承攬合同追償權(quán)(優(yōu)質(zhì)14篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-16 07:51:02
承攬合同追償權(quán)(優(yōu)質(zhì)14篇)
時(shí)間:2023-11-16 07:51:02     小編:XY字客

在商務(wù)領(lǐng)域,合同是一種重要的法律文件,具有法律效力。編寫合同時(shí),應(yīng)該全面考慮各方權(quán)益,確保公平和平衡。合同的執(zhí)行是雙方共同的責(zé)任,雙方都應(yīng)盡力履行合同條款。

承攬合同追償權(quán)篇一

甲方:

乙方:

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:

一、工程概況。

1.工程名稱:

2.工程地點(diǎn):

3.承包范圍:

4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用。

5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。

6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程。

二、合同單價(jià)和付款方式。

2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。

3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。

三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

四、違約責(zé)任和安全責(zé)任。

1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、爭議或糾紛處理。

1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。

2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

六、保修。

本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

甲方:乙方:

簽字簽字。

電話:電話:

甲方駐工地代表:

電話:

_____年___月____日。

承攬合同追償權(quán)篇二

_________________(以下簡稱甲方)。

_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。

甲方“_________”一書,經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:

一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。

二、價(jià)款:每本人民幣_________元,全部價(jià)款合計(jì)人民幣_________元整。

三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。

四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。

五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅一并交與甲方。

六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之_________,即人民幣_________元整,其余價(jià)款須待制成品交清,經(jīng)驗(yàn)收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。

七、價(jià)款追加或追減:本合約全部價(jià)款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算,追加或追減其總價(jià)的金額。但追減總價(jià)的金額,以不超過百分之_________為限。

八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價(jià)千分之_________。

九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。

十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價(jià)款付清后失效。

十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。

承攬合同追償權(quán)篇三

委托方:_______________(甲方)。

承攬方:_______________(乙方)。

1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:

______________________。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________,但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

6、結(jié)算方式:通過銀行托收。

7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

法定代表人:__________法定代表人:_______________。

地址:________________地址:__________________。

銀行帳號:_____________銀行帳號:________________。

_____年_________月__________日。

承攬合同追償權(quán)篇四

發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。

承包方:(以下簡稱乙方)。

甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:

一、工程概況。

1、工程名稱:

2、工程地點(diǎn):

3、工程范圍。

甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

四、工程施工期限。

1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計(jì)算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

五、工程價(jià)款及支付辦法。

1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁巖綜合價(jià)每立方元整。大寫:元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。

2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。

六、工程成果及質(zhì)量。

2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。

七、工程量計(jì)算方法。

乙方進(jìn)場時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測,甲方對各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。

八、工程驗(yàn)收。

1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。

2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

九、甲方權(quán)利義務(wù)。

6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對乙方所完成工程驗(yàn)收。

7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權(quán)利義務(wù)。

1、提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。

2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。

十一、違約責(zé)任。

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

十二、爭議處理。

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。

注明:油料如出現(xiàn)國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

承攬合同追償權(quán)篇五

發(fā)建房主方(甲):

承攬建筑方(乙):

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。

一、施工安全。

1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責(zé)任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn),則由乙方負(fù)責(zé)辦理并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用。甲方不支付任何費(fèi)用,也不承擔(dān)任何責(zé)任。

2、為督促乙方為施工人員購買意外保險(xiǎn),甲方愿意支付部分購買施工人意外保險(xiǎn)的費(fèi)用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險(xiǎn),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負(fù)責(zé)人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素,消除安全事故的隱患,隨時(shí)對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。

4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔(dān)。承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負(fù)責(zé)。

二、施工要求。

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。

4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負(fù)責(zé)。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及架板、架木等,費(fèi)用由乙方自理。

6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。

7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。

三、工程質(zhì)量。

1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。

2、乙方施工時(shí)要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時(shí)必須提供做防水措施(要做油)。

4、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。

5、房屋建成后,因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,并由乙方承擔(dān)所需的費(fèi)用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。

6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。

四、工期延誤。

無正當(dāng)理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可以相應(yīng)順延:

1、因停電或下雨等造成停工;。

2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價(jià)。

1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計(jì)算),房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià),托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計(jì)算。

2、磚匠工按每平方米為元計(jì)算。

3、上樓板時(shí),甲方只負(fù)責(zé)按每人15元/次的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)給乙方。

六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。

七、工程款支付方式:

乙方進(jìn)場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)分期分次付款。

1、各層樓板上板完工,初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。

2、主體完工結(jié)頂,驗(yàn)收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。

3、所有粉刷工程完工,初驗(yàn)通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。

4、留取工程總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗(yàn),確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。

5、竣工驗(yàn)收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。

八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法。

1、工程質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

九、合同的生效與終止。

1、本合同一式兩份,甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、在工程全部驗(yàn)收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。

十、其他。

以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

承攬合同追償權(quán)篇六

訂立合同雙方:

承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。

定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。

甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條加工成品。

第二條加工成品質(zhì)量要求:

一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。

四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責(zé)任。

一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責(zé)任。

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方:××縣木具廠(蓋章)。

代表人:(簽名)。

地址:

電話:

開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。

帳號:

乙方:××縣百貨公司。

代表人:

地址:

電話:

開戶銀行:××縣支行。

帳號:

承攬合同追償權(quán)篇七

簽訂地點(diǎn):__________。

簽訂時(shí)間:_____年_____月_____日。

一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注。

項(xiàng)目名稱任務(wù)量(工時(shí))酬金完成期限備注工資________/小時(shí)。

合計(jì)人民幣金額(大寫)。

(注:空格如不夠用,可以另接。)。

二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求。

_________________________________。

三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。

_________________________________。

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限。

_________________________________。

五、結(jié)算方式及期限。

_________________________________。

六、違約責(zé)任。

_________________________________。

七、解決合同糾紛的方式。

_________________________________。

八、雙方協(xié)商的其它條款。

_________________________________。

單位名稱(章):________單位名稱(章):_______。

單位地址:________??????單位地址:________。

法定代表人:________????法定代表人:________。

委托代理人:________????委托代理人:________。

電話:______________???電話:________。

開戶銀行:________??????開戶銀行:________。

日期:________年________月________日

鑒(公)證意見:____________。

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章):____________。

監(jiān)制部門:____________。

印制單位:____________。

承攬合同追償權(quán)篇八

甲方(房主):

乙方(施工方):

身份證號:

地址:

聯(lián)系方式:

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。

1、工程價(jià)款:

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。

4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。

5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。

8、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

簽署時(shí)間:年月日。

承攬合同追償權(quán)篇九

甲方:委托方代表:

乙方:承攬方代表:

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:

乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時(shí)制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。

二、合同期限。

本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。

3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí),甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。

3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時(shí)對已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費(fèi)用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時(shí)無條件返工,直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。

3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實(shí)際情況而定。

4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi),并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。

4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。

4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi),并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。

六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方:乙方:

代表:代表:

承攬合同追償權(quán)篇十

發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)。

承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號。

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:一、工作內(nèi)容:

1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;

2、避雷接地;

3、五金配件安裝于配合調(diào)試;

二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:

安裝人工單價(jià)為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價(jià)格為包干價(jià)。

結(jié)算方式為月結(jié)。

三、質(zhì)量要求。

1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。

2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。

四、其它要求。

1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);

2、甲方為乙方購買意外傷害險(xiǎn);

3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,

4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。

5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。

甲方:___________________。

乙方:___________________。

聯(lián)系電話:__________________。

聯(lián)系電話:__________________。

簽約時(shí)間:20xx年xx月xx。

承攬合同追償權(quán)篇十一

委托方(甲方):承接方(乙方):

第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。

第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為:______________________________________________,乙方在設(shè)計(jì)完成后,需經(jīng)甲方書面確認(rèn),方可認(rèn)為成果交付,如未得到甲方書面確認(rèn)的,均不視為成果交付。

第三條甲方向乙方交付的資料

第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果

第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法

1、甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。

2、支付方法為:

簽訂本合同后,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。

第六條雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任

甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。

2、乙方責(zé)任

乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。

乙方對設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯誤造成損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。

由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。

合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應(yīng)雙倍返還定金,還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。

第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。

第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)

簽定日期:___________

承攬合同追償權(quán)篇十二

承攬合同(半成品)

合同編號:________

定作方:_________(甲方)

承攬方:________

(乙方)

簽訂日期:____年__月__日

簽訂地點(diǎn):__________

經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款:

加工定作物品型號、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量價(jià)款或酬金交(提)定作物

名稱或項(xiàng)目或完成工作日期

單價(jià)金額

合計(jì)金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:

(1)甲方向乙方提供部分:

品名型號、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額提供日期消耗定額

質(zhì)量要求:

檢驗(yàn)及提供方法:_________

價(jià)款處理方法:__________

(2)乙方提供部分:

品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn):_____

6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________

7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法:________

8.結(jié)算方式和期限:___________

9.違約責(zé)任:____________

10.其他:_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方承攬方

單位名稱(蓋章)(蓋章)

法定代表人

簽約代表

地址

電話

電掛

開戶銀行及帳號

保證單位

(蓋章)(蓋章)

承攬合同追償權(quán)篇十三

廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):

廣告發(fā)布單位名稱(簡稱乙方):

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù),甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。

第一條廣告發(fā)布事項(xiàng)。

甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。

1、展示牌。

2、電子顯示裝置。

3、燈箱。

4、霓虹燈。

5、交通工具。

6、水上漂浮物。

7、升空器具。

8、充氣物。

9、模型。

10、旗幟。

11、條幅。

12、其他:

第二條廣告費(fèi)用、支付期限和方式。

(一)本合同廣告費(fèi)用為:設(shè)計(jì)費(fèi)用(人民幣,下同)元,制作費(fèi)用元,發(fā)布費(fèi)用元,合計(jì)元,大寫:

(二)本合同簽訂后,甲方應(yīng)于年月日前支付廣告費(fèi)用的%即元,作為定金,待最后一次支付剩余款項(xiàng)時(shí)抵作價(jià)款。剩余款項(xiàng)分次付清。

第一次付款:年月日前支付元。

第二次付款:年月日前支付元。

第三次付款:年月日前支付元。

補(bǔ)充約定:

(三)按下列第項(xiàng)方式支付。

1、支票2、轉(zhuǎn)賬3、現(xiàn)金。

其他:

第三條雙方權(quán)利義務(wù)。

(一)甲方權(quán)利義務(wù)。

1、甲方為廣告主的,應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:

(2)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件;

(4)確認(rèn)廣告內(nèi)容真實(shí)性的其他證明文件。

2、甲方為廣告主代理機(jī)構(gòu)的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時(shí)提供代理機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。

3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實(shí)、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。

4、甲方應(yīng)在本合同簽訂后的日內(nèi),向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內(nèi)容真實(shí)合法。

5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方,否則應(yīng)按廣告發(fā)布費(fèi)用的%賠償乙方損失。

6、甲方應(yīng)向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的,應(yīng)事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應(yīng)當(dāng)事先取得其監(jiān)護(hù)人的書面同意。

7、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的金額、時(shí)間、方式支付廣告費(fèi)用。

8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實(shí)現(xiàn)合同目的的,甲方有權(quán)解除合同。

(二)乙方權(quán)利義務(wù)。

1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設(shè)置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點(diǎn)、形式符合天津市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃的要求。

2、乙方有權(quán)要求甲方按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。

3、乙方應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)申請戶外廣告登記,按批準(zhǔn)的事項(xiàng)發(fā)布本廣告。

4、乙方應(yīng)在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內(nèi),發(fā)布本合同約定的廣告。

5、乙方應(yīng)建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進(jìn)行審查。

6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應(yīng)在??個工作日內(nèi),將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權(quán)解除合同,不視為乙方違約。

7、應(yīng)甲方要求,乙方承擔(dān)廣告設(shè)計(jì)、制作的,乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經(jīng)甲方確認(rèn)并辦理登記審批后方可發(fā)布。

8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項(xiàng)由雙方共同協(xié)商。否則乙方應(yīng)按廣告發(fā)布費(fèi)用的%賠償甲方損失。

9、乙方應(yīng)定期對戶外廣告發(fā)布設(shè)施進(jìn)行維護(hù),保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設(shè)施損毀和發(fā)生故障的,乙方應(yīng)在日內(nèi)修復(fù)。

10、乙方應(yīng)建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。

第四條違約責(zé)任。

(一)本合同所有條款甲乙雙方應(yīng)共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。

(二)甲方未按照約定繳付廣告費(fèi)用的,每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時(shí)間超過日的,乙方有權(quán)解除合同。

(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔(dān)違約責(zé)任,按本合同約定廣告費(fèi)用的%向乙方支付違約金。

(四)因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的,乙方給予補(bǔ)發(fā),補(bǔ)發(fā)時(shí)間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實(shí)現(xiàn)合同目的的,乙方應(yīng)按廣告費(fèi)用的%賠償。

(五)乙方已盡法定審查義務(wù),而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的,甲方承擔(dān)全部責(zé)任,乙方明知或應(yīng)知甲方提供虛假證明材料的除外。

(六)乙方未盡法定的廣告審查義務(wù)導(dǎo)致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應(yīng)的責(zé)任。

(七)因乙方未在約定時(shí)間內(nèi)修復(fù)受損和發(fā)生故障的設(shè)施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實(shí)現(xiàn)廣告目的的,應(yīng)按日向甲方支付賠償金元。

(八)因不可抗力因素導(dǎo)致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方一致確認(rèn),因自然災(zāi)害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。

第五條合同爭議解決方式。

雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:

1、向仲裁委員會申請仲裁;

2、向人民法院提起訴訟。

第六條其他約定事項(xiàng)。

(一)。

(二)。

(三)。

第七條附則。

本合同未盡事宜,按國家有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份,甲、乙雙方各執(zhí)份。

甲方(章):___________乙方(章):___________。

電話:___________電話:___________。

郵政編碼:___________郵政編碼:___________。

開戶銀行:___________開戶銀行:___________。

賬號:___________賬號:___________。

年月日年月日。

承攬合同追償權(quán)篇十四

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)

1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)

1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第二條合同價(jià)款

2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:

材料名稱

規(guī)格型號

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(jià)(元)

總金額

(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)

6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)

第十二條承攬人的違約責(zé)任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責(zé)任:

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。

第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級)

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人:(公章)___________________

承攬人:___________________(公章)

住所:___________________

住所:___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人:___________________

委托代理人:___________________

電話:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

傳真:___________________

開戶銀行:___________________

開戶銀行:___________________

賬號:___________________

賬號:___________________

郵政編碼:___________________

郵政編碼:___________________

合同簽訂時(shí)間:__年_月_日

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/12352974.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點(diǎn)擊

下載此文檔