合同可以規(guī)范各方之間的關系，維護交易的誠信性。在合同的撰寫過程中，應當注重各方的權益平衡，避免單方面偏袒。合同簽署后，請妥善保管好相關文件，以備查驗。
委托代購合同糾紛篇一
委托方：__________________(以下簡稱甲方)。
被委托方：________________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著權利和義務對等的原則，甲方自愿將________________裝修中主材選購的事宜委托給乙方辦理。并達成如下協(xié)議：
一、委托期間甲乙雙方的權利和義務。
1、乙方所代購商品無假冒偽劣，并有相關的質量證書或合格證。
2、代購產(chǎn)品在同一品牌、同一規(guī)格、同一型號，且在7天之內價格不得高于市場價格。(處理品、促銷品、特價品及非正常渠道商品不在比價商品之列)。
3、甲方須在本協(xié)議簽訂之日起10天內，結合設計效果與設計人員共同在指定賣場，選擇并確立相關主材、顏色、造型、型號、品牌及單價。
4、甲方在委托合同簽訂之日起10天內未及時在指定賣場選購約定的主材時，必須給乙方出具延期單。
5、甲方在選定主材時，必須慎重選擇與《主材預算明細》中價格相應的產(chǎn)品。由于甲方的產(chǎn)品品質提高及增加項目所導致的預算超支，乙方免責。
6、委托合同履行期間，甲乙雙方不得委托給第三方辦理代購事務。
二、委托期間的付款方式。
1、主材合同總金額：______，金額大寫：______.
2、甲方選擇以下第______種方式付款：
a、共一次性付款：
簽訂合同時付清全款：______，金額大寫______.
b、分二次付款：
第一次付款(簽定本協(xié)議時)：
主材合同總額的60%：______，金額大寫：______.
第二次付款(裝修瓦木工程驗收完畢)：
主材合同總額的40%：______，金額大寫：______.
3、由于單項主材實際購買金額超過原預算金額______元時，甲方應及時補齊差額部分。
三、委托期間的違約責任。
1、在甲方按銷售合同約定支付貸款及相關費用后，乙方未按約定期限交貨，每延遲一天按未送貨商品貨款的0.1%向甲方支付違約金;如甲方未按銷售合同約定支付貨款及相關費用時，每延遲一天按未付金額的0.1%向乙方未付違約金;雙方違約賠付金額不得超過違約交易商品合同價格的20%。
2、《主材預算明細表》為本協(xié)議不可分割一部分。甲方簽字后視為生效，甲方在未與乙方協(xié)商的情況下，不得隨意在外購買《主材預算明細表》中的商品，如擅自購買比例超過《主材預算明細表》總額的10%時，甲方應向乙方支付《主材預算明細表》總額的10%作為違約金。
3、由于甲方所委托乙方代購的商品，余額未繳納時，視甲方所委托代購的商品歸屬權仍歸乙方。直至甲方余額全款交清。
4、甲乙雙方在《委托合同》簽定之日起，必須完整履行合同，未經(jīng)協(xié)商變更、終止合同者，應向對方支付違約金______元。
四、其他。
1、委托期限自______年______月______日至______年______月______日止或委托代購項目完整履行后即終止。
2、本委托一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方口頭承諾均視為無效。
3、該委托合同未盡事宜，按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。
甲方(公章)：__________________。
乙方(公章)：__________________。
______年______月______日。
委托代購合同糾紛篇二
甲方：
乙方：
重慶無方實業(yè)有限公司委托王中奎代購古南鎮(zhèn)變電站控制室維修工程施工所需材料。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律、法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、合同名稱：古南變電站控制室維修工程施工材料代購合同。
二、代購材料要求：本工程所需一切材料由乙方代購，代購材料的品牌、規(guī)格、型號、質量必須符合設計、施工規(guī)范及甲方招標文件及相應工程量清單的要求，進場的所有材料必須報甲方現(xiàn)場代表復檢備案，具備相應的質檢報告后方能在工程中使用。
三、材料質量要求：乙方代購材料如達不到設計要求或存在質量問題，造成一切損失由乙方自行負責。
四、合同價款：按56000元包干。
五、結算方式：按合同價包干。
六、付款方式：竣工驗收合格后，甲方一次性將材料費支付給乙方。乙方材料發(fā)票必須正規(guī)、有效，且需提供材料銷貨清單，材料發(fā)票上購貨單位名稱為重慶元方實業(yè)有限公司。3000元以上的材料款由甲方直接支付;3000元以下的材料款由供貨單位出具書面委托后，可由甲方直接付給乙方。
七、合同糾紛處理方式：甲乙雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成向人民法院起訴。
八、保修：乙方代購屋面防水材料保修期為五年，其余為兩年;材料保修金按結算總價的1%扣除，待五年保修期滿無質量問題后一次性付清。
九、本合同一式六份，甲方四份，乙方兩份。
甲方公章：_________乙方公章：_________。
法定代表人簽字：_________法定代表人簽字：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
委托代購合同糾紛篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方委托甲方代購白銀事宜，達成如下協(xié)議：
第一條品種規(guī)格
代購白銀的品種、規(guī)格以乙方函電通知(包括數(shù)據(jù)電文形式)為準。
第二條交付地點、時間
貨物交付地點為_________交易市場指定倉庫，如有變動，雙方另行協(xié)商。交貨時間依乙方付款進度，雙方另行確定。
第三條驗收標準
甲乙雙方認可的驗收標準為：
第四條數(shù)量及價格
代購白銀的數(shù)量及價格以乙方擬在_________交易市場賣出的貨物數(shù)量及價格為準，乙方以函電通知(包括數(shù)據(jù)電文形式)甲方。
第五條委托費用
按實際發(fā)生的費用支付(含銷售收費)，每噸最高不超過貨值千分之一。
第六條付款方式
甲乙雙方約定采用分期付款的方式，具體進度和額度如下：
1、合同生效日支付首期貨款500元/噸;
3、交貨當日付足全額貨款;
4、委托費用一并從貨款中扣劃。
第七條違約責任
1、若甲方根據(jù)上述代購的價格和數(shù)量聯(lián)系貨物并與第三人形成相應合同關系，而乙方不能按上述付款方式如期支付貨款，則甲方有權通過_________交易市場行使乙方向第三人的履約義務，由此產(chǎn)生的全部價格損失及費用由乙方承擔。乙方已付貨款在承擔損失后如有余額，由甲方返還乙方;若乙方已付貨款不足以承擔損失的，甲方有權向乙方追索。
2、若甲方代購的白銀不符合本協(xié)議第三條所述的驗收標準，一切損失由甲方承擔。
3、若甲方未按雙方約定的地點和時間交貨，由此發(fā)生的運輸費用及相關損失均由甲方承擔。
第八條爭議處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其它事項
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決;
2、本合同經(jīng)雙方簽章或以數(shù)據(jù)電文形式承諾同意之日起生效，有效期至雙方均以書面形式同意終止之日止。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
委托代購合同糾紛篇四
合同編號：
委托方（以下簡稱甲方） 受托方（以下簡稱乙方）
甲方就委托乙方代為采購設備事宜，在雙方友好協(xié)商，平等互利的基礎上達成如下協(xié)議：
第一條：設備的名稱、規(guī)格、單價、原產(chǎn)地（設備詳情見合同附件）。
第二條：合同金額：整。
第四條：交貨地點：由乙方負責送到甲方指定地點內，有關運輸費用由 支付。
第五條：交貨日期：第一筆貨款入賬后內發(fā)貨。
第六條：甲乙雙方的責任與義務：
3、 合同設備到達甲方后，甲方有義務驗收提貨，如發(fā)現(xiàn)包裝殘缺，設備不符合合同的相關要求，甲方應立即通知乙方，以便乙方與供貨商協(xié)商相關賠償事宜。
1、負責簽訂相關購貨合同，并保證合同的相關內容符合國家法律法規(guī)的相關規(guī)定；
2、貨物叫甲方驗收后，及時與甲方辦理相關財務結算手續(xù)
第七條：違約責任
（一） 乙方違約責任：乙方所交付的設備品種、規(guī)格、質量、技
術不符合本合同相關約定的，甲方有權要求退貨，收回已付貨款，并由乙方向甲方支付相當于合同價款總額的作為違約金；無特殊原因乙方逾期為交付設備的，乙方向甲方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
（二） 甲方違約責任：甲方無正當理由拒收設備，乙方向甲方收
取合同價款總額的 作為違約金；甲方逾期支付設備款，甲方向乙方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
第八條：索賠：
乙方應負責代理甲方向供貨方進行索賠，
第九條：合同爭議的解決方式：
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，有甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由被告所在地法院解決。
第十條：其他;
一、 本合同自簽字蓋章后生效；
二、 本合同的所有附件具有與合同相同的法律效力；
三、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方;
經(jīng)辦人; 經(jīng)辦人： 開戶行及賬號：
年 月 日 開戶行及賬號：年 月 日
委托代購合同糾紛篇五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，交易商接受客戶的委托，就代辦______事項，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
交易商受客戶的委托，就______一事，提供行紀服務。
1、品名：__________________.
2、規(guī)格：__________________.
3、型號：__________________.
4、數(shù)量：__________________.
