合同可以明確約定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范交易行為，防止糾紛發(fā)生。合同中的條款應(yīng)該清晰明確，避免可能的歧義和爭(zhēng)議。在簽署合同前，您可以參考以下范文，了解合同格式和常見(jiàn)條款的應(yīng)用。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇一
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《國(guó)家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀(jì)冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議：
1、工程名稱：興安縣世紀(jì)冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點(diǎn)：興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會(huì)樂(lè)施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu)：(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計(jì)說(shuō)明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價(jià)暫定3000萬(wàn)元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目依據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙文件。及乙方實(shí)際完成的工程量計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計(jì)價(jià)，下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價(jià)管理站發(fā)布的興安縣造價(jià)信息進(jìn)行調(diào)價(jià)。興安沒(méi)有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價(jià)信息進(jìn)行調(diào)整。信息價(jià)沒(méi)有的，雙方按市場(chǎng)價(jià)友好協(xié)商確定，按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)價(jià)結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開(kāi)工時(shí)間：20xx年6月20日前(以甲方進(jìn)場(chǎng)通知為準(zhǔn))。
3、竣工時(shí)間：(按實(shí)際開(kāi)工日計(jì)算)。
1、質(zhì)量要求按國(guó)家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，等級(jí)為合格。
2、乙方每完成一個(gè)分項(xiàng)，必須及時(shí)報(bào)請(qǐng)甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。并根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)整理簽字后方能進(jìn)入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書(shū)面申請(qǐng)時(shí)必須在48小時(shí)內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗(yàn)收，否則按已驗(yàn)收合格，在乙方進(jìn)行施工后甲方必須給以簽字認(rèn)可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進(jìn)場(chǎng)材料必須要有出廠合格證，國(guó)家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測(cè)合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎(chǔ)土方開(kāi)挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時(shí)，甲方按實(shí)際完成的工程量結(jié)付工程進(jìn)度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結(jié)付一次進(jìn)度款，以此類推。
3、在乙方負(fù)責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權(quán)終止合同，一切損失由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方資料合格后及結(jié)算單報(bào)請(qǐng)甲方審核，甲方必須在接到申報(bào)資料30個(gè)工作日內(nèi)審核完成，如有爭(zhēng)議，可共同委托相關(guān)造價(jià)事務(wù)所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后，除留質(zhì)保金3%外，三個(gè)月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開(kāi)戶單位：
開(kāi)戶銀行：銀行：的帳戶上。
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細(xì)節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書(shū)面申報(bào)甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢，簽字確認(rèn)復(fù)檢合格后，方可進(jìn)行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負(fù)責(zé)。
2、甲方在接到乙方合格資料及書(shū)面申報(bào)書(shū)10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場(chǎng)進(jìn)行竣工驗(yàn)收、簽證，否則，視為以驗(yàn)收合格。
3、在雙方未驗(yàn)收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗(yàn)收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項(xiàng)保護(hù)用品不受損失，并保證在乙方進(jìn)場(chǎng)前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點(diǎn)和詳細(xì)的坐標(biāo)控制點(diǎn)，并在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會(huì)關(guān)系。確保施工順利進(jìn)行。
5、甲方在支付工程進(jìn)不能以任何理由及借口拖延支付時(shí)間。
6、乙方必須嚴(yán)格按圖紙的設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求時(shí)，有權(quán)要求乙方停工整改，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無(wú)關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會(huì)關(guān)系，如有村民和其它人員進(jìn)行無(wú)理取鬧和阻礙施工而造成項(xiàng)目停工時(shí)一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴(yán)格按合同工期施工，不得拖延工期和無(wú)故停工，如違反合同約定，甲方有權(quán)終止該工程合同，一切損失由乙方自負(fù)。
3、乙方在此合同又方簽字生效時(shí)，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬(wàn)元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時(shí)即時(shí)生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時(shí)具有法律效力。
甲方：(蓋章)?????乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份證號(hào)：身份證號(hào)：
電話號(hào)碼：電話號(hào)碼：
簽署日期：
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇二
甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號(hào)《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，并取得房產(chǎn)管理部門(mén)頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書(shū)的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn)：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(hào)(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開(kāi)工，至________年____月____日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式。
1.總價(jià)款：_____(大寫(xiě))元(其中：設(shè)計(jì)費(fèi)__元，管理費(fèi)(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元。________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作。
1.甲方開(kāi)工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開(kāi)工前_____天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書(shū)面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇三
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達(dá)成如下協(xié)議：
施工長(zhǎng)約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說(shuō)明。
