電子版建設(shè)工程施工合同范文(20篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-14 04:59:07
電子版建設(shè)工程施工合同范文(20篇)
時間:2023-11-14 04:59:07     小編:筆塵

合同的有效性要求合同雙方具備完全行為能力,并經(jīng)過雙方真實意思表示。合同的格式和結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)簡明扼要,條款之間邏輯清晰,不含模棱兩可的表述。以下是小編為大家整理的合同范本,僅供參考,具體條款可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

電子版建設(shè)工程施工合同篇一

遵照《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定》要求,經(jīng)工程項目報建和市招標(biāo)辦備案,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特定協(xié)議如下。

一、工程項目的綜合說明。

1、名稱:______________________________。

2、地址:______________________________。

3、規(guī)模:______________________________。

4、結(jié)構(gòu)及層數(shù):______________________________。

5、發(fā)包方式:______________________________。

6、發(fā)包范圍:______________________________。

7、承包時間:______________________________。

8、質(zhì)量要求:______________________________。

二、工程造價。

1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價為:

人民幣:______________________________元(大寫:______________________________元整)。

人民幣:______________________________元(大寫:______________________________元整)。

2、價格計算依據(jù):

(1)標(biāo)定的定額為:______________________________。

三、材料采購供應(yīng)。

對材料質(zhì)量的要求:______________________________。

四、工程款支付方式。

1、在合同簽署后,開工前________%作為工程付款。

2、甲方按工程月進度向乙方準(zhǔn)時付款。

3、按____市有關(guān)文件規(guī)定,工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的___________%;留___________%做維修款,待工程竣工維修期滿后一個月內(nèi)全部付清。

4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù):______________________________。

五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計變更費用的計取。

1、施工過程三通一平由甲方負(fù)責(zé),其費用不含在總價內(nèi)。

2、基礎(chǔ)墊層以下的地基處理有乙方負(fù)責(zé),其費用不含在總價內(nèi),待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給與調(diào)整。

3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等重大設(shè)計變更由該工程圖紙設(shè)計部門出變更圖紙或變更說明,并由乙方負(fù)責(zé)施工,其費用不含在總價內(nèi)。待竣工結(jié)算時按實際發(fā)生給予調(diào)整。

六、工程保修。

本工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。

遇有本合同未盡事宜,由甲、乙雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等法律效力。

甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,按本合同約定的下列方法之一進行解決:

1、由仲裁委員會仲裁;。

2、向人民法院起訴。

以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負(fù)責(zé)人簽字生效。

甲方(蓋章):______________________________。

乙方(蓋章):______________________________。

簽約日期:_________年____月____日

電子版建設(shè)工程施工合同篇二

乙方(承包方):_____________。

法定代表人:_________________。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

第一條:工程項目。

1、工程名稱:________________。

2、工程地點:________________。

3、工程內(nèi)容:________________。

4、承包形式:________________。

第二條:工程期限。

1、合同工期。

開工日期:_____年____月____日

竣工日期:_____年____月____日

2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應(yīng)順延。

(2)因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。

第三條:工程價款、結(jié)算及付款方式。

甲方付款前,乙方應(yīng)提供發(fā)票。

本合同實行固定總價,經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元(大寫:________)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。

1、本合同簽訂后___日內(nèi),甲方支付人民幣________元工程款;

2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付人民幣____元工程款;

3、余款人民幣______元作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。

第四條:建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購。

1、工程材料、設(shè)備由乙方采購。

2、乙方采購的材料、設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗的,乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的.,方可用于工程;復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)退貨處理,其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔(dān)。

第五條:施工與設(shè)計變更。

1、甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),乙方不得擅自修改。

2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容,為不影響施工進度,乙方應(yīng)先行實施,并及時做好現(xiàn)場簽證。

3、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù),工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)。

第六條:工程質(zhì)量管理及驗收。

1、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

2、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應(yīng)及時返工,費用由乙方自行承擔(dān),返工導(dǎo)致工期延誤的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3、工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質(zhì)量檢驗評定的“合格”標(biāo)準(zhǔn)。

第七條:安全施工。

乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān)。

第八條:質(zhì)量保修。

1、本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。

2、在保修期內(nèi),乙方應(yīng)保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。

乙方保修聯(lián)系電話:___________;乙方保修聯(lián)系人:______________。

第九條:違約責(zé)任。

1、乙方未能按時竣工的,每延期一日應(yīng)按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外,還應(yīng)向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

2、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴(yán)重違約,視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。

3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條:糾紛解決辦法。

因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條:附則。

1、甲方代表為,乙方代表為。

2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

甲方(蓋章):______________。

聯(lián)系人:_____________________。

聯(lián)系方式:___________________。

地址:_______________________。

乙方(蓋章):______________。

聯(lián)系人:_____________________。

聯(lián)系方式:___________________。

地址:_______________________。

簽署時間:_______年____月_____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇三

根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《建筑安裝施工合同條例》,以及其他有關(guān)法律規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。

第一條概況。

1、甲方工程項目系合法審批。

2、工程施工地點:______________________________。

3、工程承包方式:______________________________。

4、總價款:______________________________元,大寫(人民幣______________________________元整):經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分工程款按成本價向甲方計收。

5、工期:_______天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。

第二條工期。

一、甲方要求比合同工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工期的相應(yīng)費用。

二、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

三、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

四、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上,工期相應(yīng)順延。

五、因乙方原因,工期每延誤____日,乙方應(yīng)按工程總造價的3向甲方支付違約金,甲方有權(quán)直接在工程款中扣除。

第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

一、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。如甲方提出復(fù)驗時,乙方按要求辦理復(fù)驗,如復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間,乙方應(yīng)提前24小時通知甲方。

二、乙方須在交付前一星期交付工程質(zhì)量驗收整改通知單給甲方,以便對不合格項目提前維修完善。

第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。

一、由于乙方原因造成質(zhì)量事故或返工,其返工費由乙方承擔(dān),工期不順延。

二、工程竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到通知7天內(nèi)組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的人工費,看管費每天100元人民幣。

三、材料在使用前,乙方應(yīng)提供給甲方樣品,并經(jīng)甲方確認(rèn)后,方可使用。乙方在施工過程中,應(yīng)自覺接受用戶監(jiān)督,嚴(yán)格按照裝修設(shè)計方案施工,裝飾材料應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算表中規(guī)定的材質(zhì)及價格采購,保質(zhì)保量,裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認(rèn)可后按報價規(guī)定價格購進并使用。如發(fā)現(xiàn)裝修期間與合同規(guī)定的材料和工藝不相符,甲方有權(quán)要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負(fù)責(zé)。

四、乙方出具的施工圖須經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后方可施工,如施工過程中或施工完畢甲方對原設(shè)計方案提出不同意見,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必須在合同規(guī)定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。

五、根據(jù)合同要求,乙方應(yīng)按時、按質(zhì)、按量完成裝修任務(wù),如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見,須及時向乙方提出修改方案,甲乙雙方認(rèn)可后按修改方案施工、驗收、結(jié)算。

六、乙方施工過程中的所有施工圖,需經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后,方可施工。

七、乙方在施工過程中,由于操作不當(dāng)造成火災(zāi)及人身傷亡事故由乙方負(fù)全部責(zé)任。

第五條付款方式。

1、簽訂合同七天內(nèi),支付工程款總額______%,計為____元整;。

4、工程驗收合格一周內(nèi)支付工程總額的______%,計為____元整;。

5、按工程總額的_____%為質(zhì)保金,計為____元整;。

第六條其它。

一、乙方施工完畢后,做到人走場清,讓客戶滿意。

二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結(jié)算。

三、甲方如不按合同的約定付款,乙方有權(quán)按工程總價的5每日收取滯納金。

第七條保修的約定。

一、保修期限為___________天,自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

二、乙方保修范圍是指因乙方施工質(zhì)量或加工工藝不當(dāng)?shù)纫蛩厮斐傻馁|(zhì)量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質(zhì)量問題)的維修,如不屬于以上問題造成的維修,除材料由甲方本身購買外,乙方將收取相應(yīng)的人工費。

三、如乙方怠于履行保修義務(wù),甲方有權(quán)另行委托。

第三方進行維修,費用由乙方承擔(dān)。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

________年____月____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇四

發(fā)包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):

風(fēng)險提示:發(fā)包人的相對義務(wù)。

根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。

本著團結(jié)協(xié)作、緊密配合、分工負(fù)責(zé)的原則,按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規(guī)定:結(jié)合工程具體情況,經(jīng)雙方充分協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、承包項目及主要工程量:

四、承包方式:包工包料。

風(fēng)險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定

當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:

工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。

五、開工時間:_______年_____月____日;

竣工時間:_______年_____月____日。

六、工程價款:____萬元。

七、工程質(zhì)量保證金:

合同簽訂后,乙方向甲方繳納工程總投資的10%,即85.067萬元作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收一年后如數(shù)退還乙方。

工程差額保證金:

合同簽訂后,乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金,方可進行施工,待乙方進場30天后如數(shù)退還乙方。

八、工程付款辦法:

