在商業(yè)交易中，雙方簽訂合同意味著彼此的權(quán)責關(guān)系明確。合同的條款應當具備可操作性和有效性，避免模糊和歧義。以下范文可以幫助雙方快速了解合同的基本結(jié)構(gòu)，以及在不同情況下的特殊條款要求。
房屋拆除承攬合同篇一
合同編號：
工 程 名 稱：*
工 程 地 點：*
拆 遷 范 圍：
拆 遷 面 積：
委托 方：*
受托 方：
簽 訂 日 期：
拆除工程委托合同
委托方（以下稱甲方）：
法定代表人 / 職務：
委托人 / 職務：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址：
郵編：傳真：
電話：
受托方（以下稱乙方）：
法定代表人 / 職務：
委托人 / 職務：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
開戶銀行 / 帳號：
地址：
郵編： 傳真：
電話：
甲乙雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則，根據(jù)北京市有關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定，結(jié)合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保拆除工作質(zhì)量，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
1.1拆除工程地點
*****項目 地塊
1.2拆除工程范圍（四至）
2.1甲方向乙方指明現(xiàn)場市政、公用設施分布情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除范圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案（施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環(huán)保措施等主要內(nèi)容），甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定 為項目負責人，全權(quán)負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關(guān)情況。
2.5甲方指定 為項目負責人，負責協(xié)調(diào)施工中有關(guān)事宜，并監(jiān)督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規(guī)操作有權(quán)做出處理決定或經(jīng)濟處罰。
2.6拆除期限根據(jù)拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房后5日內(nèi)必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產(chǎn)生的渣土、廢棄物等一并清理出現(xiàn)場。
3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時間。
3.2甲方指派現(xiàn)場管理人員負責監(jiān)督乙方拆除過程中的安全及環(huán)保工作的執(zhí)行情況，并對發(fā)現(xiàn)的問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權(quán)做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現(xiàn)場施工安全技術(shù)要求〉〉（附后）并據(jù)此向乙方進行安全交底。
4.1安全責任
4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環(huán)保及交通等有關(guān)部門所有拆除及清運審批手續(xù)。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。
4.1.2負責制定拆除工程現(xiàn)場安全操作規(guī)程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現(xiàn)場安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現(xiàn)場安全組織機構(gòu)，明確崗位、職責，在施工中出現(xiàn)的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。
4.1.5違反規(guī)定的安全操作規(guī)程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現(xiàn)斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環(huán)保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方施工中現(xiàn)場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按施工方案規(guī)定執(zhí)行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環(huán)保負責人、拆除時限等內(nèi)容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質(zhì)圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規(guī)定辦理渣土消納證，經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時現(xiàn)場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現(xiàn)場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.2.6渣土清運車輛應按規(guī)定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統(tǒng)一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現(xiàn)場內(nèi)、外清潔衛(wèi)生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協(xié)助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產(chǎn)等報批手續(xù)。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計?。翰鸪M單價為每建筑平米元人民幣，暫估面積為建筑平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據(jù)拆遷進度分次支付：
5.2.1當乙方完成拆除任務的 %后，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；