同心路長(zhǎng)約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_023高中華燈，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設(shè);和諧路長(zhǎng)約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_013中華燈，安裝數(shù)量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設(shè)。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費(fèi)用見(jiàn)價(jià)格表：
4、安裝期限。
在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時(shí)提供的情況下，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部?jī)?yōu)良(如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé))。
按國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)及與本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
6、付款方式。
協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗(yàn)收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%，剩余的3%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方無(wú)息退還給乙方。甲方每次收到款項(xiàng)后，提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負(fù)責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇四
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好，就有關(guān)富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達(dá)成協(xié)議，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，簽訂本協(xié)議書(shū)：
1、工程名稱：__________。
2、工程地點(diǎn)：__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無(wú)法施工的，工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項(xiàng)目及工程量：富道二期二段工程邊坡三維網(wǎng)植草，工程量約650002。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對(duì)乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整，也可對(duì)乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應(yīng)無(wú)條件接受，也不因此作為對(duì)合同單價(jià)作出調(diào)整的理由。本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時(shí)安排乙方增加的工作，經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計(jì)價(jià)方式后簽定補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及義務(wù)仍參照本合同條款執(zhí)行。
1、以甲方驗(yàn)收合格后最終認(rèn)可的尺寸、斷面計(jì)量，按合同單價(jià)和實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算工程價(jià)款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后對(duì)乙方支付工程款時(shí)提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還：在質(zhì)保期滿后，扣除有關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)后，甲方將剩余部分無(wú)息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算，其它任何單據(jù)不作為結(jié)算的法律依據(jù)。結(jié)算必須由本人進(jìn)行，委托他人結(jié)算時(shí)，必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場(chǎng)的情況下簽訂委托書(shū)方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，一個(gè)月內(nèi)完成45000平米，甲方支付工程款30萬(wàn)元，施工中可視乙方進(jìn)度、質(zhì)量支付工程款，此項(xiàng)護(hù)坡工程完工及時(shí)驗(yàn)收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)本協(xié)議工程或其任何部分的結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級(jí)或數(shù)量做出調(diào)整，乙方應(yīng)無(wú)條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
7、由于乙方失誤、措施不當(dāng)、控制不嚴(yán)等原因造成的工程返工或超設(shè)計(jì)數(shù)量，甲方不予計(jì)量。
1、提供設(shè)計(jì)圖紙或施工方案，提出質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保等要求。技術(shù)員技術(shù)交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方的人工必須聽(tīng)從甲方調(diào)配，按照甲方技術(shù)交底進(jìn)行施工，保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場(chǎng)必須聽(tīng)從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規(guī)定日期完成任務(wù)，遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項(xiàng)目質(zhì)量。如果施工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目部并無(wú)條件對(duì)進(jìn)行修復(fù)。
3、乙方必須按照安全和技術(shù)要求規(guī)范化施工，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過(guò)程中要特別注意安全操作，在施工過(guò)程中不得聲音作業(yè)，杜絕一切事故發(fā)生，并承擔(dān)由于自身造成的人身傷亡事故，安全責(zé)任事故，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準(zhǔn)喝酒和做好安全準(zhǔn)備方能施工，如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒(méi)有系好安全繩或沒(méi)有牢固好安全繩，發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元，乙方無(wú)條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險(xiǎn)。
6、乙方負(fù)責(zé)其人工的伙食、住宿等事項(xiàng)，其費(fèi)用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關(guān)輔助資料。
8、及時(shí)足額支付農(nóng)民工工資，否則由此造成的一切責(zé)任乙方自行承擔(dān)。甲方可視需要代為支付，相應(yīng)金額從應(yīng)支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價(jià)中，乙方自行承擔(dān)。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求，若一方提出，對(duì)方有權(quán)拒絕。在執(zhí)行過(guò)程中任何一方無(wú)故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約，違約方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務(wù)，乙方自行退場(chǎng)，乙方不自行退場(chǎng)，甲方有權(quán)將乙方清除出場(chǎng)，所干工程款按經(jīng)甲方驗(yàn)收合格認(rèn)可的50%結(jié)算，同時(shí)賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟(jì)損失。
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭(zhēng)議的過(guò)程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________。
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________。
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點(diǎn)：__________簽約地點(diǎn)：__________。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇五
發(fā)包人（簡(jiǎn)稱甲方）：
承包人（簡(jiǎn)稱乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
5、資金來(lái)源：
承包范圍：
1、開(kāi)工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開(kāi)工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內(nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法_____，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
1、工期進(jìn)度：承包人提供施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的'時(shí)間：工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)，逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔(dān)責(zé)任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延，發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的?_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門(mén)解決。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
