在商業(yè)交易中，合同可以確保各方按照約定履行責任，保障交易安全。在合同中，要注重平衡雙方的權益，避免利益的不均衡。以下是小編為大家收集的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。這些合同范本包括各種類型的合同，例如銷售合同、租賃合同、勞動合同等。在閱讀這些范本時，大家可以參考其中的條款設置、表達方式以及常見的約定事項，從中學習合同起草的技巧和要點。當然，根據(jù)實際情況，我們還需要結合具體的業(yè)務需求和法律規(guī)定來制定適用的合同。合同的制定和簽訂是一項重要的工作，需要我們認真對待和處理。希望這些范本可以為大家提供一些幫助和借鑒，祝大家合同起草順利！
業(yè)務承攬合同篇一
合同編號：
甲方：乙方：
執(zhí)照號碼：身份證號：
公司地址：戶口地址：
公司電話：現(xiàn)住地址：
甲乙雙方本著互惠互利、平等自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就有關乙方承包甲方車輛開展經(jīng)營車輛運輸業(yè)務事宜達成如下內(nèi)容：
第一條：承包方式。
二.在本合同期限內(nèi),車輛所有權屬于甲方,乙方根據(jù)本合同之規(guī)定僅享有車輛使用權;。
五.乙方及乙方聘請的副班駕駛員必須服從甲方的領導和管理調(diào)度，嚴格遵守交通法則，操作規(guī)程和甲方制訂的各項規(guī)章制度、勞動紀律、駕駛員考評制度等。
第二條車輛資料、交接與收回。
一、車輛資料：
車輛牌號：拖架車牌：廠牌型號：車架號：發(fā)動機號：
二、車輛的交接與收回。
1、甲乙雙方交接車輛時，應仔細檢查車輛及相關證件，由雙方相關人員共同在車輛交接單上簽字確認，并對車輛、隨車工具附件及證件的相關價值予以確認。
2、乙方交回車輛時，應按規(guī)定的內(nèi)容完整地交回車輛、隨車工具和相關證件，如有損壞或遺失應照價賠償。
3、雙方在進行交接前，應由交車方對車輛進行一次全面二級保養(yǎng)與維護。
4、雙方在交接車輛前，必須對全車輪胎進行估價，并按雙方認可的價值進行結算。
第三條：費用分擔。
一.甲方承擔：
1.車輛固定的成本費用：養(yǎng)路費、運管費、車船稅、車輛保險費、物流責任險費用、二級維護卡蓋章費、綜合檢費、年檢費、海關本年審費、gps安裝及服務費等。
2.正常的二級維護(車輛行駛里程每滿16000公里，按照公司標準在指定修理廠進行強制保養(yǎng)一次);發(fā)動機、后橋首次大修以30萬公里為標準里程(超過30萬公里由公司承擔;未達到30萬公里發(fā)生大修，不足部分按公里數(shù)折算維修費由司機個人承擔);第二次大修以20萬公里為標準里程(20萬公里以后由公司承擔，未達20萬公里由司機承擔不足部分的維修費);離合器修理以10萬公里為標準里程(10萬公里以后由公司承擔，未達10萬公里由司機承擔不足部分的維修費)。
3.輪胎更換以10萬公里為標準里程，(如使用不當，不足10萬公里進行更換的由司機承擔費用)。
二.乙方承擔:。
1、除上述甲方承擔的費用以外，車輛營運過程中產(chǎn)生的其它費用(包括油費、路橋費、異常修理費等均由乙方承擔)。
2、因違反交通規(guī)則而被抄牌等發(fā)生的罰款由乙方承擔。
三.如乙方發(fā)生交通事故，按照交警部門或保險公司出具的責任認定書，保險公司賠付后不足部份加處理事故產(chǎn)生的一切費用按以下標準劃分承擔(乙方聘請的駕駛員發(fā)生交通事故由乙方承擔)：
1.認定乙方為全責：甲方不承擔責任，乙方承擔100%;。
2.認定乙方為主責：甲方承擔20%，乙方承擔80%;。
3.認定乙方為平責：甲方承擔50%，乙方承擔50%;。
4.認定乙方為次責：甲方承擔70%，乙方承擔30%;。
5.認定乙方為無責：乙方無需承擔責任。
第四條：結算方式。
一.分成比例：以一個結算期內(nèi)乙方完成的運輸業(yè)務總的運費收入為基準，甲方占30/25%，乙方占70/75%。結算期為30天，每月15-20日之間結算上一個月的業(yè)務提成。
二.運價：承包期內(nèi)采用不固定運價方式，以甲方公布的運價為準，以運價公布時間為結算起止時間，如乙方不認同甲方運價，在15個工作日內(nèi)必須書面提出異議，經(jīng)甲方同意可終止承包合同。
三.油補：公司跟據(jù)市場油價波動，臨時公布油補方式和標準，結算時間以公布油補和停止油補通知時間為準。
四.甲方于乙方出車時，提供適當出車費給乙方(以公司規(guī)定出車款金額為準)，乙方每次任務完成后3日內(nèi)向甲方提供承運業(yè)務所填寫的托運單，并同時附帶承運該業(yè)務的相關票據(jù);甲方根據(jù)乙方所提供的托運單和相關票據(jù)，核對無誤后編制乙方上月業(yè)務結算表提供給乙方簽字確認。如乙方未能在規(guī)定日期內(nèi)提供相關托運單及票據(jù)，則該月業(yè)務結算將順延30天進行，如乙方對上月業(yè)務結算表有異議，必須在三個月內(nèi)提出，超過三個月公司將不給予處理。
五.未經(jīng)甲方同意，乙方在承運過程中，不能為甲方代墊支付任何費用。如有特殊情況，乙方可在征得甲方口頭同意后代為墊付相關費用，但必須在墊付費用之日起5個工作日之內(nèi)向甲方提供該費用的合法票據(jù)，并同時取得甲方相關人員的書面確認;超過上述期限，甲方不再負擔該費用。
第五條：特別約定。
二.乙方不得以任何理由拒絕執(zhí)行甲方指派或安排的運輸任務，否則甲方有權立即終止與乙方的合同。
六.因乙方違反交通規(guī)則而被抄牌或罰款由乙方承擔。乙方必須服從甲方運管、車管、財務、行政等管理部門的管理。
七.乙方手機必須24小時開機，以確保甲方隨時可以聯(lián)絡到乙方，如有違反按駕駛員考核規(guī)定執(zhí)行。乙方必須按時到達指定地點裝卸貨，要確保貨物到達時完整無損交予收貨人并點算清楚，同時按甲方規(guī)定及時交回貨物簽收單。
八.甲乙雙方均須持有有效的證件。
九.乙方應妥善保管車輛證件，如有遺失，補辦費用全部由乙方承擔。
十.商業(yè)秘密保護：乙方對于因與甲方簽訂或履行本合同過程中，所有直接或間接獲悉的甲方機密商業(yè)信息，包括但不限于甲方客戶及交易的情況、甲方運輸價格、甲方運輸供應商情況、甲方與運輸供應商的合作模式及其他營業(yè)秘密等均有保密義務。本合同因期滿、解除或終止五年后，乙方保密義務自行消除。乙方違反本條保密義務時，應賠償甲方因此所受的一切直接經(jīng)濟損失，甲方認為必要時，得請求乙方簽署保密合同，乙方不得拒絕。
第六條：違約和違約處理。
一.甲方出現(xiàn)下列任何一種情況均構成違約：
1.不能按時結算運費;。
2.違反國家法律、法規(guī)，違反本合同規(guī)定的其它條款和義務。
二.如甲方違約，應承擔違約責任并賠償因違約而給乙方造成的直接經(jīng)濟損失。甲方應按下列規(guī)定承擔違約責任：
2.違反國家法律、法規(guī)，違反本合同規(guī)定的其它條款和義務，承擔相應的法律和經(jīng)濟責任并賠償因違約而給乙方造成的直接經(jīng)濟損失。
三.乙方出現(xiàn)下列任何一種情況均構成違約：
1.未按期繳納本合同規(guī)定的各種費用;。
2.無正當事由提前解除合同;。
3.違反本合同規(guī)定的其它條款和義務。
四.如乙方違約，應承擔違約責任，并賠償因違約而給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，應按下列規(guī)定承擔違約責任：
3.違反本合同第五條規(guī)定的按其具體規(guī)定執(zhí)行;。
