人類社會發(fā)展至今,總結已經成為一種重要的思維活動和表達方式??偨Y中要注意客觀、中肯,不夸大、不縮小。以下是一些精選的總結范文,希望能對大家寫作總結時有所啟發(fā)和幫助。
工程款結算協(xié)議的效力篇一
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
鑒于:。
1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區(qū)1-8號樓施工工程分包給丙方,現(xiàn)因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。
甲、乙、丙各方經協(xié)商一致,針對三方之間工程款轉讓以及支付等事宜達成如下協(xié)議:。
一、對于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項。
對于前述×××萬元款項的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。
二、對于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬元后的剩余款項人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項。
關于前述×××萬元款項的.支付方式及時間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進行約定。
三、甲、乙雙方確認甲方應支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔本協(xié)議所約定的人民幣×××萬元款項外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對此無異議。
四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價格結算。
對于乙方應支付給丙方的該×××萬元款項,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬元款項支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權利。
五、甲方同意按以下時間向丙方支付該×××萬元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;。
3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。
甲方在向丙方付款的同時,乙方應向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權拒絕付款,因此而產生的責任由乙方承擔,與甲方無關,丙方不得以此為由向甲方主張權利。
七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設工程價款優(yōu)先受償權。
九、本協(xié)議簽訂后,對于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內的,乙、丙方仍應對所存在的工程質量承擔保修責任。
十、對于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時解除,不再執(zhí)行。對于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔責任。
十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽光城項目與××公館項目工程款糾紛事宜所達成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應遵照執(zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權利或責任。
十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。
代理人:。
乙方:上?!痢两ㄖこ坦?。
代理人:。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
代理人:。
合同簽訂日:年月日。
工程款結算協(xié)議的效力篇二
甲方(債權人):
身份證號碼:
乙方(債務人):
法定代表人:
地址:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
丙方(保證人):
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
委托代理人:。
身份證號碼:
丁方(保證人):
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
委托代理人:。
身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙、丙、丁四方經協(xié)商一致,就乙方欠甲方借款相關事宜達成如下協(xié)議:
第一條、甲、乙雙方經對帳,確認截止年月日乙方尚欠甲方借款人民幣整(小計:元)。
第二條、由于乙方資金困難一直未履行該還款義務,為了保證甲方的債權能早日實現(xiàn),乙方按如下方式償還:
1、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計:元)。
2、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣壹佰萬元整(小計:元)。
3、乙方于年月日前償還所欠借款人民幣(小計:元)。
4、乙方于年月日前還清所欠借款人民幣(小計:元)。
