合同有利于維護市場秩序，促進商業(yè)合作的良性發(fā)展。在簽署合同之前，應該做好風險評估，并在合同中設置相應的風險控制措施。合同范本是幫助撰寫合同的好工具，以下是一些范本供您參考。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇一
甲方：
乙方：
上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行網(wǎng)站建設事宜達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條甲方委托乙方為甲方網(wǎng)站進行有關的策劃、設計和制作。本合同網(wǎng)站建設項目的內容、工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式等由附件載明。
第二條合同履行期限按照附件規(guī)定的工作進度決定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱合同期限)。
第三條甲方應向乙方提供網(wǎng)站建設時制作網(wǎng)頁必要的資料和協(xié)助并派專人負責與乙方聯(lián)絡、協(xié)調。
第四條乙方承諾在履行合同時不會進行有損甲方形象、聲譽等的行為。
第五條雙方的基本權利和基本義務。
5-1甲方的權利和義務。
5-1-1根據(jù)本合同網(wǎng)站建設項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法，圖片清晰、文字材料應為電子文檔格式。
5-1-2甲方在使用建設完成的網(wǎng)站的時應當注意符合國家法律規(guī)定和社會公共利益，特別地，應當嚴格遵守《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》《中華人民共和國電信條例》《全國人大會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)站從事登載新聞業(yè)務管理暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》和國家其他有關法律、法規(guī)、行政規(guī)章，不得利用網(wǎng)站制作、復制、發(fā)布、傳播任何法律法規(guī)禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服務進行的經(jīng)營活動需要獲得國家有關部門的認可或批準的，甲方應獲得該有關的認可或批準。
5-1-3對違反5-1-1和5-1-2的要求而進行的使用、操作所引起的問題以及產(chǎn)生的影響、后果承擔全部責任。
5-1-4按本合同約定支付費用。
5-1-5依合同約定使用合同標的。
5-1-6如甲方需要乙方提供放置網(wǎng)站的域名、服務器空間或需要乙方提供其他系統(tǒng)軟件、技術支持等，雙方應另行簽署其他協(xié)議。
5-2乙方的權利和義務。
5-2-1按照甲方提供的材料按照本合同約定的時間完成網(wǎng)頁制作等網(wǎng)站建設工作。具體工作詳見本合同附件一。
5-2-2可以根據(jù)甲方的要求幫助甲方舉辦培訓和技術咨詢，具體的操作方式及費用雙方另行簽署協(xié)議確認。
5-2-3依合同收取費用。
5-2-4網(wǎng)站建設的相關工作完成后，及時向甲方提交工作成果。
第六條甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付合同費用，以及為乙方進行網(wǎng)站建設工作提供其他必要的幫助。
第七條甲方承諾，向乙方提供的內容、資料等不會侵犯任何第三方的權利;若發(fā)生侵犯第三方的權利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。
第八條甲方同意，本合同的簽署意味著甲方授權乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。
第九條乙方如有需要須將本合同項目有關內容委托第三方進行的，應保證該有關內容的質量符合附件一的要求并保證甲方在本合同中的利益不會受到不利影響。
第十條本合同網(wǎng)站項目建設完成后，甲方享有委托乙方創(chuàng)作的全部網(wǎng)頁(包含文字、圖畫及其組合)的版權;網(wǎng)站項目中相關程序、文件源碼的版權屬乙方所有，但乙方授予甲方對該等程序、文件源碼的使用權。未經(jīng)乙方許可，甲方不得公布文件源碼，不得復制、傳播、出售或者許可他人使用本合同標的作品及其程序、源碼等。乙方可以在業(yè)務范圍內使用以據(jù)本合同委托創(chuàng)作的作品。
第十一條甲方不能按時支付合同費用而導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
第十二條雙方當事人應當保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。
第十三條雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐、脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。
任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條本合同簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
第十五條本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同正文具有同等法律效力。
第十六條任意一方欲提前解除本合同，應提前通知對方。甲方提前解除合同的，無權要求乙方返還已支付的費用并應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應雙倍返還上述費用。本合同其他條款對合同的解除另有約定的，從其約定。
第十七條任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為是對權利的放棄或對追究違約責任或義務的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利，或放棄追究對方的任何過失，不應視為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。前款權利不因本合同的終止、撤消、無效而消失。
第十八條任何一方違反本合同，給對方造成損失的，還應賠償損失。
在本合同其他條款對違約有具體約定時，從其約定。
第十九條因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。
本合同所稱不可抗力、意外事件是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
第二十條訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關內容或者終止合同的履行。
第二十一條一方變更通訊地址或者聯(lián)系方式，應及時將變更后的地址、聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。
第二十二條雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向乙方主要營業(yè)地的人民法院起訴。
本合同的終止、撤消、無效不應影響前款約定的效力。
第二十三條本合同的訂立、解釋、履行、效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本合同的理解與解釋應根據(jù)原意并結合本合同目的進行。
第二十四條如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。
第二十五條本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。。
第二十六條本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
授權代表簽字授權代表簽字。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇二
甲方：
乙方：徐州金橋網(wǎng)絡有限公司上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條雙方的權利和義務。
1.1甲方的權利和義務。
1.1.2甲方全權擁有該網(wǎng)的歸屬權及該網(wǎng)站所發(fā)布內容的知識產(chǎn)權。
1.1.3甲方應按照正常的操作規(guī)程操作網(wǎng)站，如因違規(guī)操作(包括但不只限于密碼泄露、非正常刪除文件、數(shù)據(jù)等)，造成的損失甲方自行承擔責任。
1.1.4提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證復印件、組織機構代碼證復印件、法人備案幕布拍照，并配合乙方進行網(wǎng)站icp備案。
1.2乙方的權利和義務。
1.2.1按照甲方提供的材料按時完成本合同規(guī)定的技術開發(fā)工作。
1.2.2乙方可以根據(jù)甲方的要求，及時免費為甲方舉辦和該網(wǎng)站運行有關的培訓和技術指導工作。涉及到與該網(wǎng)站無關的一些服務和技術開發(fā)雙方須另行簽署協(xié)議確認。
1.2.3乙方應保證甲方網(wǎng)站的系統(tǒng)平臺的穩(wěn)定及安全，并制定相應措施，確保甲方相關數(shù)據(jù)不丟失，不泄露。否則乙方應對此造成的后果承擔相應責任。在運行過程中如因程序本身編碼缺陷，應及時進行相應的修改和升級，如因其他問題引起網(wǎng)站故障，應及時響應并處理。在制作過程中，對甲方提出的修改要求，乙方應盡力協(xié)助實現(xiàn)，并交甲方驗收通過。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協(xié)商確定具體時間。
1.2.4乙方為甲方制作的網(wǎng)站，乙方有權在網(wǎng)站的頁腳注上乙方的制作商標，甲方不得私自刪除乙方的制作商標。
第二條開發(fā)項目及服務內容。
2.1域名與服務器空間。
2.1.1域名：是否需要。
2.1.2服務器空間。
是否需要()類型：大?。?mb)注冊時間：
網(wǎng)站的整體策劃創(chuàng)意及美術風格設計、頁面的設計制作。提供簡體中文版，主頁創(chuàng)意、模版設計,asp基本功能模塊。
2.3網(wǎng)站維護和技術支持。
2.3.1網(wǎng)站技術支持(包括網(wǎng)站前臺頁面和后臺程序的技術維護);。
2.3.3軟件產(chǎn)品支持(正常的系統(tǒng)漏洞檢測、升級)。
第三條合同金額及付款方式。
3.1本合同金額總計：人民幣元整。
3.2付款方式：;。
本合同簽訂之日，甲方向乙方支付%定金，計人民幣：元整;。
甲方在驗收之后3個工作日內向乙方支付合同剩余金額元;。
第四條完成及驗收時間。
4.1完成時間：乙方收到材料、圖片及甲方按照本合同規(guī)定先行支付的款項后個工作日內制作完成。
4.2驗收期限：甲方在乙方制作完成后兩天內完成項目的驗收,并確認。
第五條驗收標準和驗收后修改補充。
5.1無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。
5.2包含本合同第二條中雙方所確認的功能。驗收合格，甲方應以書面方式簽收，但甲方在乙方交付工作成果后一周內未書面簽收也未提出異議的，視為甲方驗收合格。
5.3驗收合格后，如果甲方在使用過程中需要對工作成果進行大幅修改，乙方可根據(jù)改動情況酌情優(yōu)惠收取制作費。(此修改是指：1、非程序本身缺陷;2、整體框架修改，3、增加功能模塊等，4、flash動畫制作。)。
本合同有效期為年月日至年月日。
第七條不可抗力。
7.1因不可抗力或者其他意外事件，使得本服務履行不可能、不必要或者無意義的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承擔責任。
7.2甲方同意鑒于互聯(lián)網(wǎng)的特殊性，黑客攻擊、互聯(lián)網(wǎng)連通中斷或者系統(tǒng)故障等非乙方所能控制的原因給甲方或者第三方造成的損失不應由乙方承擔。但乙方有責任及時將網(wǎng)站功能恢復。
第八條違約責任。
雙方除不可抗力之原因，任何一方如單方違約，均應承擔全部違約責任，并應向另一方賠償由此違約所造成的損失。
第九條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，兩份合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