5、質量：質量要求不明確的，按照國家標準、行業(yè)標準履行；沒有國家標準、行業(yè)標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。
6、價格：__________________.
1、交易商完成代購代銷事項后，可以根據(jù)交易成交額（人民幣）按照下列比例收取傭金。國家另有規(guī)定或者雙方另有合同約定的除外。
（1）______萬元以下（含______萬元）的，為______%；
（2）超過______萬元至______萬元的部分，為______%；
（3）超過______萬元至______萬元的部分，為______%；
（4）超過______萬元至______萬元的部分，為______%；
（5）超過______萬元的部分，為______%.
2、交易商的傭金，由客戶負擔，但有合同特別約定的除外。
3、交易商在辦理代購代銷事項過程中產(chǎn)生的所有費稅均由客戶承擔。此等費稅包括但不限于關稅、增值稅、保險費、倉儲費、商檢費、運輸費等。若費用由交易商代墊，則客戶依交易商提供的有效憑證進行結算。
4、客戶應在代購代銷事項完成后______日內向交易商支付傭金，將傭金及其他費用匯至交易商指定的帳戶______.
1、履行期限不明的，客戶可以隨時要求交易商交付代購代銷購買的商品，但應當給交易商必要的準備時間。交易商要求給付酬金、費用的，由商業(yè)習慣的從習慣，無商業(yè)習慣的自實施行紀行為完畢之時，可以行使報酬請求權，客戶也應于此時支付報酬、費用。
2、履行地點不明確的，客戶給付報酬費用的，應當在交易商住所地或主營業(yè)所進行，交易商交付賣出商品的價款，應在客戶住所地或主營業(yè)所進行；交易商交付買入的商品的，應在交易商住所地或主營業(yè)所進行。
1、交易商處理代購代銷事務支出的費用，由交易商負擔。
2、交易商占有代購代銷物的，應當妥善保管代購代銷物。
3、代購代銷事務進行狀況的報告義務。
4、代購代銷物交付給交易商時有瑕疵或者容易腐爛、變質的，經(jīng)客戶同意，交易商可以處分該物；和客戶不能及時取得聯(lián)系的，交易商可以合理處分。
5、交易商處理代購代銷事務取得的財產(chǎn)，應當轉交給客戶。
6、交易商低于客戶指定的.價格賣出或者高于客戶指定的價格買入的，應當經(jīng)客戶同意。未經(jīng)客戶同意，交易商補償其差額的，該買賣對客戶發(fā)生效力。
7、第三人不履行義務致使客戶受到損害的，交易商應當承擔損害賠償責任，但交易商與客戶另有約定的除外。
8、交易商高于客戶指定的價格賣出或者低于客戶指定的價格買入的，可以按照約定增加報酬。
9、客戶對價格有特別指示的，交易商不得違背該指示賣出或者買入。
10、經(jīng)交易商催告，客戶無正當理由拒絕受領的，交易商可以提存代購代銷物。
11、交易商賣出或者買入具有市場定價的商品，除客戶有相反的意思表示的以外，交易商自己可以作為買受人或者出賣人。交易商仍然可以要求客戶支付報酬。
12、代購代銷物不能賣出或者客戶撤回出賣，經(jīng)交易商催告，客戶不取回或者不處分該物的，交易商可以提存代購代銷物。
13、客戶逾期不支付報酬的，交易商對代購代銷物享有留置權。
14、交易商不得與第三方串通，損害客戶的利益。
15、交易商不得騙娶占用客戶的款物。
1、交易商按照約定買入代購代銷物，客戶應當及時受領。
2、交易商完成或者部分完成代購代銷事務的，客戶應當向其支付相應的報酬。
3、客戶應當向交易商提供真實可靠的相關資料。
4、客戶應當向交易商如實說明代銷物存在的瑕疵。
5、客戶不得隱瞞與代銷事項有關的重要事項，提供不真實信息或者要求提供違法服務。
6、客戶應按照本合同約定的向交易商支付傭金。
7、客戶應保證自己提供資料的真實性與合法性。
8、客戶有權要求交易商按照自己的指令從事貿易活動。
9、客戶發(fā)現(xiàn)交易商違反了合同約定時，有權拒絕接受因交易商的行為所產(chǎn)生的任何法律后果。
10、客戶發(fā)現(xiàn)交易商違反了合同約定時，有權拒絕支付酬金和償還費用。
1、交易商違約責任。
（1）交易商違反按照客戶指示從事代購代銷事項的義務，須對因此給客戶造成的損失承擔賠償責任。
（2）交易商對其占有的代購代銷物未盡妥善保管義務，須對因此給客戶造成的損失承擔賠償責任。
（3）交易商在未經(jīng)客戶同意而處分代購代銷物時，未采取合理處分措施，須對因此給客戶造成的損失承擔賠償責任。
（4）交易商未將為客戶從事代購代銷事項所取得的利益及時轉交給客戶，因此給客戶造成損失，交易商應當承擔賠償責任。如果交易商未將該款項及時轉交給客戶，交易商應當向客戶交付該款項并償付利息，因此給客戶造成損失，交易商還應當承擔賠償責任。
2、客戶違約責任。
在交易商完成或部分完成代購代銷事務的，客戶未按時向其支付相應的報酬，交易商可以向客戶請求支付報酬及其遲延利息。
客戶：
（1）客戶有權簽署并有能力履行本合同。
（2）客戶簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)______均已辦妥并合法有效。
（3）在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對客戶履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
交易商：
（1）交易商有權簽署并有能力履行本合同。
（2）交易商簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)______均已辦妥并合法有效。
（3）在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對交易商履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為______年。
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用______（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：______.
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起______日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內（書面通知發(fā)出______天內）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
1、本合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽合同的；
2、雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
3、因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
5、當事人一方遲延履行合同主要義務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行；
6、客戶代購代銷的事項不可能完成；
7、行紀合同當事人死亡、喪失民事行為能力或破產(chǎn)。
8、當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后______日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱＂不可抗力＂是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同一式______份。經(jīng)法定代表人簽章后生效。有效期從______年______月______日起至______年______月______日止。
爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協(xié)商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除賣方應承擔的責任的，仍以本合同為準。
任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額______%的補償金。
雙方約定本合同其他相關事項為：______.
（1）為保證雙方能及時交換意見，約定以電子郵件作為商議合同條款交換意見的方式。收到對方合同草案或意見，必須在______個工作日以內，確定或修改，并發(fā)電子郵件給對方。過期答復，則本合同條款可以提出重新商議。
（2）本合同自簽約日起生效。在合同執(zhí)行中，對其條款的任何變更、修改和增減，都須經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽署書面文件，作為合同的組成部分，與合同具有同等效力。
（3）發(fā)生法定不可抗力事件（如火災，水災，地震，戰(zhàn)爭等）時，甲方以有效證明及時通知乙方，本合同終止執(zhí)行，已發(fā)生的費用不再退還或結算。
（4）本合同用中文打印，一式______份，乙方、甲方、合同簽訂地的公證處、合同簽訂地的技術合同登記機關及雙方所在地的專利管理部門各存一份。本合同及以后雙方的重要來往函件不論寄或發(fā)（掛號郵寄件、電子郵件發(fā)的掃描件、傳真件），以中文打印并簽字蓋章為有效。
（5）本協(xié)議______式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有相同的法律效力。
客戶（蓋章）：__________________。
交易商（蓋章）：________________。
日期：______年______月______日
委托代購合同糾紛篇六
委托方：(以下簡稱甲方)
被委托方：(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著權利和義務對等的原則，甲方自愿將(地址)裝修中主材選購的事宜委托給乙方辦理。并達成如下協(xié)議：
1：乙方所代購商品無假冒偽劣，并有相關的質量證書或合格證。
2：代購產(chǎn)品在同一品牌、同一規(guī)格、同一型號，且在7天之內價格不得高于市場價格。(處理品、促銷品、特價品及非正常渠道商品不在比價商品之列)。
3：甲方須在本協(xié)議簽訂之日起10天內，結合設計效果與設計人員共同在指定賣場，選擇并確立相關主材、顏色、造型、型號、品牌及單價。
4：甲方在委托合同簽訂之日起10天內未及時在指定賣場選購約定的主材時，必須給乙方出具延期單。