5、如果乙方有一期未按上述時間足額給付,則甲方有權就剩余借款向申請強制執(zhí)行。甲方因主張權利產生的各項費用(包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費、評估費、拍賣費、律師費、執(zhí)行費等)由乙方承擔,同時乙方還須向甲方支付所欠借款10%的違約金。
第三條、借款的擔保。
1、丙方、丁方自愿為本合同項下甲方對乙方的債權承擔連帶責任保證。乙方如果未能按照本合同的約定向甲方清償債務,丙方、丁方保證在還款期限屆滿后三個工作日內,將乙方所欠款項代為償付給甲方。
2、丙方、丁方代乙方償還甲方給乙方提供的借款后,即成為乙方新的債權人,甲方對乙方享有的一切權利隨即轉移給丙方、丁方。乙方應在丙方、丁方代其償還借款后三日內,將所欠借款本息、違約金、代償費償還給丙方、丁方。
第四條:爭議解決方式。
本合同在履行中如發(fā)生爭議,可以四方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可提請洛陽市仲裁委員會裁決。
:合同的生效。
經甲方簽字按指印,乙方、丙方和丁方簽字并蓋章后生效。
:本合同壹式肆份。
:聲明條款。
1、甲、乙、丙、丁四方均已詳細閱讀本合同所有條款,四方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解,認識一致,均無異議。
2、甲、乙、丙、丁有權簽署本合同。
甲方(債權人):乙方(債務人):
__年__月__日__年__月__日。
丙方(保證人)丁方(保證人):
__年__月__日__年__月__日。
合同簽約地點:
工程款結算協(xié)議的效力篇三
甲方:
乙方:
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)_____________公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議:
一、自上述工程開工至今,甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對,扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項:
四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的.約定向乙方支付款項,每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準,再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。
甲方:________。
乙方:________。
______年___月___日。
工程款結算協(xié)議的效力篇四
甲方(債權人):乙方(債務人):
鑒于經雙方對往來進行對帳確認:截止本協(xié)議簽定之日,乙方累計欠甲方人民幣**元整(元)。為妥善處理甲乙雙方的上述債權債務,經協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、乙方承諾于**年**月**日之前償還清欠甲方的全部欠款,如有逾期,自本協(xié)議簽署之日起,按照銀行五年期貸款利率的'四倍支付利息。
二、乙方愿意以其擁有的位于的房產壹套作為本協(xié)議項下欠款本息、違約金及實現(xiàn)債權費用(包括但不限于催收費、訴訟費或仲裁費、律師費、評估費、拍賣費、過戶費、差旅費等)的抵押擔保。無論何種原因造成本協(xié)議無效或部分無效,本協(xié)議抵押條款仍然有效。
三、抵押期限為自本協(xié)議生效之日起至乙方還清甲方與本協(xié)議有關的全部款項及利息為止。
四、乙方保證對抵押房產具有完整、有效的所有權和處分權,有權提供該房產設定抵押擔保。
五、抵押房產的抵押登記手續(xù)由乙方負責在本協(xié)議簽署后2日內辦理并承擔相應費用,如有逾期,須額外承擔欠款額20%的違約金;經甲方催告,乙方仍然拖延辦理的,甲方有權要求乙方立即償還全部欠款及應付利息。
六、未經甲方同意,乙方不得撤回抵押擔保,否則須提前償還甲方的全部欠款及應付利息。
七、抵押物如果發(fā)生毀損、滅失,乙方須及時按照甲方的要求重新提供擔保,否則甲方有權要求乙方立即償還全部欠款及應付利息。
八、甲方有權要求乙方為抵押房地產投保財產險,并指定甲方為保險權益的第一受益人。財產險投保金額以抵押房地產價值為準,保險期限不短于債務期限。乙方應按時支付保費,并履行保險合同所約定的義務。在本協(xié)議項下債務本息和費用還清前,乙方須辦理續(xù)保手續(xù),否則,甲方有權代為投保,保險費由乙方承擔。保險單正本由甲方保管,乙方清償本協(xié)議項下所有債務本息和費用后,甲方將保險單正本退還給乙方。
九、因履行本協(xié)議所發(fā)生的、或與本協(xié)議有關的一切爭議,簽約各方應通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不成,協(xié)議任何一方均有權向甲方所在地法院訴訟裁決。
十、本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。
十一、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,剩余一份用于辦理抵押登記。
十二、本協(xié)議由簽約雙方于**年**月**日在簽署。
甲方:乙方:
年月日年月日。
工程款結算協(xié)議的效力篇五
甲方(借款人):
乙方(出借人):
丙方(財務顧問):
丙方作為甲方財務顧問,協(xié)助甲方向乙方申請借款兩億元,期限________年,分別簽訂了借款合同、抵押合同、財務顧問合同,上述合同均執(zhí)行正常。
現(xiàn)因甲方自身原因,申請部分提前還款,還款金額一億元人民幣,乙、丙兩方同意,并做如下約定:
2、還款日定于________年____月____日,借款本金一億元一次性歸還;。
3、上述款項全部收到后,乙方配合甲方解除提前還款部分借款所設定的抵押。
4、上述甲、丙雙方所簽的《財務顧問合同》繼續(xù)有效,直至借款全部歸還。