日期：年月日日期：年月日乙方(蓋章)：
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇三
網(wǎng)站建設的前期準備包括了前期網(wǎng)站定位、內容差異化、頁面溝通等戰(zhàn)略性調研，這些確立后，再去注冊域名、租用空間、網(wǎng)站風格設計、網(wǎng)站代碼制作五個部分，這個過程需要網(wǎng)站策劃人員、美術設計人員、web程序員共同完成。以下是本站小編整理的網(wǎng)站建設服務。
合同。
歡迎參考閱讀。
地址：曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰路建行大廈20樓。
受托方(乙方)：易通通訊傳媒有限責任公司。
法定代表人：
地址：曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江路曲辰種業(yè)二樓。
鑒于：
甲方是云南(曲靖)國際農業(yè)食品科技園(以下簡稱科技園)項目的實施單位，科技園是曲靖市政府為引進最先進農業(yè)技術促進曲靖市農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展而實施建設的現(xiàn)代化和國際化項目，為了通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳科技園，提高科技園的知名度，有效的推動科技園的建設及招商工作，甲方擬就此專門建設一個網(wǎng)站，作為科技園項目及甲方公司在互聯(lián)網(wǎng)上的宣傳平臺。乙方是提供互聯(lián)網(wǎng)宣傳技術服務的專業(yè)公司，專門為相關企業(yè)全面提供互聯(lián)網(wǎng)宣傳技術服務，有專業(yè)的技術能力和專業(yè)人才團隊完成甲方所需的工作任務。
方嚴格遵守：
第一條委托工作內容。
1、網(wǎng)站設計制作：網(wǎng)站的內容雙方另行簽訂《網(wǎng)站建設服務定單》確定，該定單作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
2、網(wǎng)站維護及內容更新：在本合同期限內，乙方應負責網(wǎng)站的維修管理，并按甲方的要求對網(wǎng)站內容進行更新，確保網(wǎng)站運行正常。
3、其他服務內容：網(wǎng)站建設所需的硬件費用，由乙方負責承擔，乙方為甲方購置一臺型號為的高性能架式服務器，為該網(wǎng)站專用;乙方為甲方提供100m電信idc機房托管服務。
第二條完成委托工作的時間。
2、乙方在完成模塊版面設計后，甲方在5個工作日內提出書面修改辦法，乙方按要求進行逐項修改后由甲方簽字認可，如出現(xiàn)在修改確認的后期制作過程中甲方對設計版面再提出新的版面修改變動超過50%的情況需重新支付制作費，費用另議。
3、后臺程序由乙方根據(jù)網(wǎng)站功能提供專業(yè)建議并制作后，由甲方提出書面修改意見乙方修改后甲方簽字確認。
4、在資料收集完成后20個工作日內，乙方完成網(wǎng)站設計工作、域名申請等網(wǎng)站建設工作、并將該網(wǎng)站投入使用。
5、在網(wǎng)站制作完成驗收后60個工作日內完成網(wǎng)站相關備案工作。
第三條服務期限。
本合同的服務期限為自網(wǎng)站經(jīng)甲方驗收合格之日起三年，含電信idc機房1年托管服務，超過一年后可由甲方自行交費或者甲方付費委托乙方代交費。
第四條費用。
甲方總的支付乙方費用為元，大寫()，該費用包括乙方設計制作網(wǎng)站的費用、乙方在本合同期限三年內的維護服務費用、乙方代甲方建立網(wǎng)站所發(fā)生的設備設施的硬件投入費用及網(wǎng)站投入使用所需辦理的相關手續(xù)所發(fā)生的費用。該費用為包干費用，除電信idc主機托管1年以后的費用外，在合同期限內甲方不再支付其他任何費用給乙方。
在本合同簽訂之日起2個工作日內甲方向乙方支付50%合同款，其余50%驗收完成后2個工作日內一次性付清。
第五條雙方的權利義務。
甲方的權利義務：
1.甲方委托乙方進行網(wǎng)站設計制作及服務器日常維護，按合同約定支付費用;。
3.甲方根據(jù)自身的需要，應提出對網(wǎng)站的總體要求;。
5.網(wǎng)站設計制作工作全部完成后，甲方應在乙方指定空間和規(guī)定的時間內進行驗收;。
6.甲方應對其網(wǎng)頁所登載內容及提供給乙方代添加信息的真實性、準確性、合法性負全面責任，并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法權利，一切由此所引起的糾紛、爭議及所涉及的法律責任均由甲方承擔。
乙方的權利和義務，
3.乙方根據(jù)甲方提出的總體設計功能要求，為甲方制作網(wǎng)站并完全達到甲方的要求;。
4.乙方為甲方網(wǎng)站預留功能性擴展接口，方便將來網(wǎng)站增加網(wǎng)站功能;。
5.乙方為甲方提供100m電信idc機房一年托管服務;。
6.網(wǎng)站備案、域名申請和管理等服務;。
7.乙方有權在甲方的主頁中注明該主頁由乙方制作的字樣或標識。
第六條驗收確認。
1.在網(wǎng)站建設完成后，乙方應以書面形式通知甲方在指定空間和時間內進行驗收;。
2.驗收期為乙方指定驗收后的七個工作日內，驗收合格后，甲方以書面方式簽收;。
3.在驗收中發(fā)現(xiàn)問題，甲方應及時提出解決，超過驗收期，甲方即不簽收、又不提出異議，應視為甲方已驗收合格。
4.甲方可通過任何與因特網(wǎng)進行網(wǎng)絡連接的計算機瀏覽網(wǎng)站，以進行驗收;。
5.驗收時，以甲方簽字確認的《網(wǎng)站建設服務定單》為標準核對，包括頁面無文字或圖片錯誤。
第七條、后期服務。
1.網(wǎng)站投入運行后，乙方負責技術維護服務，保證網(wǎng)站程序正常運行;。
2.甲方在將來如需增加功能、更換版式、結構等費用根據(jù)工作量大小雙方另行商議;。
3.乙方保證甲方網(wǎng)站在合同期限內的開通率為99%;。
4.乙方為甲方提供搜索引擎優(yōu)化，提高谷歌、百度等搜索排名度;。
5.甲乙方雙方密切合作，共同解決開發(fā)中出現(xiàn)的各種問題;。
6、若乙方所提供的后期服務達不到上述約定標準，甲方可提前解除合同，未支付費用不再支付。
第八條其他約定。
第九條合同效力。
1、本合同一經(jīng)雙方簽章即發(fā)生法律效力，一式四份，雙方各執(zhí)二份;。
2、本合同履行發(fā)生爭議時，雙方應友好協(xié)商解決，要協(xié)商不成時，向曲靖市仲裁委員會申請仲裁裁決。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人：法定代表人：
簽約時間：簽約地點：曲靖市麒麟?yún)^(qū)。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇四
為協(xié)助甲方建立網(wǎng)站，甲乙雙方簽訂如下合同：
一.網(wǎng)站服務時間為____年，甲方向乙方支付費用為____元，一年內屬于合同以內的服務乙方不再收任何費用。
二.乙方為甲方提供的服務如下：
1、國際域名____個。
2、m高速服務器空間、支持asp、access或sql數(shù)據(jù)庫。
3、企業(yè)郵局____m，可分為多個郵箱，如：____@。
4、e-mial功能：pop3、smtp方式收發(fā)信件、自動回復、自動轉發(fā)等功能。
5、制作包括動態(tài)flash和精美首頁在內的____頁以內公司網(wǎng)頁中文版____套，英文版____套。
6、首頁設計體現(xiàn)公司特色的精彩動感flash動畫。
7、設計企業(yè)形象圖標和廣告條各一個。
8、送功能強大的用戶反饋單、留言本。
9、一年免費維護網(wǎng)站，增加網(wǎng)頁按____元/頁收費。
10、全套數(shù)據(jù)庫技術支持。
(此為網(wǎng)站的精華，價格因此不同)。
三.甲方需向乙方提供的資料如下：
1、甲方公司圖標、廣告條圖標(若沒有，乙方免費設計)。
2、甲方公司文字介紹資料、公司產(chǎn)品圖片(若沒有，乙方免費拍照、掃描圖片)、公司聯(lián)系方法(包括地點、電話、傳真、email、等)及其他和公司網(wǎng)站相關內容。
四.具體設計流程：__。
1、雙方協(xié)商簽訂合同后甲方向乙方預付建站費用的____%。
2、甲方配合乙方準備公司資料后乙方開始設計開發(fā)甲方網(wǎng)站。
3、甲方檢查并提出修改建議，乙方按甲方要求完成網(wǎng)站設計。
一年內免費更新。
五.此協(xié)議一式兩份，涂改無效。
甲方(簽字捺印)：_______乙方(簽字捺印)：_______。
簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年___月___日
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇五
甲方：
乙方：
上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行網(wǎng)站建設事宜達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條甲方委托乙方為甲方網(wǎng)站進行有關的策劃、設計和制作。本合同網(wǎng)站建設項目的內容、工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式等由附件載明。
第二條合同履行期限按照附件規(guī)定的工作進度決定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱合同期限)。
第三條甲方應向乙方提供網(wǎng)站建設時制作網(wǎng)頁必要的資料和協(xié)助并派專人負責與乙方聯(lián)絡、協(xié)調。
第四條乙方承諾在履行合同時不會進行有損甲方形象、聲譽等的行為。
第五條雙方的基本權利和基本義務。
5-1甲方的權利和義務。
5-1-1根據(jù)本合同網(wǎng)站建設項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法，圖片清晰、文字材料應為電子文檔格式。
5-1-2甲方在使用建設完成的網(wǎng)站的時應當注意符合國家法律規(guī)定和社會公共利益，特別地，應當嚴格遵守《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》《中華人民共和國電信條例》《全國人大會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)站從事登載新聞業(yè)務管理暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》和國家其他有關法律、法規(guī)、行政規(guī)章，不得利用網(wǎng)站制作、復制、發(fā)布、傳播任何法律法規(guī)禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服務進行的經(jīng)營活動需要獲得國家有關部門的認可或批準的，甲方應獲得該有關的認可或批準。
5-1-3對違反5-1-1和5-1-2的要求而進行的使用、操作所引起的問題以及產(chǎn)生的影響、后果承擔全部責任。
5-1-4按本合同約定支付費用。
5-1-5依合同約定使用合同標的。
5-1-6如甲方需要乙方提供放置網(wǎng)站的域名、服務器空間或需要乙方提供其他系統(tǒng)軟件、技術支持等，雙方應另行簽署其他協(xié)議。
5-2乙方的權利和義務。
5-2-1按照甲方提供的材料按照本合同約定的時間完成網(wǎng)頁制作等網(wǎng)站建設工作。具體工作詳見本合同附件一。
5-2-2可以根據(jù)甲方的要求幫助甲方舉辦培訓和技術咨詢，具體的操作方式及費用雙方另行簽署協(xié)議確認。
5-2-3依合同收取費用。
5-2-4網(wǎng)站建設的相關工作完成后，及時向甲方提交工作成果。
第六條甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付合同費用，以及為乙方進行網(wǎng)站建設工作提供其他必要的幫助。
第七條甲方承諾，向乙方提供的內容、資料等不會侵犯任何第三方的權利;若發(fā)生侵犯第三方的權利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。
第八條甲方同意，本合同的簽署意味著甲方授權乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。