編碼：
______年___月___日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇六
以下簡(jiǎn)稱甲方)。
(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項(xiàng)目承包事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務(wù)承包，按綜合單價(jià)以圖紙尺寸計(jì)算承包費(fèi)用。
五、承包單價(jià)及計(jì)量方式：
1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價(jià)方式，施工費(fèi)單價(jià)135元，單價(jià)中包含機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)用、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)具設(shè)備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費(fèi)用，合同期內(nèi)單價(jià)不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責(zé)：甲方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標(biāo)人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報(bào)審報(bào)批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設(shè)單位要求必要時(shí)派員協(xié)助乙方工作。
4、負(fù)責(zé)在溫州設(shè)立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
5、監(jiān)督管理乙方開(kāi)展各項(xiàng)施工生產(chǎn)活動(dòng)。乙方職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織人員、材料、設(shè)備進(jìn)行施工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的施工管理等相關(guān)事宜。
2、負(fù)責(zé)編制施工方案，完善施工過(guò)程控制資料及質(zhì)量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、完工驗(yàn)收及結(jié)算事宜。
4、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
5、在甲方領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)本工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全工作進(jìn)行全面管理。
八、付款方式：工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式，甲方在收到建設(shè)單位撥付的月工程進(jìn)度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設(shè)單位下?lián)苓M(jìn)度款的96%，其余4%作為管理費(fèi)用甲方收取。甲方總管理費(fèi)用的最高限額為中標(biāo)金額的4%，若工程造價(jià)達(dá)不到中標(biāo)金額，則按照實(shí)際完成造價(jià)的4%計(jì)取。甲方收取的費(fèi)用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費(fèi)用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費(fèi)用，甲方收取此項(xiàng)費(fèi)用后，材料發(fā)票由甲方開(kāi)具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結(jié)束款項(xiàng)付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇七
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號(hào)文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結(jié)算表價(jià)格按實(shí)結(jié)算。
(2)款項(xiàng)支付與移動(dòng)結(jié)算同步。
根據(jù)移動(dòng)公司要求，在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng)，如預(yù)期不付，按銀行的短期貸款率償付給對(duì)方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請(qǐng)調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關(guān)本項(xiàng)目的約定，見(jiàn)附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇八
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)承包方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見(jiàn)乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn)，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計(jì)劃，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付：
1、工程價(jià)款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價(jià)為300元。
3.6萬(wàn)元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120,工程價(jià)款為。
1.2萬(wàn)元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無(wú)息付清。
四、成品及半成品保護(hù)：
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi))，乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等，并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問(wèn)題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問(wèn)題，并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí)，乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時(shí)具有法律效力。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇九
發(fā)包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
承包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
資金來(lái)源:。
二、施工工期。
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、合同價(jià)款金額(大寫(xiě))(小寫(xiě))。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時(shí)間：年月日。
合同訂立地點(diǎn)：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間：
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級(jí)竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，然后由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng)：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十
甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
在平等、自愿，并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上，甲、乙雙方協(xié)議合資建房，達(dá)成如下協(xié)議條款：
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現(xiàn)與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬(wàn)元整;修到所需樓層付人民幣肆萬(wàn)元整;交房門(mén)鑰匙時(shí)付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi)，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)。
四、單價(jià)：按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費(fèi)用，由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視：甲、乙雙方各自立戶，費(fèi)用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后，雙方無(wú)條件遵守和履行，不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行，違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬(wàn)元整。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十一
3、乙方在收到工程款后，必須保證優(yōu)先解決工人工資：乙方未收到工程款前，應(yīng)預(yù)備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現(xiàn)乙方不及時(shí)交付工人工資并導(dǎo)致不良影響時(shí)，每發(fā)現(xiàn)—次甲方有權(quán)按本合同價(jià)5%扣罰乙方，乙方不得有異議。