5.2.2當乙方完成拆除任務的 %后，甲方按合同拆除費總額的 %支付給乙方；
5.2.3當乙方完成全部拆除工作后，甲乙雙方進行費用結(jié)算，并簽訂結(jié)算協(xié)議書之日起個工作日內(nèi)，甲方一次性向乙方支付剩余拆除費。
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經(jīng)濟損失。如屬雙方違約，根據(jù)實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協(xié)商解決。
6.2由于乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之一向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權(quán)要求乙方限期整改（工期不順延），并有權(quán)做出處理或處罰決定。
凡有關(guān)本合同或執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，應經(jīng)過友好協(xié)商解決；若不能協(xié)商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
8.1不可抗力是指戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發(fā)生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男小⒉糠致男泻贤睦碛?。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執(zhí)行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現(xiàn)的問題積極協(xié)商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協(xié)商，另訂補充協(xié)議附于本合同之內(nèi)，所有補充協(xié)議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現(xiàn)場施工安全技術(shù)要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點：北京
現(xiàn)場施工安全技術(shù)要求施工過程中應嚴格執(zhí)行國家及北京市有關(guān)安全規(guī)范、條例、命令。根據(jù)拆除工程特點，制定以下現(xiàn)場施工安全技術(shù)要求：
1、進入現(xiàn)場的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標牌。
2、對復雜的拆除工程應編制施工方案，一般拆除工程應有口頭或書面安全交底。
3、實行逐級安全技術(shù)交底制度，每個進場施工人員必須進行安全技術(shù)交底，并配齊安全防護工具，進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶。
4、現(xiàn)場應設有專職安全檢查員、環(huán)保監(jiān)督員各若干名。
5、保持安全的現(xiàn)場施工環(huán)境，非施工人員禁止入內(nèi)，現(xiàn)場防護設施、安全標志應齊全有效，未經(jīng)許可不得擅自移動或拆除。
6、杜絕立體交叉作業(yè)，高空作業(yè)時應有專人指揮，設警戒人員，杜絕非施工人員靠近。
7、施工過程中應保護現(xiàn)場用水、用電安全。
8、施工場地應做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現(xiàn)象，達到甲方驗收標準。
9、集中回收存放電表、水表、水井蓋及圈。
10、拆除建筑物應自上而下進行，禁止數(shù)層同時拆除，當拆除某一部分的時候應該防止其它部分的倒塌。
11、拆除建筑物過程中，現(xiàn)場照明不得使用被拆除建筑物中的配電線，應另外設置配電線路。
12、拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等，應該和整體程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和橫梁，要等待它所承擔的全部結(jié)構(gòu)和荷重拆掉后才可以拆除。
13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情況必須采用推倒方法的時候，必須遵守下列規(guī)定： 13.1砍切墻根的深度不能超過墻厚的1/3，墻的厚度小于兩塊半磚的時候，不許進行掏掘。
13.2為防止墻壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。
13.3建筑物推倒前，應發(fā)出信號，待所有人員遠離建筑物高度2倍以上的距離后，方可進行。
14、在高處進行拆除工程，要設置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機械及時吊下或運走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時清理、分別、堆放在一定位置。
15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時，嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進行工作，必須使用移動板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點：北京
房屋拆除承攬合同篇二
隨著人們對法律的了解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的房屋承攬合同簡潔版，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：____________
乙方：____________
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的.,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
地點：____________地點：____________
電話：____________電話：____________
____年____月____日____年____月____日
房屋拆除承攬合同篇三
甲方：x委員會(以下簡稱甲方)。
乙方：x(以下簡稱乙方)。
甲方將連坑村舊禮堂，及二層磚木結(jié)構(gòu)房一座大約面積1500平方米。承包給乙方拆除施工。經(jīng)雙方協(xié)商訂立以下合同：
一、結(jié)算方式：甲方以舊料折算乙方拆房工資。甲方不再支付任何費用。
二、乙方在拆房期間，必須加強施工現(xiàn)場管理。做到安全施工，如施工過程發(fā)生一切安全事故，均由乙方自行負責，并承擔相應的責任和一切經(jīng)濟賠償。
三、乙方應在20天內(nèi)完成，乙方在拆房期間應做好警示標志和防護措施，確保周圍行人安全。