第九條乙方如有需要須將本合同項目有關內容委托第三方進行的，應保證該有關內容的質量符合附件一的要求并保證甲方在本合同中的利益不會受到不利影響。
第十條本合同網(wǎng)站項目建設完成后，甲方享有委托乙方創(chuàng)作的全部網(wǎng)頁(包含文字、圖畫及其組合)的版權;網(wǎng)站項目中相關程序、文件源碼的版權屬乙方所有，但乙方授予甲方對該等程序、文件源碼的使用權。未經(jīng)乙方許可，甲方不得公布文件源碼，不得復制、傳播、出售或者許可他人使用本合同標的作品及其程序、源碼等。乙方可以在業(yè)務范圍內使用以據(jù)本合同委托創(chuàng)作的作品。
第十一條甲方不能按時支付合同費用而導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
第十二條雙方當事人應當保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。
第十三條雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐、脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。
任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條本合同簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
第十五條本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同正文具有同等法律效力。
第十六條任意一方欲提前解除本合同，應提前通知對方。甲方提前解除合同的，無權要求乙方返還已支付的費用并應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應雙倍返還上述費用。本合同其他條款對合同的解除另有約定的，從其約定。
第十七條任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為是對權利的放棄或對追究違約責任或義務的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利，或放棄追究對方的任何過失，不應視為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。前款權利不因本合同的終止、撤消、無效而消失。
第十八條任何一方違反本合同，給對方造成損失的，還應賠償損失。
在本合同其他條款對違約有具體約定時，從其約定。
第十九條因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。
本合同所稱不可抗力、意外事件是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
第二十條訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關內容或者終止合同的履行。
第二十一條一方變更通訊地址或者聯(lián)系方式，應及時將變更后的地址、聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。
第二十二條雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向乙方主要營業(yè)地的人民法院起訴。
本合同的終止、撤消、無效不應影響前款約定的效力。
第二十三條本合同的訂立、解釋、履行、效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本合同的理解與解釋應根據(jù)原意并結合本合同目的進行。
第二十四條如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。
第二十五條本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。。
第二十六條本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
授權代表簽字授權代表簽字。
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：南通網(wǎng)搜網(wǎng)絡科技有限公司(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方作為甲方公司網(wǎng)站的建設服務商，現(xiàn)就有關網(wǎng)站建設一事達成如下協(xié)議，具體條款如下：
網(wǎng)站建設(初次建設含一年免費網(wǎng)站有限服務，具體內容參考售后服務內容)。
第三條、合同金額。
合同總金額：小寫：2200元，大寫：貳仟貳佰元整。
第四條、付款方式。
甲方按所選定的服務項目應向乙方支付總費用2200元，此費用包括一年的網(wǎng)站制作費用和網(wǎng)站維護費用。雙合同簽定后，甲方支付網(wǎng)站建設總金額50%計1100元，網(wǎng)站全部制作完成并上傳至網(wǎng)站空間通后過并檢測成功驗收后三日內支付網(wǎng)站建設剩余的全部尾款1100元。
第五條網(wǎng)站設計進程。
1、乙方在15個工作日內，完成整個網(wǎng)站的制作。(自收到甲方提供的相關資料之日算起)乙方在7個工作日內，完成網(wǎng)站的前臺頁面風格及框架制作并通知甲方審核(甲方如無異議視為通過，如有修改意見，在七個工作日內及時溝通并完成)前臺頁面確定后，乙方在不超過總工作日內完成甲方網(wǎng)站相應功能模塊的程序開發(fā)工作，調試完畢后通知甲方驗收并上傳至網(wǎng)絡服務器，網(wǎng)站全部制作完成。
2、對甲方提出的超出本合同范圍并有可能影響雙方約定完成時間的，由此產(chǎn)生的延期與乙方無關，由雙方協(xié)商確定具體時間及相關費用。
第六條售后服務。
正式簽訂網(wǎng)站建設合同的客戶將享受一年免費有限售后服務。整個網(wǎng)站制作完成后在原頁面上有文字和圖片的更換(一年之內8次,30張圖片范圍內，不涉及源代碼重大功能修改)，以及用戶網(wǎng)站的日常上傳、下載，以及相應的重大通知、節(jié)日預告等，網(wǎng)搜科技將為用戶提供免費服務。至網(wǎng)站交付貴公司正式運行當日起享受以下一年有效期免費服務內容:。
1、培訓：網(wǎng)搜科技將為用戶提供相應的網(wǎng)站基礎使用培訓，參與人數(shù)不限，用戶在員工更換后無需擔憂網(wǎng)站使用問題。
2、乙方負責為網(wǎng)站數(shù)據(jù)做定期的備份以及網(wǎng)站正常運營的維護。
3.同時網(wǎng)搜科技還提供:。
網(wǎng)站內部的鏈接檢查、處理、改正服務;。
頁面代碼優(yōu)化;。
企業(yè)域名解析、網(wǎng)站空間代管服務;。
4.故障處理反應。
(1)如系統(tǒng)發(fā)生重大問題，在得到正式的書面通知或傳真確認后，我公司保證12小時內做出反應，承諾在3天之內排除故障。所謂重大問題是指系統(tǒng)無法按照雙方所訂合同規(guī)定的技術要求正常運轉，甚至癱瘓，而使用者按照我公司提供的技術資料仍無法排除的嚴重故障。
(2)系統(tǒng)發(fā)生一般問題，在得到正式的書面通知或傳真和確認后，我公司保證在2天時間內以書面形式告知對方解決問題的具體措施，或將更改好的軟件傳送給對方。所謂一般問題是指軟件或資料存在某些不正確的邏輯關系，或不明確的描述及遺漏，或次要的功能缺陷，但不影響系統(tǒng)的正常運行。如仍無法排除問題，我公司保證在3小時之內派技術人員趕赴現(xiàn)場解決。
第七條、相關說明。
1、乙方收到甲方的網(wǎng)站建設首期款后在七個工作日內制作出網(wǎng)站首頁并通知甲方確認。
2、甲方應積極配合乙方工作，急時提供網(wǎng)站建設有關的企業(yè)資料(電子版)。
3、因甲方網(wǎng)站所發(fā)布的內容涉及到有關的法律責任與乙方無關，乙方有責任對甲方的所提供的資料予以保密，網(wǎng)站版權歸甲方所有，源程序為甲方所有，乙方不得外泄。
第八條、雙方責任。
a、甲方義務：
1、甲方負責向乙方提供制作網(wǎng)頁所需的文字、圖片、及電子文件資料。
2、甲方應及時審驗乙方為甲方制作完成的網(wǎng)頁內容，并提出修改意見。
3、甲方不得要求乙方制作的網(wǎng)頁中含有有關色情、宗教、人種歧視、政治敏感等問題的內容，以及違反國家有關法律、法規(guī)的內容，否則乙方有權終止合同并不退還已收費用。
4、甲方對其內容的真實性和合法性負完全責任，一切由其內容所引起的糾紛、爭議及所涉及的法律責任均由甲方承擔。
b、乙方義務：
2、在制作過程中，乙方應盡力協(xié)助甲方實現(xiàn)訂制單擬定的設計內容，并經(jīng)甲方認可。
3、乙方在網(wǎng)頁設計及內容制作完畢時應及時通知甲方，甲方不提出異議的，視為確認。
4、網(wǎng)頁修改完成后經(jīng)甲方審驗合格后，由乙方負責上傳至網(wǎng)絡服務器，并保證網(wǎng)站的正常運行和訪問。乙方須通過必要的技術手段保證網(wǎng)站具有良好的安全性能和穩(wěn)定性。(出現(xiàn)不可抗力除外，如：自然災害、戰(zhàn)爭、停電、政府行為等)。
5、網(wǎng)站版權歸甲方所有，乙方不得使用和許可任何一方使用該版本和程序，并不得模仿甲方的經(jīng)營模式。
第九條、免責條件。
1、因電信部門檢修等原因造成網(wǎng)站中斷的，雙方不承擔責任。
2、因國家政策法規(guī)調整、自然災害等不可抗力造成的服務中斷，雙方互不承擔責任。
第十條、合同生效辦法。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并具有法律效力，雙方必須嚴格遵守，任何一方不得擅自變動修改，如有違反以上條款，則按違約處理，違約方應自動放棄抗辯權，并賠償對方損失。合同有效期為一年。合同期滿后，雙方可視具體情況另行商定合作辦法。以上協(xié)議如有不足，可補充說明。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力;本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
地址:地址:。
代表簽字：代表簽字:。
電話：電話:簽訂日期：簽訂日期：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇六
甲方：乙方：地址：地址：郵編：郵編：
電話：電話：聯(lián)系人：聯(lián)系人：
上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條雙方的權利和義務1.1甲方的權利和義務。
1-1-1根據(jù)本合同項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法。
1-1-2甲方全權擁有該網(wǎng)的歸屬權及該網(wǎng)站所發(fā)布內容的知識產(chǎn)權。1-1-3甲方應按照正常的操作規(guī)程操作網(wǎng)站，如因違規(guī)操作(包括但不只限于密碼泄露、非正常刪除文件、數(shù)據(jù)等)，造成的損失甲方自行承擔責任。
1-1-4在合同期內，甲方變更通訊地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人，應及時將變更后的地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人通知乙方，否則甲方應對此造成的一切后果承擔責任。
1-2-1按照甲方提供的材料按時完成本合同規(guī)定的技術開發(fā)工作。1-2-2乙方可以根據(jù)甲方的要求，及時免費為甲方舉辦和該網(wǎng)站運行有關的培訓和技術指導工作。涉及到與該網(wǎng)站無關的一些服務和技術開發(fā)雙方須另行簽署協(xié)議確認。
1-2-3乙方應保證甲方網(wǎng)站的系統(tǒng)平臺的穩(wěn)定及安全，并制定相應措施，確保甲方相關數(shù)據(jù)不丟失，不泄露。否則乙方應對此造成的后果承擔相應責任。在運行過程中如因程序本身編碼缺陷，應及時進行相應的修改和升級，如因其他問題引起網(wǎng)站故障，應及時響應并處理。(詳見附件二：技術服務)。
1-2-4在制作過程中，對甲方提出的修改要求，乙方應盡力協(xié)助實現(xiàn)，并交甲方驗收通過。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協(xié)商確定具體時間。
1-2-5在合同期內，乙方如發(fā)生公司名稱、法人、通訊地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人的變更，應提前15天通知甲方，雙方協(xié)商進行本合同的修改和續(xù)簽，否則乙方應對此造成的一切后果承擔責任。