5：甲方在選定主材時，必須慎重選擇與《主材預算明細》中價格相應的產(chǎn)品。由于甲方的產(chǎn)品品質提高及增加項目所導致的預算超支，乙方免責。
6：委托合同履行期間，甲乙雙方不得委托給第三方辦理代購事務。
1：主材合同總金額：，金額大寫：
2：甲方選擇以下第種方式付款：
a:共一次性付款：
簽訂合同時付清全款：，金額大寫
b:分二次付款：
第一次付款(簽定本協(xié)議時)：
主材合同總額的60%：，金額大寫：
第二次付款(裝修瓦木工程驗收完畢)：
主材合同總額的40%：，金額大寫：
3：由于單項主材實際購買金額超過原預算金額五百元時，甲方應及時補齊差額部分。
1：在甲方按銷售合同約定支付貸款及相關費用后，乙方未按約定期限交貨，每延遲一天按未送貨商品貨款的0.1%向甲方支付違約金;如甲方未按銷售合同約定支付貨款及相關費用時，每延遲一天按未付金額的0.1%向乙方未付違約金;雙方違約賠付金額不得超過違約交易商品合同價格的20%。
2：《主材預算明細表》為本協(xié)議不可分割一部分。甲方簽字后視為生效，甲方在未與乙方協(xié)商的情況下，不得隨意在外購買《主材預算明細表》中的商品，如擅自購買比例超過《主材預算明細表》總額的10%時，甲方應向乙方支付《主材預算明細表》總額的10%作為違約金。
3：由于甲方所委托乙方代購的商品，余額未繳納時，視甲方所委托代購的商品歸屬權仍歸乙方。直至甲方余額全款交清。
4：甲乙雙方在《委托合同》簽定之日起，必須完整履行合同，未經(jīng)協(xié)商變更、終止合同者，應向對方支付違約金元。
自____年___月____日至____年___月____日止或委托代購項目完整履行后即終止。
甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方口頭承諾均視為無效。
按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托代購合同糾紛篇七
委托方（以下簡稱甲方）
受托方（以下簡稱乙方）
甲方就委托乙方代為采購____設備事宜，在雙方友好協(xié)商，平等互利的基礎上達成如下協(xié)議：
第一條：設備的名稱、規(guī)格、單價、原產(chǎn)地（設備詳情見合同附件）。
第二條：合同金額：本合同項下設備的總價款為人民幣____元整。
第三條：付款方式：合同簽訂后五日內，甲方將合同價款總額的____即人民幣____匯入乙方指定賬戶內；余款____即人民幣____在設備安裝調試驗收合格后____日內匯入乙方指定賬戶。
第四條：交貨地點：由乙方負責送到甲方指定地點內，有關運輸費用由____支付。
第五條：交貨日期：第一筆貨款入賬后____內發(fā)貨。
第六條：甲乙雙方的責任與義務：
（一）甲方的責任與義務
3、合同設備到達甲方后，甲方有義務驗收提貨，如發(fā)現(xiàn)包裝殘缺，設備不符合合同的相關要求，甲方應立即通知乙方，以便乙方與供貨商協(xié)商相關賠償事宜。
（二）乙方的責任與義務
1、負責簽訂相關購貨合同，并保證合同的相關內容符合國家法律法規(guī)的相關規(guī)定；
2、貨物叫甲方驗收后，及時與甲方辦理相關財務結算手續(xù)
第七條：違約責任：
（一）乙方違約責任：乙方所交付的設備品種、規(guī)格、質量、技術不符合本合同相關約定的，甲方有權要求退貨，收回已付貨款，并由乙方向甲方支付相當于合同價款總額的____作為違約金；無特殊原因乙方逾期為交付設備的，乙方向甲方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
（二）甲方違約責任：甲方無正當理由拒收設備，乙方向甲方收取合同價款總額的____作為違約金；甲方逾期支付設備款，甲方向乙方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
第八條：索賠：
乙方應負責代理甲方向供貨方進行索賠，
第九條：合同爭議的解決方式：
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，有甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由被告所在地法院解決。
第十條：其他;
一、本合同自簽字蓋章后生效；
二、本合同的所有附件具有與合同相同的法律效力；
三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方;
經(jīng)辦人;經(jīng)辦人：
開戶行及賬號：開戶行及賬號：
____年____月____日____年____月____日
委托代購合同糾紛篇八
委托方： （以下簡稱甲方） 受托方： （以下簡稱乙方）
為給客戶提供便利，甲方可委托乙方代購材料，并達成如下協(xié)議：
1. 根據(jù)市場行情，由甲方委托乙方代購凍品、干貨及調味品。 2. 乙方收取1%的傭金，每年12月31日結算。如有特殊情況可延遲。
3. 甲方應一次性交付全部代購材料款，如實際數(shù)量與預估數(shù)量出現(xiàn)差額，雙方按實際數(shù)量結算。
4. 乙方保證盡到委托人職責，保證所有的代購材料無假冒產(chǎn)品。
5. 代購材料運達現(xiàn)場后，甲方應予以簽字驗收。如屆時甲方不能到達現(xiàn)場簽收，則視為乙方將產(chǎn)品按甲方要求送達。
6. 原則上乙方非財務人員不能直接接觸現(xiàn)金，甲方應自行將材料款交到乙方公司財務，并索要乙方財務開具的收據(jù)以作憑證。如甲方需要發(fā)票，乙方可向甲方提供產(chǎn)品銷售方的發(fā)票。
7. 乙方的行為屬委托行為，代購材料所有權屬于甲方。代購材料的產(chǎn)品質量發(fā)生問題由產(chǎn)品質量發(fā)生商、銷售商承擔質量責任。乙方有義務協(xié)助甲方追究上述單位的產(chǎn)品質量責任。
8.當單項產(chǎn)品的實際購買金額超過預計金額時甲方應立即補足，如不能立即補足，乙方可以挪用其它代購款項。
9.如甲方在乙方財務的余額不足時，乙方有權停止代購行為，待余額補足后繼續(xù)為甲方代購。
10、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，統(tǒng)一意見后形成補充協(xié)議，并與此合同具同等法律效益。
11.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽章：
年月日
乙 方 簽 章： 年月日
委托代購合同糾紛篇九
委托方季建平（以下簡稱甲方） 受托方 麗水市蓮都區(qū)董九祺皮鞋店 （以下簡稱乙方）
第二條：合同金額：本合同項下奧康男皮鞋的總價款為人民幣
第三條：付款方式：甲方支付訂金人民幣5000元。乙方負責開具第三方需要發(fā)票（稅費由乙方支付）。發(fā)票開具總額為 95576 元人民幣，以上款項由第三方支付到達乙方賬戶后5日內乙方退還甲方訂金及利潤26521元。
第四條：交貨地點：麗水市商貿物流城14幢10號，之后由乙方負責包裝寄送到甲方指定地點內，有關運輸費用由 甲方 支付。 第五條：交貨日期：收取訂金后25日內。
第六條：甲乙雙方的責任與義務：
1、乙方負責采購合同項下貨品，并保證合同的相關貨品符合國家標準，負責尺碼調換。
2、貨物叫甲方驗收后，及時與甲方辦理相關財務結算手續(xù) 第七條：合同爭議的解決方式：
一、 本合同自簽字蓋章后生效；
二、 本合同的所有附件具有與合同相同的法律效力；
三、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方;
經(jīng)辦人; 經(jīng)辦人：
開戶行及賬號：開戶行及賬號：
年 月 日 年 月 日
委托代購合同糾紛篇十
在代購貨物過程中，由于情況不同，委托代購業(yè)務中涉及的稅金及委托方和受托方的會計處理也不同。委托代購。
合同。
怎么寫呢?以下是本站小編為大家整理的委托代購合同范文，歡迎參考閱讀。
委托方(以下簡稱甲方)。
受托方(以下簡稱乙方)。
甲方就委托乙方代為采購設備事宜，在雙方友好協(xié)商，平等互利的基礎上達成如下協(xié)議：
第一條：設備的名稱、規(guī)格、單價、原產(chǎn)地(設備詳情見合同附件)。
第二條：合同金額：整。
第四條：交貨地點：由乙方負責送到甲方指定地點內，有關運輸費用由支付。
第五條：交貨日期：第一筆貨款入賬后內發(fā)貨。
第六條：甲乙雙方的責任與義務：
(一)甲方的責任與義務。
3、合同設備到達甲方后，甲方有義務驗收提貨，如發(fā)現(xiàn)包裝殘缺，設備不符合合同的相關要求，甲方應立即通知乙方，以便乙方與供貨商協(xié)商相關賠償事宜。
(二)乙方的責任與義務。
1、負責簽訂相關購貨合同，并保證合同的相關內容符合國家法律法規(guī)的相關規(guī)定;。
2、貨物叫甲方驗收后，及時與甲方辦理相關財務結算手續(xù)。
第七條：違約責任：
(一)乙方違約責任：乙方所交付的設備品種、規(guī)格、質量、技。
(二)甲方違約責任：甲方無正當理由拒收設備，乙方向甲方收。
第八條：索賠：
乙方應負責代理甲方向供貨方進行索賠，
第九條：合同爭議的解決方式：
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，有甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由被告所在地法院解決。
第十條：其他;。
一、本合同自簽字蓋章后生效;。
二、本合同的所有附件具有與合同相同的法律效力;。
三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
所在地：
法定代表人(委托代理人)：
乙方：
所在地。
法定代表人(委托代理人)。
丙方：
所在地。
法定代表人(委托代理人)。
一.甲方委托乙方代銷下列商品：
二.上列代銷商品的銷售價格由甲方每月發(fā)價格表給乙方，乙方應按甲方規(guī)定的價格銷售給丙方。
三.商品包裝應按運輸部門規(guī)定辦理，否則運輸途中損失由甲方負責。如因不符運輸要求，乙方代為改裝及加固，其費用由甲方負責。
四.交貨地點、方式：由乙方代辦托運直撥至丙方。
五.代銷商品發(fā)貨數(shù)量必須根據(jù)乙方通知。
六.手續(xù)費收取與結算按下列辦法：按進銷差價結算支付乙方手續(xù)費。
七.甲方代銷商品應與樣品相符，保質保量，代銷數(shù)量、規(guī)格、價格，有效期內如有變更，甲方必須及時通知乙方，通知到達丙方前，已由乙方簽出的合同，應照舊履行。如因質量或供貨不及時造成損失的，均由甲方負責。
九.本協(xié)議一式兩份，甲、乙、丙三方各持一份，雙方簽字蓋章后即生效，有效期1年。
十.其他條款：丙方購買的貨物由甲方負責發(fā)票的開具。是不是明確一下違約責任?