5、未還款部分所簽訂的借款合同、抵押合同繼續(xù)執(zhí)行。
6、本協(xié)議一式二份,甲方一份、乙方和丙方共一份。未盡事宜,經雙方磋商后,可另立補充協(xié)議,具有同等法律效力。
7、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
丙方:
簽署日期
工程款結算協(xié)議的效力篇六
原告:xx市xx區(qū)xx機械有限公司,住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號。
法定代表人:唐xx,該公司經理。
被告:xx***陶瓷有限公司,住所地xx省xx市xx縣經濟開發(fā)區(qū)**路。
法定代表人:秋xx,該公司經理。
訴訟請求:
1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。
2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日,共*天,按日萬分之*點一計算,之后的違約金計算到法院判決確定付款日止)。
合計:929896元。
2、本案所有訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告、被告經友好協(xié)商,被告擬委托原告供應設備,承建一條拋光磚窯爐、干燥生產線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機械設備銷售合同》及《滲花拋光磚生產線方案及合同》,合同約定:原告供應設備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產線工程,合同總價600萬元;被告在投產驗收一年內分兩次付清合同總價15%的尾款等內容。合同簽訂后,原告依約供應設備、進場承建窯爐生產線,被告支付了部分設備、工程款。
*年*月份,原告承建的窯爐生產線安裝完畢,在試產成功后請求被告按合同要求進行驗收,不驗收擅自使用的視為原告交付工程無質量問題,被告答復可以驗收。但事后被告未經雙方驗收從*年*月開始,擅自使用原告承建的窯爐生產線進行生產,時至今日,原告承建的合同項下的窯爐生產線,被告已經正常投入使用*年*個月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元,但被告以種種理由推托。
因此,原告認為,雙方簽訂的.合同合法有效,應受法律保護,原告依約履行了合同義務,被告逾期未支付尾款的行為已經構成違約,侵害了原告的合法權益。故,原告現(xiàn)特具狀訴至貴院,望貴院依法判決,判如所請。
此致
焦作市解放區(qū)人民法院。
具狀人:
*年*月*日。
工程款結算協(xié)議的效力篇七
本著精誠合作,互利互惠,合作共贏的指導思想,進行友好合作,在此雙方就財務結算方面具體事項意見達成一致。
一、協(xié)議雙方。
甲方:
乙方:
二、一件或多件代發(fā)貨。
3、結算周期:滿七天結算一次,如1號至7號的費用,甲方應于8號中午12:00前給乙方結清。
三、甲方向乙方訂貨制。
對于甲方向乙方訂貨的模式,結算方式如下:
1、訂單確定時甲方向乙方預付款項總額的.30%;
2、乙方生產完成后,貨物發(fā)往甲方之前,甲方向乙方支付款項總額的20%;
3、若是促銷等活動,活動結束之后一個月內,甲方向乙方支付款項總額的40%;
4、剩余款項總額的10%由甲方向乙方在一個季度內結清,具體季度劃分為:第一季度(2月-4月),第二季度(5月-7月),第三季度(8月-10月),第四季度(11月-春節(jié)前)。
四、對于乙方庫存貨物需要甲方代銷的產品,具體情況視時間節(jié)點另行協(xié)商。
五、此協(xié)議一式兩份,協(xié)議雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,此協(xié)議自雙方簽字之日起正式生效。
甲方(簽章):
甲方代理人:
簽字日期:
乙方(簽章):
乙方代理人:
簽字日期:
工程款結算協(xié)議的效力篇八
承包人:_________________。
一、工程結算范圍:_______________(參照承包范圍)。
二、工程結算造價:________大寫:______________元,小寫:______________元。本結算造價為本工程最終竣工結算結果,雙方承諾不以任何原因和任何理由提出修改變更。
三、本協(xié)議雙方蓋章簽字即生效,本協(xié)議共__________份,發(fā)包人__________份,承包人__________份,監(jiān)理單位__________份。
四、有關工程尾款的支付和工程保修問題雙方另簽協(xié)議。
承包人:_________________。
日期:_________________
日期:_________________
工程款結算協(xié)議的效力篇九
乙方:_____________。
根據《中華人民共和國經濟合同法》為明確甲、乙雙方的權利和義務,切實搞好安全生產和實現(xiàn)雙贏的目標,經甲、乙雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、甲方租用乙方______一臺,用于馬場河鐵礦山工作,時間為____年____月____日起至____年____月____日,另視工程進度可另行協(xié)商,如合同期內乙方的工程任務結束,該合同自行終止。
二、乙方機械必須適合、滿足甲方的生產需要,相關手續(xù)齊全有效。駕駛人員持有效證件上崗,凡手續(xù)不齊全和證件不合格無效的,不予簽訂合同。
三、甲方租用乙方機械每月_______元計算,挖機械油費、駕駛人員吃、住由甲方負責、機械。工作時間以甲方計時為準,私自加班不計時間,須加班由甲方通知,超出每月規(guī)定時間240小時/月,按_____元/小時。
四、乙方在簽訂合同的`同時,須一次性向甲方交納安全保證金,每臺______元。合同到期或終止時,由甲方查明違約等責任后,安全保證金一次性全額退還乙方。