第二條開發(fā)項目及服務內容2.1域名注冊。
域名：;2.2虛擬主機。
1、網(wǎng)站技術支持(包括網(wǎng)站前臺頁面和后臺程序的技術維護);。
2、網(wǎng)站數(shù)據(jù)備份(每月對網(wǎng)站進行數(shù)據(jù)雙備份(服務器備份、人工數(shù)據(jù)備份));3、軟件產(chǎn)品支持(正常的系統(tǒng)漏洞檢測、升級)。
第三條合同金額及付款方式。
3.1本合同金額總計：人民幣元整。3.2付款方式：3.2.1。
本合同簽訂之日，甲方向乙方支付元;3.2.2。
甲方在驗收之后向乙方支付合同剩余金額元;。
第四條完成及驗收時間。
完成時間：乙方收到材料、圖片及甲方按照本合同規(guī)定先行支付的款項后個工作日內制作完成。驗收期限：甲方在乙方制作完成后兩天內完成項目的驗收,并確認。
第五條驗收標準和驗收后修改補充。
5.1無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。
5.2包含本合同第二條中雙方所確認的功能。驗收合格，甲方應以書面方式簽收，但甲方在乙方交付工作成果后一周內未書面簽收也未提出異議的，視為甲方驗收合格。
5.3驗收合格后，如果甲方在使用過程中需要對工作成果進行修改，乙方可根據(jù)改動情況酌情優(yōu)惠收取制作費。(此修改是指：1、非程序本身缺陷;2、整體框架修改，3、增加功能模塊等，4、flash動畫制作。)。
6.1本合同有效期為年月日至年月日?？臻g租用為年，自年月日至年月日。6.2自第二年起，域名注冊費元虛擬主機租用費維護費:元/共計元，如果相關費用(網(wǎng)站維護費除外)降低則按照最低標準進行收費。
6.3續(xù)約合同期為一年，續(xù)約合同條款以新合同為準。新合同的條款由甲乙雙方在本合同到期前一個月共同協(xié)商簽署。
第七條不可抗力。
7.1因不可抗力或者其他意外事件，使得本服務履行不可能、不必要或者無意義的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承擔責任。
7.2甲方同意鑒于互聯(lián)網(wǎng)的特殊性，黑客攻擊、互聯(lián)網(wǎng)連通中斷或者系統(tǒng)故障等非乙方所能控制的原因給甲方或者第三方造成的損失不應由乙方承擔。但乙方有責任及時將網(wǎng)站功能恢復。
第八條違約責任雙方除不可抗力之原因，任何一方如單方違約，均應承擔全部違約責任，并應向另一方賠償由此違約所造成的損失。
第八條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，
經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，兩份合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)授權代表簽字。
乙方(蓋章)。
授權代表簽字。
日期：200年月日日期：200年月日
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇七
委托方：________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表人：____________________________。
通訊地址：______________________________。
聯(lián)系方式：______________________________。
受托方：________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表人：____________________________。
通訊地址：______________________________。
聯(lián)系方式：______________________________。
銀行賬戶：______________________________。
銀行賬號：______________________________。
簽訂地點：______________________________。
風險告知：提前了解合作對象基本情況(個人則需記錄其身份證號碼、地址、電話);審查合作方的簽約資格;商業(yè)信譽和履約能力，可以使用國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢企業(yè)信息。
甲方在此委托乙方進行____________________網(wǎng)站的建設。為明確雙方責任，經(jīng)友好協(xié)商，雙方達成以下協(xié)議：
第一條：項目的內容、價款、交付方式。
1、項目內容：_________________________。
2、付款方式：本合同涉及總金額為人民幣_______________________，合同簽訂后，甲方需向乙方預付60%合同款，甲方待乙方建設完成上線前向乙方支付30%合同款項，上線經(jīng)過一星期測試調整再向乙方支付剩余10%合同款。
3、合同期限：本合同有效期為___年___月___日至__年___月___日。
風險告知：技術服務合同的委托人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，影響工作進度和質量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當支付。技術服務合同的受托人未按照合同約定完成服務工作的，應當承擔免收報酬等違約責任。
第二條：甲方的權利和義務。
1、提供專人與乙方聯(lián)絡。
2、提供所有需要放到網(wǎng)上的資料交給乙方，并保證資料的合法性。
3、乙方在完成合同規(guī)定的義務后，甲方按照附錄一的要求，及時支付費用。
4、甲方將在著作權法的范圍內使用本合同標的及相關作品、程序、文件源碼，不得將其復制、傳播、出售或許可給其它第三方。
5、甲方對本合同標中的網(wǎng)頁、圖像享有排版的版權。
6。版權所有歸甲方(包括原文件、程序、文字、動畫文件、有聲文件、及相關作品)。
第三條：乙方的權利和義務。
1、提供專人與甲方聯(lián)絡。
2、按附錄一的要求，使用甲方資料，進行網(wǎng)站的開發(fā)。
3、在附錄一要求的期限內，完成網(wǎng)站的開發(fā)，并通知甲方進行驗收。
4、在驗收期內甲方要求下，對不合格地方進行修改。
5、乙方未經(jīng)甲方同意不得向第三方拷貝或泄露網(wǎng)站程序。
6。乙方負責維護甲方網(wǎng)站運營期間數(shù)據(jù)的安全。
7。免費為甲方提供三年的技術支持。
第四條：驗收條款。
1、驗收標準有以下幾條：
a、乙方完成附錄一的所有設計內容，并保證功能完備。
b、甲方可以通過任何上網(wǎng)的計算機訪問這個網(wǎng)站。
c、主頁無文字拼寫及圖片(以甲方提供的材料為準)錯誤。
d、網(wǎng)絡程序正常運行。
2、驗收期為___天時間。
第五條：違約責任。
1、任何一方有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
2、因不可抗力而無法承擔責任的一方，應在不可抗力發(fā)生的3_天內，及時通知另一方。
3、一方因不可抗力確實無法承擔責任，而造成損失的，不付賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
第六條：保密條款。
雙方應嚴格保守在合作過程中所了解的對方的商業(yè)及技術機密，否則應對因此造成的損失承擔賠償。
風險告知：商業(yè)秘密范圍包括但不限于以下內容;技術信息：技術方案、工程設計、技術報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結果、圖紙、樣品等;經(jīng)營信息：包括經(jīng)營方針、投資決策意向、產(chǎn)品服務定價、市場分析、廣告策略等，委托事務中會容易涉及到商業(yè)秘密。故建議簽訂一份保密協(xié)議。
第七條：以上條款如有未盡事疑，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后加以補充：
補充內容(手寫，需加蓋公章)：____________________________________________________________________。
第八條：其它。
1、如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。
2、附錄一規(guī)定的有效期滿，本合同自動失效。屆時雙方若愿繼續(xù)合作，應重新訂立合同。
3、本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。
4、本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇八
甲方：
乙方：長沙市上維廣告有限公司。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，秉著互惠互利、共同發(fā)展、共同推動電子商務的原則，甲乙雙方就乙方為甲方提供的網(wǎng)站建設及服務達成如下協(xié)議：
一、甲方網(wǎng)站的內容及價款。
二、甲乙雙方的權利和義務。
1、根據(jù)國務院20xx年9月20日頒布施行的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》，甲方提供所有存放在乙方服務器的資料必須健康、合法，否則乙方有權刪除。
2、甲方租用乙方虛擬空間期間必須保證無下列行為：散布電子郵件廣告、垃圾郵件及任何破壞或試圖破壞系統(tǒng)安全的行為，否則乙方有權停止該虛擬空間服務。
3、乙方有義務在合同期內向甲方提供合同規(guī)定的服務，包括按質完成甲方網(wǎng)站的制作并開通相關服務。
4、網(wǎng)站制作完成，在乙方書面通知甲方后7日內為驗收期，如甲方無異議，則乙方視為甲方驗收通過。在驗收期內甲方如有修改要求，在不改變框架的前提下，可對不符合要求的地方進行修改。
5、對于甲方提出的已經(jīng)過甲方確認的頁面或功能進行修改的部分，雙方應簽署網(wǎng)站合同補充協(xié)議并支付相關費用，并不能以此為由，拖延或拒付網(wǎng)站的相關款項。
6、甲方可以在協(xié)議期內向乙方提請網(wǎng)站升級的要求，但需補交新發(fā)生的相關費用。
7、甲方款項未付清的前，乙方不提供網(wǎng)站源代碼(頁面文件、程序代碼)。
8、甲方網(wǎng)站建設完成后30天內，必須遵守公安部頒發(fā)的《計算機信息網(wǎng)絡國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護辦法》進行備案。備案步驟：
a)單位介紹信(負責人)身份證(復印件)。
b)法人代表(負責人)身份證(復印件)。
c)填寫《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)備案表》。
d)以上材料壹式貳份，交由我方后由我方代為上交湖南公共信息網(wǎng)絡監(jiān)察處備案。如30天內未提交備案材料，我方將按照公安部頒發(fā)的《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護辦法》中的處罰條例，停止所提供的服務。
三、履行。
甲方按時交納合同中規(guī)定的費用后，并提供網(wǎng)站所需圖文資料日起，乙方在個工作日內完成并開通甲方的網(wǎng)站，特殊情況(例如資料多或頁面較多)可延期個工作日完成。
四、本合同發(fā)生的費用付款時間為年月日，付款方式為，付款金額為元。
五、違約責任。
1、任何一方有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時書面通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
2、因不可抗力而無法承擔責任的一方，應在不可抗力發(fā)生的3天內，及時書面通知另一方。
3、一方因不可抗力確實無法承擔責任而造成損失的，不付賠償責任。本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
六、本合同附件：
合同附件是本合同的組成部分，與本協(xié)議一起具有同等法律效力。
七、保密條款：乙方保證任何時候不得向任何第三方擅自公開、展示、泄漏甲方向乙方提供的、存放在乙方服務器的全部資料(甲方書面同意的除外)，否則甲方有權追究乙方的一切法律責任并要求賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
