這個分類涵蓋了一些你可能從未想過或從未聽說過的話題,讓你對世界有了更廣闊的視野。寫作的關鍵在于準確表達自己的觀點和想法,我們需要用簡潔明了的語言來表達??偨Y是一個重要的思維工具,以下范文對于我們進行總結工作具有參考價值。
鋼結構加工協(xié)議書篇一
鋼結構工程有限公司(以下簡稱甲方)
代表:
地址:
電話:
有限公司(以下簡稱乙方)
代表:
地址:
電話:
甲乙雙方在平等,互利,自愿,基礎上經(jīng)友好協(xié)商,并達成一致,乙方為甲方加工制作xxxx路段,合作形式甲方提供加工圖紙,乙方根據(jù)甲方圖紙,包工包料并負責加工制作相應成品,雙方達成如下合作協(xié)議:
第一條:合作內(nèi)容承包產(chǎn)品范圍、規(guī)格及費用如下:
1、產(chǎn)品名稱:
2、運輸費:
3、綜合單價:
4、數(shù)量:
5、總價:
6、備注:
(1)本協(xié)議暫估價金額xx元整(約計)。
(2)承包范圍:材料費、制作費、噴環(huán)氧富鋅防銹漆。
第二條:驗收方法甲方到乙方工廠驗收,自甲方驗收合格時起,貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔。
第三條:價款支付
1、協(xié)議簽訂后自甲方支付預付款后生效,甲方支付預付款萬元整。
2、余款在全部構件加工完成后,乙方根據(jù)實際貨物情況計算金額。
3、余款在甲方從乙方處提貨之前一次性付清。
第四條:交貨規(guī)定
1、交貨方式:甲方自行安排車輛,乙方負責廠內(nèi)裝車
2、交貨日期:自協(xié)議生效且甲方交付圖紙之日起xx內(nèi)交付,乙方至xx年xxxx月xx交付貨物(特殊天氣及不可抗拒原因以及雙方協(xié)商一致的,可順延)。如果乙方在xx內(nèi)完成制作并通知甲方提貨,甲方逾期未提走所有貨物的,應付清全部貨款。
3、交貨質(zhì)量要求:按照行業(yè)標準進行交貨。
4、結算形式:最終按照實際數(shù)量乘以綜合單價進行結算。另加%材料損耗。由乙方根據(jù)貨物情況核算協(xié)議金額,并提供計算清單,報甲方支付。
第五條:甲方權利義務
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
1、甲方有義務在協(xié)議生效后xx提供加工所必需的圖紙及相關技術資料。未經(jīng)乙方同意,甲方不得變更已經(jīng)提交的圖紙。經(jīng)雙方同意變更圖紙導致工程量增加的,按實際發(fā)生量加%料損結算,如導致工程量減少的,減少的.工程量對應的價款金額不得超過預估協(xié)議總金額的%。
2、甲方接到乙方要求驗收的通知后,xx內(nèi)負責到乙方工廠對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收。xx期滿未進行驗收的,視為乙方交付的工作成果驗收合格。
3、甲方有義務按照約定及時、足額支付加工款項。
第六條:乙方權利義務
1、乙方有義務按照圖紙制作及時、保質(zhì)保量地完成加工任務并交付產(chǎn)品。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將全部或者主要工作交由第三人完成。
3、甲方?jīng)]有按照約定及時足額支付相應款項的,交貨期限相應順延,雙方可協(xié)商解決,乙方有權要求甲方支付每日未付金額%的違約金并對協(xié)議約定加工產(chǎn)品享有留置權。
第七條:不可抗力
1、不可抗力指下列事件:戰(zhàn)爭、動亂、瘟疫、嚴重火災、洪水、地震、風暴或其他自然災害,以及本協(xié)議各方不可預見、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知另一方,并須在不可抗力發(fā)生后xx內(nèi)以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度的說明。
3、發(fā)生不可抗力事件,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方對因未盡本項責任而造成的相關損失承擔責任。
4、協(xié)議各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第八條:違約責任
合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據(jù)。 合作期間若一方發(fā)生違約行為,守約方可自行決定終止本協(xié)議,并有權追究違約方的法律責任和經(jīng)濟賠償?shù)取?/p>
第九條:爭議解決本協(xié)議在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,可向工程所在地法院起訴。
第十條:其他本協(xié)議一式份,由甲、乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
xx年xxxx月xx
乙方(簽章):
代表人(簽字):
xx年xxxx月xx
鋼結構加工協(xié)議書篇二
______________(以下簡稱甲方)。
代表:______________。
地址:______________。
電話:______________。
______________(以下簡稱乙方)。
代表:______________。
地址:______________。
電話:______________。
甲乙雙方在平等,互利,自愿,基礎上經(jīng)友好協(xié)商,并達成一致,乙方為甲方加工制作____________________路段,合作形式甲方提供加工圖紙,乙方根據(jù)甲方圖紙,包工包料并負責加工制作相應成品,雙方達成如下合作協(xié)議:
第一條:合作內(nèi)容承包產(chǎn)品范圍、規(guī)格及費用如下:
1、產(chǎn)品名稱:______________。
2、運輸費:______________。
3、綜合單價:______________。
4、數(shù)量:______________。
5、總價:______________。
6、備注:______________。
(1)本協(xié)議暫估價金額______________元整(約計)。
(2)承包范圍:材料費、制作費、噴環(huán)氧富鋅防銹漆。
第二條:驗收方法甲方到乙方工廠驗收,自甲方驗收合格時起,貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔。
第三條:價款支付。
1、協(xié)議簽訂后自甲方支付預付款后生效,甲方支付預付款______________萬元整。
2、余款在全部構件加工完成后,乙方根據(jù)實際貨物情況計算金額。
3、余款在甲方從乙方處提貨之前一次性付清。
第四條:交貨規(guī)定。
1、交貨方式:甲方自行安排車輛,乙方負責廠內(nèi)裝車。
2、交貨日期:自協(xié)議生效且甲方交付圖紙之日起__________內(nèi)交付,乙方至__________年____________________月__________交付貨物(特殊天氣及不可抗拒原因以及雙方協(xié)商一致的,可順延)。如果乙方在__________內(nèi)完成制作并通知甲方提貨,甲方逾期未提走所有貨物的,應付清全部貨款。
3、交貨質(zhì)量要求:按照行業(yè)標準進行交貨。
4、結算形式:最終按照實際數(shù)量乘以綜合單價進行結算。另加%材料損耗。由乙方根據(jù)貨物情況核算協(xié)議金額,并提供計算清單,報甲方支付。
第五條:甲方權利義務。
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
1、甲方有義務在協(xié)議生效后__________提供加工所必需的圖紙及相關技術資料。未經(jīng)乙方同意,甲方不得變更已經(jīng)提交的圖紙。經(jīng)雙方同意變更圖紙導致工程量增加的,按實際發(fā)生量加%料損結算,如導致工程量減少的,減少的工程量對應的價款金額不得超過預估協(xié)議總金額的%。
2、甲方接到乙方要求驗收的`通知后,__________內(nèi)負責到乙方工廠對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收。__________期滿未進行驗收的,視為乙方交付的工作成果驗收合格。
3、甲方有義務按照約定及時、足額支付加工款項。
第六條:乙方權利義務。
1、乙方有義務按照圖紙制作及時、保質(zhì)保量地完成加工任務并交付產(chǎn)品。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將全部或者主要工作交由第三人完成。
3、甲方?jīng)]有按照約定及時足額支付相應款項的,交貨期限相應順延,雙方可協(xié)商解決,乙方有權要求甲方支付每日未付金額%的違約金并對協(xié)議約定加工產(chǎn)品享有留置權。
第七條:不可抗力。