合同簽訂之日起20個工作日內(nèi)乙方組織工作人員、機械設(shè)備進場,甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款,正式開工后每月按乙方所報工程月進度經(jīng)核定后支付工程量的60%,工程竣工驗收后,除按規(guī)定扣留工程總價10%即______萬元,作為工程保修金(考驗期一年)外剩余部分付給乙方,保修金待質(zhì)量考驗期滿后付清給乙方。

九、設(shè)計資料提供:

合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份;(包括配套說明和有關(guān)技術(shù)資料)。

十、施工中甲方職責(zé):

1、負(fù)責(zé)建設(shè)期內(nèi)協(xié)調(diào)土地占用、青苗、樹木賠償?shù)纫约捌渌杓追絽f(xié)調(diào)的事宜。

2、施工前向乙方進行技術(shù)和圖紙交底及有關(guān)地址和地下埋設(shè)、設(shè)施資料的交待。

3、________工程管理(集團)有限公司配合乙方進行施工質(zhì)量監(jiān)督管理、技術(shù)指導(dǎo)、辦理現(xiàn)場簽證。

4、工程竣工后,指導(dǎo)施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。

5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤,承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟支出,賠償乙方有關(guān)損失,工期相應(yīng)順延。

6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤,甲方應(yīng)賠償乙方的誤工損失,工期相應(yīng)順延。

十一、施工中乙方職責(zé):

1、嚴(yán)格按設(shè)計圖紙施工,重要工序及隱蔽工程完工后,需經(jīng)甲方驗證后方可進行下道工序施工。

2、在施工過程中,須接受甲方的質(zhì)量管理監(jiān)督,聽從甲方的合理化建議。

3、施工所用各種建筑材料及設(shè)備等,須符合有關(guān)規(guī)范要求,并征得甲方認(rèn)可,方能使用。

風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)。

承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。

發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。

十二、材料供應(yīng)辦法:商品混凝土由甲方提供,其它材料乙方自行組織。

十三、工程質(zhì)量:

風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)。

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期。

1、乙方工程必須按甲方提供的設(shè)計圖紙、施工技術(shù)要求以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行施工。

2、甲方施工技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)對施工質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查,對不合格的部分有權(quán)提出返工要求,乙方必須服從。

十四、工程設(shè)計變更和增減:

施工如需進行設(shè)計變更和工程數(shù)量增減,必須經(jīng)甲方同意,并將工程量的增減變化計入工程決算,增減量大影響和延誤的工期相應(yīng)順延。

十五、竣工驗收工程完工后,由乙方提出驗收報告,施工總結(jié)和有關(guān)資料報請甲方組織驗收。

十六、竣工決算:

竣工報告批準(zhǔn)后,乙方按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議規(guī)定和協(xié)議條款提交工程量變化簽證、有關(guān)質(zhì)量檢驗報告、工程結(jié)算書及編制說明、施工總結(jié)、竣工圖紙等,交由甲方審核,并配合甲方作好工程竣工資料整編,報請上級主管部門和審核部門審批,最后以審核部門審核為準(zhǔn)。

十七、違約的索賠:

風(fēng)險提示:明確違約責(zé)任。

在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。

合同簽字生效后,任何一方不履行合同,應(yīng)付給對方違約金,違約金按預(yù)計工程總價的5%付給,計人民幣_____萬元,如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經(jīng)濟損失超過違約金時,違約方還應(yīng)向?qū)Ψ劫r償超出違約的金額。

乙方在施工過程中,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護措施,并承擔(dān)由于自身措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。非乙方責(zé)任造成的傷亡、事故概由責(zé)任方承擔(dān)和有關(guān)費用。

十九、糾紛解決:

承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提請上級主管部門調(diào)解,調(diào)解無效時,可向____________人民法院起訴。

二十、合同的生效與終止:

本合同雙方簽字蓋章后即行生效,工程竣工資料交清,費用結(jié)算付清后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其余條款自行終止。

二十一、合同份數(shù):

本合同一式____份,其中正本____份,甲方執(zhí)___份,乙方執(zhí)____份,具有同等效力。

甲方:

法定代表人:

_____年____月____日。

乙方:

法定代表人:

_____年____月____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇五

委托方:(以下簡稱甲方)。

承攬方:(以下簡稱乙方)。

委托方:(以下簡稱甲方)。

承攬方:(以下簡稱乙方)。

依照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用、相互笨重原則。經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方進行工程項目施工建設(shè),炎明確雙方責(zé)任,確保完成任務(wù),共同信守合約,經(jīng)雙方友好協(xié)商一致,特簽定如下協(xié)議,以供雙方共同遵守執(zhí)行。

1、工程概況。

工程名稱:

工程地點:

2、合同工期。

按公司與代建設(shè)單位簽訂的合同工期為(),以及合同簽訂的工期處罰條例。

3、合同造價。

按公司與代建設(shè)單位簽訂的合同:單方造價建筑面積每平方米()元為準(zhǔn)(地下室不算建筑面積)。結(jié)算建筑面積為()平方米。

4、價款的結(jié)算。

1、承擔(dān)工程項目經(jīng)相關(guān)部門驗收合格,相關(guān)資料手續(xù)齊全,扣除質(zhì)量保修金、管理費及相關(guān)費用后,按業(yè)主審計后的工程造價予以結(jié)算。

2、乙方承攬工程項目因質(zhì)量不合格,未通過相關(guān)部門驗收,甲方不予結(jié)算工程款,并要求乙方賠償甲方帶來的經(jīng)濟損失。

5、價款的支付。

1、基礎(chǔ)、主體封頂完成后根據(jù)業(yè)主工程款支付情況扣除相關(guān)費用后支付乙方工程款。

2、工程全部完工經(jīng)驗收合格,且乙方又未在合同期內(nèi)發(fā)生違反合同規(guī)定的行為,二個月內(nèi)到公司財務(wù)部進行工程結(jié)算。

3、每次工程款支付時,乙方應(yīng)先填寫工程款、工資申請表報甲方工程負(fù)責(zé)人驗收審批,再公司經(jīng)理審批同意后,到公司財務(wù)處領(lǐng)取工程款。

6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

1、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙施工,不得隨意更改、變動施工圖紙,嚴(yán)禁偷工減料,每發(fā)現(xiàn)一次處罰人民幣1000--5000元。

2、各分項工程質(zhì)量要求符合標(biāo)準(zhǔn)。

3、砼不能出現(xiàn)漏振、蜂窩、麻面現(xiàn)象,每發(fā)現(xiàn)一處不合格處處罰人民幣500元。

4、鋼筋制作:綁扎、規(guī)格、間距、焊接、保護層等,必須符合設(shè)計,施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,每發(fā)現(xiàn)一處不合格處罰人民幣500元。

5、模板制作安裝的標(biāo)高,幾何尺寸、預(yù)留孔洞等,每發(fā)現(xiàn)一處不合格處罰人民幣500元。

6、按圖紙,遵照國家建筑驗收規(guī)范,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)工程。因乙方盲目蠻干所造成不符合設(shè)計要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量不合格工程,甲方要求乙方停工或返工,返工費由乙方承擔(dān),由此造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方賠償承擔(dān),工期不予順延。

7、混凝土澆筑時,振搗不密實,出現(xiàn)狗洞、爛根及超出直徑在5厘米以上的蜂窩麻面的混凝土,按500元處罰款并加強整改?;炷翝仓戤吅螅咳詹坏蒙儆?次澆水養(yǎng)護,并做好養(yǎng)護記錄,否則按100元每次處罰、情節(jié)嚴(yán)重的要返工處理,返工材料費用由乙方承擔(dān)。

8、砌磚前提前一天磚澆水,嚴(yán)禁干磚上墻,否則20元每塊處罰。嚴(yán)格按照規(guī)范施高不得超過15毫米、砂漿粘接飽滿度達(dá)80%、門窗洞口不超過5毫米、偏移不超過10毫米、馬牙槎垂直不得超出10毫米、以牙槎掉余灰及時清理干凈、拉結(jié)筋每四皮一放、砌體完成后及時清理墻面及地面,對沒有用完的拉結(jié)筋要送回原處,凡超出部位按200元每處罰款,情節(jié)嚴(yán)重的要返工處理,返工材料費用由乙方承擔(dān)。

9、墻面抹灰要提前把墻面濕水沖減,混凝土墻面要掛漿。立面垂直不超過毫米、表面平整不超過3毫米、陰陽角方正不超過4毫米、不得空鼓否則按200元每處處罰,施工地面不得預(yù)留砂漿要及時清理利用。情節(jié)嚴(yán)重的要返工處理,返工材料費用由乙方承擔(dān)。

10、瓷磚粘貼必須牢固,空鼓率在3%以內(nèi)、平整不走過毫米、垂直不超過2毫米、接縫高低不超過0.5毫米、磚縫偏差不超過2毫米,否則按200元每處罰款,情節(jié)嚴(yán)重的返工處理,返工材料費用由乙方承擔(dān)。

七、安全要求。

為貫徹“安全第五,預(yù)防為主”的方針,根據(jù)中華人民共和國“建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例”和國家有關(guān)法律法規(guī),內(nèi)容如下:

1、甲乙雙方必須認(rèn)真貫徹國家、省、市的勞動保護、安全生產(chǎn)管理部門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)、消防工作的方針,政策,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)勞動保護法規(guī)、條例和規(guī)定。