4.對于乙方因違約責任而負擔的賠償金、違約金等，甲方可從應付乙方的運費中抵扣，不足部分從乙方繳納的保證金中抵扣。
第六條：合同的變更和解除。
一.發(fā)生下列情形之一時，本合同允許變更和解除：
3.本合同當事人違約，使繼續(xù)履行成為不可能或不必要;。
8.經(jīng)本合同當事人雙方協(xié)商同意解除或變更。
二.本合同所指不可抗力事件是指簽約當時無法預見，發(fā)生當時無法避免并不能克服的事件。
三.合同一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在事故發(fā)生后15個工作日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┦鹿拾l(fā)生地有關政府部門出具的事故證明報告，在政府部門不便出具有關事故的證明時，可提供事故發(fā)生后全國或當?shù)刂饕畧罂P于事故發(fā)生的詳細報道資料。
四.變更或解除合同，應當以書面形式(包括電子郵件)提出或答復。
第八條：爭議的解決方式。
一.本合同履行期間，甲乙雙方所發(fā)生的損害、債務及賠償金額等全部責任，在本合同結束后將繼續(xù)有效，直到最終了結。
二.對本合同發(fā)生的爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均可向深圳市人民法院提請訴訟。
第九條：合同生效及其他事項。
二.本合同有效期為年，自年月日起生效，至年月日止，屆時雙方若無異議并予以書面確認，可順延。合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
三.本合同未盡事宜，雙方將另行商定。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
日期：日期：
業(yè)務承攬合同篇二
承攬人：________________________。
簽訂地點：______________________。
簽訂時間：________年____月____日。
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限。
項目名稱及內(nèi)容。
計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)。
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：____________。
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交_____________________委員會_____;。
(二)依法向人民法院起訴。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
業(yè)務承攬合同篇三
??1.為了增強甲乙雙方的責任感，加強經(jīng)濟核算，提高經(jīng)濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
??2.模具貨款的結算：甲方先付______%模具費用，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方剩余模具費。
??3.解決合同糾紛的方式：甲乙雙方如果發(fā)生爭議，應當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。
??4.雙方本著誠原則簽定本合同，若有未盡事宜，須雙方另行協(xié)商解決，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
??5.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
??購貨單位(甲方)：_________(公章)供貨單位(乙方)(公章)。
??代表人：_________(簽字)代表人：_________(簽字)。
??簽約地址：_________簽約地址：_________。
??電話：______________電話：______________。
業(yè)務承攬合同篇四
訂做方(以下簡稱需方)：
承攬方(以下簡稱供方)：
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《^v^合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)。
品名規(guī)格數(shù)量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額(大寫)柒萬柒仟元整。
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;。
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨;。
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;。
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責;。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
單位：單位：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶行：戶名：
帳號：卡號：
郵編：郵編：
簽訂時間：
業(yè)務承攬合同篇五
甲方：
乙方：
為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《_合同法》的相關規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)。
年月日至年月日止。
乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務。
乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務，評價維修服務質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
1、按照甲方的要求負責小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
甲方：
乙方：
20xx年月日20xx年月日。
業(yè)務承攬合同篇六
??定作方：承攬方：
??地址:地址:。
??電話:電話:。
??傳真:傳真:。
??聯(lián)系人:聯(lián)系人:。
??一、經(jīng)雙方友好協(xié)商,定作方委托承攬方加工生產(chǎn)____模具共______套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協(xié)議模具基本情況：
??產(chǎn)品名稱序號零件名稱穴數(shù)(模具類型)模具單價(rmb元)。
??交貨條件。
??總價：(含17%增值稅)。
??二、以上各套模具使用材質(zhì)：_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。
??三、雙方的權利及責任：
??定作方責任及權利如下：
??1.定作方負責交付給承攬方本項目的研發(fā)進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