1、不可抗力指下列事件:戰(zhàn)爭、動亂、瘟疫、嚴重火災、洪水、地震、風暴或其他自然災害,以及本協(xié)議各方不可預見、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知另一方,并須在不可抗力發(fā)生后__________內(nèi)以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度的說明。
3、發(fā)生不可抗力事件,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方對因未盡本項責任而造成的相關損失承擔責任。
4、協(xié)議各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第八條:違約責任。
合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據(jù)。合作期間若一方發(fā)生違約行為,守約方可自行決定終止本協(xié)議,并有權追究違約方的法律責任和經(jīng)濟賠償?shù)取?/p>
第九條:爭議解決本協(xié)議在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,可向工程所在地法院起訴。
第十條:其他本協(xié)議一式份,由甲、乙雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):______________。
代表人(簽字):______________。
乙方(簽章):______________。
代表人(簽字):______________。
鋼結構加工協(xié)議書篇三
甲方:
乙方:
1、工程名稱:
2、工程地點:
1、工程范圍:甲方提供的施工圖所示范圍的土建及鋼結構屋面項目。
2、施工內(nèi)容:圖上所示各節(jié)點和招標文件及圖紙答疑的要求內(nèi)容進行。
由甲方提供施工圖紙,依據(jù)招標文件、答疑、施工合同規(guī)范執(zhí)行。
該合同總價為:980萬元。
大寫:人民幣:玖佰捌拾萬元。
合同簽訂預付10%作為備料款:鋼結構柱進場后付人民幣,工程正式安裝后、相關付款方式參照甲方與業(yè)主的.合同執(zhí)行。
1、甲方職責:
(1)在乙方施工前,甲方需提供經(jīng)審查認可的施工圖紙,并提供合格的土建支承面,彈出軸線,確認標高,施工現(xiàn)場具備施工條件。
2、乙方的職責:
(1)乙方應嚴格按照設計的整體要求施工。
(3)乙方應提供合格的產(chǎn)品,材料、規(guī)格、品牌必須滿足業(yè)主的要求。
(4)乙方應保證工期,文明施工,項目經(jīng)理必須在施工現(xiàn)場,以便協(xié)調(diào)各方事宜。施工過程中,由于乙方原因出現(xiàn)的事故,責任由乙方全權承擔。
乙方必須在有效工作日70天內(nèi)制作安裝含土建地平結束,每超出一天罰款20xx元整,提前一天獎勵1000元。
1、甲方違約。
(1)甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行的按通用條款26條第4款執(zhí)行。
(2)甲方無正當理由不支付工程竣工結算價款的,按通用條款第33條第3款執(zhí)行。
(3)甲方不按合同履行義務給承包人造成經(jīng)濟損失,工期順延,并支付乙方違約損失。
2、乙方違約。
(1)由于乙方原因不按照協(xié)議約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工,按照通用條款14條第2款執(zhí)行。
(2)因乙方原因,工程質(zhì)量達不到標準的按第15條第1款執(zhí)行。
(3)乙方不履行合同義務或不按主合同約定條款履行義務時,甲方有權扣除乙方履約保證金。
1、本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
2、未盡事宜,協(xié)商解決。
3、雙方對合同條款如有異議以甲方與業(yè)主簽訂的合同為依據(jù)。
4、甲方全程負責監(jiān)管彩板及型材采購,享有最終決定權。
5、乙方不得拖欠農(nóng)民工工資,如拖欠甲方有權扣除保證金,并延期支付乙方工程款。
6、此合同價款包含稅金,由甲方負責在工程所在地開票,稅金由乙方承擔。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月____日。
鋼結構加工協(xié)議書篇四
聯(lián)系電話:__________
乙方:__________
聯(lián)系電話:__________
本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,并根據(jù)國家《中華人民共和國民法典》條例規(guī)定,同意簽訂本協(xié)議,望共同遵守執(zhí)行。條款如下:
甲乙雙方自愿合作經(jīng)營鋼結構項目,總投資______萬,甲方以人民幣方式出資______萬,占股_____%,乙出資______萬各占股_____%。
1、甲方指派專人于每個交易日的上午_____時向乙方提供可供采購的真實貨源資料。乙方根據(jù)實際需求,不定時、不定量、多批次向甲方采購鋼結構。
2、在合作協(xié)議有效期內(nèi),乙方每次向甲方的采購,均以電話事先溝通、隨后發(fā)出加蓋公章的《采購訂單》并通知甲方,甲方安排專人按照乙方的采購要求及時配合供貨。
3、甲方提供給乙方的貨源價格應參照當日市場指導價,在雙方確認的前提下,甲方可給予乙方適當?shù)膬?yōu)惠價格。
4、乙方具體采購信息(包括但不限于“具體品名、產(chǎn)地、規(guī)格、交貨期、交貨方式和采購數(shù)量”等)均以乙方提交給甲方的《采購訂單》中約定為準。
本合伙經(jīng)營期限為_____年。如果需要延長期限的,在期滿前_____個月辦理有關手續(xù)。
1、甲方提供鋼結構必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準,并隨貨物出具當批次貨物的質(zhì)量保證書復印件并加蓋公章。
2、甲方承諾按乙方《采購訂單》的實際需求及時供貨,甲方須配合乙方完善貨源資料并保證信息的真實性、完整性。
3、甲方須提供授權書配合乙方工作流程中巡庫的相關工作。同時甲方應及時向乙方披露貨源的入庫時間和銹蝕程度等信息。
4、甲方應當在____小時內(nèi)及時辦理完提單,因甲方原因延誤提單辦理而導致乙方損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
5、若甲方所供產(chǎn)品不符合乙方要求(以采購訂單為準),乙方有權拒絕提貨,且由此產(chǎn)生的一切費用均由甲方承擔,同時甲方須承擔因延誤交貨給乙方造成的損失。
6、除非法律規(guī)定或合作雙方事先書面聲明,否則本協(xié)議的任何一方都應對對方的保密信息及本協(xié)議內(nèi)容負責保密,不得透露于第三方。
1、乙方應當自采購訂單得到甲方確認后的____個小時內(nèi)(含),將貨款支付到甲方賬戶,如逾期支付則本次交易自動終止。
2、甲方應于乙方貨款結清后的_____工作日將增值稅發(fā)票開具給乙方。如發(fā)生二次結算則應在結算完成后_____工作日內(nèi)開具增值稅發(fā)票并快遞至乙方指定地點。
3、除非法律規(guī)定或合作雙方事先書面聲明,否則本協(xié)議的任何一方都應對對方的保密信息及本協(xié)議內(nèi)容負責保密,不得透露于第三方。
1、如甲方逾期供貨或交貨量未達到合同規(guī)定的交貨量,每逾一天則按未交貨部分貨值的_____%向乙方償付違約金,并承擔乙方因此所受的損失。
2、甲方提供貨物的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量等不符合雙方約定要求的,雙方可以協(xié)商本批次貨物的價格并重新訂立采購訂單。如果乙方同意接受,則應當按雙方協(xié)議價格交易;如果乙方拒絕的,應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況,由甲方負責調(diào)換或退貨,并承擔調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
1、甲乙任何一方如確因不可抗力的原因而不能繼續(xù)履行本協(xié)議時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男械睦碛?。在取得對方書面同意后,本協(xié)議可以終止履行,并免予承擔違約責任。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。
3、本協(xié)議共一式____份,由甲、乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
簽約日期:________年_______月_______日
乙方:__________
簽約日期:________年_______月_______日
鋼結構加工協(xié)議書篇五
加工是通過一定工序和方式將原材料、半成品轉(zhuǎn)化為目標需求的過程的總稱。下面本站小編給大家?guī)礓摻Y構加工。
協(xié)議書。
供大家參考!