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守各項安全操作規(guī)程,安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制度安全檢查制度;安全生產(chǎn)獎罰制度;安全教育制度等。

3、乙方的有關(guān)人員必須遵從安全生產(chǎn)制度及安全技術(shù)知識的教育增強法制觀念,提高自身的安全生產(chǎn)思想意識和自我保護的能力,督促施工人員自覺遵守安全生產(chǎn)紀(jì)律、制度和法規(guī)。

4、施工前,乙方應(yīng)對施工人員介紹有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定和要求。方方應(yīng)組織召開施工人員生產(chǎn)教育會議,乙方必須檢查、督促施工人員嚴(yán)格遵守、認(rèn)真未執(zhí)行。

5、施工期間,乙方負(fù)責(zé)本工程項目的有關(guān)安全、防火工作,對于查出的隱患,乙方必須在限期內(nèi)整改。

6、在生產(chǎn)過程中的個人防護用品及保健用品,必須具有“三證”(即:生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告)。

7、乙方人員對所屬的施工區(qū)域、作業(yè)設(shè)施設(shè)備、工用具等必須認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)隱患,應(yīng)立即停止施工,并由有關(guān)單位落實整改后方準(zhǔn)施工。一經(jīng)施工,就表示該施工單位確認(rèn)施工場所、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、工具等符合安全要求和處于安全狀態(tài),乙方對施工過程中由于上述因素不良而導(dǎo)致的事故后果自行負(fù)責(zé)。

8、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方安全技術(shù)交底進行操作,如乙方野蠻、擅自施工而發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

9、乙方在施工期間所使用的各種設(shè)備以及工具等均應(yīng)由乙方自備。由于機械設(shè)備、工具等因素或使用操作不當(dāng)而造成的傷亡事故,由使用方負(fù)責(zé)。

10、乙方人員對施工現(xiàn)場的腳手架,各類安全設(shè)施、安全警告牌、不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的,必須經(jīng)工地施工負(fù)責(zé)人和甲方指派的安全得理人員的同意,并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人員擅自拆除造成的后果,要追究當(dāng)事人的責(zé)任,造成的工傷事故,均由乙方負(fù)責(zé)。

11、特種作業(yè)必須執(zhí)行《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》經(jīng)安全技術(shù)考核后持證上崗。中、小型機械的操作人員必須按規(guī)定做到“定機定人”和有證操作;起重吊裝作業(yè)人員必須遵守“十不吊”規(guī)定,嚴(yán)禁違章、無證操作,嚴(yán)禁不懂電器、機械設(shè)備的人,擅自操作使用電器、機械設(shè)備。

12、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行各類防爆制度,易燃易爆場所嚴(yán)禁吸煙及動用明火,消防器材不準(zhǔn)挪作他用。電焊、氣焊作業(yè)應(yīng)按照規(guī)定辦理動火手續(xù)。嚴(yán)格遵守“十不燒”規(guī)定,嚴(yán)禁使用電爐等大容量餐具做飯和取暖,冬季施工如必須采用明火加熱的作業(yè)時必須落實防火加熱的防凍措施時,應(yīng)取得工地主管人員同意,落實防火、防中毒措施,并指派專人值班。

13、乙方需用甲方提供的電氣設(shè)備,在使用前應(yīng)先進行檢測,并做好檢測記錄,如不符合安全規(guī)定的應(yīng)及時向早該提出,甲方應(yīng)積極整改,整改合格后方準(zhǔn)使用,違反本規(guī)定或不經(jīng)甲方許可,擅自亂拉電氣線路造成后果均由乙方負(fù)責(zé)。

14、乙方在施工中,應(yīng)注意地下管線及高壓架空線路的保護。甲方對地下管線和障礙物應(yīng)詳細(xì)交底,乙方應(yīng)貫徹交底要求,如遇有情況,應(yīng)及時向甲方和有關(guān)部門聯(lián)系,采取保護措施。

15、貫徹誰施工誰負(fù)責(zé)的原則。乙方人員在施工期間造成傷亡、火警火災(zāi)、機械等重大事故等由乙方負(fù)責(zé),甲方應(yīng)協(xié)力緊急搶救傷員、保護現(xiàn)場,并按程序逐級上報。

16、乙方必須向甲方提供施工管理人員和現(xiàn)場工人名單和相關(guān)證件,身份證復(fù)印件及有關(guān)證件,人員確定后人員應(yīng)相對穩(wěn)定,凡需變動,必須及時通知甲方,征得同意后方可變動。

17、凡發(fā)生工傷事故,按照“四不放過”的原則進行調(diào)查處理,由責(zé)任方承擔(dān)一切經(jīng)濟損失和相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、文明施工現(xiàn)場及標(biāo)準(zhǔn)化工地要求:

1、參照文明施工管理條例執(zhí)行。

2、凡乙方有違反文明施工的現(xiàn)象發(fā)生,甲方按2000元/次處罰乙方。

3、自覺遵守甲方的有關(guān)規(guī)定及制度,否則處罰500/次。

4、乙方應(yīng)自行完善其它標(biāo)準(zhǔn)化文明施工要求的工作。

九、甲乙雙方職責(zé):

甲方職責(zé):

1、負(fù)責(zé)安排乙方工作量及施工進度、審核完成工程量,申報預(yù)決算,向業(yè)主申請撥付工程款,做到專款專用。

2、負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位及有關(guān)部門進行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。

乙方責(zé)任:

1、甲方項目部組織會議時,乙方負(fù)責(zé)人必須參加,否則甲方以缺席每次300元。強化本施工隊伍素質(zhì),嚴(yán)格按照施工規(guī)范施工及安全生產(chǎn)要求操作。否則乙方承擔(dān)由此帶來的不良后果。尊重和服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位及管理人員的監(jiān)督和指揮,對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)并確保達(dá)到合格等級以上。

2、乙方負(fù)責(zé)人(或指定專人)必須堅守施工現(xiàn)場(特殊情況必須請假),否則甲方以每次300元處罰乙方。必須陪同參加質(zhì)檢站、建設(shè)單位以及監(jiān)理的質(zhì)量檢查并做好記錄,如有缺席甲方按每次500元處罰乙方。

3、甲方為了項目整個工程順利施工的需要,乙方必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量、人數(shù)穩(wěn)定,必須服從甲方項目部安排、調(diào)整,否則按拖延工期處罰。

4、乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關(guān)條例,如因乙方不聽甲方合理安排,不能做到顧全大局,違反且情節(jié)嚴(yán)重、影響甲方及公司聲譽,甲方有權(quán)隨時勒令乙方退場并另行安排其他施工隊組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成的損失予以賠償,由此產(chǎn)生的一切法律后果均由乙方承擔(dān)。

5、該工程完工并移交建設(shè)單位前,乙方應(yīng)承擔(dān)任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失等所發(fā)生的一切責(zé)任,承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生的相關(guān)費用。

6、如乙方自行退場或有未完成的工作,未完工程量按承包單價的3倍從已完工程量中扣出,扣完為止。乙方不得將依據(jù)本協(xié)議書取得甲方委托施工任務(wù)再進行專包,否則甲方有權(quán)立即收回本施工項目。工程完工后,乙方向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。

7、乙方須向甲方提供各種工種施工質(zhì)量、安全。

承諾書。

以及施工主要人員花名冊。

8、工程竣工驗收前應(yīng)向甲方提供完整的竣工資料。如工程項目資料由甲方統(tǒng)一填寫、整理、歸檔,則發(fā)生的費用由參建單位均攤。

10、其他:

1、為保證公司的權(quán)益及聲譽,乙方確保工程施工工人不得因任何理由來我公司、甲方及有關(guān)單位上訪、滋事等惡性事件。若發(fā)現(xiàn)一起甲方處罰10萬元,乙方承擔(dān)所有經(jīng)濟、法律責(zé)任。

2、若甲、乙方無正當(dāng)理由單方終止本合同書,除承擔(dān)由此給對方造成的經(jīng)濟損失外,還應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?0萬元的違約金。

3、若乙方違反本合同書之有關(guān)約定,不按期完成施工任務(wù)、質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計規(guī)范要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本合同書無法履行的行為,甲方有權(quán)單方解除施工合同并要求無條件退出施工現(xiàn)場。施工現(xiàn)場的機械設(shè)備、材料等現(xiàn)場屬甲方所有。乙方賠償給甲方經(jīng)濟損失10萬元。

4、本工程時間短、任務(wù)重,乙方應(yīng)積極組織施工。甲方積極協(xié)調(diào)乙方施工,資料整理、工程款支付等。若甲方未能按合同約定在建設(shè)單位付款后未能支付給乙方工程款,而因此給乙方造成的損失將由甲方承擔(dān)。

5、工程開工后乙方向甲方提供主要施工人員花名冊;乙方與各班組簽訂的勞務(wù)承包合同書;各班組與勞務(wù)人咒簽訂的勞務(wù)合同;進場的施工人員同意乙方代領(lǐng)工資的意向委托書。

十一、乙方向甲方承諾按照合同的約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承包工程質(zhì)量保修責(zé)任。如不能按時進行保修,甲方將委派他人進行維護,其費用加倍從乙方保修款中扣除。