4、當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資行為，甲方有權(quán)按乙方提供的工資表數(shù)額扣留工程款，并直接支付給工人，乙方應(yīng)根據(jù)此條款的規(guī)定予以承認(rèn)甲方已將工程款支付給乙方，同時(shí)補(bǔ)交收據(jù)。
5、當(dāng)甲方認(rèn)為乙方應(yīng)得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣留在進(jìn)入本工程范圍內(nèi)的乙方全部資產(chǎn)。甲方通知乙方三天內(nèi)不前來(lái)繳清所拖欠的工資及有關(guān)罰款時(shí)，甲方有權(quán)將其扣押的乙方資產(chǎn)折價(jià)拍賣(mài)以支付以上款項(xiàng)。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財(cái)務(wù)制度辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(四)工程結(jié)算：
按實(shí)際施工圖紙及變更后為準(zhǔn)。
第七條雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)向乙方提供泥水工技術(shù)交底。
2、委派明施工等，審核工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料和竣工驗(yàn)收并簽證。對(duì)施工過(guò)程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關(guān)施工管理規(guī)定等有權(quán)提出指正，乙方應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
3、協(xié)調(diào)組織對(duì)工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。
4、如因—些不可預(yù)見(jiàn)的客觀原因造成工程中途停建、緩建，甲方應(yīng)配合乙方采取措施彌補(bǔ)或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—，甲方有權(quán)收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無(wú)正當(dāng)理由延遲開(kāi)工或停工，在接到甲方駐場(chǎng)代表的警告后仍不開(kāi)工或復(fù)工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務(wù)，又無(wú)視甲方駐場(chǎng)代表發(fā)出的書(shū)面警告;。
(5)乙方不按甲方指示，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)會(huì)同甲方解決，以致出現(xiàn)重大工程質(zhì)量或不保證合同工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及文明施工目標(biāo)等問(wèn)題，經(jīng)檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責(zé)任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全及文明施工管理，指定安全、防火負(fù)責(zé)人，物件堆放整齊，道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)并報(bào)告甲方有關(guān)部門(mén)。
2、委派工程施工的人力、物力，財(cái)力，以文明施工工地的要求來(lái)組建項(xiàng)目班子及進(jìn)行施工管理，確保本工程高質(zhì)量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄，按有關(guān)規(guī)定做好施工原始資料，做好工程量統(tǒng)計(jì)工作。
4、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。
5、對(duì)竣工驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成的施工質(zhì)量問(wèn)惠負(fù)責(zé)免費(fèi)返工;承擔(dān)由此產(chǎn)生的—切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、工程竣工后的場(chǎng)地清理(包括施工設(shè)備、臨時(shí)生產(chǎn)及生活設(shè)施拆除)，并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場(chǎng)，工人必須在3天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間，確保工期內(nèi)完成。
8、乙方施工用機(jī)械設(shè)備及相關(guān)輔助材料的保管工作由乙方負(fù)責(zé)，若乙方保管不到位造成材料設(shè)備損壞或遺失，由乙方自行負(fù)責(zé)。
9、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，服從甲方的統(tǒng)—指揮，維護(hù)甲方的聲譽(yù);在對(duì)外關(guān)系上，乙方為甲方的直屬施工隊(duì)伍，否則所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任。
(一)、工期延誤方面的違約責(zé)任。
1、乙方違反約定單方停工的，承擔(dān)—般違約責(zé)任。
2、乙方不能按照合同協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必須按甲方主合同總價(jià)的3%支付甲方違約金，并賠償甲方因此遭受的實(shí)際損失;逾期超過(guò)5天的，甲方還有權(quán)單方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。
(二)、工程質(zhì)量方面的違約責(zé)任。
1、工程竣工驗(yàn)收達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方須向甲方交納結(jié)算總價(jià)2%的違約金。
(三)、安全生產(chǎn)方面違約責(zé)任。
1、乙方在甲方進(jìn)行的日常質(zhì)量安全檢查中，被發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的，乙方應(yīng)限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質(zhì)量事故)的，除按國(guó)家規(guī)定由行政部門(mén)處罰外，乙方必須承擔(dān)違約責(zé)任;發(fā)生上述重大事故，甲方視情況嚴(yán)重性，有權(quán)部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后，所支付的違約金不足于彌補(bǔ)甲方損失的，乙方必須據(jù)實(shí)賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護(hù)方面的違約責(zé)任。
1、甲方按《廣州市建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號(hào))的約定，對(duì)乙方文明施工措施進(jìn)行對(duì)照檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)乙方因自身原因未能落實(shí)的，乙方必須承擔(dān)—般違約責(zé)任，并限期改正;如不限期改正，乙方須承擔(dān)嚴(yán)重違約責(zé)任。
2、在政府行政主管部門(mén)的檢查中，因乙方原因造成施工場(chǎng)地被評(píng)為不合格工地的，或者被通報(bào)批評(píng)的，或者被新聞媒體曝光的，乙方必須承擔(dān)嚴(yán)重違約責(zé)任，并立即采取切實(shí)有效措施予以整改;拒不采取切實(shí)有效的措施整改的，或整改效果不明顯的，甲方有權(quán)部分或全部解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過(guò)程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差，被其他施工單位或周圍居民投訴的，乙方必須在當(dāng)天內(nèi)整改。若故意拖延或同樣問(wèn)題累計(jì)被投訴2次，或累計(jì)被投訴3次，乙方必須承擔(dān)責(zé)任。
(五)、工程分包、轉(zhuǎn)包方面的違約責(zé)任。
乙方擅自分包或者轉(zhuǎn)包工程的，甲方有權(quán)單方部分解除合同或解除合同，由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
(六)、其他違約責(zé)任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理，主動(dòng)支持監(jiān)理單位工作，對(duì)監(jiān)理單位的指令，若無(wú)正當(dāng)理由而公開(kāi)或變相拒不執(zhí)行的，乙方須承擔(dān)嚴(yán)重違約責(zé)任，井承擔(dān)由此造成的—切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條安全生產(chǎn)、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國(guó)消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間，必須嚴(yán)格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評(píng)分細(xì)則)的優(yōu)良要求施工并嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家、部、省和市頒布的有關(guān)文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方質(zhì)量(is09001：)、環(huán)境(is014001：)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1)，必須積極配合甲方在本工程中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過(guò)程：否則甲方有權(quán)更換施工隊(duì)伍。
4、乙方委派的現(xiàn)場(chǎng)管理代表同時(shí)必須是安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，同時(shí)要設(shè)專職安全員，接受甲方及現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中，違反有關(guān)消防條例和安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全、火災(zāi)等事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和由此發(fā)生的—切費(fèi)用。
第十條工程量的確認(rèn)。
按施工圖紙及設(shè)計(jì)變更工程量確認(rèn)。
