解除商品房買賣合同篇十二

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。

第一條、甲方選定室內(nèi)門產(chǎn)品款式,購買之前乙方負責上門測量,甲方向乙方支付定金____元,此款可抵充價款;乙方在測量尺寸后并提供色卡,經(jīng)甲方確認無誤,開始制作產(chǎn)品。

第二條、訂貨及付款方式在貨物到達現(xiàn)場,安裝完成驗收后支付全部價款,合計:人民幣____元;(依據(jù)結(jié)算清單據(jù)實結(jié)算)

第三條、送貨及查驗經(jīng)甲、乙雙方約定,乙方于___年___月___日將產(chǎn)品送達到甲方指定地點,并負責安裝。

第四條、安裝與驗收乙方應嚴格按照產(chǎn)品安裝說明進行安裝,于___年___月_______日完成安裝;甲方應在產(chǎn)品安裝完畢后與乙方共同驗收,如甲方驗收未達到約定安裝標準的,乙方無條件返工,返工安裝后,重新交予甲方驗收。

第五條、質(zhì)量保證

1.乙方保證所銷售的產(chǎn)品質(zhì)量符合《室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》國家標準及行業(yè)相關標準;如產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗不符合國家強制性標準或合同約定質(zhì)量標準的,乙方則無條件給予處理或更換。

2.產(chǎn)品保修期自產(chǎn)品安裝、驗收合格當日起__個月內(nèi),如產(chǎn)品出現(xiàn)變形,翹曲,漆面起泡,顏色不均勻等所有質(zhì)量問題,乙方負責維修,并保證在___日內(nèi)派專人上門解決問題;如因甲方人為引起產(chǎn)品損壞,其所需更換的材料費用及運輸費用由甲方承擔。

第六條、違約責任

(一)甲方責任

1.合同簽訂后,乙方無故不履行合同,應雙倍返還定金。

2.甲方逾期付款,每延期一天應按價款總額的__%向乙方支付違約金。

(二)乙方責任

1.合同簽訂后,乙方無故不履行合同,應雙倍返還定金。并賠償由此給甲方造成的損失。

2.如乙方所交付的產(chǎn)品品名、顏色、數(shù)量、規(guī)格與合同內(nèi)容不符時,甲方有權拒絕收貨,或者向乙方要求換貨、退貨。

3.在保修期內(nèi),乙方負責安裝的產(chǎn)品如不符合安裝質(zhì)量標準和使用要求,乙方未及時維修或重新安裝的,因此給甲方造成的損失由乙方承擔。

第七條、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的依法向人民法院起訴方式解決。

第八條、本合同如有未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決;另訂附件(詳見結(jié)算清單)與附件于本合同之內(nèi),所訂附件在法律上與本合同享有同等效力。

第九條、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):

甲方聯(lián)系人:乙方代表人:

電話:電話

解除商品房買賣合同篇十三

乙方(買方):

單位:職務:身份證號:家庭住址:郵編:電話:

乙方(與上述乙方系夫妻關系):

單位:職務:身份證號:家庭住址:郵編:電話:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協(xié)議:

第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,乙方?jīng)Q定購買甲方擁有土地使用權、房屋權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位于苑幢樓第單元樓號房屋。商品房建于xxxx年xx月x日,土地使用權證號為,房屋權證號為。屬x磚混x結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為6層。

第二條乙方向甲方購買商品房的建筑面積共xx平方米,共x室廳衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件三)。

第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。

第四條商品房總金額為共xx萬xxxx千xxxx百xxxx拾xxxx(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內(nèi)填阿拉伯數(shù)字,發(fā)生爭議以漢字大寫為準)

第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續(xù)之日付房款%。否則,甲方有權解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。

鑒于乙方經(jīng)濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內(nèi)付清房款的%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。

甲方應當在甲乙雙方共同到房產(chǎn)登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續(xù)之日,即本條款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

第六條甲乙雙方應當在簽訂合同之日起日內(nèi)攜帶有關商品房登記過戶所需的證件、資料、票據(jù)等,到市房產(chǎn)局將商品房辦理產(chǎn)權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂合同之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協(xié)助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除合同,甲方應當立即退還所收全部房款,并自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當于總房價0.1%的違約金。

甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內(nèi)清掃干凈,不能留有垃圾,廢棄物等。

第七條甲方承諾該商品房內(nèi)從未發(fā)生過任何人死亡、從未發(fā)生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發(fā)生過其他使社會一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應自該事件發(fā)生之日起7日內(nèi)向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房權轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其不欠任何物業(yè)管理費、水費、電費等。如發(fā)生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內(nèi)結(jié)清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。

該商品房權轉(zhuǎn)移過程中及轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限于抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋權等設施、設備的目的。如發(fā)生此情況,則乙方有權解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應自該事件發(fā)生之日起每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。

第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。

第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條本合同連同附件共x2x頁,一式x3x份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另一份提交市房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù),均具有同等效力。

甲方(簽章):乙方(簽章):

xxxx年xx月x日簽于xxxxxxx年xx月x日

簽于xx我保證甲方以后不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。

甲方保證人:

身份證號:

單位:

xxxx年xx月x日

我保證乙方以后不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。

乙方保證人:

身份證號:

單位:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12835208.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