承攬方:__________________。
定作方:__________________。
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本。
合同。
以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)。
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)。
代表人:____________________(蓋章)。
地址:________________________________。
電話:________________________________。
開戶銀行:____________________________。
帳號:______________________________。
承攬方:__________________________(蓋章)。
代表人:__________________________(蓋章)。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
開戶銀行:_____________________。
帳號:_________________________。
甲方:成都有限公司。
簽約地點:四川成都市。
乙方:簽約日期:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,本著友好合作,互惠互利、充分協(xié)商的原則,為明確雙方的責任、權利、義務,經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下合同條款,以便雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、加工內(nèi)容:
1、加工單價、總價表說明:。
2、以上單價包含等費用;。
3、加工范圍:鋼結構合同4、構件加工數(shù)量為預估量;最終以圖紙實際理論重量為準。
5、交貨日期:甲方供應材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨,完,不得延誤。
5、交貨地點:乙方加工廠。
三、技術標準和驗收規(guī)范。
1、按甲方提供的圖紙進行加工;。
3、構件拋丸除銹達sa2.5級,噴涂普通灰色底漆一遍。
4、構件要求全部編號;。
5、加工完成后,乙方應通知甲方到工廠進行外觀檢驗,然后提貨,如構件到甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等任何質(zhì)量問題,乙方必須無條件配合甲方進行處理完善,追究責任,無條件返工,并向甲方償付因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。
6、技術聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
四、產(chǎn)品運輸。
1、甲方負責運輸,乙方負責裝車。
2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。
五、付款方式。
1、每批構件出廠時,付清該批構件加工費。
2、最后一車構件發(fā)貨時辦理結算并付清全款,乙方發(fā)貨。
六、結算方式。
按構件詳圖進行結算。
結算聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
七、技術保密協(xié)議。
乙方對甲方工程項目及提供的技術資料、圖紙和合同保密,甲方對乙方的報價保密。如有泄密將追究相關責任。
八、保證資料。
乙方在交付產(chǎn)品時必須隨車提供以下技術資料。
1、提供輔材材質(zhì)。
證明書。
2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證。
3、國家規(guī)定的鋼結構構件的相關制作資料(探傷報告)。
九、合同爭議。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人本著友好合作的態(tài)度按照《合同法》的有關條款協(xié)商解決,協(xié)商不成時,也可請求當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解或真接向法院起訴。
十、
甲方:成都賽特藍鋼結構制造有限公司乙方:
法人或委托代理人:法人或委托代理人。
簽字蓋章:簽字蓋章:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
稅號:稅號:
合同共三頁,一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方簽字生效。
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1、工程概況。
1.1項目名稱:鋼梁、鋼柱加工。
2、合同價款鋼結構合同名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額。
此工程總價為:暫按60噸*1100元/噸=66000元簽訂合同預付總價的30%,余款提貨時全額付清。
工期:暫訂年月日交貨(具體根據(jù)甲方提供材料的進度情況)。
4、爭議。
4.1甲方和乙方在履行合同時發(fā)生爭議可進行協(xié)商,協(xié)商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。
4.2發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應繼續(xù)履行合同,保持工作連續(xù),
保護已完工作成果:
(1)單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議終止合同;。
(2)仲裁要求停止合同工作,且雙方接受。
5、合同生效與終止。
本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,至雙方履行完合同義務,合同價款支付完畢后終止。
6、合同分數(shù)。
本合同正本貳份,雙方各執(zhí)壹份。
甲方:(公章)。
法定代表人:
委托代表人:
簽約日期:乙方:(公章)
法定代表人:委托代表人:
鋼結構加工協(xié)議書篇六
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)。
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)。
代表人:____________________(蓋章)。
地址:________________________________。
電話:________________________________。
開戶銀行:____________________________。
帳號:______________________________。
承攬方:__________________________(蓋章)。
代表人:__________________________(蓋章)。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
開戶銀行:_____________________。
帳號:_________________________。
鋼結構加工協(xié)議書篇七
(以下簡稱甲方)代表:地址:電話:______________有限公司(以下簡稱乙方)代表:地址:電話:
風險提示:合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容,相應的協(xié)議條款可能大不相同。本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權利義務等,修改或重新擬定條款。
甲乙雙方在平等,互利,自愿,基礎上經(jīng)友好協(xié)商,并達成一致,乙方為甲方加工制作________________________路段,合作形式甲方提供加工圖紙,乙方根據(jù)甲方圖紙,包工包料并負責加工制作相應成品,雙方達成如下合作協(xié)議:
第一條:合作內(nèi)容承包產(chǎn)品范圍、規(guī)格及費用如下:
1、產(chǎn)品名稱:
2、運輸費:
3、綜合單價:
4、數(shù)量:
5、總價:
6、備注:
(1)本協(xié)議暫估價金額(b)__________________元整(約計)。
(2)承包范圍:材料費、制作費、噴環(huán)氧富鋅防銹漆。
第二條:驗收方法甲方到乙方工廠驗收,自甲方驗收合格時起,貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔。
第三條:價款支付
1、協(xié)議簽訂后自甲方支付預付款后生效,甲方支付預付款______________萬元整。
2、余款在全部構件加工完成后,乙方根據(jù)實際貨物情況計算金額。
3、余款在甲方從乙方處提貨之前一次性付清。
第四條:交貨規(guī)定
1、交貨方式:甲方自行安排車輛,乙方負責廠內(nèi)裝車
2、交貨日期:自協(xié)議生效且甲方交付圖紙之日起____內(nèi)交付,乙方至________________年________月____交付貨物(特殊天氣及不可抗拒原因以及雙方協(xié)商一致的,可順延)。如果乙方在____內(nèi)完成制作并通知甲方提貨,甲方逾期未提走所有貨物的,應付清全部貨款。
3、交貨質(zhì)量要求:按照行業(yè)標準進行交貨。
4、結算形式:最終按照實際數(shù)量乘以綜合單價進行結算。另加______________%材料損耗。由乙方根據(jù)貨物情況核算協(xié)議金額,并提供計算清單,報甲方支付。
第五條:甲方權利義務風險提示:
應明確約定合作各方的權利義務,以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一致,各方的權利義務條款也不一致,應根據(jù)實際情況進行擬定。
1、甲方有義務在協(xié)議生效后____提供加工所必需的圖紙及相關技術資料。未經(jīng)乙方同意,甲方不得變更已經(jīng)提交的圖紙。經(jīng)雙方同意變更圖紙導致工程量增加的,按實際發(fā)生量加______________%料損結算,如導致工程量減少的,減少的工程量對應的價款金額不得超過預估協(xié)議總金額的______________%。
2、甲方接到乙方要求驗收的通知后,____內(nèi)負責到乙方工廠對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收。____期滿未進行驗收的,視為乙方交付的工作成果驗收合格。
3、甲方有義務按照約定及時、足額支付加工款項。
第六條:乙方權利義務
1、乙方有義務按照圖紙制作及時、保質(zhì)保量地完成加工任務并交付產(chǎn)品。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將全部或者主要工作交由第三人完成。
3、甲方?jīng)]有按照約定及時足額支付相應款項的,交貨期限相應順延,雙方可協(xié)商解決,乙方有權要求甲方支付每日未付金額______________%的違約金并對協(xié)議約定加工產(chǎn)品享有留置權。
第七條:不可抗力
1、不可抗力指下列事件:戰(zhàn)爭、動亂、瘟疫、嚴重火災、洪水、地震、風暴或其他自然災害,以及本協(xié)議各方不可預見、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知另一方,并須在不可抗力發(fā)生后____內(nèi)以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度的說明。
3、發(fā)生不可抗力事件,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方對因未盡本項責任而造成的相關損失承擔責任。
4、協(xié)議各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第八條:違約責任
風險提示:合同的約定雖然細致,但無法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據(jù)。 合作期間若一方發(fā)生違約行為,守約方可自行決定終止本協(xié)議,并有權追究違約方的法律責任和經(jīng)濟賠償?shù)取?/p>
第九條:爭議解決
本協(xié)議在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,可向工程所在地法院起訴。
第十條:其他本協(xié)議一式______________份,由甲、乙雙方各執(zhí)______________份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):代表人(簽字):
________________年________月____日
乙方(簽章): 代表人(簽字):
________________年________月____日
鋼結構加工協(xié)議書篇八
_______(以下簡稱甲方)
代表:_________
地址:_________
電話:_________
_______(以下簡稱乙方)
代表:_________
地址:_________
電話:_________
甲乙雙方在平等,互利,自愿,基礎上經(jīng)友好協(xié)商,并達成一致,乙方為甲方加工制作____________路段,合作形式甲方提供加工圖紙,乙方根據(jù)甲方圖紙,包工包料并負責加工制作相應成品,雙方達成如下合作協(xié)議:
承包產(chǎn)品范圍、規(guī)格及費用如下:
1、產(chǎn)品名稱:_________
2、運輸費:_________
3、綜合單價:_________
4、數(shù)量:_________
5、總價:_________
6、備注:
(1)本協(xié)議暫估價金額(rmb)_________元整(約計)。
(2)承包范圍:材料費、制作費、噴環(huán)氧富鋅防銹漆。
甲方到乙方工廠驗收,自甲方驗收合格時起,貨物毀損、滅失的風險由甲方承擔。
1、協(xié)議簽訂后自甲方支付預付款后生效,甲方支付預付款_______萬元整。
2、余款在全部構件加工完成后,乙方根據(jù)實際貨物情況計算金額。
3、余款在甲方從乙方處提貨之前一次性付清。
1、交貨方式:甲方自行安排車輛,乙方負責廠內(nèi)裝車
2、交貨日期:自協(xié)議生效且甲方交付圖紙之日起_______日內(nèi)交付,乙方至_______年_______月_______日交付貨物(特殊天氣及不可抗拒原因以及雙方協(xié)商一致的,可順延)。如果乙方在_______日內(nèi)完成制作并通知甲方提貨,甲方逾期未提走所有貨物的,應付清全部貨款。
3、交貨質(zhì)量要求:按照行業(yè)標準進行交貨。