第十一條爭(zhēng)議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗(yàn)收保修期滿并結(jié)清款后失效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
地點(diǎn)：
工程地點(diǎn)：王長(zhǎng)官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期：7月26日至月30日竣工，并交付使用，工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務(wù)社區(qū)，改善黨員、干部、村民學(xué)習(xí)工作環(huán)境，根據(jù)目前新農(nóng)村發(fā)展形勢(shì)需要和各級(jí)政府的要求，我村按照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法之規(guī)定程序，擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程，經(jīng)協(xié)商簽定以下合同。
一、工程內(nèi)容：辦公樓工程屬磚混結(jié)構(gòu)，兩層共計(jì)二十六間，建筑面積1039平方，工程施工實(shí)施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細(xì)節(jié)方法為準(zhǔn)，包括基礎(chǔ)開(kāi)挖、主體樓建設(shè)、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內(nèi)外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實(shí)施。
二、雙方責(zé)任：
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計(jì)劃安排，訂購(gòu)工程主要材料按照甲方提供的指導(dǎo)價(jià)由乙方聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)，甲方監(jiān)質(zhì)協(xié)助，工程用工匠人器材和機(jī)械設(shè)備，場(chǎng)地看護(hù)，生活安排，乙方自行解決。
2、乙方進(jìn)入施工場(chǎng)地要文明施工，警示語(yǔ)牌制作到位，對(duì)進(jìn)場(chǎng)職工人員隨時(shí)進(jìn)行安全教育，重在預(yù)防，在施工中狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，定期或不定期的檢查各項(xiàng)安全工作和設(shè)施，并及時(shí)完善各項(xiàng)管理制度，教育職工各負(fù)其責(zé)，分項(xiàng)，分段工作善意配合，不得打架斗毆，要求乙方購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，安全責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，與甲方無(wú)任何責(zé)任。
3、質(zhì)量要求：乙方必須組織技術(shù)力量強(qiáng)硬的人員進(jìn)場(chǎng)施工，施工根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)要求，以圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為準(zhǔn)，嚴(yán)格按照施工規(guī)范管理施工，每道工序必須自檢合格，隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗(yàn)收后方可進(jìn)行下一道工序。
4、甲方在施工中協(xié)助乙方解決相應(yīng)的問(wèn)題，施工環(huán)境由甲方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)路、水、電三通和場(chǎng)地平整項(xiàng)目責(zé)任。
三、付款方式：經(jīng)招投標(biāo)后雙方商定價(jià)格該工程每平方米造價(jià)為1200元，
合計(jì)工程造價(jià)1246800元。
1、工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)后甲方預(yù)付給乙方工程啟動(dòng)資金元。其余款項(xiàng)由工隊(duì)自籌解決。
2、主體建成竣工后，以結(jié)算單為準(zhǔn)甲方付給乙方工程造價(jià)的元。
3、工程結(jié)束后除留質(zhì)保金外剩余欠款在月內(nèi)付清。
4、因變更或增加工程項(xiàng)目費(fèi)用經(jīng)雙方商定后追加到后期結(jié)算清單中。
5、因市場(chǎng)材料價(jià)格浮動(dòng)甲乙雙方以工程預(yù)算材料指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn)，增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現(xiàn)的缺陷責(zé)任，經(jīng)專業(yè)人員確認(rèn)鑒定后甲方有權(quán)在工程費(fèi)用中扣除。
四、其他事項(xiàng)：
1、為保證工程的正常進(jìn)展，甲方依照合同要求及時(shí)提供工程款項(xiàng)，并定期給予相應(yīng)的生活慰問(wèn)，及時(shí)處理解決突發(fā)問(wèn)題，乙方要在保證質(zhì)量的前提下加班加點(diǎn)，保證各項(xiàng)工種有的足夠的勞動(dòng)力，盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務(wù)辦公樓。
2、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份，從簽字蓋章之日起生效，待款項(xiàng)結(jié)清，質(zhì)保期后合同中止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十二
茲_____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號(hào)：_____________;冷卻方式：_____________;臺(tái)數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級(jí)超過(guò)此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測(cè)量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房?jī)?nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見(jiàn)施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場(chǎng)施工，整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為：________________。
付款方式：合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場(chǎng)后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無(wú)故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過(guò)程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過(guò)度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時(shí)間：______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位：_________(以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡(jiǎn)稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價(jià)款及付款方法：
第五條：工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)。
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1.開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé)：
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開(kāi)戶銀行：______開(kāi)戶銀行：_______。
帳號(hào)：________帳號(hào)：_________。
簽約日期：____年__月__日
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十三
承包方（簡(jiǎn)稱乙方）：____________。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及我國(guó)其他法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合工程的具體情況，為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況。
1、工程名稱：____________。
2、工程建設(shè)地：____________。
3、工程規(guī)模、特征：____________。
4、工程施工任務(wù)（內(nèi)容）與技術(shù)要求：須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》____________要求。
5、預(yù)計(jì)施工工作量：____________。
6、完成施工工作量測(cè)量方式：____________。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：____________。
第二條：甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料，并對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)：
1、本工程批準(zhǔn)文件、用地（附紅線范圍），以及施工許可等批件復(fù)印件。
2、工程施工任務(wù)委托書(shū)，技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
第三條：合同工期。
1、本工程定于________年________月________日竣工，總工期為_(kāi)___________天。
2、施工有效期限以合同約定的時(shí)間為準(zhǔn)，若遇設(shè)計(jì)圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。
第四條：計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式。
1、本工程施工約定包干價(jià)方式計(jì)費(fèi)，每平方米固定價(jià)為_(kāi)___________元，總價(jià)預(yù)計(jì)為_(kāi)___________元（大寫(xiě)：）____________，總價(jià)款以最終施工測(cè)量面積為準(zhǔn)結(jié)算。