1、鑒于建筑規(guī)范要求及通病,票據(jù)新疆氣候轉(zhuǎn)變,防止以后給公司帶來聲譽影響和經(jīng)濟損失。甲方要求乙方在外外墻保溫、外墻涂料、防水工程的施工隊伍必須通過甲方認(rèn)可后,方能施工。如乙方有素質(zhì)好、責(zé)任心強的施工隊要積極向甲方推薦,公司將大力給予推廣任用。否則該工程保修金甲方有權(quán)提高比例。

2、該工程外墻保溫、外墻涂料、防水、塑鋼窗、水電暖承包人與項目部簽定的合同要交公司備案,其保修金要留置在公司財務(wù)以便維修期內(nèi)發(fā)生維修費用。若其承包人不能按時給予出現(xiàn)的質(zhì)量維修,甲方將另行安排維修,維修金將從保修款中加倍扣除。

十二、爭議解決:

本合同執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)盡力解決,如協(xié)商不成,任何一方都可向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu),進行仲裁或向法院報曉聲申訴。

13、如有未盡事宜,雙方可另行以補充合同形式協(xié)商解決,合同附件及補充合同與本合同同具有法律同等效力。

14、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

15、合同期限:本合同雙方簽字后生效,財務(wù)結(jié)算完畢后,自動失效。

甲方:江蘇宿遷中廈建設(shè)工程有限公司乙方:

2013年月日2013年月日。

委托方:(以下簡稱甲方)。

承攬方:(以下簡稱乙方)。

電子版建設(shè)工程施工合同篇六

答:我個人認(rèn)為仲裁處理該類案件是同樣應(yīng)當(dāng)把《司法解釋》第四條規(guī)定作為法律依據(jù)的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當(dāng)事人非法所得進行收繳的相關(guān)規(guī)定,如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行,在仲裁時不處理,在理論上是講不通的,在實踐中也是行不通的。

這個問題與法院和仲裁在處理優(yōu)先受償權(quán)時碰到的問題有些相似。當(dāng)時,在最高院頒布有關(guān)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的司法解釋后,也有人提過相同的問題,即該司法解釋規(guī)定行使優(yōu)先受償權(quán)的拍賣工程應(yīng)由法院處理,那么仲裁案件時能否判優(yōu)先受償權(quán)?當(dāng)時有人就說仲裁不能裁,因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上,仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執(zhí)行,而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執(zhí)行,和仲裁裁決本來就由人民法院執(zhí)行也是不相沖突的。

答:這本身就是黑白合同的認(rèn)定問題?!端痉ń忉尅芬?guī)定,中標(biāo)合同備案后,當(dāng)事人不得就合同中實質(zhì)性內(nèi)容另行約定,應(yīng)以中標(biāo)合同為準(zhǔn)。當(dāng)然,這并不是說合同簽訂后就不能變更了,按《合同法》的規(guī)定,合同簽訂后當(dāng)然可以變更,只是補充協(xié)議對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更后也需要再次備案,只有進行了重新備案后才能作為依據(jù)。這個問題就像是夫妻結(jié)婚后可以離婚可以再結(jié)婚一樣,這是你的自由,只是每次都要去履行登記手續(xù),未履行這個手續(xù)就是非法的。當(dāng)然,黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中,有的黑合同并非當(dāng)事人的真實意思表示,是承包人出自無奈或者為了中標(biāo)或承包工程而不得已而為的。我認(rèn)為《司法解釋》第21條規(guī)定的本意是限制當(dāng)事人以真實意思為由規(guī)避法律和政府的相關(guān)規(guī)定,這是法律對當(dāng)事人的不正確的“真實意思”的干予。因此,履約過程中如要簽訂與中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容發(fā)生變更的補充協(xié)議的關(guān)鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續(xù)。

答:這涉及到變更的簽證確認(rèn)及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實,上面寫著“情況屬實”甚至“收到”,這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此,我認(rèn)為關(guān)鍵是看變更的簽證手續(xù)應(yīng)該如何規(guī)范操作。如果對簽證具體價款變更已經(jīng)作了明確約定的,那就作為合同結(jié)算依據(jù)加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的,那么就以圖紙為依據(jù)來確定變更價款,按照《司法解釋》第16條和第19條來操作,也即當(dāng)事人對變更的價款不能協(xié)商一致,可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是,有些合同約定要在7天內(nèi)提出變更的價款,但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有,則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款,那么7天期限就不應(yīng)限制當(dāng)事人,即便過了7天期限,仍可繼續(xù)提出變更價款請求,其適用的是時效依據(jù),即不超過二年。

答:《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結(jié)算工程價款,鼓勵雙方對結(jié)算期限的法律后果作明確約定,以體現(xiàn)“過期視為認(rèn)可”這樣一種原則,這對制約某些發(fā)包人以拖延決算為手段達(dá)到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認(rèn)可,實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神,自然視為沒有約定。關(guān)于"不予答復(fù)"的理解,我認(rèn)為是發(fā)包人對承包人申報的結(jié)算價款的同意與否是否作了答復(fù)。而且,如果發(fā)包人不同意結(jié)算,要注意其限制條件是“沒有正當(dāng)理由”。如果發(fā)包人有正當(dāng)?shù)睦碛蓻]有同意承包人的結(jié)算,則不能當(dāng)然視為“不予答復(fù)”。

答:這種既沒有設(shè)計圖紙,也沒有計價的設(shè)計依據(jù),卻又以固定價格承發(fā)包工程的情況是根本違反建設(shè)程序中的基本規(guī)則的。我認(rèn)為,如果實際情況就是如此,則應(yīng)適用按實結(jié)算的原則,即按《司法解釋》第16條的規(guī)定處理。只要干活了,就要計價。邊施工邊設(shè)計的工程,施工中的圖紙就是你的計價圖紙,如果沒有設(shè)計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標(biāo)的的,如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙,那就沒有包干依據(jù),應(yīng)當(dāng)全部打開,予以鑒定,對實際發(fā)生的工程量計價,叫做"約而不定,包而不實",因為包干的標(biāo)的就是設(shè)計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙,那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。

答:這里有很多個概念,利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等,這和《合同法》有關(guān)違約責(zé)任的規(guī)定是相符的。違約責(zé)任的承擔(dān)方式基本有兩種,一種是補償性的,一種是懲罰性的。當(dāng)事人可以根據(jù)合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責(zé)任的承擔(dān)方式。問題是所涉及的利息和滯納金標(biāo)準(zhǔn),如果當(dāng)事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題,當(dāng)事人約定了比較高的違約金后,當(dāng)需要依約定追究責(zé)任時一方當(dāng)事人認(rèn)為約定的標(biāo)準(zhǔn)過高要求降低的,按《合同法》第114條規(guī)定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低,如何降低,則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的高低應(yīng)從合同的具體情況出發(fā)由當(dāng)事人自己約定,就標(biāo)準(zhǔn)而言不應(yīng)該有限制,只要當(dāng)事人自己有約定即可。

電子版建設(shè)工程施工合同篇七

甲乙雙方本著自愿、公平、誠實守信為宗旨,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定和《壓力管道安裝修繕工程承包合同條例》等國家行政法律、法規(guī)為依據(jù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議條款:

一、工程項目。

工程名稱:喀什__公司的天然氣管道安裝工程。

1、工程內(nèi)容:天然氣d160的e管(聚乙烯)熱熔管道安裝,全長5095米。

2、承包方式:單包工方式進行(含人力、技術(shù))。所有材料及輔材由甲方負(fù)責(zé)。

3、工程承包范圍:甲方保證施工現(xiàn)場三通一平。乙方嚴(yán)格按壓力管道特種設(shè)備、設(shè)計圖紙進行施工,確保安全使用。

二、壓力管道安裝及驗收標(biāo)準(zhǔn)。

按國家現(xiàn)行有關(guān)壓力管道特種設(shè)備、建筑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工和甲方技術(shù)要求驗收。

三、工程造價為:壹拾貳萬元整,(10元)不含稅金。預(yù)算合同外其它修理、材料費、工時費按實際所發(fā)生的.費用另行結(jié)算。

四、付款方式:

合同簽訂甲方預(yù)付乙方60000元整,經(jīng)鍋檢所驗收合格后,甲方向乙方支付該工程的工程款60000元。

五、工期:________年____月____日至________年____月____日完成。

六、雙方責(zé)任。

(一)甲方責(zé)任。

1、甲方負(fù)責(zé)提供施工所需場地,保證施工現(xiàn)場三通一平及施工隊伍按時進場及工作時間,積極配合乙方材料按時到達(dá)施工現(xiàn)場。

2、甲方按合同規(guī)定付款要求履約,甲方由于不可抗力原因,未能在本合同規(guī)定時間支付合同款項時,應(yīng)事先告知乙方,并征得乙方同意。

(二)乙方責(zé)任:

1、乙方在具備條件施工以后,乙方應(yīng)及時進場,文明施工,不得損壞甲方設(shè)備及設(shè)施,保持現(xiàn)場衛(wèi)生。

2、乙方必須在合同規(guī)定的工程期完成工作,乙方由于非不可抗拒原因延誤工期,應(yīng)事先告知甲方,并征得甲方同意。

3、乙方在施工現(xiàn)場要有完善的項目管理體系,確保此工程的正常運轉(zhuǎn)。

4、乙方要求嚴(yán)格按照《建設(shè)市政工程施工合同》、施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的相關(guān)壓力管道特種設(shè)備安裝驗收規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工。

