合同的簽訂是雙方自愿的行為,通過協(xié)商和討論達成一致。合同應當遵循誠實信用原則,杜絕不誠實合作的行為。在合同的撰寫過程中,可以參考一些范文來避免常見的錯誤和疏漏。
承攬人合同篇一
定作方(乙方):____________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第十條轉(zhuǎn)包
風險提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
承攬人合同篇二
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬人合同篇三
承攬人:____________。
第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術要求不合理的,應在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復。
第十一條定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫)______元。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
第十六條合同爭議的解決方式:
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:(只能選擇一種)。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_______人民法院起訴。
第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________(簽章)。
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。
法定代表人:____________________。
電話:__________________________。
開戶銀行:______________________。
賬號:__________________________。
承攬人:________________(簽章)。
營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________。
法定代表人:____________(簽章)。
電話:__________________________。
開戶銀行:______________________。
賬號:__________________________。
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點:______________________。
承攬人合同篇四
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區(qū)域:
2、定期保潔區(qū)域:
3、垃圾區(qū)域:
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準,經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
承攬人合同篇五
甲方(承租方):
乙方(出租方):
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、舞臺搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
設備的名稱見附表1和附表2。
租賃用途:演出所用。
使用時間:20年月日、
安裝時間:20年月日開始,音響led屏14日上午9時前交付使用。
安裝地點:信和源華庭廣場。
拆卸時間:20年月日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
租賃設備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
甲方:
乙方:
承攬人合同篇六
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。
三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
承攬人合同篇七
委托方:(甲方)。
承攬方:(乙方)。
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期:
2、質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
承攬人合同篇八
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)。
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。
1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
2.3付款時間:(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
3.1質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供。
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
7.1雙方約定由定作人自提定作物。
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。
7.2雙方約定由承攬人送交定作物。
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:_______________。
第十三條定作人的違約責任:
13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:____________。
第十四條不可抗力。
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向_______________人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日。
承攬人合同篇九
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應免費修理。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
甲方代表:_________乙方代表:_________。