甲方簽字蓋章。
乙方簽字蓋章。
丙方簽字蓋章。
甲方:。
乙方：
甲乙雙方本著平等協(xié)商、共同發(fā)展的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，自愿訂立如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方在規(guī)定的區(qū)域內銷售甲方供應的產(chǎn)品，乙方不能超區(qū)域經(jīng)營。乙方超區(qū)域經(jīng)營，給甲方造成損失的應予以賠償。
二、甲方必須保證商品的質量、規(guī)格，如果因產(chǎn)品質量問題而造成了損失和費用，均由甲方負責。
三、利益分配方式：產(chǎn)品售出后甲方向乙方支付產(chǎn)品規(guī)定零售價總額的(雙方商定)%作為提成(月結支付)。
四、結算。
雙方每發(fā)生一筆業(yè)務，乙方提供業(yè)務清單一份給甲方存底，由雙方財務人員按相關結算憑證對上月業(yè)務進行結算。
五、授權時間：從年月日至年月日止。
六、每月日甲、乙雙方財務必須清算本月的營業(yè)額和產(chǎn)品盤點工作;并在當日按規(guī)定清算乙方提成和將營業(yè)額除提成外的金額如數(shù)上交甲方財務。
七、有效期至：
八、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托代購合同糾紛篇十一
上訴人(原審被告)：杭州某網(wǎng)絡技術有限公司。住所地：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路69號a座五樓××號。
法定代表人：馬某，系公司董事長。
被上訴人(原審原告)：李××，男，xxx年11月11日生，漢族，云南省玉溪市人，住玉溪市玉川縣大街鎮(zhèn)下營社區(qū)××巷××號。公民身份證號碼：5324xxxxxxxxxx××。
上訴人因委托合同糾紛一案不服紅塔區(qū)人民法院(xxxx)玉紅民二初字第1×號民事判決書所做判決，現(xiàn)特提出上訴。上訴理由如下：
二、請求判決駁回被上訴人李××的全部訴訟請求;。
三、請求判決由被上訴人李××承擔本案的一、二審訴訟費用。(本案二審訴訟標的：60570元)。
事實與理由。
一、關鍵證據(jù)未經(jīng)當庭出示和質證便作為定案依據(jù)，屬于程序違法。
本案中，被上訴人作為原審原告，并未就其關于被告(上訴人)違約的主張進行舉證，在判決書中稱“本院根據(jù)原告的申請，先后前往玉溪市移動公司和云南省公司調取上述資料，但玉溪分公司的回復意見為……云南公司的回復意見為……”(見原審判決第七頁)。這些都成了一審法院認定本案舉證責任和案件事實的主要甚至是唯一的依據(jù)。根據(jù)我國《民事訴訟法》和最高法院的相關司法解釋的規(guī)定，證據(jù)必須當庭出示，聽取當事人的意見，由當事人進行質證。而一審法院所“調取”的上述證據(jù)并未經(jīng)庭審出示，也未以任何形式聽取當事人的意見，上訴人及其代理人也是在收到原審判決后才得知此“法院調取”的證據(jù)一說。一審法院的這種做法違背了審判程序和法律的規(guī)定，屬于典型的程序違法。
首先，關于《一級代理協(xié)議》的由來，被上訴人李××已當庭承認雙方是在一份先打印并蓋好上訴人公司印章的合同上簽字而訂立的合同，至于格式合同后面手寫的“補充協(xié)議”部分是當天添加上去的。這就說明，手寫的“補充條款”內容和形成過程都存在嚴重瑕疵，其效力待定。
其次，雖然李某平系上訴人的員工，但其同公司只建立了短期的勞動用工關系(從3月至11月)，同公司存在勞動爭議，并且爭議的主要內容是提成獎金(雙方均舉證的昆明中級法院的二審判決書已證實)，這就說明其為了自己的一已私利，采用故意修改原已固定的格式合同的主要條款并加重公司負擔(額外支付網(wǎng)點開發(fā)費、每個縣十萬元的違約金)的方式，實現(xiàn)同被上訴人簽約的目的，這已嚴重損害了公司利益。
再次，關于被上訴人聲稱李某平的行為是上訴人公司的內部管理行為，對此只能由公司承擔的辯解。上訴人認為，這只是一個表面現(xiàn)象，具體得結合案件的實際，作具體分析。如果被上訴人有充足的理由并且出于善意而認為李某平可以在格式合同外做出大幅度讓步(額外支付網(wǎng)點開發(fā)費、每個縣十萬元的違約金)的話，則可以認定上述所說的大幅度讓步而簽訂的“補充條款”有效。但是，本案中被上訴人并沒有對此進行舉證，與此相反，其所舉證據(jù)卻是：上訴人同云南移動通信有限責任公司簽訂的《云南移動空中充值業(yè)務代理合同》(其聲稱是上訴人復印給他的)，該合同從全部條款看，雙方的“代理業(yè)務”的合作是有比較嚴格和嚴謹?shù)囊?guī)定，并無上訴人承擔網(wǎng)點開發(fā)費和每個縣十萬元違約金的約定，雙方約定支付網(wǎng)點開辦費和每個縣十萬元違約金的約定不合情理。畢竟這是委托代理手機充值這一移動通信公司業(yè)務的基礎，被上訴人所簽訂的一級、二級或其他代理及加盟協(xié)議，都是在此范圍內(而不是超出此范圍)進行，這是合同的大前提，也是本案案件事實中的常識。這就說明，不僅僅只是李某平，還有被上訴人本人也是出于惡意，兩人共同簽訂所謂的補充協(xié)議來擅自變更公司認可(遵守)的格式合同條款，從而加重公司負擔，達到牟取私利目的(李某平獲取的是其仲裁和訴訟主張的提成款，被上訴人則是本案的訴訟)。
此外，從“補充條款”的內容看，除了網(wǎng)點開發(fā)費的補助外，就是所謂“每個縣十萬元的違約金”，而這“違約金”并不是約束雙方的，竟然只是約束上訴人(甲方)一方的，內容上也無具體明確的內容，而是“甲方違反本協(xié)議任一條款，則甲方支付給乙方違約金每個縣拾萬元。”說明約定顯失公平，約定金額過高，不應得到支持。畢竟10元的補助費與10萬元違約金相比差距過大，二者相差一萬倍。
這就說明，一審法院回避了《補充協(xié)議》簽訂的上述情形和所存在的諸多嚴重瑕疵，對上訴人的合事辯解武斷地不作任何評判或答復，從而認定條款有效，這是錯誤的，直接導致了案件的錯判。
首先，對關鍵事實的認定和對證據(jù)的評判混為一體，屬于事實不清和錯誤。本案中，有關租金的金額和支付、結算是一個核心事實，即上訴人是否欠對方傭金，如果尚欠，那么總金額是多少，已支付了多少，還欠多少應當清楚明確。但在被上訴人未進行舉證及舉證不能的情況下，一審法院在認定的事實部分中表述和認定為“根據(jù)原告尚存的記錄的手機短信顯示……”(見原判決第7頁第9行)。此為將對證據(jù)的評判代替事實的認定，如果認定了證據(jù)可以直截了當?shù)夭杉{，如果是認定了該事實，則應直接表述為傭金是多少，支付了多少，尚欠多少，而不應作此模棱兩可含混不清地認定，這導致了事實不清。
其次，只認定雙方簽訂的合同約定內容而忽視對約定內容的履行也屬于事實不清。本案中，原判決只認定了所謂雙方做了如何約定(暫不談認定正確與否)，而回避了是如何履行的及履行了沒有，又是如何履行的.等內容，特別是有關開發(fā)網(wǎng)點、充值站的建立運行情況、所謂傭金的情況、現(xiàn)在網(wǎng)點的運營情況等均未做任何認定，導致僅憑被上訴人這一方當事人所簽訂的合同約定便認為對方當事人(上訴人)違約和應當承擔違約責任、巨額違約金的情形。這顯然是荒唐的，也是錯誤的。
一是效力存疑的“補充條款”約定“不論違反任一條款”，即不論是根本性條款還是一般性條款，一律按“每個縣十萬元”計算違約金，這種約定屬于約定不明。二是條文中涉及到的其他數(shù)據(jù)只有一個“10元”(所謂的網(wǎng)點開發(fā)補助)，10元與10萬元，可不是一般的差別，根本無可比性，說明就算約定成立的話，也屬顯失公平。三是確定違約金得結合“守約方”的經(jīng)濟損失金額，而原告對此方面的金額是多少，其并未舉證。故在本案，原告所稱的違約金，不是多少的問題，而是根本就不應得到支持。
當然，一審法院也認為“10萬元/縣的違約金確實過分高于造成的損失”而予以調整，此外還正確引用了最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第二十九條第二款的規(guī)定：“當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的……”，這就說明，違約金應以此為標準。所以，就算按一審法院認定的被上訴人的損失39710元+860元=40570元,再除以2(兩個縣)計算的話，那么，損失只是40570/2=20285元，該“損失金額”的30%也只是:20285x30%=6085.50元。不知一審法院的10000元是如何計算得來!