七、安全責(zé)任。

乙方在施工過程中,應(yīng)做好職工安全工作,若出現(xiàn)人員安全事故,乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

八、違約責(zé)任。

雙方嚴(yán)格按以上協(xié)議執(zhí)行,若有違約,可通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商修改。

十、本協(xié)議一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。

甲方(章):

乙方:

地址:

地址:

法人代表:法人代表:

電話:

電話:____日期:____日期:

電子版建設(shè)工程施工合同篇八

經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商同意打(吃水井/工業(yè)用井/灌溉用井)一眼,協(xié)商條件如下:

1、井深___________根管,管高_(dá)________,直徑_________。

3、甲方負(fù)責(zé)打井隊的吃住。香煙。物品看管和所用的電費。壓水。跟班。機油。柴油以及拉管運費,負(fù)責(zé)打井機的進出廠地碾壓地的賠償,下管人工等事宜。

4、乙方負(fù)責(zé)機井能按拔水泵為標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)井管費用,不負(fù)責(zé)出水量大小。

5、打井進料前預(yù)支___________元,其余放架子算清帳,不欠帳。

6、雙方各自負(fù)責(zé)自己人員安全問題。

7、如果發(fā)生糾紛,由甲乙雙方簽字負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),以此為據(jù),雙方共同遵守。

甲方:

乙方負(fù)責(zé)人:

電話:

乙方:

甲方負(fù)責(zé)人:

電話:

___年____月____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇九

發(fā)包人(全稱):

承包人(全稱):

工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達(dá)成如下協(xié)議:

一、工程概況。

1.工程名稱:。

2.工程地點:。

3.工程立項批準(zhǔn)文號:。

4.資金來源:。

5.工程內(nèi)容:。

群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

6.工程承包范圍:

二、合同工期。

計劃開工日期:年月日。

計劃竣工日期:年月日。

工期總?cè)諝v天數(shù):天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

四、簽約合同價與合同價格形式。

1.簽約合同價為:

人民幣(大寫)(?元);。

其中:

(1)安全文明施工費:

人民幣(大寫)(?元);。

(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:

人民幣(大寫)(?元);。

(3)專業(yè)工程暫估價金額:

人民幣(大寫)(?元);。

(4)暫列金額:

人民幣(大寫)(?元)。

2.合同價格形式:?????。

五、項目經(jīng)理。

承包人項目經(jīng)理:?????。

六、合同文件構(gòu)成。

本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:

(1)中標(biāo)通知書(如果有);。

(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);。

(3)專用合同條款及其附件;。

(4)通用合同條款;。

(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;。

(6)圖紙;。

(7)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;。

(8)其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。

七、承諾。

1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。

八、詞語含義。

本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

九、簽訂時間。

本合同于年月日簽訂。

十、簽訂地點。

本合同在簽訂。

十一、補充協(xié)議。

合同未盡事宜,合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。

十二、合同生效。

本合同自生效。

十三、合同份數(shù)。

本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。

發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:

(簽字)(簽字)。

組織機構(gòu)代碼:組織機構(gòu)代碼:

地址:地址:

郵政編碼:郵政編碼:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

電子信箱:電子信箱:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

電子版建設(shè)工程施工合同篇十

發(fā)包方(甲方):xx市xx電力實業(yè)總公司。

承包方(乙方):xx省xx市xx電氣安裝工程有限責(zé)任公司。

本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達(dá)電力設(shè)計有限責(zé)任公司設(shè)計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。

一、 工程名稱:xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。

二、 工程地點: xx嶺110kv變電所內(nèi)。

三、 工程范圍及內(nèi)容:

1:xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。

2:xx嶺110kv變電所全所照明安裝。

本工程甲方將工程以包工包料 按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布xx省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格(xx年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號文件:其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。

1. 該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。

2. 預(yù)付款方式:按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

3. 結(jié)算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。

本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工,相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定,并通過相關(guān)職能部門驗收,本工程的保修期一年。

甲方負(fù)責(zé):

一:甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系,確保該工程的施工進度。

二: 甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進行中間驗收.

乙方負(fù)責(zé):

一:乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。

二:乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容,不得影響其他工程。

三:竣工資料報有關(guān)部門審核。

按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責(zé)任。

如發(fā)生經(jīng)濟糾紛,雙方應(yīng)本著實事求是的原則,協(xié)商解決,若不能達(dá)到目的,可向人民法院申請仲裁。

本工程年月日前完工。

本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé),獨立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結(jié)算。

本合同正本2份,雙方各執(zhí)正1份。

甲 方:(公章) 乙 方:

負(fù)責(zé)人:(簽章) 負(fù)責(zé)人:(簽章)

日期:年 月 日 日期: 年 月 日

電子版建設(shè)工程施工合同篇十一

(以下簡稱甲方)發(fā)包方:

(以下簡稱乙方)承包方:

一、甲方責(zé)任。

1、負(fù)責(zé)三通一平,場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。

2、乙周邊關(guān)系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負(fù)責(zé).

3、派施工員一名參與現(xiàn)場質(zhì)量管理及數(shù)量簽證,并負(fù)責(zé)放樣及抽鑒工作。

4、施壓由甲方負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)各相關(guān)單位之間和周邊的關(guān)系。

二、乙方責(zé)任。

1、乙方根據(jù)地質(zhì)資料及現(xiàn)場出現(xiàn)異常,應(yīng)及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。

2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。

3、乙方工程完工后,負(fù)責(zé)向申方提供現(xiàn)場打樁記錄。

三、工程款的支付。

1、此工程為包工包料,打樁單價c-300215;75a樁,單價為元米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發(fā)票。

2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。

3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負(fù)責(zé)。如未超過,則由甲方負(fù)責(zé)。

4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。

5、樁基驗收的檢測費由甲方負(fù)擔(dān),乙方協(xié)助施壓、測壓。

6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負(fù)責(zé)工人的生活費和工資500元天。

四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛,雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決,協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。

五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

六、本合同甲、乙雙方簽字生效。

甲方:電話:

乙方:電話:________年____月____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇十二

甲方:

乙方:

根據(jù)xx有限公司工程建設(shè)的需要,時間緊,任務(wù)重,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,現(xiàn)將xx建設(shè)工程承包給xx。為了保質(zhì)保量,保證工期,施工驗收有據(jù)可依,本著公平自愿平等互利的原則,經(jīng)雙方同意達(dá)成協(xié)議簽定如下合同:

一、工程名稱:

二、工程結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu)。

三、工程范圍:土建、水電暖安裝。

四、承包性質(zhì):包工包料。

五、建筑面積:本工程建筑總面積為6100.472。

六、工程造價:

七、工期:

八、質(zhì)量要求:執(zhí)行國家建筑工程施工驗收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。

九、工程內(nèi)容與做法:內(nèi)容:施工圖紙的全部內(nèi)容,圖紙變更內(nèi)容。做法:

1、地面:住宅地面為原土夯實,c15砼厚度為80,15厚1:2水泥砂漿隨打隨抹面層壓光,油漆踢腳線150高;衛(wèi)生間地面:原土夯實,c15砼厚度為80找坡、50厚1:2水泥砂漿找平,聚氨脂防水層厚度為3,細(xì)砂軟墊層10;地板磚面層:走廊、門廳、樓梯間為80厚c15墊層,石材地面,顏色另定,瓷磚踢腳線150高,顏色另定。

2、樓地面、住宅及水箱間為20厚1:2水泥砂漿地面表面壓光,(水箱間地面做聚氨脂防水層3厚)紅色油漆踢腳線150高,衛(wèi)生間為20厚1:2水泥砂漿找坡,聚氨脂防水層3,細(xì)砂軟墊層10,瓷磚面層;走道、門廳為石材面層,瓷磚踢腳線150高。

3、樓梯踏步及欄桿:踏步為石材面層同1公寓樓石材及顏色,欄桿同2公寓樓,鐵紅色油漆。

4、門窗:進樓門尺寸為2。

2.5,進戶門尺寸為1。

2.1,窗尺寸為3進樓門為防盜門,其他門窗為塑鋼門窗、中空玻璃(464)。

5、外墻面裝飾同1公寓樓藍(lán)狐色乳膠漆、白色窗套;內(nèi)墻面白色外墻防水涂料,衛(wèi)生間為瓷磚墻面,頂面均為白色外墻防水涂料。

6、所有涂料墻面基層均為白色水泥打底兩遍、涂料面層兩遍。

7、所有使用房間均設(shè)插座、照明(電視、電話、網(wǎng)線);水暖、消防以設(shè)計為準(zhǔn),材料按國家標(biāo)準(zhǔn)進貨。

十、甲方工作:

1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng),提供施工場地、施工圖紙。

2、負(fù)責(zé)管理施工隊,對不服從管理的施工隊,責(zé)令停工和撒換。

3、監(jiān)督驗收工程質(zhì)量,對不符合質(zhì)量要求的工程部位,責(zé)令乙方返工處理和實施處罰。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全文明施工:對安全防護不符合要求的部位責(zé)令整改和處罰。