2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預(yù)支約定總工程款30%的款項(xiàng)，計(jì)____________元；地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量50%時(shí)，甲方向乙方支付工程進(jìn)度款60%的款項(xiàng)，計(jì)____________元。剩余10%款項(xiàng)待工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后由甲方一次性支付，計(jì)___________。
第五條：雙方責(zé)任。
1、甲方委托任務(wù)時(shí)，必須以書(shū)面形式明確施工任務(wù)，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件，如。
3、乙方應(yīng)按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書(shū)及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé)，并對(duì)與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。
第六條：違約責(zé)任。
1、因甲方未向乙方提供基本的`工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算。
2、因未滿足技術(shù)要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗(yàn)收，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時(shí)，乙方尚未進(jìn)行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開(kāi)始進(jìn)行施工的，按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過(guò)一日，應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務(wù)，每遲延一日，應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項(xiàng)。
1、本合同未盡事項(xiàng)，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，雙方及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持____________份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十四
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求：_________________。
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十五
立協(xié)議單位：
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積_________平方米，得益比例為_(kāi)________%，實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應(yīng)交付造價(jià)_________元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米_________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)_________元，甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開(kāi)戶銀行。
3.建筑材料：甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
6.違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補(bǔ)充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開(kāi)戶銀行：_________開(kāi)戶銀行：_________。
賬號(hào)：_________賬號(hào)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十六
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點(diǎn)：_________。
（三）工程內(nèi)容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價(jià)（預(yù)算或概算）人民幣大寫(xiě)：_________萬(wàn)元，其中土建_________萬(wàn)元，安裝_________萬(wàn)元。工程造價(jià)在乙方編出工程預(yù)算書(shū)送達(dá)甲方三十天內(nèi)審復(fù)，逾期視作同意，并按審定的預(yù)算造價(jià)為調(diào)整合同造價(jià)。
第三條工期。
第七條規(guī)定的建設(shè)批文，辦妥城監(jiān)標(biāo)牌，送達(dá)乙方之日起天內(nèi)起計(jì)，并以雙方現(xiàn)場(chǎng)管理代表簽字為準(zhǔn)。
（二）開(kāi)工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)，每個(gè)單項(xiàng)工程工期的起止日期為_(kāi)________。在履約過(guò)程中，根據(jù)變更設(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后調(diào)整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期。
（一）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范驗(yàn)收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期為_(kāi)_______年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。
第五條材料設(shè)備供應(yīng)。
（一）工程所需：材料及設(shè)備由_________方采購(gòu)供應(yīng)至_________場(chǎng)地（倉(cāng)庫(kù)）。
（二）工程所需：材料及設(shè)備_________由方采購(gòu)供應(yīng)至_________場(chǎng)地（倉(cāng)庫(kù)）。
（三）材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對(duì)材料設(shè)備有異議，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由持有異議一方負(fù)責(zé)，否則由采購(gòu)方承擔(dān)。
（四）工程材料和設(shè)備差價(jià)的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設(shè)計(jì)變更造成乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備不適用，甲方需按材料設(shè)備的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格，回收全部不適用的材料和設(shè)備，或經(jīng)乙方同意，由甲方給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后，不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結(jié)算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號(hào)：_________。
（二）根據(jù)中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定，甲方在合同生效后天內(nèi)，按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款：
1、建筑工程按當(dāng)年計(jì)劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設(shè)備安裝，水電安裝）按當(dāng)年計(jì)劃工作量（扣除設(shè)備價(jià)值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進(jìn)度達(dá)到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進(jìn)度款；當(dāng)工程進(jìn)度累計(jì)超過(guò)50％時(shí)，每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計(jì)進(jìn)度達(dá)到_________％時(shí)，按合同工程量付（收）款_________％；進(jìn)度達(dá)到_________％時(shí)付（收）款_________％；進(jìn)度達(dá)到_________％時(shí)付（收）款_________％；進(jìn)度達(dá)到_________％時(shí)付（收）款_________％，其余工程進(jìn)度款由備料款抵充，余額_________％待驗(yàn)收后結(jié)算，_________萬(wàn)元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進(jìn)度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付，如到期未提出書(shū)面異議，則視作同意，乙方可根據(jù)xx銀行審定的.數(shù)額，請(qǐng)求辦理支付進(jìn)度款或結(jié)算款。
第七條雙方責(zé)任。
（一）甲方責(zé)任：
1、辦理施工報(bào)建、臨時(shí)場(chǎng)地、占用道路等報(bào)批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門(mén)的批文復(fù)印件一套給乙方。開(kāi)工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時(shí)向乙方提供施工圖紙_________份，機(jī)電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份，地質(zhì)勘探報(bào)告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開(kāi)工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計(jì)方參加的施工圖會(huì)審。