4、結算形式:最終按照實際數(shù)量乘以綜合單價進行結算。另加_______%材料損耗。由乙方根據(jù)貨物情況核算協(xié)議金額,并提供計算清單,報甲方支付。
1、甲方有義務在協(xié)議生效后_______日提供加工所必需的圖紙及相關技術資料。未經(jīng)乙方同意,甲方不得變更已經(jīng)提交的圖紙。經(jīng)雙方同意變更圖紙導致工程量增加的,按實際發(fā)生量加_______%料損結算,如導致工程量減少的,減少的工程量對應的價款金額不得超過預估協(xié)議總金額的_______%。
2、甲方接到乙方要求驗收的通知后,_______日內(nèi)負責到乙方工廠對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收。_______日期滿未進行驗收的,視為乙方交付的工作成果驗收合格。
3、甲方有義務按照約定及時、足額支付加工款項。
1、乙方有義務按照圖紙制作及時、保質(zhì)保量地完成加工任務并交付產(chǎn)品。
2、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將全部或者主要工作交由第三人完成。
3、甲方?jīng)]有按照約定及時足額支付相應款項的,交貨期限相應順延,雙方可協(xié)商解決,乙方有權要求甲方支付每日未付金額_______%的違約金并對協(xié)議約定加工產(chǎn)品享有留置權。
1、不可抗力指下列事件:戰(zhàn)爭、動亂、瘟疫、嚴重火災、洪水、地震、風暴或其他自然災害,以及本協(xié)議各方不可預見、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務,該方應盡快通知另一方,并須在不可抗力發(fā)生后_______日內(nèi)以書面形式向另一方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度的說明。
3、發(fā)生不可抗力事件,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務而使另一方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方對因未盡本項責任而造成的相關損失承擔責任。
4、協(xié)議各方應根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
合作期間若一方發(fā)生違約行為,守約方可自行決定終止本協(xié)議,并有權追究違約方的法律責任和經(jīng)濟賠償?shù)取?/p>
本協(xié)議在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,可向工程所在地法院起訴。
本協(xié)議一式_______份,由甲、乙雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):_________
代表人(簽字):_________
______年______月______日
乙方(簽章):_________
代表人(簽字):_________
______年______月______日
鋼結構加工協(xié)議書篇九
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關細則規(guī)定,結合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱:型廣告塔座。
2、工程地點:
二、工程內(nèi)容:
1、依據(jù)甲乙雙方確認的施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍漆(色),工程做法及選材標準詳見施工圖。
委托加工數(shù)量為型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。
面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。
合同生效后,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價:
型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:)。
合計人民幣元,大寫:元整;。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式:
付款方式:合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的%,計人民幣元(大寫:元整);鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的%,計人民幣元(大寫:元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價元(大寫:元整)的%;合計人民幣元(大寫:元整)座廣告塔共計元(大寫:元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣元(大寫:元整),滿一年后七天內(nèi),甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六、雙方責任。
·廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。
(一)甲方責任。
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批準手續(xù)不全,施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時,甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人元計,工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi),由乙方負責其電費。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督,辦理工程驗收手續(xù),解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位,工期相應順延。
造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此合同終止。
(二)乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容,并確保廣告塔(牌)結構安全性。
廣告牌設計基本風壓為/2(抗風設計值為級)。
廣告塔質(zhì)保期為年,保修期為年,在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞,經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問題,由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確系乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因,未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工,每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰,情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收:以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。
);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內(nèi),乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次,費用由乙方承擔。
以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi),乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任:如果甲乙雙方發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件:
《鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。
附則:
(一)合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,補充協(xié)議,作為合同附件共同遵守。
(二)本合同一式兩份,具有同守效力,甲、乙雙方各持一份。
(三)經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更,附變更備忘錄。
148:20、省工程建設標準。
驗收手續(xù)一式兩份,甲乙雙方各持一份。
(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)。
年月日年月日。
大型廣告制作合同。
鋼結構加工協(xié)議書篇十
6.未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質(zhì)量。
一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到:
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定:
3.隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后,方可進行下一道工序;。
5.承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時報告發(fā)包方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站。一般質(zhì)量事故的處理結果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設計建設單位簽證后實施;6.工程竣工后,承包方按規(guī)定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理。
一、由發(fā)包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);。
二、除發(fā)包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;。
三、發(fā)包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,應按有關規(guī)定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法:____________________。
第六條工程價款的支付與結算。
工程價款的支付和結算,應根據(jù)中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執(zhí)行。
二、1.承包方的工程進度完成全部屋架部份焊接后必須在______日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%;2.承包方的工程進度完成全部檁條焊接后必須在______日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%;3承包方的工程進度完成全部瓦面部份安裝完成后必須在______日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發(fā)包方承擔。
第七條施工與設計變更。
一、雙方認可的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據(jù),承、發(fā)包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發(fā)包方,由發(fā)包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調(diào)遷、材料構配件積壓的實際損失)由發(fā)包方負責,并調(diào)整合同造價。
三、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經(jīng)發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施,其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
四、發(fā)包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,在取得投資落實證明,技術資料設計圖紙齊全時,承包方才予實施。
第八條工程驗收。
一、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。工程竣工質(zhì)量經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗合格后,發(fā)包方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
二、工程竣工驗收后,方包方方可使用。
在規(guī)定的保修期內(nèi),凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應由承包方無償保修。
第九條違約責任。
承包方的責任:
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。
發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定,雙方協(xié)商不成,按以下第()項方式解決:
一、向經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
二、向人民法院起訴。
第十一條附則。
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份,其余副本由發(fā)包方報送經(jīng)辦銀行,當?shù)毓ど绦姓芾頇C關、建設主管部門備案。按規(guī)定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
發(fā)包方(蓋章):___________承包方(蓋章):___________。
鋼結構加工協(xié)議書篇十一
鋼結構是主要由鋼制材料組成的結構,是主要的建筑結構類型之一,鋼結構有鋼結構的。
協(xié)議書。
下面本站小編給大家?guī)礓摻Y構協(xié)議書范文供大家參考!