四、乙方在開工前，甲方應把房內(nèi)所有東西搬空，并負責協(xié)調(diào)周圍村民工作，如遇村民阻礙致使乙方派出的工人無法正常施工，其延誤工期及誤工費用均由甲方負責承擔。
五、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
六、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之后立即生效。
甲方代表：乙方代表：
房屋拆除承攬合同篇四
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務提供及其他事項，達成如下協(xié)議：
一、工程名稱：成都 軍區(qū)管理局第二服務處20號院
二、工程地點：成都 軍區(qū)管理局第二服務處20號院內(nèi)
都軍區(qū)管理局第二服務處20號院原地面磚混住宅約4500㎡范圍內(nèi)所有建筑物。
一、進場日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。
二、總工期為壹個月，為使拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后支付乙方總拆除建筑物的30%工程款，乙方拆除完工后甲方在10內(nèi)支付給乙方剩余工程款。拆下來的鋼筋和能用的磚都歸乙方。
一、甲方向乙方支付19.1元/m2，工程量約4500m2，結(jié)算時按實際拆除面積計算。
二、合同簽訂后7日內(nèi)，甲方向乙方支付首期拆除工程費2.5萬元。
一、甲方責任：
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃。
若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務，則按每延期一天罰款5000元/天。
一、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應對機械、人員進行安全技術(shù)交底。乙方應遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。
三、發(fā)生重大事故，乙方應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業(yè)人員配合。
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。本合同一式二份，簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間：____年____月____日
發(fā)包方： 承包方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
房屋拆除承攬合同篇五
現(xiàn)有_________________房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款：
一、拆除范圍：_________________房的土建部份和基礎(chǔ)，拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。
二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購買，價格為每塊__________角錢。
三、拆除費用：甲方補給乙方拆除人工_________________圓整(_________________元)。
四、安全責任：所有安全責任由乙方承擔。
五、付款方式：工地完工后，甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，共同遵守，經(jīng)甲、乙雙方簽字后合同生效。
_____年_____月_____日
房屋拆除承攬合同篇六
1、因甲方需要委托乙方在________市津________公共租賃住房工程項目裝拆彩板房139.29平米，60元/平米，計8357.40元。
2、彩板房拆除后運到西青王莊，單機____車，運費________元。
3、人工費：________個工，________元/人，計____________元。
二、稅金：____________元×________元=________元
三、甲方應付乙方：____________元
甲方責任：
1、甲方負責道路平整，保證具備安裝條件。
2、因甲方現(xiàn)場不具備安裝彩板房條件，造成乙方延誤工期，甲方承擔全部責任，并付乙方________%誤工費。
3、甲方負責提供安裝彩板房電源。
乙方責任：
1、乙方按甲方指定時間要求進場安裝彩板房。
2、乙方負責安裝過程中所有工作，嚴格拆遷各項操作規(guī)程，發(fā)生由乙方原因造成的安全事故由乙方負責。
3、乙方負責彩板房的安裝質(zhì)量，因安裝彩板房安裝質(zhì)量問題而發(fā)生事故由乙方負責。
4、彩板房搭設完畢后，乙方負責彩板房保管事宜。
5、乙方負責提供安裝彩板房安拆費發(fā)票，因乙方提供不合格發(fā)票損失由乙方負責。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求是的原則，協(xié)議商解決，此協(xié)議雙方簽字生效，并一式兩份。甲乙各一份。
甲方：__________________________
乙方：___________________________
_____________年_______月_____日
_____________年_______月_____日
房屋拆除承攬合同篇七
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等、自愿原則上友好合作，甲方同意將 拆除工作委托給乙方，現(xiàn)將有關(guān)拆除工作事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商認可達成如下條款，以資共同遵守：
乙方在拆除過程中，應嚴格按照《安全生產(chǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定進行文明施工，如發(fā)生一切安全事故，均由乙方承擔一切責任。
由乙方拆除至原地平為止拆除下來的材料均歸乙方所有，拆除建筑物所造成的渣土歸乙方清運，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工時費 平方米。
拆除時間為 天自 年 月 日甲方在乙方進場前做好騰空房屋工作，確保乙方順利拆除，如遇人力不可抗拒的自然災害和鄰里之間的困難，由甲方出面協(xié)商、拆除時間順延、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，未盡事宜，雙方共同協(xié)商另定。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
房屋拆除承攬合同篇八