3、審核乙方編制的工程預(yù)算計(jì)劃，并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)（特殊工程六十天內(nèi)）回復(fù)乙方，以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價(jià)，作為向乙方支付工程備料款和進(jìn)度款的依據(jù)。
4、對(duì)乙方在施工時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤提出的意見(jiàn)，甲方應(yīng)在收到書(shū)面通知的天內(nèi)會(huì)同設(shè)計(jì)方進(jìn)行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費(fèi)用（包括停工、返工、窩工、人員和機(jī)械調(diào)遷、材料配件積壓的實(shí)際損失）由甲方承擔(dān)，并調(diào)整合同造價(jià)。
5、委派_________為現(xiàn)場(chǎng)管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的變更，工程期間的質(zhì)量驗(yàn)收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工，甲方應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失，同時(shí)經(jīng)有關(guān)部門(mén)審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對(duì)工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。
8、在竣工驗(yàn)收后的保修期內(nèi)，因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問(wèn)題，其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
（二）乙方責(zé)任：
1、收?qǐng)D后，在開(kāi)工前_________天內(nèi)完成施工圖會(huì)審，在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查，編制施工組織設(shè)計(jì)和材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責(zé)任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)并報(bào)告甲方及有關(guān)部門(mén)。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);房屋建筑裝修施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);鋼結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);家裝施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);施工監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);油漆施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);維修施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);廣告牌施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū);景觀施工標(biāo)準(zhǔn)合同書(shū)、委派_________為現(xiàn)場(chǎng)管理代表，須持有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的資格證書(shū)，負(fù)責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問(wèn)題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計(jì)劃和完工報(bào)表，如不按時(shí)報(bào)送，甲方不予支付工程進(jìn)度款。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（蓋章）：_________。
住所：_________。
住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________。
乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
傳真：_________。
編碼：_________。
編碼：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
簽訂地點(diǎn)：___。
_____年____月____日____。
____年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十七
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：_______________。
2、工程地點(diǎn)：_______________。
3、工程地點(diǎn)：_______________。
4、承包方式：_______________。
二、工程承包方式。
包工包料，采用總價(jià)包干的承包方式，乙方的預(yù)算書(shū)是組成合同的一部分，合同價(jià)款經(jīng)雙方確認(rèn)后，預(yù)算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死，結(jié)算時(shí)不予以調(diào)整，預(yù)算范圍以外的洽商變更另行單獨(dú)結(jié)算。
三、工程工期。
1、本合同工期為_(kāi)___日，自乙方進(jìn)場(chǎng)之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書(shū)面進(jìn)場(chǎng)通知后____日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工。
2、在施工過(guò)程中，如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：
(1)因甲方設(shè)計(jì)變更或工程量增加而影響正常工期的;。
(4)在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的;。
(5)非因乙方原因造成前道工序沒(méi)有完成，影響本工程進(jìn)度的;。
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方?jīng)]有按時(shí)驗(yàn)收的;。
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價(jià)款。
1、工程價(jià)款為：(大寫(xiě))__________________，(小寫(xiě))__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)調(diào)整本工程的工程價(jià)款：
(1)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更;。
(2)非乙方原因造成的現(xiàn)場(chǎng)施工與圖紙不符，需增加工程量。
3、工程結(jié)算價(jià)格調(diào)整計(jì)算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時(shí)雙方確定金額，最終工程結(jié)算為固定合同價(jià)+洽商金額，不再另行結(jié)算。
4、工程結(jié)算價(jià)格需第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)完成的：乙方施工完畢后20日內(nèi)，乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后，應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)組織第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)給予確認(rèn)，延期視為認(rèn)可乙方所報(bào)結(jié)算金額。
五、材料設(shè)備供應(yīng)。
1、工程所需所有材料由乙方購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng);產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認(rèn)可同意后，由乙方購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)(甲方提供的材料設(shè)備除外)。
2、所有材料設(shè)備供應(yīng)附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件，并嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定及要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并須符合國(guó)家規(guī)定的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3、施工中，由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O(shè)計(jì)變更造成乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備不適用，甲方給予乙方適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后，不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
4、材料設(shè)備采用投標(biāo)文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過(guò)甲方的書(shū)面確認(rèn))。
六、工程質(zhì)量。
1、甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場(chǎng)前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說(shuō)明____套，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說(shuō)明、組織計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃等組織施工，上述約定的事項(xiàng)變更的，雙方均以書(shū)面形式通知對(duì)方。