五、自乙方機械進入工地后,經雙方核算準確施工時間,確認無誤后,滿一個月結算租費。
六、在合同期內,乙方在生產經營或其它行為中所發(fā)生的機械、事故和人員傷亡財產損失等一切后果,均由乙方承擔全部責任,與甲方無關。
七、乙方機械進入工地后,聽從甲方現(xiàn)場負責人的指導,安全施工,如場地內有光纜、墳墓、管道等設施,甲方人員須告知并現(xiàn)場指導,不聽勸阻私自施工所造成的損失由乙方自行承擔。
八、本合同履行中任何一方如有違約行為,給對方造成損失的,對方除向違約方賠償損失外,有權終止合同,如違約方不接受,對方可向人民法院主張權利。
九、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商解決,附合同與主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。備注:乙方人員工作結束后外出所發(fā)生的任何傷亡及違法行為與甲方無關,由乙方全部承擔。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十
乙方:_____________。
經甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力,于____年____月____日完成該項工程的結算工作,雙方同意就本工程結算事宜達成協(xié)議如下:
1、本結算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價款的'最終核定,并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責任及義務,除非該責任及義務已被乙方遵照合同文件完整無誤的履行完畢(包含保修期內的所有責任及義務)。
2、雙方同意,除乙方未能履行合同規(guī)定的責任而發(fā)生保修金扣款外,從本結算協(xié)議書簽定之日起,互不向對方提出增減工程費用要求。
保修期間乙方負責人。
姓名:_____________。
聯(lián)系電話:_____________。
合同編號:_____________。
合同價:_____________。
結算總價:_____________。
3、本協(xié)議自簽訂之日起生效,為合同書不可或缺的一部分,若與合同書有不一致之處,以本協(xié)議相關規(guī)定為準。
4、協(xié)議書原件與此結算書封面一起作為工程結算款支付的依據。
5、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各壹份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:________乙方:________。
工程款結算協(xié)議的效力篇十一
乙方:_____________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間,乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議:
一、自上述工程開工至今,甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對,扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項:
四、本協(xié)議訂立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的.所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項,每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后,雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準,再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章之日生效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十二
乙方:_____________。
甲、乙雙方經友好協(xié)商,就甲方委托乙方承擔_________工程造價結算審計的有關事宜,達成協(xié)議如下:
甲方委托的_________工程項目,具體項目以甲方委托的資料為準。
(一)具有良好的職業(yè)道德,在以往執(zhí)業(yè)經歷中無不良記錄。
(二)乙方結算審計人員必須為乙方在冊人員,不得臨時招聘人員。乙方結算審計人員應具備注冊造價師或省級二級以上的造價員任職資格,精通造價知識,且從事本專業(yè)不少于3年。
乙方項目經理:
乙方主要審計人員:
(三)乙方將企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質以及結算審計人員的資格證書復印件交甲方備案。
(一)甲方的權利:
1、檢查乙方結算審計工作的進度安排及落實情況。
2、對結算審計人員違反本規(guī)定及職業(yè)道德的行為進行監(jiān)督,并對乙方審計人員的工作情況向乙方通報,提出意見要求。
3、根據實際情況要求乙方增加或更換審計人員,無需支付任何費用。
4、結算審計完成后,甲方對工程總造價或部分單項工程進行復核,如復核審減金額超過乙方審定金額的5%,則甲方不予支付此部分工程結算審計費用,且甲方有權另行委托其他造價咨詢機構進行二次結算審計,乙方不得有任何異議并承擔甲方二次審計費用。
5、乙方違反本合同第二條有關約定時,如甲方在結算審計前發(fā)現(xiàn)可單方解除合同;如甲方在結算審計過程中發(fā)現(xiàn)可單方解除合同;如甲方在結算審計結束后發(fā)現(xiàn)可全額拒付審計費用,已支付部分費用乙方應在接到甲方書面通知起10日內返還,否則按照同期銀行貸款利率支付甲方此部分的利息。