十一、乙方的工作:

1、乙方負(fù)責(zé)對施工隊的管理和教育,乙方進駐工地后,必須遵守煤礦的一切規(guī)章制度和強制性條件(質(zhì)量管理處罰條例、安全文明施工處罰條例、工具設(shè)備管理處罰條例)。

2、乙方負(fù)責(zé)對借用甲方的工具、設(shè)備進行管理、維修、保養(yǎng),損壞賠賞)。

3、乙方必須配備技術(shù)、施工、管理的專業(yè)人材,應(yīng)具有獨立作業(yè)能力,否則因技術(shù)問題造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

4、乙方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理,在施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、設(shè)計變更內(nèi)容施工。

5、乙方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量自我檢查、驗收,負(fù)責(zé)交工資料整理,(驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于國家建筑工程施工驗收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn))。

6、乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全文明施工、驗收。

十二、酒后進入施工工地,酒后鬧事,每人次罰款200元,損壞煤礦設(shè)施和他人財產(chǎn)的按原值十倍罰款,構(gòu)成犯罪的交公安部門處理。

十三、工隊職工打架,不分情節(jié)輕重和原因罰款1000元,通過110和其他職能部門處理,給礦方造成極壞影響的罰款5000元。

十四、付款與結(jié)算:開工予付總工程款的10%,基礎(chǔ)工程完工后付總工程款的10%,一層主體工程完工后付總工程款的7%,二層主體工程完工后付總工程款的7%,三層主體工程完工后付總工程款的7%,四層主體工程完工后付總工程款的7%,五層主體工程完工后付總工程款的7%,六層主體工程完工后付總工程款的7%,門窗工程完工后付總工程款的5%,抹灰工程完工后付總工程款的5%,地面工程完工后付總工程款的3%,屋面防水工程完工后付總工程款的2%,涂料工程完工后付總工程款的3%,水電暖工程完工后付總工程款的5%,驗收合格后付總工程款的5%,采暖期滿付總工程款的5%,剩余5%保修期滿付清;保修期間乙方接甲方通知后不及時維修或不維修者,甲方拒絕支付保修金。

附則:

2.5為準(zhǔn),挖填土超出部分以18元3調(diào)整,超過。

2.5深的工程量以實調(diào)整;在2公寓樓原平方預(yù)算造價99。

1.12元的基礎(chǔ)上結(jié)構(gòu)及門窗設(shè)計變更平方造價不超過20元,不再調(diào)整;附屬工程、泉眼保護、化糞池、橋梁工程另算。建筑面積以實際竣工為準(zhǔn)。

2、工地設(shè)備材料的看管費,設(shè)備工具的定期保養(yǎng)與維修人員的人工費,臨時設(shè)施搭建與拆除人工費,材料裝卸費(不含灰、砂、磚、石)。施工機械與施工電器照明的安(含龍門架、攪拌機、塔吊等)人工費,已包括在承包總價內(nèi),不另計算。

3、農(nóng)忙季節(jié),應(yīng)保持50%以上的留守人員繼續(xù)施工,保證工期,否者,扣除總造價的5%做賠賞金。

4、一切傷亡事故由乙方承擔(dān)。因傷亡急需的資金甲方不負(fù)責(zé)墊付。

5、合同未盡事宜,協(xié)商解決。

6、合同從簽定之日起生效,保修期滿工程款付清終止。

電子版建設(shè)工程施工合同篇十三

_______年______月______日

甲方__________為興建_________工程,接受了乙方_________對本工程的投標(biāo),為明確雙方責(zé)任、權(quán)利及義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議:

1.本協(xié)議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。

2.下列文件構(gòu)成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準(zhǔn)。

(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;

(2)合同協(xié)議書;

(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;

(4)合同專用條款;

(5)合同通用條款;

(6)中標(biāo)通知書、投標(biāo)書和招標(biāo)書;

(7)與本合同有關(guān)的其他文件。

3.本合同總價款為人民幣_______萬元。

4.本合同工程的施工期為______個月(天),或:自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。

5.甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。

6.本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結(jié)清后合同終止。

7.本協(xié)議書正本二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;副本_______份,雙方各執(zhí)_____份,當(dāng)副本與正本不一致時,以正本為準(zhǔn)。

甲方: 乙方:

或 或

其授權(quán)的代理人:________ 其授權(quán)的代理人:___________

簽約日期:______________

簽約地點:______________

第一條詞語定義

在本合同中,除合同專用條款另有約定外,下列名詞和用語應(yīng)具有本條所指定的含義:

1.甲方:指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人。又稱發(fā)包方。

2.甲方代表:指由甲方授權(quán),代表甲方履行合同和作出決定的代表人。

3.乙方:指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當(dāng)事人。又稱承包方。

4.乙方代表:指由乙方授權(quán)負(fù)責(zé)履行本合同的代表人。又稱項目經(jīng)理。

電子版建設(shè)工程施工合同篇十四

應(yīng)甲方要求,在原甲方與乙方年月日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內(nèi)外廣告牌設(shè)計、制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應(yīng)增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:

一、工程范圍:20__年__月__日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的設(shè)計制作安裝。

二、工期要求:20__年__月__日至20__年_______月_______日。

三、新增工程量:

詳見附表一:《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標(biāo)牌一覽表》。

四、質(zhì)量要求:按原合同承諾履行。

五、付款方式:按原合同執(zhí)行。施工合同補充協(xié)議六、其它:

1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。

2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。

3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。

甲方:_______(蓋章)。

乙方:_______(蓋章)。

法定代表人:_______。

法定代表人:_______。

簽約日期:_______年_______月_______日

電子版建設(shè)工程施工合同篇十五

發(fā)包人(全稱):

承包人(全稱):

發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(工程全稱)簽定工程質(zhì)量保修書。

一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。

承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。

質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體構(gòu)工程,屋面防水工程、又防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏,供熱與共冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:

二、質(zhì)量保修期。

雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:

1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。

2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻的防滲漏為年;。

3、裝修工程為年;。

4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為年;。

5、供熱與供冷系統(tǒng)為個采暖期、供冷期;。

6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為年;。

7、其他項目保修期限約定如下:

質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

三、質(zhì)量保修責(zé)任。

1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應(yīng)當(dāng)愛接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。

2、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。

3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,就當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門報告,采取安全防范措施;由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案,承包人實施保修。

4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。

四、保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。

五、其他。

雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:

本工程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。

發(fā)包人(公章):承包人(公章):

年月日年月日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇十六

甲方:

乙方:

施工地點:

工程項目名稱:

經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》與相關(guān)法律法規(guī)的條款,本著平等、自愿、守信的原則,達(dá)成協(xié)議如下:

一、甲方土橋社區(qū)___建設(shè)工程交由乙方承建,所承建的項目有社區(qū)道路、給排水設(shè)施、社區(qū)綠化、公益設(shè)施、新農(nóng)村住房等新農(nóng)村規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的建設(shè)項目。

二、乙方在項目建設(shè)施工過程中要按安全規(guī)范要求進行施工,對所有的安全生產(chǎn)負(fù)有全部責(zé)任,定期開展安全教育,避免安全事故發(fā)生,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),實行崗位責(zé)任制,每一個環(huán)節(jié)都必須落實到人。

三、甲方將水、電安置到施工現(xiàn)場,施工用地的一切拆遷工作均由甲方按施工要求負(fù)責(zé)全部拆除,實施無障礙作業(yè)并做到“三通一平”,否則影響施工進度由甲方承擔(dān)責(zé)任,甲方應(yīng)向乙方提供甲方已確認(rèn)過的施工圖紙和相關(guān)的工程確認(rèn)文書,依保障乙方施工的準(zhǔn)確性。甲方要配備專人全力協(xié)助乙方開展施工,協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的問題及施工隊與村民之間的糾紛。

四、本工程采取分項、分期的方式,甲乙雙方要在施工前訂立工程附加協(xié)議,以確定該項目工程量、工程進度、工程款拔付方式及其它要求。

五、道路工程給排水工程及其它公益設(shè)施,乙方應(yīng)按甲方指定的工程總量的10%為一個結(jié)算段與甲方進行結(jié)算,待該項工程全部結(jié)束時,甲乙雙方將全部款項全部結(jié)清。

六、新農(nóng)村建設(shè)的戶型要求按甲方提供的圖紙由乙方進行施工。

七、工程款由甲方按照乙方每期實際施工進度分期付款的方式進行結(jié)算,基礎(chǔ)完工(士0)甲方付乙方總工程款的10%,一層板完工甲方付乙方總工程款的30%,二層主體完工甲方付乙方總工程款的40%,室內(nèi)毛墻、毛地、室外外墻漆完工、入戶門安裝完畢,甲方付乙方總工程款的20%.