??2.定作方負責交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
??3.對交付給承攬方的產(chǎn)品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發(fā)生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
??4.承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產(chǎn)品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。
??承攬方權利及責任如下：
??1.承攬方負責根據(jù)定作方提供的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規(guī)定按時完成符合定作方設計要求的模具。
??2.承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時承攬方必須提供相關產(chǎn)品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。
??3.模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn)，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據(jù)定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產(chǎn)。
??4.對給定作方生產(chǎn)的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
??四、技術條款：
??1.模具的修理和維護：在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由承攬方負責;。
??3.承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到定作方的品質(zhì)要求。
??4.承攬方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到承攬方的交貨要求：
??日產(chǎn)能：_______k月產(chǎn)能：______k。
??5.承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
??6.未經(jīng)定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
??五、商務條款：
??1.模具價格：
??經(jīng)雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
??模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
??模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
??承攬方對產(chǎn)品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;。
??承攬方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;。
??承攬方提供給定作方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(套)的費用;。
??承攬方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;。
??承攬方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
??當定作方書面要求承攬方根據(jù)產(chǎn)品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據(jù)修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修?；蚋哪?定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
??由于承攬方原因?qū)е露ㄗ鞣叫枰ㄙM正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據(jù)定作方認可的方式給予相應的補償。
??2.開模進度：
??承攬方在收到定作方確認后的產(chǎn)品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__天。
??由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內(nèi)。
??如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產(chǎn)，承攬方應先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn)，同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。
??3.付款方式:。
??乙方同意甲方按如下方式付款。
??結算的方式：
??;開17%增值稅發(fā)票。
??本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，定作方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首k產(chǎn)品內(nèi)，如果訂單數(shù)量不足k，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
??自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發(fā)票(模具總額的_0%),定作方在二十個工作日內(nèi)支付。
??4.產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
??六、產(chǎn)品品質(zhì)保證。
??承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質(zhì)標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認報告)。
??定作方對品質(zhì)標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權利。
??七、模具所有權。
??1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產(chǎn),由承攬方負責保管,未經(jīng)定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn),否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
??2.定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
??3.模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
??八、模具維護。