農(nóng)村拆遷補償協(xié)議建設單位(甲方)_____________________________地址：____________郵碼：_______電話：__________法定代表人：____________職務：_________________拆遷戶(乙方)_______________________________地址：____________郵碼：_______電話：__________法定代表人：____________職務：_________________根據(jù)________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務，保證拆遷工作的順利進行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有________結(jié)構(gòu)的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房)，甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助________元;。
3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權(quán)他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤慨a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方)_______(公章)。
法定代表人：_____________________________年_________月__________日拆遷戶(乙方)_________(蓋章)。
房屋拆除承攬合同篇九
甲方（定作人）：身份證號碼：
住址：乙方（承攬人）：?身份證號碼：?住址：
甲方擬裝修房屋一套，位置在?室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務。
1、具體裝修工程為乙方承攬?的房屋?工程（含?面積的防水）。?工程面積為?平方米。防水面積為?平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。
3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。
6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。
二、質(zhì)量和工期要求。
1、工期從20_________年?月?日開始建設，到20_________年?月?日止，工期為?天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。
三、付款方式。
1、工程款結(jié)算方式：以?面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為?元。
2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付?元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15?天內(nèi)給付。
四、違約責任。
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。
2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款?元。
五、爭議解決辦法。
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交?區(qū)人民法院進行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字（手?。?乙方簽字（手?。?年月?日?年月?日。
房屋拆除承攬合同篇十
發(fā)包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱): (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋拆除工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
被拆除房屋名稱： 重慶嫦娥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨時辦公樓
工 程 地 點： 重慶大渡口區(qū)鋼花路(人武部左旁)
工 程 內(nèi) 容： 房屋拆除
承 包 范 圍：房屋拆除和建筑垃圾裝載上車
承 包 形 式：甲方向乙方收取3000.00元房屋殘值。被拆房屋的建筑材料
歸乙方所有并自行清運出施工現(xiàn)場。
開工日期：20xx年5月23日
完工日期：20xx年6月13日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)20天
四、安全責任:
乙方應做到精心組織、文明施工、搞好安全防護、保證施工安全、保持場地整潔、控制揚塵。施工中乙方因安全事故給自已或他人造成的仼何傷害及損失由乙方承擔。
五、其它 :
甲方在可能的情況下，向乙方提供施工用水、電接口,所需材料和使用費由乙方承擔。 本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字或蓋章后生效。若一方違約承擔守約方一切損失。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
房屋拆除承攬合同篇十一
乙方： 身份證號碼： 電話：
甲方現(xiàn)將xx小區(qū)舊辦公宿舍樓和單層廠房共二棟房屋以料代工的形式包給乙方負責拆除，經(jīng)雙方共同協(xié)商制訂以下條款。
1． 辦公樓全部拆完成并負責用勾機將所有承臺地梁全部挖起破碎；
3． 乙方包拆不包運土。
1． 必須具備有拆房的有關(guān)資質(zhì)證書；
2． 安全方面：乙方工人必須要有持證拆遷人員20人；
3． 乙方工人在開工前必須進行各項安全操作教育；
4． 做到不違章指揮，不得違章操作；
5． 拆前乙方應將建筑物四周全部圍蔽，并設有安全警示牌，并派出專人在地面指揮。
6． 乙方工人在施工中造成自隊員工工傷事故或傷及他人的一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自負。
1． 拆下的鋁窗、卷閘門、木門屬甲方所得；
2． 拆下的鋼筋、槽鋼、角鐵、紅磚等及其他零星材料屬乙方所得；
3． 甲方按每塊紅磚0.08元回收計價給乙方。
甲方代表簽字： 蓋章：
乙方代表簽字：
簽定日期：20xx年 月 日
房屋拆除承攬合同篇十二
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等、自愿原則上友好合作，甲方同意將拆除工作委托給乙方，現(xiàn)將有關(guān)拆除工作事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商認可達成如下條款，以資共同遵守：
一、拆除過程中的安全責任：
乙方在拆除過程中，應嚴格按照《安全生產(chǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定進行文明施工，如發(fā)生一切安全事故，均由乙方承擔一切責任。