八、施工圖紙和每平方造價以甲方簽字蓋章后為確認(rèn)依據(jù)。

九、附加協(xié)議。

1、社區(qū)道路___原有路面的基礎(chǔ)上加寬6米并取直,每平方____元。

2、按實際工程量結(jié)算,20cm三七灰土墊層18cm,30砼路面。

2、社區(qū)排水溝。

全封閉排水溝,每米造價30元/m2,按實際工程量結(jié)算,24×2m×1m,陰井:按實際工程量結(jié)算,每個造價150元。

十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方蓋章簽字后生效,未盡事宜另行協(xié)商。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

日期:

電子版建設(shè)工程施工合同篇十七

發(fā)包人(以下簡稱甲方):

統(tǒng)一社會信用代碼:

通訊地址:

承包人:

風(fēng)險提示:

對于承包方的主體資格審查應(yīng)從有無企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、是否具有與所承包工程相適應(yīng)的資質(zhì)證書等方面。最好是具有相應(yīng)施工資質(zhì)的公司主體。如果承包方是個人,存在以下風(fēng)險:

1、本合同可能被認(rèn)定無效;建議發(fā)包給有資質(zhì)的單位;

2、對方所雇傭的工人發(fā)生工傷,對方直接攜款跑路,我方可能被要求承擔(dān)賠償責(zé)任;建議讓對方給工人購買意外險承包人(以下簡稱乙方):統(tǒng)一社會信用代碼:通訊地址:甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)法律、法規(guī),本著平等、自愿、公平、誠信的原則,結(jié)合本工程施工具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就__________工程施工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同遵守執(zhí)行。

一、工程概況。

4、工程范圍:_________________________________________風(fēng)險提示:

明確約定好工程期限有利于保障工程進度,是保證工程正常進行的必要條件。另外,承包方如果沒有按照約定的時間完成工程,發(fā)包方也可以據(jù)此要求承包方承擔(dān)違約責(zé)任。

另外,在涉及工程工期的訴訟中,由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的。因此,在履行工程合同中,發(fā)包方應(yīng)當(dāng)對可能出現(xiàn)工期延誤的情況專門制定制度作出書面認(rèn)定,比如增加建設(shè)項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項,以避免將來發(fā)生訴訟時無據(jù)可查。

5、工程期限:_________________________________________開工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,總共_______天。

6、承包方式:風(fēng)險提示:

應(yīng)當(dāng)在合同中明確約定結(jié)算時間,以及明確約定拖延結(jié)算的違約責(zé)任,這樣不僅促使發(fā)包方為避免承擔(dān)違約責(zé)任而積極支付工程價款,同時也促使施工方積極完成工程,當(dāng)出現(xiàn)發(fā)包方拖延結(jié)算、克扣工程款等問題的時候,走向訴訟維權(quán)的時候,合同約定也可以成為呈堂供證。

二、工程結(jié)算和支付。

1、結(jié)算工程量的核實確認(rèn),按圖紙設(shè)計量并能同業(yè)主結(jié)算的工程量為依據(jù),臨時工程以方案量并參照測量收方量為結(jié)算的依據(jù)。

2、乙方應(yīng)在每月____日前按甲方規(guī)定的報表上報,甲方向業(yè)主辦理完畢工程結(jié)算手續(xù)后____日內(nèi)向乙方辦理工程價款結(jié)算。

3、本合同外因設(shè)計變更或業(yè)主(或監(jiān)理)原因而對新增項目的工程量與新增單價(或費用)在業(yè)主未批復(fù)之前暫不進行對乙方的計量和結(jié)算,最終的計量和結(jié)算以業(yè)主(或監(jiān)理)的正式批復(fù)為準(zhǔn)。

4、設(shè)計修改的新增項目如本合同內(nèi)有相應(yīng)單價的執(zhí)行此單價結(jié)算,無相應(yīng)單價的雙方在施工前協(xié)商簽訂補充單價。

5、甲方按業(yè)主所結(jié)工程款(貨幣)的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。

6、工程結(jié)算支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式,乙方必須提供正規(guī)的發(fā)票。

7、當(dāng)工程結(jié)算達(dá)本合同工程價款總額的90%(含已扣質(zhì)保金)時,甲方暫停付款,待工程完工驗收合格,雙方辦理竣工結(jié)算(扣除質(zhì)保金)后在__________。天內(nèi)甲方支付乙方。

8、本合同工程質(zhì)保金的支付:在甲方主合同全部履行完畢:驗收鑒定、移交簽證起至質(zhì)量保證期滿,經(jīng)業(yè)主驗收合格,業(yè)主支付給甲方工程質(zhì)保金后__________天內(nèi)甲方向乙方支付(但乙方所承擔(dān)的施工項目如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的修復(fù)費用應(yīng)扣除)。

三、工程進度。

1、乙方應(yīng)按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程,工期自甲方開工令下達(dá)之日算起。

3、乙方應(yīng)按照本合同協(xié)議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任及相應(yīng)費用。

4、工程暫停施工后,乙方應(yīng)與甲方協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響,當(dāng)工程具備復(fù)工條件時,乙方應(yīng)在指定的期限內(nèi)復(fù)工,若乙方無故拖延和拒絕復(fù)工,由此增加的費用和工期延誤責(zé)任由乙方承擔(dān)。

5、由于自然條件影響或業(yè)主原因?qū)е碌墓こ掏9?、工期拖延等造成的?jīng)濟損失及潛在風(fēng)險甲乙雙方各自承擔(dān)自己的部分,乙方無權(quán)就此向甲方索賠。

6、工程實施期間不可避免的會出現(xiàn)窩工、停工現(xiàn)象,除甲方調(diào)劑工作面以外所發(fā)生的窩工與停工的費用一律不予補償。

四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收。

1、乙方必須按照國家有關(guān)施工驗收規(guī)范、設(shè)計圖紙及有關(guān)設(shè)計通知、主合同中的質(zhì)量要求及甲方質(zhì)量體系要求控制質(zhì)量,接受甲方、監(jiān)理、業(yè)主對質(zhì)量監(jiān)視、檢查、控制。

2、乙方應(yīng)配備專職的質(zhì)量檢查人員,建立完善的質(zhì)量檢控制度,配合甲方三檢人員做好各工序的質(zhì)量檢查及驗收工作。

3、乙方應(yīng)對其所承擔(dān)工程項目的施工質(zhì)量負(fù)全責(zé),如發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)在__________小時內(nèi)報告甲方,對施工質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)返工并承擔(dān)相關(guān)費用;對不合格產(chǎn)品,甲方有權(quán)要求乙方予以返工并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失和工期延誤;不符合質(zhì)量要求的工程項目,甲方不予計量與結(jié)算。

4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方的施工過程質(zhì)量驗收程序要求進行全過程的質(zhì)量檢查、驗收。產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)理、甲方驗收合格后可轉(zhuǎn)入下道工序。

5、隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經(jīng)甲方及監(jiān)理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋,進入下一道工序。

6、乙方所承擔(dān)的本合同工程項目完工后______天內(nèi),乙方應(yīng)按照監(jiān)理、業(yè)主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工資料一式__________份,并配合甲方進行驗收工作,不提交竣工資料不予竣工決算。

7、分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)相應(yīng)缺陷并承擔(dān)由此發(fā)生的費用和相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。

8、本合同工程缺陷責(zé)任期為________年,缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)相關(guān)費用;若乙方未能及時修復(fù)責(zé)任期內(nèi)的缺陷,甲方可另行安排其他施工單位修復(fù),所發(fā)生的費用按實際發(fā)生由乙方承擔(dān),可在乙方的工程尾款及有關(guān)被扣留的費用中直接支付,同時乙方被扣留的質(zhì)保金不予退還。

1、乙方在施工過程中必須確保施工安全,對項目范圍內(nèi)的施工安全負(fù)全責(zé);發(fā)生安全事故(包括險情安全事故)應(yīng)立即報告甲方。

2、因乙方責(zé)任發(fā)生安全事故,所造成的一切損失由乙方自行承擔(dān),如果還給甲方或第三方造成了經(jīng)濟損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償,且被扣留的安全保證金不予退還。

3、甲方統(tǒng)一監(jiān)管本工程的文明施工,負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等有關(guān)文明施工事項,乙方應(yīng)積極做好本合同施工范圍內(nèi)的文明、環(huán)保工作。

4、乙方在其施工場地內(nèi)發(fā)現(xiàn)文物,應(yīng)采取保護措施,并按主合同約定的時間和程序報告甲方,由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責(zé)任。

六、施工材料、設(shè)備。

1、乙方應(yīng)按合同要求組織施工設(shè)備,按實際需要向甲方提供入場施工設(shè)備清單(含入場時間),并按甲方現(xiàn)場總體要求進行停放管理,不得隨意進出指定區(qū)域和亂停亂放。

2、乙方入場施工設(shè)備必須是最大限度地滿足施工需要,完好率不低于90%,若甲方一旦發(fā)現(xiàn)乙方使用的施工設(shè)備因完好率低下或數(shù)量不足等原因影響工程進度、質(zhì)量時,有權(quán)要求乙方增加或更換施工設(shè)備,乙方應(yīng)予以及時增加或更換,由此增加的費用和工期延誤責(zé)任均由乙方承擔(dān)。

3、乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開現(xiàn)場,否則按違約處理。

4、乙方施工設(shè)備的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),對安全風(fēng)險較高的設(shè)備由甲方強制乙方購買相應(yīng)保險。