??1.承攬方保證模具使用壽命萬次,并在此期間內(nèi)由承攬方負責免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內(nèi)不能使用,承攬方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
??2.承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節(jié)或證據(jù)，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
??九、知識產(chǎn)權。
??2.承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則定作方有權追究承攬方相應的責任;未經(jīng)定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
??4.其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“保密協(xié)議”執(zhí)行。
??十、違約責任。
??1.如果承攬方方未能按五、中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
??2.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署進行約定。
??3.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經(jīng)濟損失。
??4.如承攬方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內(nèi)以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上，定作方有權取消本合同。
??5.其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行。
??十一、糾紛解決。
??對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內(nèi)協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理。
??十二、本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
??定作方:承攬方:。
??代表:代表:。
??年月日年月日。
業(yè)務承攬合同篇七
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):
1.質(zhì)量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要
要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開戶銀行:_____
帳號:________
業(yè)務承攬合同篇八
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
業(yè)務承攬合同篇九
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）。
代表人：（簽名）。
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所。
帳號：
乙方：××縣百貨公司。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行。
帳號：
業(yè)務承攬合同篇十
甲方（裝修方）：
乙方（承攬方）：
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，工期xx天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十一：保修。
1、工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為貳年）（衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年）。
2、在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則。
1、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方，并負責反工修復至合格為止。
4、合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金；若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
業(yè)務承攬合同篇十一
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
業(yè)務承攬合同篇十二
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
業(yè)務承攬合同篇十三
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日。
業(yè)務承攬合同篇十四
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
業(yè)務承攬合同篇十五
定作方：______________（簡稱甲方）。
承攬方：______________（簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目。
規(guī)格、型號。
單位。
數(shù)量。
單價。
價款或酬金（元）。
金額：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________。
法定代表人：__________法定代表人：________。
開戶銀行：____________開戶銀行：__________。
帳號：________________帳號：______________。
________年____月____日。
業(yè)務承攬合同篇十六
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
業(yè)務承攬合同篇十七
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
———年————月———日。
業(yè)務承攬合同篇十八
委托方：_______________（甲方）。
承攬方：_______________（乙方）。
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
______________________。
2、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
法定代表人：__________法定代表人：_______________。
地址：________________地址：__________________。
銀行帳號：_____________銀行帳號：________________。
_____年_________月__________日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10464181.html】