二、拆除范圍及價格：由乙方拆除至原地平為止拆除下來的材料均歸乙方所有，拆除建筑物所造成的渣土歸乙方清運，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工時費平方米。
三、拆除時間：
拆除時間為天自年月日甲方在乙方進場前做好騰空房屋工作，確保乙方順利拆除，如遇人力不可抗拒的自然災害和鄰里之間的困難，由甲方出面協(xié)商、拆除時間順延、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，未盡事宜，雙方共同協(xié)商另定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
房屋拆除承攬合同篇十三
甲方：
乙方：
現(xiàn)有東莞市中堂鎮(zhèn)，下蘆村，中南區(qū)十巷1號房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款：
一、拆除范圍：東莞市、中堂鎮(zhèn)、下蘆村中南區(qū)十巷1號房的土建部份和基礎(chǔ)，拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。
二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購買，價格為每塊兩角錢。
三、拆除費用：甲方補給乙方拆除人工壹仟陸佰圓整(1600元)。
四、安全責任：所有安全責任由乙方承擔。
五、付款方式：工地完工后，甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，共同遵守，經(jīng)甲、乙雙方簽字后合同生效。
房屋拆除承攬合同篇十四
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(下簡稱乙方)。
甲方將拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議。
1、施工內(nèi)容：建筑物拆除，渣土清運。
2、工程數(shù)量：m2。
3、拆除標準：拆除范圍內(nèi)建筑物房屋拆除、渣土清運至室內(nèi)地平。
4、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
1、工程價款：
(1)雙方商定：本工程單價為元/m2。
(2)項目總金額;。
2、結(jié)算方式：
(1)自簽訂合同開工日，甲方付工程款的30%();。
(2)乙方完成全部拆除清運工作后2個工作日內(nèi)，甲方一次性支付工程尾款。
1、本合同工程定于20__年月日開工，于20__年月日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2、負責協(xié)調(diào)切斷通往被拆除區(qū)域內(nèi)的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、負責通知乙方領(lǐng)取拆房單。
4、盡量保證向乙方所交房屋的完整性，維護乙方的合法利益。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
5、甲方指定為工程項目負責人，負責協(xié)調(diào)施工中有關(guān)事宜并監(jiān)督乙方的'施工全過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家及上海市有關(guān)部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關(guān)法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：灑水降塵，控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失;對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定為工程項目負責人，全權(quán)負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
1、違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經(jīng)濟損失)。
2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的可向上海市人民法院起訴。
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或?qū)贤瑮l款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
甲方：
代表：
乙方：
代表人：
房屋拆除承攬合同篇十五
拆遷戶(乙方)：_________。
根據(jù)_________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務，保證拆遷工作的順利進行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有_________結(jié)構(gòu)的住房_________幢_________間，共_________平方米(原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二、乙方應于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房)，甲方于乙方搬遷_________日內(nèi)一次付給乙方搬遷費_________。
三、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補助_________元;。
3.乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助_________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責任。
六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
七、乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
八、其它：
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份，交_________等單位各留存一份。
地址：_________家庭18歲以上成員(簽章)：_________。
代表人：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
銀行帳戶：_________銀行帳戶：_________。
精選拆除房屋的協(xié)議書三篇。
關(guān)于拆除房屋的協(xié)議書四篇。
房屋拆除承攬合同篇十六
發(fā)包方：(以下稱甲方)。
承包方：(以下稱乙方)。
甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑工程承包合同條例》、《建筑拆除工程安全技術(shù)規(guī)jgj147-20x》及《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保拆除工作質(zhì)量，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以示共同遵守：