五、被上訴人并未就其主張進行充分舉證，其訴訟請求不應得到支持。
在本案中，被上訴人提起的本案訴訟，根據(jù)誰主張誰舉證的原則，其對自己的主張負有舉證義務。但是本案中，被上訴人不僅對未續(xù)期的合同是否還在繼續(xù)履行，又是如何履行，“履行”中的過程、狀況、情形是什么，相關網(wǎng)點的運營狀況怎樣等進行舉證;也沒有對其“開發(fā)”和掌控的營業(yè)網(wǎng)點特別是銷量進行舉證;甚至對其主張的傭金的計算也屬含混不清更不用說是舉證;還有連其自己記錄的“短信”的來源等也未進行舉證。在此情形下，一審法院卻錯誤地認為“被告(上訴人)未向法庭提供其掌握的數(shù)據(jù)來推翻原告主張的傭金額……對原告主張的金額推定成立。”
1、關于繼續(xù)履行協(xié)議的第一項請求。本案中，就算被上訴人提供的“一級代理商管理實施辦法協(xié)議”真實合法有效的話，那么，該“協(xié)議”第四條已明確約定了協(xié)議期限只有3個月試用期，之后“若甲乙雙方均無異議，協(xié)議有效期自動延續(xù)至一年”(最多只是1年，并不是原告主張的3個月+1年)。這就說明，在被上訴人無證據(jù)證實雙方有再次延續(xù)合約的情形下，雙方的合約早就期滿，早就不存在合同關系，現(xiàn)也就沒有被上訴人所訴求的“繼續(xù)履行”合同的說法，況且上訴人同云南移動公司之間的代理合同早就已經(jīng)屆滿。再退一步說，在無明確的合同履行有效期的情況下，“繼續(xù)履行合同”也得雙方自愿，只要有一方不愿意(上訴人堅決不同意再延續(xù)過去的合同)，何況合同第五條已明確規(guī)定“甲方無法繼續(xù)履行本協(xié)議的，本協(xié)議自動終止”。因此，本案中不存在繼續(xù)履行合同之說，被上訴人的請求不應得到支持。
2、關于支付傭金的請求，被上訴人并未就自己的主張向法庭進行舉證，支付傭金得有雙方合約存續(xù)及履行這一前提，并且更主要的是“手機充值站業(yè)務系統(tǒng)完成的各項業(yè)務的充值金額作為標準向乙方(原告)支付傭金”(合同第三條)，而不是被上訴人主張的不定期十個月所得代理費金額的平均數(shù)值計算。在此還要重點補充和強調的一點是，其所稱十個月的手機短信。也僅僅只是一個其單方面制作的記錄而已，是否就是手機(且系其本人收到)停息內容，又是何人何時所發(fā)，目的是什么等從來源性和同本案的關聯(lián)性方面等都無法證實，更不用說真實性了。故一審法院的認定是錯誤的。
3、關于網(wǎng)點開發(fā)費的主張也無依據(jù)。被上訴人稱前的網(wǎng)點開發(fā)名單是從上訴人網(wǎng)站上下載無什么證據(jù)證實，只能認為是其單方陳述。一審法院以86份未經(jīng)證實的合同，連該86份合同履行了沒有都沒有任何證據(jù)的情況下，便認定其開發(fā)了86個網(wǎng)點顯然證據(jù)不足。
六、本案已超過了法律規(guī)定的兩年的訴訟時效期。
根據(jù)“一級代理實施辦法協(xié)議”第四條的約定，雙方履行的協(xié)議最長期限只有一年，被上訴人也沒有證據(jù)證實一年的期限屆滿后又進行了續(xù)期或實際延續(xù)了合同。實際上，上訴人在月李某平離職后便無人管理和負責同被上訴人所簽訂的該協(xié)議，之后便未履行，被上訴訟人也未主張要求延續(xù)履行。故在被上訴人未舉證的情況下，本案中其以合同的履行而提出的各項請求均已超過了訴訟時效，其已喪失了勝訴權。
綜上，一審法院的判決確有錯誤，判決損害了當事人的合法權益，被上訴人的訴訟請求無事實和法律依據(jù)，請法庭判決撤銷原判，駁回被上訴人李××的全部訴訟請求。
此致
云南省玉溪市中級人民法院。
上訴人：杭州某網(wǎng)絡技術有限公司。
二oxx年九月二十日。
委托代購合同糾紛篇十二
2003年4月5日，江西省吉水縣某臨街小百貨店的老板張某準備回家吃午飯，剛剛邁出店門，突然就有一個東西砸在他的頭上，張某當即倒地昏迷。他的妻子急忙上前扶住，發(fā)現(xiàn)其頭部砸傷。同時發(fā)現(xiàn)，“肇事者”原來是從樓上掉下來的一只圓盤大小的烏龜，是從樓上掉下來的。張某的小百貨店在小區(qū)的一樓，上面還有2到7層是居民住宅，烏龜肯定是住在2至7層的居民在陽臺上飼養(yǎng)的，是從上面掉下來的。張某妻子拿著烏龜從2樓找到7樓敲門讓鄰居認領，但是這些鄰居均不承認自己飼養(yǎng)烏龜。張妻報警，至今未能查明真．張某在醫(yī)院，至盡昏迷不醒．張妻表示，希望養(yǎng)龜?shù)淖裟軌蜃杂X承認，承擔責任，如果無人承認，他將向2至7樓居民集體索賠。
這個案件雖然簡單，但是在法律上卻非常復雜，主要涉及的是本案究竟是動物致害，還是一般的物件致害的問題。我國《民法通則》第127條規(guī)定的是動物致害的侵權行為及其責任，本案造成損害的是烏龜，當然是動物。但是，這個烏龜又不是一般的動物致害，而是在樓上墜落下來造成的損害，因此又比較接近《民法通則》第126條規(guī)定的建筑物的懸掛物、擱置物脫落、墜落造成損害的物件致害責任。前者是無過錯責任，后者是過錯推定責任。更為復雜的是，本案致害物烏龜?shù)乃腥瞬幻?，目前還沒有查明究竟誰是烏龜?shù)乃腥嘶蛘吖芾砣?，如果最終無法查明這一點，那么就有可能存在魏某所說的有可能是烏龜?shù)乃腥嘶蛘吖芾砣说臉巧?戶居民承擔連帶責任，因為這又接近建筑物拋擲物的侵權責任。
對此究竟應當怎樣適用法律，確定侵權責任，筆者意見是：
1.本案的實質確實是動物致害的侵權行為。不論怎樣，這個案件造成損害的都是烏龜，是動物，而不是其他沒有生命的物。但是這個案件與一般的動物致害侵權行為有所區(qū)別?！睹穹ㄍ▌t》第127條規(guī)定的動物致害侵權責任，說的是動物的自主加害，是因為所有人或者管理人對動物沒有管理好，而使動物由于其本性，自主加害于他人。而本案則不然，是因動物管理不當在樓上墜落，造成他人損害。盡管如此，這個案件終究是動物造成的損害，適用《民法通則》第127條確定的規(guī)則，適用無過錯責任原則確定侵權責任，是有道理的。因此，只要烏龜?shù)乃腥嘶蛘吖芾砣说男袨榫哂羞`法性、造成了損害、二者之間有因果關系，就構成侵權責任。
2.但是，本案畢竟與一般的動物致害侵權行為有所不同。因此在確定其侵權責任的時候，應當參考《民法通則》第126條的規(guī)定，這就是，烏龜是在建筑物上由于墜落而造成的損害，因此可以按照墜落物造成他人損害的規(guī)則處理。如果確認墜落的烏龜是何人所有或者何人管理，那么就應當由其所有人或者管理人對受害人承擔侵權責任。對此，盡管沒有更為重要的意義，但是卻對下面的意見具有指導意義。
[1][2]。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
委托代購合同糾紛篇十三
委托關系是代理關系的基礎。委托關系解決的是委托人和受托人的內部關系;代理關系解決的是代理人與第三人的對外關系，是代理權的行使。以下是小編為大家?guī)淼奈写砗贤m紛處理，歡迎大家參考。
(1)委托合同是指委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務的合同。
(2)委托人可以特別委托受托人處理一項或者數(shù)項事務，也可以概括委托受托人處理一切事務。
(3)委托人可以委托一人或者數(shù)人處理委托事務。兩個以上的受托人共同處理委托事務的，對委托人承擔連帶責任。
(1)標的是勞務，屬于服務性。
(2)諾成性合同。
(3)有償和無償合同均有。
(4)非要式合同。
(5)是以處理委托人事務為目的的合同。所謂委托人的事務，是指與委托人有利害關系，委托人若不委托處理就不得親自為之的事務。委托事務可以是與經(jīng)濟利益相關聯(lián)的事務，也可以是與非經(jīng)濟利益相關聯(lián)的事務。可以是法律事務，也可以是非法律事務。必須由委托人親自處理的事務不能委托。不能委托違反法律強制性規(guī)定或者損害社會公共利益的事務。
兩者容易混淆。代理關系的發(fā)生基于代理權，分為法定代理、指定代理和委托代理。法定代理、指定代理是基于法律規(guī)定、或者有關部門機關的指定而產(chǎn)生的，與委托沒有關系。只有在委托代理的情況下，才能有兩者竟合的問題。但兩者不能等同：
(1)委托關系是代理關系的基礎。委托關系解決的是委托人和受托人的內部關系;代理關系解決的是代理人與第三人的對外關系，是代理權的行使。
(2)代理必須是法律行為，委托不一定都是法律行為。
(3)代理權的形成屬于單方授權，委托合同屬于雙方合議。
(一)要搞清屬于何種代理。
合同法除繼續(xù)保留了民法通則關于顯名代理的規(guī)定外，借鑒英美法系，首次承認了隱名代理的合法性。從而使代理有了顯名代理和隱名代理的區(qū)別。今后遇到有關委托合同糾紛時，就要首先搞清屬于何種代理。
(二)顯名代理與隱名代理的概念。
(1)顯名代理：指民法通則第63條第2款規(guī)定的代理。即：代理人以被代理人的名義，在代理權限內，與第三人實施民事法律行為，其法律后果由被代理人直接承擔的代理形式。顯名代理的突出特點是代理人必須是以被代理人的名義與第三人進行具有法律意義的民事活動。
(2)隱名代理：是指合同法第402、第403條所稱的代理。核心是代理人(合同法中使用的是受托人的概念)以自己的名義，在被代理人(合同法中使用的是委托人的概念)的授權范圍內進行代理活動。隱名代理的突出特點是代理人是以自己的名義與第三人直接進行的具有法律意義的民事活動。隱名代理的法律后果承擔與顯名代理的法律后果承擔有不同的規(guī)定。
(三)劃分顯名代理與隱名代理的意義。