工程名稱:__________________________。
工程編號:__________________________。
發(fā)包方:__________________________。
承包方:__________________________。
簽訂時間:__________________________。
簽訂地點:__________________________。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟。
合同。
法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱:__________________________。
二、工程地點:__________________________。
三、工程項目批準單位:____________________批準文號____________________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位:
五、工程造價:___________(萬元),其中土建:__________(萬元),安裝:__________(萬元)。
第二條施工準備。
一、發(fā)包方:
1.月______日前做好建筑紅線以外的“三通”,負責紅線外進場道路的維修。
2.月______日前,負責接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板),應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)場地平整,拆遷障礙物的資料。
3.本合同簽訂后______天內(nèi)提交建筑許可證。
4.合同簽訂后______天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_份,施工技術資料(包括地質(zhì)及水準點座標控制點)______份。
5.組織承、發(fā)包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,并做好三方簽署的交底會審紀要,在_天內(nèi)分送有關單位,_天內(nèi)提供會審紀要和修改施工圖______份。
二、承包方:
1.負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;。
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要,商定工程工期為______天(日歷天),自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一)。
二、開工前______天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工。
通知書。
三、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
5.非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;。
6.未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條工程質(zhì)量。
一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達到:
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定:
3.隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后,方可進行下一道工序;。
6.工程竣工后,承包方按規(guī)定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理。
一、由發(fā)包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);。
二、除發(fā)包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;。
三、發(fā)包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,應按有關規(guī)定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法:____________________。
第六條工程價款的支付與結算。
工程價款的支付和結算,應根據(jù)中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執(zhí)行。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進度月報后必須在______日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%時,按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發(fā)包方承擔。
七、承包方在單項工程竣工驗收后______天內(nèi),將竣工結算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦銀行審查,發(fā)包方在接到結算文件______天內(nèi)審查完畢,如到期未提出書面異議,承包方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
第七條施工與設計變更。
一、發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據(jù),開工前由發(fā)包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據(jù),承、發(fā)包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發(fā)包方,由發(fā)包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調(diào)遷、材料構配件積壓的實際損失)由發(fā)包方負責,并調(diào)整合同造價。
三、承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經(jīng)發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施,其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
四、發(fā)包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,在取得投資落實證明,技術資料設計圖紙齊全時,承包方才予實施。
第八條工程驗收。
一、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及。
說明書。
施工技術文件為依據(jù)。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。工程竣工質(zhì)量經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗合格后,發(fā)包方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
三、工程竣工驗收后,方包方方可使用。
在規(guī)定的保修期內(nèi),凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護部(84)城建字第79號通知印發(fā)的《建筑工程保修辦法(試行)》執(zhí)行。
第九條違約責任。
承包方的責任:
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規(guī)定償付逾期罰款。
發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的,按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定,雙方協(xié)商不成,按以下第()項方式解決:
一、向經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
二、向人民法院起訴。
第十一條附則。
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份,其余副本由發(fā)包方報送經(jīng)辦銀行,當?shù)毓ど绦姓芾頇C關、建設主管部門備案。按規(guī)定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
發(fā)包方(蓋章):___________承包方(蓋章):___________。
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包范圍和內(nèi)容:基礎施工及鋼結構制作與安裝工程。
四、工程造價:元整。
第二條施工準備。
一、發(fā)包方:
1、在開工前(合同簽定后2天內(nèi)),接通水源、電源,為承包方提供具備施工條件的施工場地。
2、協(xié)助承包方辦理所需有關證件,相關費用按規(guī)定各自交納。
3、指派現(xiàn)場施工代表,負責處理施工現(xiàn)場的事務,如監(jiān)督檢查進度、質(zhì)量及隱蔽工程驗收,辦理中間工程交工簽證手續(xù),解決現(xiàn)場的技術問題等。
4、按合同規(guī)定及時付款。
二、承包方:
1、負責辦理應由承包方辦理的各項手續(xù)。
2、按國家行業(yè)《建設工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(gb50300-20xx)及《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50205-20xx)、《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》(gjg81-20xx)等現(xiàn)行規(guī)范和標準及有關圖紙資料組織施工,按期保質(zhì)保量完成承包范圍內(nèi)的全部工程。
3、工程竣工后向發(fā)包人提供兩套竣工資料(包括調(diào)整后的施工圖、隱蔽工程記錄和工程竣工驗收備案所需備案材料)。