(二)甲方的義務:
3、為乙方派駐的審計人員提供食宿、交通、通訊等便利條件,但費用由乙方負責。
(一)乙方的權利:
1、有權要求甲方進行與結算審計工作相關的必要的配合和協(xié)調。
2、有權對甲方在工程管理工作中存在的問題提出意見或建議。
3、有權按合同規(guī)定收取審計費用。
4、乙方在審核工程結算過程中,若發(fā)現(xiàn)竣工圖、圖紙會審紀要、工程變更、現(xiàn)場簽證以及認質認價等資料不齊全(簽收資料清單以外)影響審計工作的,或施工方不前來配合核對的,乙方有權書面(需蓋公章)通知施工單位在5日之內(自通知之日起計算)將缺失資料補齊或前來核對,所補資料必須是原始資料且必須為原件,并且簽章齊全。
(二)乙方的義務:
1、委派符合本合同第二條規(guī)定的`,精通工程造價業(yè)務且有較高職業(yè)道德的審計人員對本工程進行審計。
2、審計過程中堅持科學、公正、實事求是的原則,按照國家有關規(guī)定實施審計工作。
3、自簽收委托人移交的結算資料之日起60天內提供該部分結算審計報告。全部單項工程出具審計報告后_________天內出具最終審計報告。時間每超一天,支付甲方500元違約金。由于非乙方原因導致的工期延誤順延。
4、按照不同施工單位分別進行審計的書面審計報告要求一式六份,且審計報告要求建設單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效;按照各單項工程出具的書面審計報告要求符合甲方要求,審計報告要求建設單位、施工單位、造價咨詢單位簽字蓋章后方為生效。兩種形式的審計報告必須提供相應書面報告同內容電子版各1份。
5、乙方有隨時向甲方就審計報告內容進行解釋的義務。
結算審計費用=甲方送審額_________×_________‰+乙方審減額_________×_________%,若乙方審減額低于:甲方送審額_________×_________‰,則按照審減額支付審計費用。
甲方送審額是指針對本項目甲方進行初審后的額度,具體數(shù)據以甲方確認為準。
_____________________________________________。
(一)本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向合同簽訂地人民法院起訴。
(二)若甲方發(fā)現(xiàn)乙方造價人員有明顯違背職業(yè)道德的審計行為(如吃、拿、卡、要或與施工單位串通損害甲方利益等),甲方有權終止合同,另行選定造價咨詢機構。如給甲方造成損失,甲方有權向乙方索賠。
(三)本合同一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)兩份。
(四)其他:合同履行過程中發(fā)生的`一切費用由乙方自行解決。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十三
乙方:________。
本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t,保證工程結算的準確性,甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算工作交乙方來完成,經雙方商定,達成如下共識條款:
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內容的`工程造價結算編制。
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算編制,采用按總價承包形式包干,總價款為20000.00元(大寫:貳萬元整)。
乙方編制完成的結算與建設單位(甲方)核對認定結算報告后,乙方向甲方提供全套結算書電子文件(excel格式)并交付全套紙質資料2份。移交結算書時甲方應一次性付清全部款項。
1、按時準確地提供乙方完整的結算備查復印件資料:合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設計變更單、工程簽證單。
2、原件在上報建設單位時自備查、交乙方整理裝訂完善,并負責所發(fā)生的資料費用。
3、按約定時間付給乙方費用報酬。
1、必須保證編制結算的準確性,按時保質、保量完成甲方整個工程結算的編制、核對工作。
2、負責結算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計單位約定時間內進行認真核對工程量及工程計價完成審定報告。
乙方領到甲方支付的費用報酬,以出據收條為準;若甲方要求開正規(guī)發(fā)票,所繳的稅費由甲方負責支付。
甲方:________乙方:________。
工程款結算協(xié)議的效力篇十四
乙方:_____________。
甲方因“麗江1號生態(tài)村”建設需要,于___年____月____日將庭院式房屋建設工程發(fā)包給麗江市建筑工程有限公司施工,于___年____月____日將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給麗江良美建筑工程有限公司公司施工?,F(xiàn)經結算,雙方就建設工程款支付事宜經協(xié)商一致,簽訂協(xié)議如下,必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況:乙方已經于___年____月____日完成了全部承包范圍內的施工項目,并已經作竣工驗收。
二、工程價款:乙方已經向甲方提交了《工程結算書》,甲方也作了審核,現(xiàn)雙方經協(xié)商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整(103600000.00元),至___年____月____日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整(28500000.00元)。