顯名代理和隱名代理的制度在英美法系早就有規(guī)定。我們國家的民法制度原來規(guī)定的代理種類有委托代理、法定代理和指定代理，集中體現(xiàn)在民法通則第四章第二節(jié)，但從合同履行的實際情形看委托代理居于核心地位。當時從立法的角度沒有顯名代理與隱名代理的劃分，司法實踐只承認顯名代理的存在，不承認隱名代理的存在。這種規(guī)定無法妥善解決在國內經(jīng)濟領域里經(jīng)常出現(xiàn)的外貿代理糾紛問題。由于外貿代理中的代理人即外貿企業(yè)對內屬于委托合同，收取的代理費非常低，對外是以外貿企業(yè)自己的名義與外方簽訂合同，根據(jù)原有的民事法律，由于沒有代理人以自己的名義進行代理活動民事責任如何承擔的規(guī)定，而一旦在代理過程中出現(xiàn)外方或者委托方未能正常履約的情況，外貿代理企業(yè)則往往要獨立承擔全部責任。收取的代理費過低與其要承擔的責任過大，明顯違背民事活動的公平原則。這次合同法的立法思想提出要體現(xiàn)統(tǒng)一性，突出實用性，強調與國際接軌，符合國情。鑒于此種情況，在這次制定的統(tǒng)一合同法典中，吸收了英美法系關于代理制度中劃分顯名代理和隱名代理的優(yōu)點，在合同法第402條、403條中增加了隱名代理的內容，從而有效地解決了外貿代理糾紛責任不公平的問題，使我國的代理制度更加趨于完善。當然，我國的隱名代理雖然是從外貿代理中出現(xiàn)的問題引發(fā)的，但合同法所適用的范圍卻并僅不限于外貿代理，而是適用所有這類代理糾紛。另外，顯名代理與隱名代理的提法，也不是立法的規(guī)定，而是學理解釋。
(四)隱名代理當事人的民事責任承擔。
顯名代理當事人的民事責任承擔大家比較熟悉，在此不作分析。隱名代理當事人的民事責任承擔是一個新問題，在合同法第402條、第403條作了規(guī)定，這兩個條款也是整個合同法第430個條款中最難理解的條款，對此作一下重點分析。
根據(jù)第三人在訂立合同時是否事先知道受托人與委托人之間的代理關系，可以把隱名代理劃分為兩種，即：事先知道的隱名代理和事先不知道的隱名代理。
1、事先知道的隱名代理的責任承擔。
事先知道的隱名代理是指代理人以自己的名義，在委托人的授權范圍內與第三人訂立合同，第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關系的情形。這時如果沒有確切證據(jù)證明該合同只約束受托人和第三人時，該合同直接約束委托人和第三人，也就是說受托人與第三人訂立的合同所產(chǎn)生的權利義務關系，由委托人和第三人享有和履行。在這種情況下如果產(chǎn)生糾紛，由此產(chǎn)生的民事責任根據(jù)合同法的有關規(guī)定便由責任人承擔，受托人一般不承擔合同違約的民事責任。合同法第402條的除外條款中所稱的確切證據(jù)我的理解是指受托人和第三人訂立合同時，在該合同中直接明確了本合同的權利義務關系只能由受托人和第三人享有和履行，與委托人不發(fā)生法律關系的情形;或者是在合同履行過程中或者糾紛發(fā)生后，受托人和第三人之間達成了由受托人代替委托人履行義務的協(xié)議的情形。
2、事先不知道的隱名代理的責任承擔。
事先不知道的隱名代理是指受托人以自己的名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關系的情形。在這種情況下如果產(chǎn)生糾紛，由于違約原因的不同當事人責任的承擔方式也有所不同。具體分為兩種情況：
(1)第三人違約，委托人直接介入權的行使。在第三人違約的情況下，受托人應當向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對第三人的權利，這就稱作委托人直接介入權的行使。但這種權利的行使有一個例外限制條款，就是第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外。怎樣證明知道或者不知道，這里存在一個由誰負舉證責任的問題。根據(jù)誰主張-誰舉證的舉證責任承擔原則，應當由第三人負舉證責任。委托人行使受托人對第三人的權利時，第三人可以向委托人主張其對受托人的抗辯。當然，第三人也具有對委托人的直接抗辯權。
(2)委托人違約，第三人選擇權的行使。在委托人違約的情況下，受托人應當向第三人披露委托人，第三人因此可以選擇受托人或者委托人作為相對人主張其權利，這種選擇就是第三人選擇權的行使。合同法同時規(guī)定，一旦第三人選擇了受托人或者委托人其中之一作為權利行使的對象后，第三人不得再變更選定的相對人。第三人選定委托人作為其相對人的，委托人可以向第三人主張其對受托人的抗辯以及受托人對第三人的抗辯。
(一)受托人的義務與責任。
(1)受托人按照委托人的指示處理委托事務(按要求完成，忠實職責)。需要變更委托人指示的，應當經(jīng)委托人同意;因情況緊急，難以和委托人取得聯(lián)系的，受托人應當妥善處理委托事務，但事后應當將該情況及時報告委托人。
(2)受托人應當親自處理委托事務(親自辦理)。經(jīng)委托人同意，受托人可以轉委托(轉委托分經(jīng)委托人同意和不經(jīng)同意兩種情形)。轉委托經(jīng)同意的，委托人可以就委托事務直接指示轉委托的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔責任。轉委托未經(jīng)同意的，受托人應當對轉委托的第三人的行為承擔責任，但在緊急情況下受托人為維護委托人的利益需要轉委托的除外。
(3)受托人應當按照委托人的要求，報告委托事務的處理情況(報告義務)。委托合同終止時，受托人應當報告委托事務的處理結果。
(4)受托人處理委托事務取得的財產(chǎn)，應當轉交給委托人(交付義務)。
(5)有償?shù)奈泻贤?，因受托人的過錯給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失(過錯承擔責任原則)。無償?shù)奈泻贤蚴芡腥说墓室饣蛘咧卮筮^失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失。
(二)委托人的義務與責任。
(1)委托人應當預付處理委托事務管理的費用。受托人為處理委托事務墊付的必要費用，委托人應當償還該費用及其利息。
(2)受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬。因不可歸責于受托人的事由，委托合同解除或者委托事務不能完成的，委托人應當向受托人支付相應的報酬。當事人另有約定的，按照其約定。
(3)賠償損失。受托人處理委托事務時，因不可歸責于自己的事由受到損失的，可以向委托人要求賠償損失。委托人經(jīng)受托人同意，可以在受托人之外委托第三人處理委托事務(另委托)。因此給受托人造成損失的，受托人可以向委托人要求賠償損失。
(1)一般情況下，委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失。也就是說因解除合同造成的損失采取的是過錯責任。
(2)委托人或者受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產(chǎn)的，委托合同終止，但當事人另有約定或者根據(jù)委托事務的性質不宜終止的除外。因委托人死亡、喪失民事行為能力或者破產(chǎn)，致使委托合同終止將損害委托人的利益的，在委托人的繼承人、法定代理人或者清算組織承受委托事務之前，受托人應當繼續(xù)處理委托事務。因受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產(chǎn)，致使委托合同終止的，受托人的繼承人、法定代理人或者清算組織應當及時通知委托人。因委托合同終止將損害委托人利益的，在委托人作出善后處理之前，受托人的繼承人、法定代理人或者清算組織應當采取必要措施。
主要有：雇工合同、承攬合同、保管合同、運輸合同、行紀、居間等以勞務為內容的合同。
(一)與行紀合同的區(qū)別。
(1)名義不同。行紀只能以行紀人自己的名義，委托合同可以以委托人自己名義，也可以以受托人名義。
(2)行紀人必須是經(jīng)注冊的法人，委托合同的受托人既可以是法人，也可以是非法人。
(3)行紀合同有償，且收費有標準，委托合同分為有償和無償。
(4)行紀人自己支付費用，委托合同由委托人付費。
(5)行紀人可以自己作為買受人或者出賣人。
(6)行紀人享有留置權，委托合同不享有留置權。
(7)行紀人有提存權。
(8)行紀人有變賣拍賣權。
(9)行紀合同里，委托人和第三人沒有法律關系。
(二)與居間合同的區(qū)別。
(1)居間是提供信息。
(2)居間人是以自己的名義。
(3)居間有償，辦成了要報酬，不成要費用。
(4)居間責任比較寬松。
委托代購合同糾紛篇十四
代理人在其權限范圍內簽署的一切有關文件，我均予承認，由此在法律上產(chǎn)生的權利、義務均由委托人享有和承擔。代理權限為：_________________一般代理。代理人無轉委托權。
委托人：_________________(簽名并按手印)。
_____年_____月_____日。
委托代購合同糾紛篇十五
基本案情：
11月3日，吉水縣某糧油加工廠與個體司機羅某簽訂一份合同，約定由羅某裝運加工廠一車大米送往廣州市某廠銷售，運費1300元；售完貨后，由羅某代領貨款并帶回加工廠。合同履行中，羅某將大米送到目的地出售后，代領了貨款3元并返回，途經(jīng)廣東省連平縣境內時，突然遭遇他人搶劫，貨款被洗劫一空，羅某立即向當?shù)毓矙C關報案，該案正在偵查中。為此，加工廠要求羅某按合同支付貨款32000元。
對本案的定性有兩種意見：
第一種意見認為：本案應定運輸合同糾紛，按照現(xiàn)行合同法所采嚴格責任原則，羅某應按合同約定支付加工廠貨款32000元。
理由是：本案中羅某與加工廠簽訂了一份運輸合同，合同除約定有關運輸條款外，還約定由羅某代領貨款并帶回加工廠，該條款應屬運輸合同的附屬條款，合同性質仍屬運輸合同，羅某已接受該合同的全部條款。按照運輸合同的有關規(guī)定及合同全面履行原則，羅某應安全將貨物送到目的地并代領貨款返回，如數(shù)交付給加工廠?，F(xiàn)羅某已領取貨款，且貨款是在其控制之下被搶，以致羅某無法向加工廠交付貨款，構成違約，按照合同違約的嚴格歸責責任原則，羅某應承擔繼續(xù)履行合同的責任，支付加工廠貨款32000元。待案件偵破后，再由羅某自行追回其損失。