電話號碼:_________電話號碼:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
銀行帳號:_________銀行帳號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
承攬人合同篇十
定作方:_______(簡稱甲方)。
承攬方:_______(簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)。
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責。
任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作。
物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠。
償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部。
分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部。
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都。
可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理。
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____承攬方:_____。
法定代表人:_____法定代表人:____。
開戶銀行:______開戶銀行:_____。
帳號:_______帳號:_______。
____年__月__日。
承攬人合同篇十一
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日。
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量。
數(shù)量。
名稱、型號單位、單價金額合計。
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
計量。
數(shù)量質(zhì)量。
提供日期
消耗定額。
名稱型號單位。
(注:空格如不夠用,可以另接)。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)。
賬號:
賬號:
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門:
印制單位:
承攬人合同篇十二
簽訂日期:
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.質(zhì)量標準:
2.交貨(運輸)辦法及地點:
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
4.包裝要求及費用負擔:
5.結算辦法及期限:
6.原材料供應辦法:
7.其他:
違約責任:
第一點:甲方承擔。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
本合同一式份。有效期自年月日到年月日止。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
地址:地址:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
承攬人合同篇十三
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________。
1、住房結構:磚混結構,房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的’損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
電話:_________電話:_________。
簽約代表:______簽約代表:______。
簽約日期:______簽約日期:______
承攬人合同篇十四
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬人合同篇十五
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容。
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任。
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式。
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米。
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
承攬人合同篇十六
本合同于____年_月__日生效,合同內(nèi)容為_yz公司(以下簡稱“甲方”)與abc公司(以下簡稱“乙方”)之間關于乙方向甲方提供___工程咨詢服務的約定。雙方協(xié)議如下:
一、服務內(nèi)容。
1.乙方同意向甲方提供______________的咨詢服務。并約定了服務的內(nèi)容、時限、衡量成果的標準。其中的主要內(nèi)容包括:
乙方義務:向甲方提供___工程建設全面咨詢服務,直到甲方承攬到本合同所指的____工程項目,并與本工程項目業(yè)主簽訂工程合同后,才結束全面咨詢服務。乙方在履行合同期間或合同規(guī)定期內(nèi),不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務活動有關的保密資料,且不得向第三方提供本工程項目的咨詢服務。乙方應負責甲方與本工程項目有關的第三方的協(xié)調(diào),免費為甲方工作提供順暢的外部條件。乙方應當在約定的時間內(nèi),及時免費向甲方提供與本項目咨詢業(yè)務相關的資料及信息。
乙方權利:乙方可以因甲方不再積極配合本工程項目的咨詢工作,提出中止咨詢業(yè)務。
甲方義務:在乙方提供咨詢服務過程中,免費向乙方提供甲方相關資質(zhì)證件等資料,便于乙方展開相關咨詢服務。
甲方權利:甲方有向乙方詢問工作進展情況及相關內(nèi)容的權利,當甲方認定乙方不按規(guī)定履行其職責或義務,或與第三方串通給甲方造成任何損失的,甲方有權要求中止合同并要求乙方承擔甲方相應損失。
2.如果乙方在工作中因自身過錯而發(fā)生任何錯誤或遺漏,乙方應無條件更正,而不另外收費,并對因此而對甲方造成的損失承擔賠償責任,賠償以載明的該項服務內(nèi)容對應之服務費為限。若因甲方原因造成工作的延誤,將由甲方承擔相應的損失。