1、拆除工程項目：
2、拆除工程地點：
1、乙方必須具備相關(guān)的拆除資格證明;。
2、乙方必須具備拆除大型建筑的資歷;。
3、乙方須具備拆除大型建筑的必須設備：
4、乙方須具備拆除大型建筑相關(guān)有經(jīng)驗的專業(yè)人員。
1、拆除范圍見新的平面圖紙，與新的平面圖紙有異之處即為拆除之處;。
3、乙方在施工前必須和甲方相關(guān)人員確定拆除項目的具體事宜,拆除工程范圍、工程量之解釋權(quán)歸甲方。
1、乙方須按照施工工期制訂詳細的施工進度表，并經(jīng)甲方書面同意;。
2、乙方必須有專職的項目經(jīng)理和甲方指定人員(其他人員無效)定期磋商;。
3、進度表的修正改動必須經(jīng)甲方項目負責人的書面同意;。
4、進度表為本合同附件，乙方需要嚴格按照執(zhí)行;。
5、乙方的施工人員必須經(jīng)過嚴格的施工培訓;。
7、施工過程嚴禁野蠻施工，禁止用原始簡陋工具施工。
3、乙方的相關(guān)施工必須保證不損害本建筑物的主體結(jié)構(gòu)，不能給本建筑物的主體結(jié)構(gòu)留下隱性傷害，否則由此而產(chǎn)生的.后果乙方應承擔全部責任。
1、自合同簽訂之日起乙方須在3天內(nèi)進駐;。
2、自合同簽訂之日起乙方須在3天內(nèi)制作工程拆除進度表，并經(jīng)甲方書面同意;。
3、乙方同意在3天內(nèi)開始施工;。
4、雙方約定自施工之日(年月日)起在20天(年月日)完成約定的項目拆除。
1、安全責任。
(1)乙方施工必須有完備的安全防護設備和設施;。
乙方負責;。
(5)違反規(guī)定的安全操作規(guī)程，造成意外事故，由乙方自負。
(6)出現(xiàn)斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
2、環(huán)保責任。
(1)制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方施工中現(xiàn)場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按施工方案及政府相關(guān)部門規(guī)定執(zhí)行。
(2)施工過程中應經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵，嚴禁隨意凌空拋撒。
(3)渣土清運車輛應按規(guī)定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
3、文明施工。
(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作;。
(2)乙方應保證施工現(xiàn)場內(nèi)、外清潔衛(wèi)生，交通道路暢通;。
(3)乙方應保證在用的市政、公用設施完好、暢通。
4、治安消防責任。
(1)乙方有確保乙方的施工人員遵守治安管理法規(guī);。
(2)乙方要確保施工過程中的消防安全，施工期間的消防安全事故由乙方負責;。
(3)甲方有權(quán)制止乙方在消防安全方面違規(guī)行為，否則甲方有權(quán)按乙方違約處理，因此而造成的損失由乙方負責。
1、雙方約定，拆除費為人民幣元整(小寫：元)，廢舊窗戶、室內(nèi)門、拆除建筑垃圾物內(nèi)的鋼筋、防盜門歸乙方所有。
2、全部工程完工后，3天內(nèi)付元整(小寫：元);15天內(nèi)付元整(小寫：元)。
3、合同簽訂后三日內(nèi)乙方向甲方支付合同保證金叁萬元整;在工程驗收后如無異常，60天內(nèi)無息退給乙方。
在工程完工后3天內(nèi)，由專業(yè)的權(quán)威部門和甲方、乙方共同進行驗收簽字后視同工全部完工，由于驗收不合格而導致延期的由乙方負責。
1、乙方將合同項目轉(zhuǎn)交第三方承包;。
2、乙方原因使工期延長;。
3、乙方不遵守相關(guān)的消防安全規(guī)定及政府相關(guān)部門規(guī)定，而不聽從甲方制止的;。
4、違反合同上述條款的;。
雙方相互協(xié)商處理，如協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式2份，當事人各執(zhí)1份。本合同自x年6月1日雙方簽字之日起生效。未盡事宜，雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議并與本合同具有同等的效力。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
簽訂日期：年月日
房屋拆除承攬合同篇十七
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方拆除__小學相關(guān)d級危房，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，具體條款如下:。
一、拆除范圍：
1、拆除伙房及生活用房。
2、房屋結(jié)構(gòu)：土木結(jié)構(gòu)。
3、拆除范圍：拆除房屋門墻與隔墻、房屋后墻拆除到與操場隔墻一致為止，清除所有房屋垃圾。
二、拆除時間：
20__年8月21日8月24日。
三、質(zhì)量要求：
1、__米以上，拆除場地平整，無房屋垃圾。
2、乙方在完成施工后，對所保留的后墻進行墻面修復，并對其及操場隔墻上加蓋磚帽。
四、結(jié)算方式：
經(jīng)雙方共同協(xié)商確定，拆除所得的木料及門窗歸乙方所有，甲方并付乙方現(xiàn)金二百元。
五、雙方責任和義務：
甲方負責指揮房屋拆除，四至界限，疏通完善，制定場地及垃圾處理方式。
六、乙方在拆除過程中要嚴格按照《施工規(guī)范》施工，認真執(zhí)行《安全規(guī)范》和《安全條例》。扎實抓好現(xiàn)場安全管理，責任到人，聽從甲方安排。嚴格按照甲方的要求進行施工，施工過程中如遇問題及時向甲方報告，并共同協(xié)商解決。
七、在施工過程中如發(fā)生安全事故，一切責任由乙方承擔，乙方在施工中必須確保周圍道路、水電的暢通，保證學校水電等設施的完好。乙方對發(fā)生的安全傷亡事故負完全責任。
八、乙方必須在本協(xié)議生效后四日內(nèi)完成拆遷范圍內(nèi)的建筑物及附屬物的拆除和場地清理工作。負責每推延一天罰款人民幣伍佰元(不可抗力及自然因素除外)。
九、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十一、甲乙雙方訂立此協(xié)議均系自愿，并無反悔，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：(簽字蓋章)___。
電話：__。
乙方：(簽字蓋章)___。
電話：__。
20__年8月21日。
房屋拆除承攬合同篇十八
乙方（買方）：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方出售的住房事宜，訂立本契約，以資共同遵守。