三、工程款支付:對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整(28500000.00元)甲方不作現(xiàn)金支付,而是以銷售商品房形式支付乙方,即甲方將商品房銷售給乙方,乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米,具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額,由乙方兩家公司自行協(xié)商解決,與甲方無關。
四、房屋轉讓:本協(xié)議簽署后,乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低,乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶,甲方開具購房《發(fā)票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算:本協(xié)議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理,甲方委托有權機構作竣工結算,無論結算金額高低,但乙方必須配合完善。
六、建安稅費:建筑工程余款的建安稅由甲方承擔,并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔:按國家法律規(guī)定,甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費(包括:契稅、維修基金、辦證費)。
八、產權登記:甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》,及時辦理合同備案,配合乙方辦理產權登記。
九、本協(xié)議簽署后,甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售,若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售,必須承擔乙方的全部經濟損失,并承擔逾期未付款總額的`每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔,乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修:由麗江市建筑工程有限公司承擔“麗江1號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任,具體由麗江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、麗江市建筑工程有限公司于___年____月____日向甲方交納了人民幣伍拾萬元整(500000.00元)的合同履約保證金,該款甲方不作退償,乙方自愿將該保證金作周燕應交納“麗江1號生態(tài)小區(qū)”512號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用,甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份,甲方持兩份,乙方持四份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方:_____________。
日期:_____________
日期:_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十五
乙方:______身份證號碼:______。
甲方在_鎮(zhèn)_村新農村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約__米__米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現(xiàn)場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的.輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為___元,含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
乙方進場開工__天后甲方付款__元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元,完成第二層付款__元,完成第三層付款__元,屋面完工后付款__元,工程全部完工,經驗收合格后付至__元,余款__元作為保修金待__個月后,經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷,付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量,安全文明施工及購買農村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
文明施工,如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為__個月,從__月_號乙方進場施工開始算起,乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內的全部工程,最遲不能拖延到_月_日,如超過_月_日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料,應__天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
聯(lián)系電話:
乙方簽字(章):
聯(lián)系電話:
日期:___年___月___日
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/11393998.html】