八、本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并加蓋公章后，自簽訂之日起生效。
九、本合同壹式貳份，雙方各持壹份，其他未盡之處，雙方協(xié)商解決。
十、本條款為結束條款。
甲方：
電話：
傳真：
地址：
乙方：長沙市上維廣告有限公司電話：傳真:地址：長沙市長島路8號天扶華庭北棟5層e-mail：開戶名：開戶行：銀行帳號：開戶名：長沙市上維廣告有限公司開戶行：建行長沙長島路支行銀行帳號：430000303授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：
年月日年月日。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇九
簽訂合同地點：______________。
甲方：________。
乙方：________。
上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行網(wǎng)站建設事宜達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條_甲方委托乙方為甲方網(wǎng)站進行有關的策劃、設計和制作。本合同網(wǎng)站建設項目的內容、工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式等由附件載明。
第二條_合同履行期限按照附件規(guī)定的工作進度決定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱合同期限)。
第三條_甲方應向乙方提供網(wǎng)站建設時制作網(wǎng)頁必要的資料和協(xié)助并派專人負責與乙方聯(lián)絡、協(xié)調。
第四條_乙方承諾在履行合同時不會進行有損甲方形象、聲譽等的行為。
第五條雙方的基本權利和基本義務。
5-1甲方的權利和義務。
5-1-1根據(jù)本合同網(wǎng)站建設項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法，圖片清晰、文字材料應為電子文檔格式。
5-1-2甲方在使用建設完成的網(wǎng)站的時應當注意符合國家法律規(guī)定和社會公共利益，特別地，應當嚴格遵守《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》《中華人民共和國電信條例》《全國人大常委會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)站從事登載新聞業(yè)務管理暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》和國家其他有關法律、法規(guī)、行政規(guī)章，不得利用網(wǎng)站制作、復制、發(fā)布、傳播任何法律法規(guī)禁止的有害信息。如果甲方利用本合同服務進行的經(jīng)營活動需要獲得國家有關部門的認可或批準的，甲方應獲得該有關的認可或批準。
5-1-3對違反5-1-1和5-1-2的要求而進行的使用、操作所引起的問題以及產(chǎn)生的影響、后果承擔全部責任。
5-1-4按本合同約定支付費用。
5-1-5依合同約定使用合同標的。
5-1-6如甲方需要乙方提供放置網(wǎng)站的域名、服務器空間或需要乙方提供其他系統(tǒng)軟件、技術支持等，雙方應另行簽署其他協(xié)議。
5-2乙方的權利和義務。
5-2-1按照甲方提供的材料按照本合同約定的時間完成網(wǎng)頁制作等網(wǎng)站建設工作。具體工作詳見本合同附件一。
5-2-2可以根據(jù)甲方的要求幫助甲方舉辦培訓和技術咨詢，具體的操作方式及費用雙方另行簽署協(xié)議確認。
5-2-3依合同收取費用。
5-2-4網(wǎng)站建設的相關工作完成后，及時向甲方提交工作成果。
第六條_甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付合同費用，以及為乙方進行網(wǎng)站建設工作提供其他必要的幫助。
第七條甲方承諾，向乙方提供的內容、資料等不會侵犯任何第三方的權利;若發(fā)生侵犯第三方的權利的情形，由甲方承擔全部責任。因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。
第八條_甲方同意，本合同的簽署意味著甲方授權乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。
第九條_乙方如有需要須將本合同項目有關內容委托第三方進行的，應保證該有關內容的質量符合附件一的要求并保證甲方在本合同中的利益不會受到不利影響。
第十條_本合同網(wǎng)站項目建設完成后，甲方享有委托乙方創(chuàng)作的全部網(wǎng)頁(包含文字、圖畫及其組合)的版權;網(wǎng)站項目中相關程序、文件源碼的版權屬乙方所有，但乙方授予甲方對該等程序、文件源碼的使用權。未經(jīng)乙方許可，甲方不得公布文件源碼，不得復制、傳播、出售或者許可他人使用本合同標的作品及其程序、源碼等。乙方可以在業(yè)務范圍內使用以據(jù)本合同委托創(chuàng)作的作品。
第十一條_甲方不能按時支付合同費用而導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
第十二條_雙方當事人應當保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。
第十三條_雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐、脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。
任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條_本合同簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
第十五條_本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同正文具有同等法律效力。
第十六條_任意一方欲提前解除本合同，應提前通知對方。甲方提前解除合同的，無權要求乙方返還已支付的費用并應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應雙倍返還上述費用。本合同其他條款對合同的解除另有約定的，從其約定。
第十七條_任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為是對權利的放棄或對追究違約責任或義務的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利，或放棄追究對方的任何過失，不應視為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。
前款權利不因本合同的終止、撤消、無效而消失。
第十八條_任何一方違反本合同，給對方造成損失的，還應賠償損失。
在本合同其他條款對違約有具體約定時，從其約定。
本合同所稱不可抗力、意外事件是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
第二十條_訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關內容或者終止合同的履行。
第二十一條_一方變更通訊地址或者聯(lián)系方式，應及時將變更后的地址、聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。
第二十二條_雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向乙方主要營業(yè)地的人民法院起訴。
本合同的終止、撤消、無效不應影響前款約定的效力。
第二十三條_本合同的訂立、解釋、履行、效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。對本合同的理解與解釋應根據(jù)原意并結合本合同目的進行。
第二十四條_如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。
第二十五條_本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。。
第二十六條_本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_______乙方(蓋章)。
授權代表簽字_______授權代表簽字。
附件一：網(wǎng)站建設項目工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式。
一、網(wǎng)站項目內容及價格。
網(wǎng)站整體策劃創(chuàng)意費：_________元;。
網(wǎng)頁設計制作費：_________元;。
系統(tǒng)建設費：_________元;。
(期限__________，具體內容：虛擬主機/托管/整機租用);。
網(wǎng)站推廣費：_________元;。
其它費用：_________。
(如有域名、主機、網(wǎng)站推廣等服務請將相關服務條款/協(xié)議作為本合同附件)。
二、合同金額及付款方式__。
_1.本合同金額總計：__________________人民幣元。
_2.付款方式。
_本合同簽訂后3日內，甲方向乙方支付合同金額的_________%，即_________元，驗收之后3日內支付合同余款即_________元。
三、完成及驗收時間：
完成時間：乙方收到材料、圖片及甲方按照本附件規(guī)定先行支付的款項后_________日內制作完成網(wǎng)頁制作。
驗收期限：甲方在年月日前完成項目的驗收，并確認。
上傳期限：乙方在年月日前以紙介、磁盤或cd-rom方式交付工作成果。
_____或者上傳至甲方指定網(wǎng)絡服務器上。
付款期限：甲方須于年月日前將余款匯至乙方帳戶。
附件二、驗收標準和驗收后修改補充。
1.無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。
2.包含本附件第一條中雙方所確認的功能。
3.驗收合格，甲方應以書面方式簽收，但甲方本附件規(guī)定的日期內未書面簽收也未提出異議的，視為甲方驗收合格。
4.驗收合格后，如果甲方在使用過程中需要對工作成果進行修改，乙方可根據(jù)改動情況酌情優(yōu)惠收取制作費。
附件三、其他約定：
甲方(簽字捺印)：_______乙方(簽字捺印)：_______。
簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年___月___日
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：南通網(wǎng)搜網(wǎng)絡科技有限公司(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方作為甲方公司網(wǎng)站的建設服務商，現(xiàn)就有關網(wǎng)站建設一事達成如下協(xié)議，具體條款如下：
網(wǎng)站建設(初次建設含一年免費網(wǎng)站有限服務，具體內容參考售后服務內容)。
第三條、合同金額。
合同總金額：小寫：2200元，大寫：貳仟貳佰元整。
第四條、付款方式。
甲方按所選定的服務項目應向乙方支付總費用2200元，此費用包括一年的網(wǎng)站制作費用和網(wǎng)站維護費用。雙合同簽定后，甲方支付網(wǎng)站建設總金額50%計1100元，網(wǎng)站全部制作完成并上傳至網(wǎng)站空間通后過并檢測成功驗收后三日內支付網(wǎng)站建設剩余的全部尾款1100元。
第五條網(wǎng)站設計進程。
1、乙方在15個工作日內，完成整個網(wǎng)站的制作。(自收到甲方提供的相關資料之日算起)乙方在7個工作日內，完成網(wǎng)站的前臺頁面風格及框架制作并通知甲方審核(甲方如無異議視為通過，如有修改意見，在七個工作日內及時溝通并完成)前臺頁面確定后，乙方在不超過總工作日內完成甲方網(wǎng)站相應功能模塊的程序開發(fā)工作，調試完畢后通知甲方驗收并上傳至網(wǎng)絡服務器，網(wǎng)站全部制作完成。
2、對甲方提出的超出本合同范圍并有可能影響雙方約定完成時間的，由此產(chǎn)生的延期與乙方無關，由雙方協(xié)商確定具體時間及相關費用。
第六條售后服務。