7、承包人參加施工的人員、工種應持證上崗。焊工必須具有上崗證(合格證等)。
第三條工程期限。
一、本工程自年月日開工至年月日止,共天(日歷天)。
二、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
3、發(fā)包方提出重大設計變更,致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;。
5、發(fā)包方未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;。
6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條安全施工。
1、應按有關規(guī)定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。
2、發(fā)生傷亡事故,應在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件,協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。
3、按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄,在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時,應與甲方協(xié)商安全防護措施,經(jīng)甲方同意后實施,防護費用由甲方承擔。
4、在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的,應制定專用安全和防火措施,以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應報甲方同意,并由甲方承擔相應費用。
5、必須為本工程和參與本工程施工作業(yè)的人員上保險,在本工程施工過程中出現(xiàn)的安全事故和乙方施工人員的人身安全事故引發(fā)的費用和責任全部由乙方承擔。
6、安排專業(yè)施工安全管理人員對本工程進行施工安全管理。
7、已竣工工程在未正式交付甲方之前,應負責工程成品保護工作。
8、負責施工場地的清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。
第五條工程質(zhì)量。
一、本工程質(zhì)量達到以下標準、規(guī)范的要求:
5、國家、北京市相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準;達合格等級。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家、北京市頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定:
2、隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后,方可進行下一道工序;。
3、承包方應按質(zhì)量驗評標準對工程進行分部、分項的質(zhì)量進行評定,并及時將工程質(zhì)量評定結果送發(fā)包方。
4、工程竣工后,承包方按規(guī)定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
5、承包方供應的材料,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程,發(fā)包方認為承包人提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復驗費由發(fā)包方承擔;不符合質(zhì)量要求的,應按有關規(guī)定處理,其復驗費由承包方承擔。
第六條工程價款的支付與結算。
一、本工程的合同總價為壹佰零捌萬元整,其中包含本工程的保險費和施工人員的保險費。
三、如因發(fā)包方拖欠工程款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發(fā)包方承擔。
四、承包方在工程竣工驗收合格后天內(nèi),將竣工資料送交發(fā)包方審核,發(fā)包方在審核完成個工作日內(nèi)向承包方支付工程尾款。
第七條施工與設計變更。
一、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方須及時以書面形式通知發(fā)包方,由發(fā)包方確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調(diào)遷、材料構配件積壓的實際損失)由發(fā)包方負責,并調(diào)整合同造價。
二、施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤的地方,承包方應立即停止施工并及時通知發(fā)包方,由發(fā)包方確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調(diào)遷、材料構配件積壓的實際損失)由承包方負責,不調(diào)整合同造價。
第八條違約責任。
承包方的責任:
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之3的違約金。
三、工程不能按合同規(guī)定的工期交付給發(fā)包方使用,每延誤一日,向發(fā)包方支付日萬分之元的違約金。
發(fā)包方的責任:
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程未經(jīng)驗收,發(fā)包方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由發(fā)包方承擔責任。
三、承包方驗收。
申請書。
送達日后不進行驗收的,則視為驗收合格。
第九條糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定,雙方協(xié)商不成,按以下第(一)項方式解決:
一、向經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
二、向人民法院起訴。
第十條附則。
一、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;甲方壹份,乙方壹份。具有相同法律效力。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方現(xiàn)將自行車棚改造工程委托給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙發(fā)就本工程事項達成一致,特簽訂此合同,內(nèi)容如下:
第一條:工程內(nèi)容和承包范圍。
1、工程內(nèi)容:
2、承包范圍:
第二條:合同價款及承包方式。
1、合同價款:以每平方米120元計算,自行車棚每平方米200元計算,不開發(fā)票,不計任何額外費用。
2、承包方式:按工程內(nèi)容采取包工包料方式。
第三條:工期要求。
本合同施工工期為20天,從基礎澆搗完后,開工日期依據(jù)甲方簽證為準。
第四條:工程款支付及結算。
工程造價元;車棚鋼結構元;地面含挖土方澆搗光面元。工程總造價元,其中鋼結構元,泥工元。泥工工程完成后付清全款,鋼結構驗收合格后付95%,留5%作為保質(zhì)金,一年內(nèi)無質(zhì)量問題付清余款。
第五條:工程質(zhì)量。
1、本工程質(zhì)量必須符合規(guī)范、行業(yè)標準、鋼結構驗收標準,質(zhì)量等級為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進行返工,返工費用由乙方負責,工期不予延長。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度,做好自檢工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第六條:安全生產(chǎn)、文明施工。
乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全,接受安全教育,遵守安全生產(chǎn)條例。若乙方未履行上述義務,造成財產(chǎn)損失和施工人員或第三者人生傷害,由乙方承擔責任及其產(chǎn)生的費用。
第七條:甲、乙雙方義務。
1、甲方責任:
(1)負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)配合管理,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn)。
(2)按合同規(guī)定,甲方工程審計及時支付工程款。
2、乙方責任:
(1)乙方按合同規(guī)定的承包范圍及合同的要求保質(zhì)、保量、保工期完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
(2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮,按安全技術規(guī)范進行施工,并達到國頒驗收標準,如有違反,工程師有權提出停工或責任乙方返工。
工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴重問題,或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工,由此造成的損失概由乙方負責。
(3)乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方制定的地點,保持現(xiàn)場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現(xiàn)場,做到工完場清。
第八條:工程驗收。
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件,通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時間內(nèi)組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔,甲方提出整改意見,整改完畢后再組織驗收。
第九條:保修期和最后結算。
本工程以誠信為本,在保修期內(nèi)(竣工驗收之日起計算)乙方認真履行責任。做到服務周到,隨叫隨到,保證保修的質(zhì)量,若乙方不予以配合,甲方有權請他人代為整修,所產(chǎn)生的費用由乙方負責。
第十條:附則。