二、驗收。
1.乙方完成階段性工作后向甲方交付工作成果。成果的提交形式為書面文件及有效的電子文件,其中書面文件的提交數(shù)量為二份。因成果提交而產(chǎn)生的任何費用(包括但不限于郵寄費)甲方均不需負擔。
2.若一方對階段性的工作成果有異議,必須在工作成果交付之日起的__個工作日內(nèi)向另一方以書面形式提出。雙方應在書面異議提出之日起的__個工作日內(nèi)對于該工作成果是否達到約定工作標準(或工作目標)進行商定并確認。雙方所商定并確認工作成果的事宜不得被無故拖延。
3.如經(jīng)雙方書面認可確認達到約定工作標準(或工作目標)的,則乙方將向甲方發(fā)出該階段的費用帳單;若未達到約定的工作標準(或工作目標)的,甲方有權暫時停止支付該部分的約定服務費并由乙方采取必要的補救措施。
三、服務費的支付。
1.中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價高5%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的3%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低5%-10%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的2%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低10%-15%,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的1%;中標價如果比按國家標準定額及編制辦法所計算得到造價低15%以上,則服務費總額為本工程項目中標價去掉暫定金及暫估價后的0.5%。甲方將在與本工程項目業(yè)主簽訂正式工程施工合同之日起的__個工作日內(nèi)向乙方支付應付服務費的30%,余額將在本工程項目正式開工且業(yè)主支付的工程開工預付款到賬后的5個月內(nèi),等額支付給乙方。
2.本費用結構僅限于本工程項目咨詢的工作。如果甲方要求擴大項目范圍,或因甲方改變已經(jīng)議定的項目內(nèi)容導致乙方需變更項目步驟,乙方將需要重新評估上述費用結構。
3.乙方同意服務費按階段支付。每階段末,甲方將在乙方提出申請的__天內(nèi),向乙方支付約定的費用。雙方同意以人民幣形式付款。
4.階段付款的比例及時間約定如下:
費用階段付款比例付款時間。
第一階段30%協(xié)議簽署之后。
第二階段14%工程開工預付款到賬后的第一個月末。
第三階段14%工程開工預付款到賬后的第二個月末。
第四階段14%工程開工預付款到賬后的第三個月末。
第五階段14%工程開工預付款到賬后的第四個月末。
第六階段14%工程開工預付款到賬后的第五個月末。
5.乙方將自行承擔項目實施范圍內(nèi)的全部費用,并不得以任何理由向甲方索要其他費用。
四、服務的變更。
甲方可以提前_個工作日以書面形式要求變更或增加所提供的服務。該變更最終應由雙方互相商定認可,其中包括與該變更有關的任何費用調(diào)整。
五、合同解除。
1.雙方中任一方均不得隨意終止該合同,除非任一方有下列實質(zhì)性的違約事件發(fā)生。違約方應向另一方支付本合同總金額的5%作為違約金。
甲方未按約定及時支付服務費,并經(jīng)乙方書面催討后仍不支付的;。
乙方未按約定標準提供服務,并在甲方書面提出后仍無法進行合理性補救的。
2.在本合同期限內(nèi),若本工程項目取消或乙方咨詢失敗,雙方同意按以下步驟解除本合同。
乙方應于確認項目失敗的正式宣布之日起的5日內(nèi)通知甲方。
合同解除后,乙方已完成的階段性工作量相對應的費用,甲方不再支付給乙方。
六、不可抗力造成的遲延。
凡因不可抗力而延遲履行的,任何一方均不因此而被視為違反本合同,而且任何一方均不對由此而造成的損害承擔賠償責任。
合同雙方將盡其合理的努力,促使其各自的代理人、雇員和代表盡量減少對另一方保密信息的散發(fā)和復制,并防止作出未經(jīng)授權的透露。合同雙方同意,只有有必要知悉另一方保密信息的該方代理人、雇員和代表才會得到該等保密信息。未經(jīng)另一方事先書面同意,任何一方不得將另一方的保密信息透露給第三方。
七、雙方保證。
1.乙方保證。
1.1其有權利、經(jīng)驗、技能簽訂和充分履行本合同;。
1.2其將遵守在履行服務時所實行的一切適用的中國的法律與法規(guī);。
2.甲方保證。
甲方將把其所掌握的而且是乙方履行本合同范圍內(nèi)服務所需的一切信息提交給乙方。甲方應對提交給乙方的一切信息的準確性負責。甲方同意將所提交的信息中存在的任何問題或錯誤盡快通知乙方。
3由于甲方的原因致使乙方為更正信息或資料所提供的服務可能會發(fā)生的額外費用,雙方約定將協(xié)商談論重新評估費用。
八、涉及第三方的責任。
有下列情形之一的,對于第三方(如計劃受托人、參與人或政府機構)提出的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),甲方應向乙方作出補償,并使其免于承擔責任;對因乙方下述行為而導致的任何性質(zhì)的一切索賠、要求、訴訟、損害賠償、損失、責任和費用(包括律師費),乙方應向甲方作出補償,并使其免于承擔責任:
1.違反本合同保密規(guī)定的條款;。
3.嚴重疏忽或故意行為不當。
九、訴訟條款。
雙方同意,除了為保證本合同保密條款的強制執(zhí)行而求助于法院以外,雙方同意因本合同終止或執(zhí)行所產(chǎn)生的其他一切爭議應首先爭取通過友好協(xié)商解決該爭議;協(xié)商不成,則任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院起訴。
十、其他規(guī)定。
1.本合同僅為甲方和乙方的利益而簽訂,在任何情況下,均不因本合同而另設任何第三方權益或義務。
2.本合同以中文簽署一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等效力。
3.本合同的任何規(guī)定均不得被視為或解釋為為任何目的而在雙方之間建立合營或合伙關系。就一切目的而言(包括但不限于確定由誰負責承擔與工資有關的一切義務的問題),乙方的人員仍是乙方的雇員。
4.如果本合同的任何條款或其任何部分被宣告無效,則其余條款仍然充分有效。
雙方于下列日期簽署本合同,以資證明。
代表:_yz公司日期:____年__月__日
代表:abc公司日期:____年__月__日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12808414.html】