正式簽訂網(wǎng)站建設合同的客戶將享受一年免費有限售后服務。整個網(wǎng)站制作完成后在原頁面上有文字和圖片的更換(一年之內8次,30張圖片范圍內，不涉及源代碼重大功能修改)，以及用戶網(wǎng)站的日常上傳、下載，以及相應的重大通知、節(jié)日預告等，網(wǎng)搜科技將為用戶提供免費服務。至網(wǎng)站交付貴公司正式運行當日起享受以下一年有效期免費服務內容:。
1、培訓：網(wǎng)搜科技將為用戶提供相應的網(wǎng)站基礎使用培訓，參與人數(shù)不限，用戶在員工更換后無需擔憂網(wǎng)站使用問題。
2、乙方負責為網(wǎng)站數(shù)據(jù)做定期的備份以及網(wǎng)站正常運營的維護。
3.同時網(wǎng)搜科技還提供:。
網(wǎng)站內部的鏈接檢查、處理、改正服務;。
頁面代碼優(yōu)化;。
企業(yè)域名解析、網(wǎng)站空間代管服務;。
4.故障處理反應。
(1)如系統(tǒng)發(fā)生重大問題，在得到正式的書面通知或傳真確認后，我公司保證12小時內做出反應，承諾在3天之內排除故障。所謂重大問題是指系統(tǒng)無法按照雙方所訂合同規(guī)定的技術要求正常運轉，甚至癱瘓，而使用者按照我公司提供的技術資料仍無法排除的嚴重故障。
(2)系統(tǒng)發(fā)生一般問題，在得到正式的書面通知或傳真和確認后，我公司保證在2天時間內以書面形式告知對方解決問題的具體措施，或將更改好的軟件傳送給對方。所謂一般問題是指軟件或資料存在某些不正確的邏輯關系，或不明確的描述及遺漏，或次要的功能缺陷，但不影響系統(tǒng)的正常運行。如仍無法排除問題，我公司保證在3小時之內派技術人員趕赴現(xiàn)場解決。
第七條、相關說明。
1、乙方收到甲方的網(wǎng)站建設首期款后在七個工作日內制作出網(wǎng)站首頁并通知甲方確認。
2、甲方應積極配合乙方工作，急時提供網(wǎng)站建設有關的企業(yè)資料(電子版)。
3、因甲方網(wǎng)站所發(fā)布的內容涉及到有關的法律責任與乙方無關，乙方有責任對甲方的所提供的資料予以保密，網(wǎng)站版權歸甲方所有，源程序為甲方所有，乙方不得外泄。
第八條、雙方責任。
a、甲方義務：
1、甲方負責向乙方提供制作網(wǎng)頁所需的文字、圖片、及電子文件資料。
2、甲方應及時審驗乙方為甲方制作完成的網(wǎng)頁內容，并提出修改意見。
3、甲方不得要求乙方制作的網(wǎng)頁中含有有關色情、宗教、人種歧視、政治敏感等問題的內容，以及違反國家有關法律、法規(guī)的內容，否則乙方有權終止合同并不退還已收費用。
4、甲方對其內容的真實性和合法性負完全責任，一切由其內容所引起的糾紛、爭議及所涉及的法律責任均由甲方承擔。
b、乙方義務：
2、在制作過程中，乙方應盡力協(xié)助甲方實現(xiàn)訂制單擬定的設計內容，并經(jīng)甲方認可。
3、乙方在網(wǎng)頁設計及內容制作完畢時應及時通知甲方，甲方不提出異議的，視為確認。
4、網(wǎng)頁修改完成后經(jīng)甲方審驗合格后，由乙方負責上傳至網(wǎng)絡服務器，并保證網(wǎng)站的正常運行和訪問。乙方須通過必要的技術手段保證網(wǎng)站具有良好的安全性能和穩(wěn)定性。(出現(xiàn)不可抗力除外，如：自然災害、戰(zhàn)爭、停電、政府行為等)。
5、網(wǎng)站版權歸甲方所有，乙方不得使用和許可任何一方使用該版本和程序，并不得模仿甲方的經(jīng)營模式。
第九條、免責條件。
1、因電信部門檢修等原因造成網(wǎng)站中斷的，雙方不承擔責任。
2、因國家政策法規(guī)調整、自然災害等不可抗力造成的服務中斷，雙方互不承擔責任。
第十條、合同生效辦法。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并具有法律效力，雙方必須嚴格遵守，任何一方不得擅自變動修改，如有違反以上條款，則按違約處理，違約方應自動放棄抗辯權，并賠償對方損失。合同有效期為一年。合同期滿后，雙方可視具體情況另行商定合作辦法。以上協(xié)議如有不足，可補充說明。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力;本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
地址:地址:。
代表簽字：代表簽字:。
電話：電話:簽訂日期：簽訂日期：
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十一
委托方：________________________(以下簡稱甲方)。
受托方_________________________(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、服務工作范圍及期限：
1、甲方委托乙方為其提供產(chǎn)品品牌及子品牌視覺形象設計年度服務。
二、服務費用、付款方式和時間：
總費用：人民幣________________元，大寫：________________________萬________________仟_______________佰________________拾________________元整。
付款方式：________________________方式結算。
其余金額分三次，在分別在服務年度的6月、9月和12月的25日前向乙方支付，每次支付_________元。
三、交稿時間及方式：自收到甲方預付款后________工作日內開始交付稿件，甲方在________日內反饋修改意見，否則視為甲方已確認稿件。
修改時間另行約定。
四、甲方的權利和義務：
1、甲方應對提供的產(chǎn)品及企業(yè)的原形資料，并對指定使用的資料引起的知識產(chǎn)權、肖像權等相關權利的損害，承擔全部責任。
2、有關市場反饋的消費者信息、同業(yè)相關信息，銷售終端問題反映。
3、甲方應按照本合同規(guī)定的付款時間付款。
4、由于甲方單方面變動、增加本合同服務項目所產(chǎn)生的額外費用，由甲方支付。
乙方根據(jù)本合同服務項目一經(jīng)部份履行或者全部履行的，甲方仍需按本合同支付相應費用。
五、乙方的權利和義務：
1、按照甲方要求提供創(chuàng)意、設計等項目服務，就產(chǎn)品所在行業(yè)的專業(yè)資訊與甲方分享。
2、乙方應按照本合同規(guī)定的時間進行工作并按時交付稿件。
3、無合理原因/或非不可抗力，在規(guī)定時間里推遲交付稿件，屬乙方違約。
4、未能事前采取(或通知甲方采取)合法手段取得第三方版權、肖像權或其他知識產(chǎn)權，而導致向甲方提供的作品侵犯第三方合法權益的，屬乙方違約。
5、由于乙方單方面變動本合同服務項目所產(chǎn)生的額外費用，由乙方承擔。
原服務項目義務仍需履行。
六、知識產(chǎn)權的約定：
1、甲方承諾對于未付費的創(chuàng)意/設計作品，不得在任何環(huán)境或條件中使用，否則乙方將有權向甲方追究違約責任或侵權責任。
2、甲方在付清全額服務費用后即擁有本合同約定的創(chuàng)意/設計作品的使用權和所有權。
3、乙方協(xié)助甲方從第三方購得的設計素材，甲方對其使用范圍將按照甲方實際支付購買的版權使用范圍、方式和時間加以限定。
七、違約責任：
1、本合同一經(jīng)簽訂，甲、乙雙方須嚴格遵守。
任何一方違反本合同約定，除應承擔由此造成的實際損失外，還須向守約方支付本合同價款20%的違約金。
2、本合同沒有約定的其他違約責任，適用《民法典》的相關規(guī)定。
3、甲、乙雙方未經(jīng)對方書面同意而向任何第三方透露本合同內容及相關資料，透露方須承擔違約責任。
八、合同的變更、解除和其他：
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除。或因一方嚴重違約，守約方有權變更或者解除合同。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方協(xié)商或者調解解決;協(xié)商或者調解不成，可提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。協(xié)商達成的補充協(xié)議與本合同具同等效力。
4、本合同壹式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
________年____月____日________年____月____日。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十二
甲方：________。
乙方：________。
上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行網(wǎng)站建設事宜達成以下協(xié)議。
雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條_甲方委托乙方為甲方網(wǎng)站進行有關的策劃、設計和制作。
本合同網(wǎng)站建設項目的內容、工作進度與安排、數(shù)量、價款、交付和驗收方式等由附件載明。
第二條_合同履行期限按照附件規(guī)定的工作進度決定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長該期限(以下統(tǒng)稱合同期限)。
第三條_甲方應向乙方提供網(wǎng)站建設時制作網(wǎng)頁必要的資料和協(xié)助并派專人負責與乙方聯(lián)絡、協(xié)調。
第四條_乙方承諾在履行合同時不會進行有損甲方形象、聲譽等的行為。
第五條雙方的基本權利和基本義務。
5-1甲方的權利和義務。
5-1-1根據(jù)本合同網(wǎng)站建設項目的實際需要和乙方的要求提供協(xié)助并提供有關的材料及圖片等，甲方保證所提供的所有資料完整、真實、合法，圖片清晰、文字材料應為電子文檔格式。
5-1-2甲方在使用建設完成的網(wǎng)站的時應當注意符合國家法律規(guī)定和社會公共利益，特別地，應當嚴格遵守《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》《中華人民共和國電信條例》《全國人大常委會關于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)站從事登載新聞業(yè)務管理暫行規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)文化管理暫行規(guī)定》和國家其他有關法律、法規(guī)、行政規(guī)章，不得利用網(wǎng)站制作、復制、發(fā)布、傳播任何法律法規(guī)禁止的有害信息。
如果甲方利用本合同服務進行的經(jīng)營活動需要獲得國家有關部門的認可或批準的，甲方應獲得該有關的認可或批準。
5-1-3對違反5-1-1和5-1-2的要求而進行的使用、操作所引起的問題以及產(chǎn)生的影響、后果承擔全部責任。
5-1-4按本合同約定支付費用。
5-1-5依合同約定使用合同標的。
5-1-6如甲方需要乙方提供放置網(wǎng)站的域名、服務器空間或需要乙方提供其他系統(tǒng)軟件、技術支持等，雙方應另行簽署其他協(xié)議。
5-2乙方的權利和義務。
5-2-1按照甲方提供的材料按照本合同約定的時間完成網(wǎng)頁制作等網(wǎng)站建設工作。
具體工作詳見本合同附件一。
5-2-2可以根據(jù)甲方的要求幫助甲方舉辦培訓和技術咨詢，具體的操作方式及費用雙方另行簽署協(xié)議確認。
5-2-3依合同收取費用。
5-2-4網(wǎng)站建設的相關工作完成后，及時向甲方提交工作成果。
第六條_甲方同意按雙方約定的付款方式和時間及時向乙方支付合同費用，以及為乙方進行網(wǎng)站建設工作提供其他必要的幫助。
第七條甲方承諾，向乙方提供的內容、資料等不會侵犯任何第三方的權利;若發(fā)生侵犯第三方的權利的情形，由甲方承擔全部責任。
因甲方在使用本合同標的時給第三人造成損害的，由甲方自行承擔責任。
第八條_甲方同意，本合同的簽署意味著甲方授權乙方在履行本合同時可以使用甲方的名稱、商標、域名、企業(yè)標志等，但此等使用不能損害甲方的利益。
第九條_乙方如有需要須將本合同項目有關內容委托第三方進行的，應保證該有關內容的質量符合附件一的要求并保證甲方在本合同中的利益不會受到不利影響。
第十條_本合同網(wǎng)站項目建設完成后，甲方享有委托乙方創(chuàng)作的全部網(wǎng)頁(包含文字、圖畫及其組合)的版權;網(wǎng)站項目中相關程序、文件源碼的版權屬乙方所有，但乙方授予甲方對該等程序、文件源碼的使用權。
未經(jīng)乙方許可，甲方不得公布文件源碼，不得復制、傳播、出售或者許可他人使用本合同標的作品及其程序、源碼等。
乙方可以在業(yè)務范圍內使用以據(jù)本合同委托創(chuàng)作的作品。