第二種意見認為：本案應定委托合同糾紛，羅某不承擔支付被搶貨款的責任。
理由是：本案中羅某與加工廠簽訂的合同從其內容上看，分為運輸合同有關事項的約定與委托合同有關事項的約定兩部分，屬于運輸合同與委托合同兩種有名合同的聯(lián)合，該兩種有名合同應各具其獨立性，不分主次，法律適用時應分別適用各有關合同的規(guī)定。本案運輸合同的履行沒有爭議，產(chǎn)生糾紛的屬委托合同的履行，為此，本案應定委托合同糾紛，適用有關委托合同的規(guī)定。我國現(xiàn)行合同法違約歸責的一般原則是嚴格責任原則，即只要存在違約，不管違約方是否存在過錯，都應承擔違約責任；但對某些特殊的'合同還適用過錯責任原則，如無償合同、委托合同，其違約采用過錯責任歸責原則。本案中羅某接受加工廠的委托攜款返回，并且接受委托是無償?shù)模鶕?jù)合同法第406條的規(guī)定：有償?shù)奈泻贤?，因受托人的過錯給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償。無償?shù)奈泻贤?，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失。因此，羅某只對其故意或者重大過失造成的損失承擔賠償責任。本案中貨款被搶，羅某沒有故意或重大過失，其風險應有加工廠自行承擔，羅某不承擔賠償責任。
委托代購合同糾紛篇十六
委托方（以下簡稱甲方）。
受托方（以下簡稱乙方）。
甲方就委托乙方代為采購____設備事宜，在雙方友好協(xié)商，平等互利的基礎上達成如下協(xié)議：
第一條：設備的名稱、規(guī)格、單價、原產(chǎn)地（設備詳情見合同附件）。
第二條：合同金額：本合同項下設備的總價款為人民幣____元整。
第三條：付款方式：合同簽訂后五日內，甲方將合同價款總額的____即人民幣____匯入乙方指定賬戶內；余款____即人民幣____在設備安裝調試驗收合格后____日內匯入乙方指定賬戶。
第四條：交貨地點：由乙方負責送到甲方指定地點內，有關運輸費用由____支付。
第五條：交貨日期：第一筆貨款入賬后____內發(fā)貨。
第六條：甲乙雙方的責任與義務：
（一）甲方的責任與義務。
3、合同設備到達甲方后，甲方有義務驗收提貨，如發(fā)現(xiàn)包裝殘缺，設備不符合合同的相關要求，甲方應立即通知乙方，以便乙方與供貨商協(xié)商相關賠償事宜。
（二）乙方的責任與義務。
1、負責簽訂相關購貨合同，并保證合同的相關內容符合國家法律法規(guī)的相關規(guī)定；
2、貨物叫甲方驗收后，及時與甲方辦理相關財務結算手續(xù)。
第七條：違約責任：
（一）乙方違約責任：乙方所交付的設備品種、規(guī)格、質量、技術不符合本合同相關約定的，甲方有權要求退貨，收回已付貨款，并由乙方向甲方支付相當于合同價款總額的____作為違約金；無特殊原因乙方逾期為交付設備的，乙方向甲方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
（二）甲方違約責任：甲方無正當理由拒收設備，乙方向甲方收取合同價款總額的____作為違約金；甲方逾期支付設備款，甲方向乙方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
第八條：索賠：
乙方應負責代理甲方向供貨方進行索賠，
第九條：合同爭議的解決方式：
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，有甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由被告所在地法院解決。
第十條：其他;。
一、本合同自簽字蓋章后生效；
二、本合同的所有附件具有與合同相同的法律效力；
三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方;。
經(jīng)辦人;經(jīng)辦人：
開戶行及賬號：開戶行及賬號：
____年____月____日____年____月____日。
海外商品代購公司廣告語。
委托代購合同糾紛篇十七
合同編號：
委托方(以下簡稱甲方)受托方(以下簡稱乙方)。
甲方就委托乙方代為采購設備事宜，在雙方友好協(xié)商，平等互利的基礎上達成如下協(xié)議：
第一條：設備的名稱、規(guī)格、單價、原產(chǎn)地(設備詳情見合同附件)。
第二條：合同金額：本合同項下設備的總價款為人民幣元整。
第三條：付款方式：合同簽訂后五日內，甲方將合同價款總額的即人民幣匯入乙方指定賬戶內;余款即人民幣裝調試驗收合格后日內匯入乙方指定賬戶。
第四條：交貨地點：由乙方負責送到甲方指定地點內，有關運輸費用由支付。
第五條：交貨日期：第一筆貨款入賬后內發(fā)貨。
第六條：甲乙雙方的責任與義務：
(一)甲方的責任與義務。
3、合同設備到達甲方后，甲方有義務驗收提貨，如發(fā)現(xiàn)包裝殘缺，設備不符合合同的相關要求，甲方應立即通知乙方，以便乙方與供貨商協(xié)商相關賠償事宜。
(二)乙方的責任與義務。
1、負責簽訂相關購貨合同，并保證合同的相關內容符合國家法律法規(guī)的相關規(guī)定;。
2、貨物叫甲方驗收后，及時與甲方辦理相關財務結算手續(xù)。
第七條：違約責任：
(一)乙方違約責任：乙方所交付的設備品種、規(guī)格、質量、技術不符合本合同相關約定的，甲方有權要求退貨，收回已付貨款，并由乙方向甲方支付相當于合同價款總額的金;無特殊原因乙方逾期為交付設備的，乙方向甲方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
(二)甲方違約責任：甲方無正當理由拒收設備，乙方向甲方收取合同價款總額的作為違約金;甲方逾期支付設備款，甲方向乙方每日償付合同價款總額的千分之一作為違約金。
第八條：索賠：
乙方應負責代理甲方向供貨方進行索賠，
第九條：合同爭議的解決方式：
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，有甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的由被告所在地法院解決。
第十條：其他;。
一、本合同自簽字蓋章后生效;。
二、本合同的所有附件具有與合同相同的法律效力;。
三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：乙方;。
經(jīng)辦人;經(jīng)辦人：開戶行及賬號：
年月日開戶行及賬號：年月日。
委托方：(以下簡稱甲方)。
被委托方：(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著權利和義務對等的原則，甲方自愿將(地址)裝修中主材選購的事宜委托給乙方辦理。并達成如下協(xié)議：
一、委托期間甲乙雙方的權利和義務：
1：乙方所代購商品無假冒偽劣，并有相關的質量證書或合格證。
2：代購產(chǎn)品在同一品牌、同一規(guī)格、同一型號，且在7天之內價格不得高于市場價格。(處理品、促銷品、特價品及非正常渠道商品不在比價商品之列)。
3：甲方須在本協(xié)議簽訂之日起10天內，結合設計效果與設計人員共同在指定賣場，選擇并確立相關主材、顏色、造型、型號、品牌及單價。
4：甲方在委托合同簽訂之日起10天內未及時在指定賣場選購約定的主材時，必須給乙方出具延期單。
5：甲方在選定主材時，必須慎重選擇與《主材預算明細》中價格相應的產(chǎn)品。由于甲方的產(chǎn)品品質提高及增加項目所導致的預算超支，乙方免責。
6：委托合同履行期間，甲乙雙方不得委托給第三方辦理代購事務。
二、委托期間的付款方式：
1：主材合同總金額：，金額大寫：
2：甲方選擇以下第種方式付款：
a:共一次性付款：
簽訂合同時付清全款：，金額大寫。
b:分二次付款：
第一次付款(簽定本協(xié)議時)：
主材合同總額的60%：，金額大寫：
第二次付款(裝修瓦木工程驗收完畢)：
主材合同總額的40%：，金額大寫：
3：由于單項主材實際購買金額超過原預算金額五百元時，甲方應及時補齊差額部分。
三、委托期間的違約責任：
1：在甲方按銷售合同約定支付貸款及相關費用后，乙方未按約定期限交貨，每延遲一天按未送貨商品貨款的0.1%向甲方支付違約金;如甲方未按銷售合同約定支付貨款及相關費用時，每延遲一天按未付金額的0.1%向乙方未付違約金;雙方違約賠付金額不得超過違約交易商品合同價格的20%。
2：《主材預算明細表》為本協(xié)議不可分割一部分。甲方簽字后視為生效，甲方在未與乙方協(xié)商的情況下，不得隨意在外購買《主材預算明細表》中的商品，如擅自購買比例超過《主材預算明細表》總額的10%時，甲方應向乙方支付《主材預算明細表》總額的10%作為違約金。
3：由于甲方所委托乙方代購的商品，余額未繳納時，視甲方所委托代購的商品歸屬權仍歸乙方。直至甲方余額全款交清。
4：甲乙雙方在《委托合同》簽定之日起，必須完整履行合同，未經(jīng)協(xié)商變更、終止合同者，應向對方支付違約金元。
四、委托期限自年月日至年月日止或委托代購項目完整履行后即終止。
五、本委托一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方口頭承諾均視為無效。
六、該委托合同未盡事宜，按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。
委托方(甲方)：被委托方(乙方)：
年月日年月日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
委托代購合同糾紛篇十八