第一條：甲方同意將座落在葫蘆島市區(qū)（市）路號幢單元戶的住房（房屋所有權(quán)證號：土地使用權(quán)證號：）計建筑面積平方米出售給乙方。乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買上述房屋。
第二條：甲、乙雙方同意，上述房屋的成交價為人民幣元（大寫佰拾萬仟佰拾元整）。本契約簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣元（大寫萬仟佰拾元整）作為購房定金。
第三條：甲、乙雙方同意，自本契約生效之日起日內(nèi)，將上述房屋價款分次付給甲方，購房定金將在最后一次付款時沖抵房價。具體付款日期、金額和方式如下。
第四條：甲方應于將房屋交付給乙方。
第五條：甲、乙雙方問意，在房屋實際交付之日前，根據(jù)有關(guān)規(guī)定應交付的與房屋有關(guān)的.費用（包括水、電、煤氣、供暖等）由甲方負責繳付；若甲方未按約定繳付所產(chǎn)生的后果由甲方負責，與乙方無關(guān)。
第六條：甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚。自本契約生效之日起，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務等，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，由此給乙方造成的經(jīng)濟損失，由甲方負責賠償。
第七條：本契約簽訂后，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在內(nèi)將乙方的已付款（不計利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，并自悔約之日起的日內(nèi)將雙倍定金及已付款返還給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房價款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由違約一方向?qū)Ψ街Ц顿彿績r款萬分之的違約金。任何一方逾期日以上未履約的，視為悔約，違約方應按本條第一款的規(guī)定承擔責任，但雙方另有約定的除外。
第八條：甲、乙雙方在辦理上述房屋賣買交易過戶手續(xù)時所需交納的稅費，由甲乙雙方接有關(guān)規(guī)定承擔。
第九條：甲、乙雙方在履行本契約過程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可向仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條：本契約未盡事宜由甲、乙雙方另行在本契約的補充條款中加以明確。
第十一條：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，在不違背本契約上述條款原則的前提下，就本契約未盡事宜訂立的補充條款，為本契約不可分割之一部分，與本契約具有同等效力。
第十二條：本契約及補充條款經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。
第十三條：本契約連同附件一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，房產(chǎn)交易管理部門一份，均具有同等效力。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）。
身份證/法定代表人：身份證/法定代表人：
地址：地址：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
委托代理人：委托代理人：
房屋拆除承攬合同篇十九
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)____市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況。
1、乙方在拆遷范圍內(nèi)有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2、乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3、被拆遷房屋的產(chǎn)權(quán)屬于_________。
三、拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
四、拆遷補償。
1、房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2、附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3、搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4、設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5、其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在________年____月____日前搬遷騰空房屋，經(jīng)甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在________年____月____日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在________年____月____日前向甲方移交有關(guān)房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉(zhuǎn)戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關(guān)部門申請辦理，并結(jié)清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權(quán)他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的`分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1、甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十
一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十
二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十
三、通知。
1、根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十
四、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
1、提交_________仲裁委員會仲裁;。
2、依法向人民法院起訴。
十
五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十