3、涉及隱蔽或單項(xiàng)工程的，在工程隱蔽或單項(xiàng)工程竣工前2日，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字;驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)整改后重新驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前1日以書(shū)面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過(guò)2日。甲方未能按以上時(shí)間提出延期要求、不進(jìn)行驗(yàn)收或拒絕在驗(yàn)收記錄上簽字，乙方可自行組織驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
4、乙方保證工程符合國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國(guó)家規(guī)定。
七、工程驗(yàn)收。
1、工程完工后，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知5日內(nèi)組織自行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見(jiàn)。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。甲方收到乙方送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后5天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見(jiàn)，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。
2、自行驗(yàn)收合格后，雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收或消防備案。
八、工程價(jià)款的支付方式。
1、合同簽定后，預(yù)付工程總價(jià)的_______%，計(jì)rmb：_______元;。
2、工程峻工、消防驗(yàn)收取得驗(yàn)收合格證后一周內(nèi)，付工程總價(jià)的60%，計(jì)rmb：_______元。
九、維修責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)保修期限為_(kāi)____年，自公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)消防驗(yàn)收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計(jì)算。乙方在接到甲方維修通知后24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應(yīng)的費(fèi)用。
十、違約責(zé)任。
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價(jià)款1‰的違約金，最高不超過(guò)合同價(jià)款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工的，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進(jìn)場(chǎng)施工的，甲方承擔(dān)后續(xù)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價(jià)款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因，本工程經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應(yīng)返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、工程完工后，甲方應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)組織驗(yàn)收，甲方不能按約定日期組織驗(yàn)收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費(fèi)用。
十一、爭(zhēng)議解決。
1、本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件等的約定如有不一致，解釋順序應(yīng)為：本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭(zhēng)議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章)：_______________。
簽約代表：_______________。
簽約時(shí)間：_______年___月___日。
簽約地點(diǎn)：_______________。
乙方(公章)：_______________。
簽約代表：_______________。
簽約時(shí)間：_______年___月___日。
簽約地點(diǎn)：_______________。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十八
建設(shè)發(fā)包發(fā)：
承包施工方：
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方將位于貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)私人房屋亮化建設(shè)施工項(xiàng)目發(fā)包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：
一、承包方式。
施工工程采取清包，即包工不包料的方式。
二、建設(shè)工期、承包范圍及工程款計(jì)算方式。
工程建設(shè)從乙方進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日開(kāi)始計(jì)算，工期至年月日以前完成，乙方保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程建設(shè)進(jìn)度。承包項(xiàng)目具體情況如下：
1、甲方只提供建設(shè)材料到施工場(chǎng)地路邊，乙方自己負(fù)責(zé)施工原材料的搬運(yùn)使用。
2、砌磚按塊數(shù)計(jì)算，單價(jià)為：零點(diǎn)五五元一塊，;外墻磚單價(jià)為：五十八元每平方米，。
3、乙方必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成以上1至2條承包項(xiàng)目工程，如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成，甲方將不支付乙方任何工程費(fèi)，并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責(zé)。
根據(jù)房屋建造需求，甲方及時(shí)提供房屋建設(shè)所需建筑材料，以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責(zé)。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進(jìn)行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實(shí)，外墻磚必須平實(shí)、整齊，縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗(yàn)收不合格造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程檢查、驗(yàn)收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下，甲方對(duì)工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，并于工程建設(shè)完工后乙方通知甲方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結(jié)方式，房屋施工開(kāi)始10天后甲方保證支付乙方施工生活費(fèi)，工程結(jié)束驗(yàn)收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設(shè)施工工程款。
八、安全責(zé)任。
乙方必須認(rèn)真按施工操作程序施工，必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設(shè)施，并做好施工人員的安全教育，堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一、預(yù)防為主，若施工中發(fā)生安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理，甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負(fù)責(zé)保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應(yīng)愛(ài)惜材料，避免造成浪費(fèi)。
3、本協(xié)議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問(wèn)題雙方協(xié)商更改。雙方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議，尚若違反，造成的損失由違約方負(fù)責(zé)。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理，協(xié)商不成按《中華人民共和國(guó)民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)秉著友好的原則先協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
____年__月__日____年__月__日。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇十九
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
通信建設(shè)施工合同書(shū)篇二十
承包人(全稱)：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
資金來(lái)源:。
二、施工工期。
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同。
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、合同價(jià)款金額(大寫(xiě))(小寫(xiě))。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時(shí)間：年月日。
合同訂立地點(diǎn)：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間：
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級(jí)竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，然后由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng)：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10658279.html】