第十一條_甲方不能按時支付合同費用而導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
第十二條_雙方當事人應當保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。
第十三條_雙方應本著誠實信用的原則履行本合同。
任何一方在履行中采用欺詐、脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權要求對方賠償損失。
任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)、正在或將要違約，可以中止履行本合同，但應及時通知對方。
若對方繼續(xù)不履行、履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條_本合同簽訂后，經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。
上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。
第十五條_本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同正文具有同等法律效力。
第十六條_任意一方欲提前解除本合同，應提前通知對方。
甲方提前解除合同的，無權要求乙方返還已支付的費用并應對乙方遭受的損失承擔賠償責任;乙方無故解除合同的，應雙倍返還上述費用。
本合同其他條款對合同的解除另有約定的，從其約定。
第十七條_任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為是對權利的放棄或對追究違約責任或義務的放棄。
任何一方放棄針對對方的任何權利，或放棄追究對方的任何過失，不應視為對任何其他權利或追究任何其他過失的放棄。
前款權利不因本合同的終止、撤消、無效而消失。
第十八條_任何一方違反本合同，給對方造成損失的，還應賠償損失。
在本合同其他條款對違約有具體約定時，從其約定。
第十九條_因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。
遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。
__。
本合同所稱不可抗力、意外事件是指不能預見、不能克服并不能避免且對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
第二十條_訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以變更本合同相關內容或者終止合同的履行。
第二十一條_一方變更通訊地址或者聯(lián)系方式，應及時將變更后的地址、聯(lián)系方式通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。
第二十二條_雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向乙方主要營業(yè)地的人民法院起訴。
本合同的終止、撤消、無效不應影響前款約定的效力。
第二十三條_本合同的訂立、解釋、履行、效力和爭議的解決等均適用中華人民共和國法律。
對本合同的理解與解釋應根據(jù)原意并結合本合同目的進行。
第二十四條_如果本合同任何條款根據(jù)現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實施，本合同的其他所有條款將繼續(xù)有效。
此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應盡可能接近原約定和本合同相應的精神和宗旨。
第二十五條_本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效。
第二十六條_本合同一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_______乙方(蓋章)。
授權代表簽字_______授權代表簽字。
甲方(簽字捺印)：_______乙方(簽字捺印)：_______。
簽訂日期：___年___月___日簽訂日期：___年___月___日
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十三
答辯人：胡某，男，漢族，1xxx年x月x日出生，現(xiàn)住在廣州市xx區(qū)xx路xx號，聯(lián)系電話xxxxxxx。
答辯人與被答辯人廣州市某某房地產(chǎn)代理有限公司居間合同糾紛一審一案，現(xiàn)針對被答辯人訴訟請求和，提出答辯意見如下：
一、被答辯人在本案中沒有促成合同成立，依法不能收取費用。
本案中，本案答辯人、被答辯人以及第三方陳某某、李某某xxx1年x月x日共同簽訂的《房屋買賣合同》在合同性質上看屬于居間合同，不是正式的買賣合同。真正的房地產(chǎn)買賣合同需要買、賣雙方一起到房地產(chǎn)管理部門簽訂統(tǒng)一制作的標準的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，但本案買、賣雙方并沒有簽訂正式的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，因此雙方之間合同并未成立。而對于xxx1年x月x日三方共同簽訂的《房屋買賣合同》中就買賣的部分內容約定，該內容充其量屬于房地產(chǎn)買賣的意向性約定，但絕不能視為正式的房地產(chǎn)買賣合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第四百二十七條的規(guī)定“居間人未促成合同成立的，不得要求支付報酬，但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費用”。因此，被答辯人未促成《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》的正式簽署，依法不得收取報酬。
此外，答辯人已經(jīng)向被答辯人支付了5xxx元費用，足以彌補被答辯人從事居間活動支出的必要費用。何況，被答辯人并未提供任何證據(jù)證實其從事居間活動花費了多少必要費用，答辯人要求被答辯人退還多收的居間費用。
二、《房屋買賣合同》屬于居間合同，被答辯人提供的報酬條款與《合同法》相沖突而無效。
根據(jù)《合同法》第四百二十四條的規(guī)定“居間合同是居間人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務，委托人支付報酬的`合同”。因此，被答辯人只有在促成答辯人與第三人房屋買賣合同正式簽署后，才有權要求支付報酬?？墒?，被答辯人單方面制作的《房屋買賣合同》卻在第九條只字未提《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》的簽署，僅僅簽署了本居間合同就要求答辯人支付居間報酬，違背了《合同法》第四百二十七條的強制性規(guī)定，根據(jù)《合同法》第五十二條的規(guī)定該條款無效。
此外，該《房屋買賣合同》第九條、第十條、第十一條只字未提被答辯人促成買、賣雙方一起到房地產(chǎn)管理部門簽訂統(tǒng)一制作的標準的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》的基本居間義務，卻要求答辯人支付居間報酬甚至違約金，這種行為明顯屬于“提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的”，根據(jù)《合同法》第四十條的規(guī)定，該條款無效。
至于被答辯人要求答辯人在其單方面提供的《服務收費確認書》上簽字表示愿意接受該確認書約束，一方面該確認書屬于格式條款明顯屬于“提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的”因而無效，另一方面也表明被答辯人即使是自己提出的服務義務，也遠遠沒有履行完畢，因此請求支付居間報酬甚至居間費用沒有事實和法律依據(jù)。
綜合所述，被答辯人作為答辯人與第三人商品房買賣合同的居間人，只有在促成答辯人與第三人一起到房地產(chǎn)管理部門簽訂統(tǒng)一制作的標準的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，才屬于履行了居間義務。被答辯人將其單方面提供的居間服務合同等同于答辯人要求簽署的《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》，以居間服務合同替代商品房買賣合同，明顯違反了我國法律相關規(guī)定。因此，被答辯人請求答辯人支付居間報酬，沒有事實與法律依據(jù)。
此致
廣州市xx區(qū)人民法院。
答辯人：
xxx年十一月二十三日。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十四
甲方：
地址：
法定代表人或負責人：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依照《中華人民共和國電信管理條例》、《中。
第一條項目基本情況。
1.1項目名稱：美好愿景項目二期。
1.2項目接入地點：
1.3業(yè)務類型：固定電話部;寬帶條，速率為m。
第二條甲方權利義務。
2.1甲方及其客戶同意使用乙方電信網(wǎng)所提供的電信業(yè)務。
2.2允許乙方無償使用甲方樓層設備間進行相關通信布線等施工。
2.3提供乙方通信設備獨立使用的380v電源，包括所需的機房、樓。
2.4為保證本合同的順利履行，為乙方通信設施及通信業(yè)務日常維護。
2.5對乙方設置于甲方的各類通信設施負有保護責任，未經(jīng)乙方允。
2.6。
第三條乙方權利義務。
3.1負責本合同約定范圍內的通信施工建設，乙方或乙方委托的施工單位在施工過程中應注意保護甲方相應的環(huán)境設施，力求整潔美觀。
3.2妥善保管甲方提供的施工資料。并根據(jù)甲方要求，提供甲方使用乙方通信業(yè)務所必需的信息資料和相應的技術咨詢。
3.3乙方負責通信設施的運行維護，保證通信服務質量，并按有關服務標準及時處理各項申告障礙。
3.4乙方保留對網(wǎng)絡組織進行調整的權利，以確保通信網(wǎng)的安全和升級改造。如乙方檢修通信設施可能影響到甲方通信時，應事先通知甲方。
第四條產(chǎn)權歸屬。
4.1本合同范圍內的設施，雙方只能按本合同的約定占有或使用，不得違反本合同的約定侵犯對方產(chǎn)權，否則將承擔侵權的法律責任。
4.2屬于電信投資的產(chǎn)權歸屬于電信。電信投資部分僅為提供給客戶使用電信產(chǎn)品;客戶如停止使用電信產(chǎn)品，電信投資的部分由電信公司予以回收。
第五條所有權或管理權變更。
在本合同有效期內甲乙雙方若發(fā)生所有權或管理權的變更，從而影響到本合同的履行時，變更方應提前30天書面通知另一方，并及時向所有權或管理權的受讓方移交本合同，以便繼續(xù)履行本合同相應條款。任何一方變更，都不影響本合同履行;如果由于任何一方變更而造成本合同不能履行，變更無效。
第六條保密條款。
6.1甲、乙雙方對本合同的具體內容負有保密責任，未經(jīng)對方書面同意，在本合同有效期內和合同終止后，任何一方都不得向第三方提供、透露因簽訂本合同而獲知的對方業(yè)務、技術等方面的資料和信息，否則對方有權索賠，但法律或本合同另有規(guī)定的除外。
6.2除本合同規(guī)定之外，未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得擅自使用、刪改、復制對方的商業(yè)信息、技術及其他資料。
第七條違約責任。
7.1若甲、乙雙方任何一方不履行本合同中的義務或者履行義務不符。
(1)要求違約方繼續(xù)履行義務;。
(2)要求違約方采取及時、合理的補救措施;。
(3)要求違約方對其違約行為所造成的損失承擔賠償責任。
7.2乙方啟動投資建設電信系統(tǒng)網(wǎng)絡的過程中，若因甲方的原因致使合同解除，甲方應承擔違約責任，賠償乙方本合同涉及項目的全部投資及因此而造成的其他一切損失。
第八條免責條款。
因不可抗力(包括地震、臺風等自然災害、第三方電路故障、本地政府政策變化及乙方上級主管部門相關政策調整變更)導致雙方或一方不能履行或不能完全履行本合同規(guī)定的有關義務時，雙方互不承擔任何違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應于不可抗力發(fā)生后的15日內將情況以書面形式通知對方，并提供有關部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內，一方或雙方應當繼續(xù)履行本合同。