1、合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴重分歧,雙方簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。
甲方簽字:乙方簽字:
鋼結構加工協(xié)議書篇十二
發(fā)包方:____________________________________(甲方)。
承包方:_____________________________________(乙方)。
為提高經(jīng)濟效益,明確雙方相互權利,義務關系,遵照《中華人民共和國建筑法》《建筑安裝工程承包合同條款》的有關規(guī)定,結合工程的具體情況,甲乙雙方達成如下協(xié)議。
第一條:工程概況。
1、工程名稱。
2、工程地點:所前三泉王村。
3、工程內(nèi)容及承包范圍:施工圖內(nèi)的鋼結構工程(包括油漆)。
4、工期:60個日歷日(雨天除外)及特殊原因造成的誤工除外。
5、工程面積1500平方以實際核算為準。鋼結構工程承包合同6、質(zhì)量等給合格。
7、安全要求無重任及死亡事故。
8、合同價款。
(1)鋼結構工程每平方430元(包括門窗鋁合金及基礎、屋面夾芯板墻面單板,如需要特種規(guī)格的屋面板價格另算)。
(2)鋼結構h型鋼柱子為400×200h型鋼屋架為350×175h型鋼屋面及墻面型鋼檁條為14#c型鋼,行車梁及牛腿合部由乙方另裝完畢行車梁規(guī)格為300×150h型鋼所用材料全部為行標料。
第二條經(jīng)濟責任。
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任。
1、甲方的責任。
(1)甲方必須及時向乙方提供合同所簽訂的各項款項,如由此對乙方造成的損失及竣工由甲方負責。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質(zhì)量,施工技術及安全生產(chǎn)。
(3)及時向乙方提供圖紙和工程技術文件。
(4)統(tǒng)一審核工程預決算和竣工結算。
乙方的責任。
(5)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(6)進場前七天內(nèi),向甲方呈報項目部組織人員名單。
(7)進場后七天內(nèi),編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(8)及時向甲方報息。)送工程計劃、統(tǒng)計、技術、質(zhì)量、安全等有關資料,并接受甲方職能部門的檢查指導。
(9)如安裝中途不符合要求,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經(jīng)濟損失。
第四條:勞動力管理。
1、根據(jù)《勞動法》規(guī)定,建筑安裝工人的合法權益應當受到保護。違反《勞動法》,侵害勞動者合法權益的一切經(jīng)濟、法律責任,均由乙方承擔,制作安裝、機械設備人員必須持有特種作業(yè)人員操作證、機械操作證。
2、乙方應根據(jù)上級部門和甲方的有關規(guī)定,做好外來人員的.管理和計劃生育工作,招聘臨時工必須持有身份證,及時辦理好“三證”:暫住證、就業(yè)證、計生證?!叭C不齊者,不得錄用?!眹澜惺?8周歲以下未成年人。
3、如乙方違反上述規(guī)定,一切責任自負。
第五條:工程質(zhì)量。
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規(guī)范》、《鋼結構安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無償進行修理。
第六條:文明、安全生產(chǎn)。
1、所有的機械設備均安設獨立的開關箱,內(nèi)配觸保器。特殊工必須合部持上崗,安全資料專人負責,做到每天記錄。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴格遵守安全生產(chǎn)的有關規(guī)定,工地發(fā)生地工傷殘(亡)事故,其經(jīng)濟責任全部由乙方承擔。
第七條:工程款的支付與結算。
1、暫定工程款650000元,具體按實結算。
2、合同簽訂后,預付工程款30%,主構件吊裝安畢付30%;屋面板安裝完畢付30%,余額10%作為工程質(zhì)保期為壹年后付清。
第八條:本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第九條:雙方發(fā)生爭議,協(xié)商解決,協(xié)商不成可以訴訟法律。
第十條:本協(xié)議經(jīng)甲、乙方雙方簽字生效,具有法律效力。
本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
日期:
鋼結構加工協(xié)議書篇十三
甲方:
乙方:
依據(jù)甲乙雙方協(xié)商房屋拆遷辦法,就委托拆除瀚海泰苑售樓達成以下協(xié)議:
一、出賣范圍:
二、由于北環(huán)路拓寬,我公司受瀚海泰苑委托將瀚海泰苑售樓部鋼結構房屋拆除及拆除后的鋼材出賣給乙方,包含由甲方協(xié)商認可的瀚海泰苑售樓部所有的鋼材。
三、合同總價:
本合同價款為:
四、拆除要求:
拆除總工期:天日歷天。
拆除工日期:自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
按照甲方要求拆除,對甲方需要的辦公物、門、桌椅、飾品、地毯、燈具實木地板、雕塑等由甲方自己拆除搬走,其余歸乙方所有。五、雙方權利與義務:
1、甲方負責乙方現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工作;
2、甲方負責現(xiàn)場拆除管理和配合協(xié)調(diào)工作;
3、現(xiàn)場施工過程中產(chǎn)生的'垃圾由乙方負責清運至場外,并承擔相應的費用;
六、支付方式:
合同簽訂當日,乙方支付人民幣貳萬元定金整給甲方;剩余人民幣壹拾肆萬元整,于乙方人員進場、開工前一次性付清。
本協(xié)議一式貳份,自雙方簽訂之日起生效。
鋼結構加工協(xié)議書篇十四
出租方(以下簡稱甲方)。
承租方(以下簡稱乙方)。
1、甲方保證向乙方出租廠房系本人所有,擁有完全所有權和使用權。
2、出租廠房概況:
出租廠房座落地址:
出租廠房用途:合法合規(guī)的生產(chǎn)、加工、庫房、辦公等。
出租廠房面積:房屋一樓一底280平方米,廠房1030平方米,共計1310平方米。
出租廠房質(zhì)量:鋼結構與磚混結構。
廠房租賃期限:年月日至年月日止,共計伍年。
1、租金單價元/平方米/月,每月合計人民幣元(大寫:)。
2、租金支付方式:租金按每半年支付一次,首次支付租金時乙方支付保證金元,合計人民幣元(大寫:)乙方以后應提前一個月支付下個半年租金給甲方。第二年起每年租金遞增0.5元//平方米/月。
3、甲方和乙方雙方在簽定本合同書時,甲方收取乙方合同訂金人民幣元整(大寫:),乙方并在年月日前支付甲方半年租金和保證金,甲方在收到乙方首次半年租金和保證金的同時退還乙方人民幣元合同訂金。
1、廠房在租賃期間產(chǎn)生的稅收由乙方承擔。
2、租賃期間,乙方因正常生活之需要煤氣費、水電費、電話費、有線電視費、網(wǎng)絡使用費、裝修費用等由乙方自行承擔。
3、租賃期間,廠房的使用權歸乙方,包括甲方有所有權或獨立使用權的廠房外墻、屋頂、及廠房的附屬配套設施等。
1、租賃期間,乙方如欲將廠房轉(zhuǎn)租給第三方使用,須征得甲方書面同意,并與甲方重新簽定新的合同書。
1、租賃期間,甲方應負責廠房的正常維修,或委托乙方代行維修,維修費用由甲方承擔。甲方只保證廠房能滿足乙方正常使用和居住之需要。
2、租賃期間,如廠房發(fā)生非因乙方原因造成的自然損壞,或屋面漏水等,影響乙方正常居住生活事由的,甲方應在接到乙方書面通知之日起一星期內(nèi)予以修繕,超過7天的,乙方有權自行修繕,費用由甲方承擔。
1、甲方保證如實向乙方解釋和說明廠房情況和周邊概況,應包括廠房權屬、廠房維修次數(shù)、物業(yè)管理、治安、環(huán)境等,及如實回答乙方的相關咨詢。
2甲方要按本合同規(guī)定時間向乙方提供租賃廠房。
3、租賃期間,如甲方確需收回廠房自用,必須提前2個月通知乙方。解除合同后,甲方應支付違約金為收取總租金總天數(shù)的千分之三計算,并如數(shù)退還保證金。
4、若遇國家或集體租用或征用,房屋補償歸甲方所有,生產(chǎn)補償歸乙方所有,合同終止。
1、租賃期間,乙方未經(jīng)同意改變廠房的結構及用途,故意或過失造成租用廠房和設備的毀損、倒塌,應負責恢復原狀或賠償廠房當年市場價值的經(jīng)濟損失。乙方如需裝修墻、安裝窗和防盜門等,須事先征得甲方同意,如需要經(jīng)政府審批的,則應經(jīng)有關部門批準方能施工。
2、乙方在廠房內(nèi)的裝修,在合同期滿搬出時全部均屬甲方,但安裝的設備、物品除外。雙方如無法達成協(xié)議,則乙方應自合同期滿之日起7天內(nèi)自行拆除,恢復至廠房原狀。超過7天,甲方有權無償保留或自行拆除,拆除費用由乙方在合理數(shù)額內(nèi)承擔。
3、根據(jù)本合同約定提前終止合同或合同期滿,乙方應在收到甲方正式通知之日起l5天內(nèi)搬出全部設備、物件,但雙方另有協(xié)商除外。如乙方短期內(nèi)另找廠房確實有困難或另有其它特殊情況,則甲方應允許乙方延期20天,但乙方應按本合同約定的租金一次性交清租金。
4、乙方需續(xù)租,應在租期到期前一個月通知甲方,甲方自收到通知之日起10天內(nèi)應提出異議或與乙方協(xié)商續(xù)約;如在接到乙方通知之日起10天內(nèi)甲方不答復,則視為默認同意乙方續(xù)租,本合同自動延長。
5、租賃期滿,乙方在同等租金下有優(yōu)先承租權。
6、乙方渝期10天不激租金,甲方有權收回房屋,并不作任何補償。
7、乙方違反租用期內(nèi)任何約定,無條件終止合同,并不退剩余時間的租金。
對于本協(xié)議履行而發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,應向廠房所在地法院訴訟。
本協(xié)議白雙方簽字蓋章之日起生效。
1、房租賃期間,若有工傷意外等,由乙方自行負責,與甲方無關。
2、乙方在租賃期間只能將房屋作合法的生產(chǎn)、加工、庫房、辦公等,不能作違法違規(guī)的生產(chǎn)、加工等,若甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違規(guī)違法行為,甲方有權向當?shù)毓膊块T及相關部門報案或反映,并視乙方違約。
1、本協(xié)議一式兩份蓋章、簽字有效(復印件無效),甲方、乙方雙方各存一份,均具有同等法律效力。.