六、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十
七、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
授權(quán)代表(簽字)：_________授權(quán)代表(簽字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
房屋拆除承攬合同篇二十
甲方：
乙方：
甲乙雙方在平等、自愿原則上友好合作，甲方同意將拆除工作委托給乙方，現(xiàn)將有關(guān)拆除工作事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商認可達成如下條款，以資共同遵守：
一、拆除過程中的安全責任：
乙方在拆除過程中，應嚴格按照《安全生產(chǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定進行文明施工，如發(fā)生一切安全事故，均由乙方承擔一切責任。
二、拆除范圍及價格：由乙方拆除至原地平為止拆除下來的材料均歸乙方所有，拆除建筑物所造成的渣土歸乙方清運，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工時費平方米。
三、拆除時間：
拆除時間為天自年月日甲方在乙方進場前做好騰空房屋工作，確保乙方順利拆除，如遇人力不可抗拒的自然災害和鄰里之間的困難，由甲方出面協(xié)商、拆除時間順延、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，未盡事宜，雙方共同協(xié)商另定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
房屋拆除承攬合同篇二十一
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就甲方所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構(gòu)筑物、和自然土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項，經(jīng)雙方有好協(xié)商達成一致，訂立本協(xié)議。
一、甲方將其所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構(gòu)筑物、和土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項承包給乙方，由此產(chǎn)生的所有拆除、清理、清運、傾倒等費用全部由乙方自行承擔。
二、乙方向甲方支付房屋拆除殘值費叁萬元。在該地塊上乙方拆除的舊建筑材料歸乙方所有(武校鐵門及樹木歸甲方所有)。
三、乙方向甲方交納保證金拾萬元整。在乙方工作按期、按質(zhì)、按量完成后，甲方扣除乙方應支付給甲方的房屋拆除殘值費叁萬元后退還乙方。保證金于簽訂本協(xié)議前由乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳等方式支付給甲方。
四、乙方必須向甲方提供其有資格從事本協(xié)議項目下城市房屋、倉庫、建筑物、構(gòu)筑物、建筑垃圾拆除、清理、清運、傾倒的施工資質(zhì)，并保證其提供的資質(zhì)證明的真實性。
五、乙方自行尋找垃圾傾倒場所，費用自理。乙方必須制定詳細的安全施工方案，并嚴格按照施工方案進行操作。在拆除鄰近他人的房屋、建筑物、構(gòu)筑物時必須制定詳細施工方案和安全保護措施，保障安全施工和不損害他人生命財產(chǎn)。如因乙方施工不當造成的一切糾紛均由其自行承擔，甲方概不負責。
六、乙方必須采取足夠的安全防范措施，標示安全警示牌和劃定警戒線，保證施工現(xiàn)場及周圍人民群眾的生命財產(chǎn)安全。施工人員必須佩戴安全帽，禁止穿高跟鞋、拖鞋進入施工現(xiàn)場，做到文明施工、安全施工。
七、乙方必須指定專人在施工現(xiàn)場負責監(jiān)督現(xiàn)場安全施工。乙方應配備專業(yè)水電工作人員，拆除前先對房屋進行水電線路的拆除，消除一切不安全因素。在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
八、危險區(qū)域必須按照國家有關(guān)規(guī)定組織機械操作，費用由乙方自付。
九、乙方必須按照甲方要求和現(xiàn)場實際情況，及時轉(zhuǎn)運拆除后的建筑垃圾或按甲方要求進行場地平整，不得將垃圾掩埋。
十、所有建筑物、構(gòu)筑物、道路在拆除、清理、清運后以達到自然地平(備注：見土層表面平整)為驗收標準。
十一、在實施拆除過程與周邊發(fā)生的一切糾紛，由乙方負責解決。甲方給予積極協(xié)助，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
十二、拆除期限為：20xx年9月11日至20xx年9月25日。乙方在合同期限內(nèi)未完工，甲方有權(quán)自行組織機械或另行委托其他單位進行施工，由此產(chǎn)生的費用按實際發(fā)生額由乙方承擔。同時甲方有權(quán)沒收乙方上交的保證金。
十三、在拆除、清理、清運過程中發(fā)生的一切人員傷亡和環(huán)境污染問題、噪音及垃圾灑落滴漏等問題造成罰款和賠償均由乙方自行承擔。
十四、甲、乙雙方提供的各種資質(zhì)證書、證件、授權(quán)委托書均為本協(xié)議的附件。
十五、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商處理。
本合同一式六份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲方四份，乙方二份，均具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
房屋拆除承攬合同篇二十二
甲方：
乙方：
依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)，本著互惠互利，公平、誠信的原則，現(xiàn)就拆房工程承接施工事宜，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、工程名稱：
2、工程項目地址：
3、工程項目內(nèi)容：平方米的平房拆除以及場地平整；
4、工期：天；開工時間約年月日。
5、工程總價為。
1、乙方機械進場二天內(nèi)，預付工程款總額的%作為乙方進場施工費用。
2、工程款在工程結(jié)束后甲方組織驗收后一次性付給乙方所有款項。
1、甲方負責拆房工程項目的合同簽訂，確保乙方順利能進場施工；
2、乙方負責工程項目合同簽訂所需費用的財務發(fā)票。
3、乙方要確保安全施工，若施工期發(fā)生安全事故，造成一切經(jīng)濟損失（包括法律責任），全部由乙方負責。
本協(xié)議如有不盡事宜，雙方另協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
身份證號碼：身份證號碼：
電話：電話：
20年月日20年月日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/11791334.html】