七、履約保證金在本合同簽訂前乙方應(yīng)向甲方交納__________萬元履約保證金,本合同約定的乙方的全部義務(wù)履約完成后無息退還剩余款項。

八、雙方職責(zé)。

1、甲方職責(zé)。

(1)甲方應(yīng)負(fù)責(zé)做好本合同工程的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)和組織策劃及工程竣工驗收。

(2)甲方負(fù)責(zé)及時向乙方提供施工圖紙?zhí)缀娃D(zhuǎn)發(fā)設(shè)計、監(jiān)理文件和施工指示,并對施工進行技術(shù)指導(dǎo)(含技術(shù)交底)。

(3)甲方按主合同的總體進度計劃及監(jiān)理批復(fù)的施工進度,負(fù)責(zé)審核并批準(zhǔn)乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。

(4)甲方負(fù)責(zé)對乙方施工進度、安全、質(zhì)量等全過程進行監(jiān)督(但不能免除乙方責(zé)任),若工程進度出現(xiàn)滯后、工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題、施工安全出現(xiàn)嚴(yán)重隱患時,甲方有權(quán)責(zé)令乙方停工整改,若在規(guī)定整改期限內(nèi)仍達(dá)不到甲方要求時,甲方有權(quán)調(diào)整乙方工程項目范圍或解除本合同,其間發(fā)生的相關(guān)費用、損失由乙方承擔(dān)。

(5)甲方督促乙方購買高危作業(yè)人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設(shè)備財產(chǎn)險和必要的第三者責(zé)任險。

2、乙方職責(zé)。

(1)乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理的統(tǒng)一指揮和調(diào)度,按照本合同約定對進度、質(zhì)量、安全等負(fù)責(zé)。

(2)乙方不得轉(zhuǎn)讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包(包括事實上的分包)、轉(zhuǎn)包,否則,甲方既視為乙方違約,并有權(quán)解除本合同,由此而造成的一切損失由乙方承擔(dān),且乙方不得提出任何異議與索賠。

(3)乙方合同工程完工后應(yīng)及時對施工現(xiàn)場進行清理,做到工完場清,并不得損壞現(xiàn)場構(gòu)筑物及其他設(shè)施,如發(fā)生損壞,應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

(4)乙方應(yīng)加強對本單位職工的思想教育,規(guī)范其行為,做到遵紀(jì)守法,在工地不得發(fā)生違法違紀(jì)事件,做好環(huán)境保護工作,遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī),生產(chǎn)中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。

(5)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)已完合同工程移交前的維護。

九、違約責(zé)任。

1、若乙方將本合同項目另行轉(zhuǎn)包或再分包,甲方有權(quán)直接解除本合同。由此導(dǎo)致的所有損失由乙方承擔(dān)。

2、若乙方原因未達(dá)到本合同控制性工期要求,每拖延一天,按__________元天計取違約金。

3、若乙方原因造成主合同規(guī)定的其他違約事項(簽訂分包合同應(yīng)明確具體的責(zé)任),則由乙方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償甲方信譽損失,按乙方分包合同工程價款__________%計取違約金,并賠償相關(guān)損失。

4、本合同未規(guī)定的違約責(zé)任,按甲方與業(yè)主簽訂的主合同違約責(zé)任規(guī)定處理。

5、乙方應(yīng)及時發(fā)放民工工資,由于拖欠民工工資造成不良影響,按違約處理。

十、爭議解決甲乙雙方再執(zhí)行本合同過程中若發(fā)生意見分歧,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方可向工程所在地人民法院提起訴訟。

十一、其他。

1、本合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商解決。

2、本合同經(jīng)雙方法定代表人(或代理人)簽字并加蓋單位公章后生效,工程完工,工程價款結(jié)清后自然失效。

3、本合同一式__________份,雙方各執(zhí)__________份,具有同等效力。(以下無正文)。

甲方(蓋章):

簽約日期:________年____月____日

乙方(蓋章):

簽約日期:________年____月____日

電子版建設(shè)工程施工合同篇十八

發(fā)包方:____市建設(shè)局(以下簡稱甲方)。

承包方:____有限公司(以下簡稱乙方)。

為了明確甲。乙方雙方在工程建設(shè)過程中的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任,維護雙方的合法利益,達(dá)到保證期,保證工程質(zhì)量,保證安全文明施工的目的,雙方在遵守法律,行政法規(guī),自愿、公平的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工程具體實際,經(jīng)雙方協(xié)商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

1、街道路亮化照明工程。

2、工程地點:____。

3、工程內(nèi)容:基礎(chǔ)澆筑、電器、燈桿、燈具制作、安裝和調(diào)試。

1、開工日期:____年7月20日

2、交工日期:____年8月30日

優(yōu)良。

工程采用中標(biāo)價款承包:施工承包合同總價款為____人民幣。

1、承包范圍:所有工程(燈具、燈桿、電器、控制箱等)的施工,安裝和調(diào)試。

2、本工程價款為優(yōu)良工程條款,當(dāng)工程竣工驗收達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。

3、甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,如未能達(dá)成一致,可提交有關(guān)部門協(xié)商,如仍未能達(dá)成一致時,可提交仲裁機構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。

4、全合同不得轉(zhuǎn)讓,未盡事宜,由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議,協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字、蓋章后,與本合同有同等法律效力。

5、本合同一式六份(正本兩份、副本四份),甲、乙雙方簽字,蓋章之日起合同生效,分送有關(guān)部門。

6、本合同簽定時間:____年____月____日。

7、本合同簽定地點:

建設(shè)單位(蓋章):____施工單位(蓋章):____。

電話:____電話:____。

____年____月____日____年____月____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇十九

甲方:

乙方:__________工程隊。

根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。為確保______公路按時、按質(zhì)、按量完成,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:

1、公路建設(shè)路線為____________________。

工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。

2、工期要求是________年____月____日至________年____月____日。

公路路基開挖工程。

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米,彎道地段為6.1米;每公里設(shè)置4個錯車道,錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適,特殊地段最大xx不得大于10%,xx長度不得大于80米,彎道最小半徑不得小于15米。

3、土質(zhì)邊坡按1:0.5-1:0.75,堅石邊坡按1:0.2,軟石邊坡按1:0.3的標(biāo)準(zhǔn)進行開挖。

1、乙方全部完成公路路基開挖工程后,由鄉(xiāng)政府組織相關(guān)部門進行驗收。

2、工程承包經(jīng)費為每公里2.75萬元,乙方進場并完成500米的路基開挖后,甲方再按工程進度工程款的30%預(yù)付給乙方作工程建設(shè)費用;整個工程按時按按量完工,經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)部門驗收合格后,一次性付清工程款。

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施,按照安全操作規(guī)程施工,達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時候發(fā)生安全事故,造成的一切后果由乙方自負(fù),甲方概不負(fù)責(zé)。

1、公路建設(shè)必須按照本合同規(guī)定的技術(shù)要求一次開挖到位,未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒絕支付費用,所發(fā)生的一切費用由乙方自行承擔(dān)。

2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳?zāi)沟鹊膮f(xié)調(diào)和搬遷工作,如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的,從第3天算起,每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中,乙方的機械燃油由乙方自行負(fù)責(zé)運輸。

4、甲方必須派員協(xié)助乙方進行施工。

1、甲方代表不能及時給出必要指令、確認(rèn)、批準(zhǔn),不按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其它使合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任(包括支付因其違約導(dǎo)致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)支付款項的利息等),相應(yīng)順延工期;按協(xié)議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的損失。

2、乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計和規(guī)范的要求,或發(fā)生其它使合同無法履行的行為,甲方代表可通知乙方,支付違約金________元,賠償因其違約給甲方造成的損失。

3、除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前___天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

甲乙雙方因合同發(fā)生爭議,向___________的單位或人員要求調(diào)解;調(diào)解或者協(xié)商不成的向_______________人民法院起訴。

本合同一式_____份,甲乙雙方各執(zhí)___份,自雙方簽字之日生效。

甲方:代表:________年____月____日。

乙方:代表:________年____月____日。

電子版建設(shè)工程施工合同篇二十

甲方:

乙方:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》,本著平等、自愿、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致,甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工,特訂立本合同如下:

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、承包工程內(nèi)容:除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外,其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé))。

四、工程造價:本工程建筑面積共計平方米單價元,工程總造價。

五、付款方式:甲方按工程進度,在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款,余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后,再經(jīng)甲方驗收合格后,(除扣留2%的工程質(zhì)保金外)一次性結(jié)清,保修期滿后,退還質(zhì)保金。

六、甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù):甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量并負(fù)責(zé)工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后,本工程的工傷保險由乙方自行購買,在施工期間,乙方必須做到安全文明施工,如出現(xiàn)任何安全事故,一切后果由乙方承擔(dān)。

在施工期間,甲方必須保證工程款的按時支付,如果由于工程款的拖欠,造成的一切后果及損失,由甲方承擔(dān)。

七、合同工期:有效天氣為能超出陸個月,如在超期陸個月后再超期,每超期一天,甲方懲罰乙方壹仟元人民幣,以此類推。

八、保修責(zé)任:按國家規(guī)定執(zhí)行,在保修期內(nèi),乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi),必須派人到場維修,否則甲方有權(quán)自行維修,所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除,不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/11793292.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