住所地：xx市南城區(qū)蛤地大新路129號。
委托代理人：xxx，廣東國悅律師事務所律師。
電話：1xxxxxxxxxx8。
被上訴人：xx市利貝家具有限公司。
法定代表人：黃xx，該公司總經(jīng)理。
住所地：xx市麻涌鎮(zhèn)華陽村西環(huán)路。
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案，不服xx市第一人民法院(xxxx)東一法民二初字第406號民事判決，提出上訴。
請求事項：
一、依法撤銷一審判決;。
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
一審判決稱：“從qq聊天記錄、錄音音頻可知，原告并未明確向被告說明費用計算方式，被告有重大誤解，而該重大誤解足以決定雙方是否進行交易，因此，原告存在過錯，在充分考慮本案案情，平衡雙方利益的基礎上，本院酌定由被告支付原告代理費76875元?！?/p>
一審判決之中所表述的案件事實認定與判決所顯示出來的司法推理，明顯錯誤，明顯違法。首先，認定事實不清;其次，司法推理邏輯混亂，導致適用法律明顯不當，判決顯失公平。具體理由如下：
第一，雙方經(jīng)辦人員的qq聊天記錄結合庭審過程之中雙方提供的其它證據(jù)，足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經(jīng)明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且，這樣的計算方式是國際通用標準和慣例，符合國際貨運代理規(guī)范。更何況，被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿易有密切關系的企業(yè)，沒有任何理由說明他們不了解相關國際慣例，和與國際貨運相關的國際標準與規(guī)范。
更何況，任何運輸，不管國內、國際，陸運、水運、海運、還是航空運輸，一概如此——泡貨按體積算，重貨按重量算。古今中外，一概如此，乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯，耍賴，撒潑，有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑，可能是被上訴人生產(chǎn)方式、或者與英國客戶的合作方式的調整，導致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了，因此找借口拒收貨品，企圖賴賬。
更加重要的是，如今讓案涉代理所產(chǎn)生的代理費很有可能成為一種損失的原因，與上訴人沒有關系——上訴人按照雙方約定已經(jīng)履行應該履行的義務，被上訴人迄今不肯收貨，而不肯收貨的唯一原因是：不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規(guī)定，“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬?！?/p>
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關系，談判過程之中拒收一切文件，自始迄今，被告謊話連篇，極端不誠信，才是導致本案發(fā)生的根本原因。
第二，錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭議過程之中形成的，不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式，更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解，從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現(xiàn)可知，被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三，如果被上訴人確實存在重大誤解，應該主動提起訴訟，向人民法院依法申請依法撤銷委托合同，通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下，法院直接啟動重大誤解訴訟程序，并且據(jù)此作出判決，很顯然，程序根本違法。
第四，即使被告對運價確有誤解，也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規(guī)范。因為，雙方就合同的訂立的協(xié)商、協(xié)調過程和合同履行過程長達三個月之久，被告有足夠時間對相關問題進行調查、了解、研究;更何況，原告的確在雙方的協(xié)商、協(xié)調過程和合同履行這個長達三個月之久的交易、交往過程之中，多次說明了相關問題，根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。
特別需要注意的是，迄今而未止，被告從來沒有說過他們有誤解，即使被告對相關問題了解得不夠清楚，也未必“足以決定雙方是否進行交易”。涉案交易是否需要如此進行，主要取決于被上訴人的生產(chǎn)方式——按照樣板生產(chǎn)，還是按照客戶要求先打樣，雙方確認樣板之后，按照打樣生產(chǎn);更加重要的是，委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過程之中，自身確有對所需費用進行明確的義務，上訴人作為受委托人確有告知的義務，而上訴人已經(jīng)完成告知義務。
他們在上訴人向xx市第一人民法院起訴之前，只是有個托詞說，他們只有五萬元的預算。即使所謂只有五萬元的預算的說法是真實可信的，那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解，生意人計算的是投入產(chǎn)出比例，為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優(yōu)勢是時間短很多，明顯缺點就是費用高出許多。如前所述，被告作為一個長期專業(yè)從事對外加工的與國際貿易有密切關系的的企業(yè)，即使不能準確掌握相關信息，也不至于對相關問題一無所知，對航空貨運代理相關事務發(fā)生重大誤解。這，顯然過于牽強，顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過，他們不清楚運輸費用按照材積計算，可是前面已經(jīng)分析，再議過程之中的這一說法顯然不成立，不足信。更加重要的是，訴訟過程之中，被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關系，在法理上相當于，企圖解除雙方的委托合同，可是，合同已經(jīng)履行，不存在解除的可能。
第五，即使存在所謂“重大誤解”，該判決仍然明顯不妥、不公。首先，被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴，法院不能越俎代庖，直接啟動“重大誤解”訴訟程序，直接按照“重大誤解”進行裁判;其次，從實體處理方面來看，更加明顯不公，上訴人已經(jīng)依約完成委托事項，于情于理于法，被上訴人均應該如數(shù)支付代理費，絕對不可以“各打五十大板”，將代理費五五對開，判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決，顯失公平。
綜上，原審判決，確屬認定事實不清，適用法律不當，判決顯失公平，依法應予撤銷。
此致
xx市中級人民法院。
法定代表人：
代書人：xxx廣東國悅律師事務所律師。
聯(lián)絡電話：xxxxxxxxx。
xxxx年8月21日。
委托代購合同糾紛篇十九
被委托人：_______，性別：_______，出生年月：___________________民族：_______工作單位：_____________職業(yè)：_______住址：_____________。
現(xiàn)委托_______在本人與_______一案中，作為本人參加訴訟的委托代理人，委托權限如下：_______。
委托人：______________(簽名或蓋章)。
被委托人：____________(簽名或蓋章)。
_______年_______月________日。
委托代購合同糾紛篇二十
法定代表人：_________________職務。
受委托人。
職務：______________，電話：_________________。
姓名：______________，工作單位：_____________。
職務：______________，電話：_________________。
現(xiàn)委托上列受委托人在我單位與在糾紛一案中，作為我方訴訟代理人。
代理人的代理權限為：_________________代為承認、放棄、變更訴訟請求，參與和解、調解，代收法律文書等。
委托單位(人)：_________________(蓋章)。
____年_____月_____日。
委托代購合同糾紛篇二十一
受委托人：_________________。
受委托人：_________________。
現(xiàn)委托上列受委托人在我與因糾紛一案中，作為我的訴訟代理人。
代理人的代理權限為：_________________代為調查、取證、答辯、出庭應訴。(可根據(jù)實際案情增加減少授權項目)。
委托代理人在其權限范圍及代理期限內簽署的一切有關合法文件及辦理的相關手續(xù)，我均予承認。
委托代理人(有/無)轉委托權。
委托人(簽字、按指印)：_________________。
_____年_____月_____日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10352935.html】