2、本協(xié)議如有未盡事宜,可經(jīng)雙方協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與協(xié)議具有同等效力。如補充規(guī)定與本合同有條款不一致,則補充規(guī)定為準。
甲方代表簽字(蓋印)乙方代表簽字(蓋印)。
代理人:代理人:
住址:住址。
電話:電話:
簽合同時間:年月日。
鋼結構加工協(xié)議書篇十五
出租方(以下簡稱甲方)。
承租方(以下簡稱乙方)。
第一條廠房座落、面積、質(zhì)量。
1、甲方保證向乙方出租廠房系本人所有,擁有完全所有權和使用權。
2、出租廠房概況:
出租廠房座落地址:
出租廠房用途:合法合規(guī)的生產(chǎn)、加工、庫房、辦公等。
出租廠房面積:房屋一樓一底280平方米,廠房1030平方米,共計1310平方米。
出租廠房質(zhì)量:鋼結構與磚混結構。
第二條租賃期限。
廠房租賃期限:年月日至年月日止,共計伍年。
第三條租金和保證金條款。
1、租金單價元/平方米/月,每月合計人民幣元(大寫:)。
2、租金支付方式:租金按每半年支付一次,首次支付租金時乙方支付保證金元,合計人民幣元(大寫:)乙方以后應提前一個月支付下個半年租金給甲方。第二年起每年租金遞增0.5元//平方米/月。
3、甲方和乙方雙方在簽定本合同書時,甲方收取乙方合同訂金人民幣元整(大寫:),乙方并在年月日前支付甲方半年租金和保證金,甲方在收到乙方首次半年租金和保證金的同時退還乙方人民幣元合同訂金。
第四條相關費用。
1、廠房在租賃期間產(chǎn)生的稅收由乙方承擔。
2、租賃期間,乙方因正常生活之需要煤氣費、水電費、電話費、有線電視費、網(wǎng)絡使用費、裝修費用等由乙方自行承擔。
3、租賃期間,廠房的使用權歸乙方,包括甲方有所有權或獨立使用權的廠房外墻、屋頂、及廠房的附屬配套設施等。
1、租賃期間,乙方如欲將廠房轉(zhuǎn)租給第三方使用,須征得甲方書面同意,并與甲方重新簽定新的合同書。
第六條廠房修繕。
1、租賃期間,甲方應負責廠房的正常維修,或委托乙方代行維修,維修費用由甲方承擔。甲方只保證廠房能滿足乙方正常使用和居住之需要。
2、租賃期間,如廠房發(fā)生非因乙方原因造成的自然損壞,或屋面漏水等,影響乙方正常居住生活事由的,甲方應在接到乙方書面通知之日起一星期內(nèi)予以修繕,超過7天的,乙方有權自行修繕,費用由甲方承擔。
第七條甲方權利與義務。
1、甲方保證如實向乙方解釋和說明廠房情況和周邊概況,應包括廠房權屬、廠房維修次數(shù)、物業(yè)管理、治安、環(huán)境等,及如實回答乙方的相關咨詢。
2甲方要按本合同規(guī)定時間向乙方提供租賃廠房。
3、租賃期間,如甲方確需收回廠房自用,必須提前2個月通知乙方。解除合同后,甲方應支付違約金為收取總租金總天數(shù)的千分之三計算,并如數(shù)退還保證金。
4、若遇國家或集體租用或征用,房屋補償歸甲方所有,生產(chǎn)補償歸乙方所有,合同終止。
第八條乙方權利與義務。
1、租賃期間,乙方未經(jīng)同意改變廠房的結構及用途,故意或過失造成租用廠房和設備的毀損、倒塌,應負責恢復原狀或賠償廠房當年市場價值的經(jīng)濟損失。乙方如需裝修墻、安裝窗和防盜門等,須事先征得甲方同意,如需要經(jīng)政府審批的,則應經(jīng)有關部門批準方能施工。
2、乙方在廠房內(nèi)的裝修,在合同期滿搬出時全部均屬甲方,但安裝的設備、物品除外。雙方如無法達成協(xié)議,則乙方應自合同期滿之日起7天內(nèi)自行拆除,恢復至廠房原狀。超過7天,甲方有權無償保留或自行拆除,拆除費用由乙方在合理數(shù)額內(nèi)承擔。
3、根據(jù)本合同約定提前終止合同或合同期滿,乙方應在收到甲方正式通知之日起l5天內(nèi)搬出全部設備、物件,但雙方另有協(xié)商除外。如乙方短期內(nèi)另找廠房確實有困難或另有其它特殊情況,則甲方應允許乙方延期20天,但乙方應按本合同約定的租金一次性交清租金。
4、乙方需續(xù)租,應在租期到期前一個月通知甲方,甲方自收到通知之日起10天內(nèi)應提出異議或與乙方協(xié)商續(xù)約;如在接到乙方通知之日起10天內(nèi)甲方不答復,則視為默認同意乙方續(xù)租,本合同自動延長。
5、租賃期滿,乙方在同等租金下有優(yōu)先承租權。
6、乙方渝期10天不激租金,甲方有權收回房屋,并不作任何補償。
7、乙方違反租用期內(nèi)任何約定,無條件終止合同,并不退剩余時間的租金。
第九條爭議解決。
對于本協(xié)議履行而發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,應向廠房所在地法院訴訟。
第十條合同生效。
本協(xié)議白雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條特別約定。
1、房租賃期間,若有工傷意外等,由乙方自行負責,與甲方無關。
2、乙方在租賃期間只能將房屋作合法的生產(chǎn)、加工、庫房、辦公等,不能作違法違規(guī)的生產(chǎn)、加工等,若甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違規(guī)違法行為,甲方有權向當?shù)毓膊块T及相關部門報案或反映,并視乙方違約。
第十二條附則。
1、本協(xié)議一式兩份蓋章、簽字有效(復印件無效),甲方、乙方雙方各存。
一份,均具有同等法律效力。.
2、本協(xié)議如有未盡事宜,可經(jīng)雙方協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與協(xié)議具有同等效力。如補充規(guī)定與本合同有條款不一致,則補充規(guī)定為準。
甲方代表簽字(蓋印)乙方代表簽字(蓋印)。
代理人:代理人:
住址:住址。
電話:電話:
簽合同時間:年月日。
鋼結構加工協(xié)議書篇十六
甲方:乙方:
依據(jù)甲乙雙方協(xié)商房屋拆遷辦法,就委托拆除瀚海泰苑售樓達成以下協(xié)議:
一、出賣范圍:由于北環(huán)路拓寬,我公司受瀚海泰苑委托將瀚海泰苑售樓部鋼結構房屋拆除及拆除后的鋼材出賣給乙方,包含由甲方協(xié)商認可的瀚海泰苑售樓部所有的鋼材。
三、合同總價:本合同價款為:
四、拆除要求:拆除總工期:天日歷天拆除工日期:20xx年月日至20xx年月日。按照甲方要求拆除,對甲方需要的辦公物、門、桌椅、飾品、地毯、燈具實木地板、雕塑等由甲方自己拆除搬走,其余歸乙方所有。
六、支付方式:合同簽訂當日,乙方支付人民幣貳萬元定金整給甲方;剩余人民幣壹拾肆萬元整,于乙方人員進場、開工前一次性付清。a)本協(xié)議一式貳份,自雙方簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
電話:電話:
年月日年月日。
【本文地址:http://mlvmservice.com/zuowen/10946495.html】