第九條爭議的解決。
9.1雙方因本合同的履行而發(fā)生的爭議，應由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方約定向乙方所在地人民法院提起訴訟。
9.2當產(chǎn)生任何爭議及任何爭議正在訴訟時，除爭議事項外，雙方將繼續(xù)履行本合同未涉爭議及訴訟的其它部分。
第十條合同期限。
本合同的有效期為十年。
第十一條合同的生效及附則。
11.1合同生效：本合同經(jīng)雙方授權代表簽字并加蓋單位印鑒之日起生效。
11.2合同變更：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更、修訂或補充本合同，所訂立的附表或文件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力，但內容如有矛盾，以時間在后者優(yōu)先。
11.3合同執(zhí)行：如果本合同的任何條款在履行期間變?yōu)椴缓戏āo效或不可強制執(zhí)行時，則應按國家有關規(guī)定執(zhí)行，但如果變更未根本影響本合同的效力時，本合同的其他條款應不受影響。
11.4本合同一式[肆]份，甲乙雙方各執(zhí)[貳]份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十五
原告莊鑫，男，1981年7月8日出生，漢族，住福建省惠安縣。
被告中國電信股份有限公司泉州分公司，住所地泉州市豐澤區(qū)。
法定代表人林威，該分公司總經(jīng)理。
委托代理人張建農、方羽，福建師友律師事務所律師、實習律師。
被告中國電信股份有限公司，住所地北京市西城區(qū)。
法定代表人王曉初，該公司董事長。
委托代理人聶懷明，男，1963年10月1日出生，漢族，中國電信股份有限公司福建分公司員工，住福建省福州市鼓樓區(qū)。
原告莊鑫與被告中國電信股份有限公司泉州分公司(以下簡稱泉州電信公司)、中國電信股份有限公司(以下簡稱中國電信公司)電信服務合同糾紛一案，本院于20xx年3月24日立案受理，由簡易程序轉為普通程序，依法組成合議庭，于20xx年4月30日、20xx年7月22日兩次公開開庭進行了審理。原告莊鑫、被告泉州電信公司的委托代理人張建農、方羽、被告中國電信公司的委托代理人聶懷明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告莊鑫訴稱，20xx年5月9日，原告在泉州市鯉城區(qū)電信營業(yè)廳購入手機卡，并辦理了天翼6分卡套餐，訂單編號為fj20383。泉州電信宣稱：天翼6分卡套餐0月租，0保底，不分閑忙時，不分網(wǎng)內網(wǎng)外，打遍全國6分錢;用戶開辦該套餐在本地服務區(qū)內接聽免費，打電話不分網(wǎng)內和網(wǎng)外，不論本地或國內長途每分鐘收費6分錢。泉州電信蓋有公章業(yè)務登記單、推銷的廣告單及uim卡包裝套上都明白無誤地寫著“0月租0保底”，但泉州電信卻超出服務協(xié)議約定范圍，強制為客戶開通來電顯示(6元/月)，提供收費服務。原告在辦理之后，向該司投訴反映要求被告立即關閉來電顯示業(yè)務，但該司不理會不讓關閉。另外，經(jīng)原告向省通信管理局查證，泉州電信銷售的天翼6分卡套餐未經(jīng)主管部門審批備案，屬于違法違規(guī)行為。為此，原告于20xx年7月中旬向泉州市物價局舉報中國電信泉州分公司銷售“天翼6分卡套餐”的違法違規(guī)行為，請求泉州市物價局依法查清事實，并根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》對中國電信泉州分公司的違法違規(guī)行為實施行政處罰。20xx年12月17日，泉州市物價局物價舉報中心向原告送達告知書，根據(jù)相關價格法律法規(guī)，對中國電信泉州分公司作出罰款十萬元的處理。原告本無開通來電顯示的意愿，但卻被被告強行捆綁開通此項功能并收取了原告的服務費用，違反了《中華人民共和國電信條例》有關法律法規(guī)規(guī)定，而且還違反了《中華人民共和國合同法》、《消費者權益保護法》等法律規(guī)定，侵犯了原告的自主選擇權及財產(chǎn)權。因泉州電信公司不具有獨立法人資格，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第十四條之規(guī)定，中國電信公司應當依法為其設立的分公司承擔侵權民事責任，故依法將中國電信公司列為本案共同被告。為此，原告請求判令：1、被告立即停止6元/月的來電顯示業(yè)務，不可未經(jīng)原告本人同意而再次強制性開啟此項業(yè)務，并雙倍現(xiàn)金賠償已收取的來電顯示業(yè)務費110元及利息;2、被告就其違規(guī)銷售未經(jīng)批準的套餐業(yè)務及強制開通來電顯示業(yè)務的強制消費行為向原告公開賠禮道歉;3、本案訴訟費用由被告承擔。庭審中，原告放棄關于利息的訴訟請求;同意按110元計算賠償金，自愿放棄超過的部分;明確選擇合同之訴，但同時要求被告公開書面道歉(需加蓋公司的公章和法人的簽字)。
被告泉州電信公司辯稱，1、原告沒有在《業(yè)務服務協(xié)議》上簽名，原告是否所訴號碼的機主，是否具備訴訟主體資格應予審查;2、被告不存在強制開通來電顯示服務的行為，原告開通的套餐業(yè)務本來就包含了來電顯示的服務;3、被告不存在隱瞞行為，所銷售的套餐的資費、功能、使用范圍等事項，已經(jīng)做了明確的說明，原告自愿接受該套餐，就說明原告已經(jīng)知曉了這些情況，不存在欺詐的情況。
被告中國電信公司辯稱，1、同意本案被告泉州電信公司對原告訴訟請求所做的答辯意見。2、被告泉州電信公司經(jīng)過工商核準登記，其經(jīng)營范圍包括了基礎電信業(yè)務、增值業(yè)務和一般經(jīng)營項目，具備相應的經(jīng)營能力，有權以分公司的名義從事營業(yè)執(zhí)照范圍內的業(yè)務，具有相對獨立的民事權利能力，具備獨立的訴訟主體資格。在本案中，被告泉州電信公司作為電信服務合同的簽約主體和履約主體，符合合同法和公司登記條例的有關規(guī)定，參加訴訟符合民訴法及有關法律的規(guī)定。3、被告泉州電信公司具有承擔相應民事責任的民事行為能力。被告泉州電信公司是被告中國電信公司的分支機構，能夠以自己的名義對外承接公司業(yè)務范圍，辦理業(yè)務。被告中國電信公司沒有參與被告泉州電信公司的具體經(jīng)營行為，且被告泉州電信公司經(jīng)營狀況良好，具有良好的履約能力，也就是說被告完全有能力因電信業(yè)務合同履行所引發(fā)的相應的民事責任。4、將中國電信公司列為被告沒必要，只有當被告泉州電信公司的訴訟標的額超出其管理的財產(chǎn)，不足以承擔民事責任，或者所產(chǎn)生的爭議事項較為復雜，超出其權限時，才有必要將被告中國電信公司作為共同被告。綜上，原告的訴訟請求缺乏事實和法律依據(jù)，應當予以駁回。
在本院審理過程中，原、被告對以下事實均無異議，本院依法予以確認：20xx年5月9日，原告莊鑫在泉州市鯉城區(qū)電信營業(yè)廳購入手機卡，并辦理了天翼6分卡套餐，訂單編號為fj20383。20xx年7月中旬，原告向泉州市物價局舉報中國電信泉州分公司銷售“天翼6分卡套餐”的違法違規(guī)行為，請求泉州市物價局依法查清事實，并根據(jù)《價格違法行為行政處罰規(guī)定》對泉州電信公司的違法違規(guī)行為實施行政處罰。20xx年12月17日，泉州市物價局物價舉報中心根據(jù)相關價格法律法規(guī)，對泉州電信公司作出罰款十萬元的行政處罰。
另查明，被告中國電信公司與被告泉州電信公司是總公司與分公司的關系。
以上事實，有原告莊鑫提供的市物價局價格舉報中心舉報結果書面答復件、入網(wǎng)業(yè)務登記單、電信收費發(fā)票(伍張)，被告泉州電信公司提供的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明，被告中國電信公司提供的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明，本院依職權調取的《行政處罰決定書》以及本院的二份庭審筆錄加以佐證。
本案的爭議焦點：一、原告莊鑫是否是涉案號碼的機主的問題;二、被告泉州電信公司對涉案號碼開通6元/月的來電顯示業(yè)務的行為的合法性問題以及應否停止并雙倍賠償?shù)膯栴};三、被告泉州電信公司應否就其違規(guī)銷售未經(jīng)批準的套餐業(yè)務及開通來電顯示業(yè)務向原告書面賠禮道歉的問題;四、被告中國電信公司應否承擔責任的問題。
原告莊鑫認為：1、雖然沒有實名登記，原告沒有在業(yè)務登記單上簽名，按工信部的規(guī)定，實名登記屬于自愿行為，而非必須的，原告根據(jù)自己的情況選擇不實名登記。但是該號碼由原告本人持有，資費廣告單及其卡體、入網(wǎng)。
協(xié)議書。
業(yè)務登記單都能證明原告是機主。2被告中國電信泉州分公司在未經(jīng)審批備案的情況下，就對“天翼6分卡套餐”開展宣傳并銷售，屬于違法違規(guī)行為，且被告泉州電信公司蓋有公章的業(yè)務登記單推銷的廣告單及uim卡包裝套上都明白無誤地寫著“0月租0保底”，卻超出服務協(xié)議約定范圍，強制為客戶開通來電顯示(6元/月)，提供收費服務，明顯違背服務承諾，屬不完全履行合同，已構成嚴重違約。原告向該司投訴反映要求被告立即關閉來電顯示業(yè)務，但該司不理會不讓關閉，剝奪了原告依約享有電信公司提供的各類電信服務業(yè)務的自主選擇權，已構成強制消費，且被告也未在事先告知用戶不可以關閉此項業(yè)務，有欺詐之嫌疑。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百一十三條河《消費者權益保護法》第二十四條四十九條規(guī)定，被告應雙倍現(xiàn)金返還其違規(guī)收取服務費共計110元及利息。3《中華人民共和國電信條例》第三十一條第二款規(guī)定：“電信用戶有權自主選擇使用依法開辦的各類電信業(yè)務”;第四十一條規(guī)定：“電信業(yè)務經(jīng)營者在電信服務中，不得有下列行為：(一)以任何方式限定電信用戶使用其指定的業(yè)務;……(三)違反國家規(guī)定，擅自改變或者變相改變資費標準，擅自增加或者變相增加收費項目;……(五)對電信用戶不履行公開作出的承諾或者作容易引起誤解的虛假宣傳;……”;第七十五條規(guī)定：“違反本條例第四十一條的規(guī)定，由省自治區(qū)直轄市電信管理機構責令改正，并向電信用戶賠禮道歉，賠償電信用戶損失。”據(jù)此，被告泉州電信公司應當依法向原告賠禮道歉，并賠償原告的損失。4因泉州電信公司不具有獨立法人資格，注冊資金為0，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第十四條之規(guī)定，中國電信公司應當依法為其設立的分公司承擔侵權民事責任，故依法將中國電信公司列為本案共同被告。
原告莊鑫為支持其主張，相應提供證據(jù)1即居民身份證，以此證明原告的身份情況及訴訟主體資格;證據(jù)2即內資企業(yè)登記基本情況表、網(wǎng)頁查詢結果，以此證明被告泉州電信公司、中國電信公司的基本情況及其訴訟主體資格，以及中國電信股份有限公司泉州分公司不具備訴訟主體資格;證據(jù)3即市物價局價格舉報中心舉報結果書面答復件，以此證明20xx年12月17日，泉州市物價局物價舉報中心向原告送達告知書，根據(jù)相關價格法律法規(guī)，對中國電信泉州分公司作出罰款十萬元的處理，以及證明原告是該號碼的機主，6分卡套餐業(yè)務不合法，違法收費;證據(jù)4即入網(wǎng)業(yè)務登記單、業(yè)務服務協(xié)議，以此證明20xx年5月9日，原告在泉州鯉城區(qū)電信營業(yè)廳購入手機卡，并辦理了天翼6分卡套餐業(yè)務，訂單編號為fj20383;證據(jù)5即電信收費發(fā)票5張，以此證明被告強行捆綁開通此項功能并收取了原告的服務費用，侵犯了原告的自主選擇權，給原告造成了金錢損失，同時證明原告是訟爭號碼的機主的事實;證據(jù)6即電信6分卡卡套、套餐包裝盒、宣傳單，以此證明原告持有訴爭號碼，是訴爭號碼的機主的事實;證據(jù)7即福建省通信管理局《關于中國電信福建公司全業(yè)務資費套餐優(yōu)惠方案延期的批復》、《關于中國電信福建分公司20xx年12月-20xx年11月優(yōu)惠資費套餐方案的批復》、《關于中國電信福建公司全業(yè)務資費套餐優(yōu)惠方案延期的通知》、《福建兩部門繼續(xù)清理整頓電信資費》、《省物價局召開電信資費清理整頓工作會議》，以此證明報批的資費文件中并未有天翼6分卡套餐，泉州電信公司銷售的天翼6分卡套餐未經(jīng)主管部門審批備案，屬于違法違規(guī)行為。
被告泉州電信公司、中國電信公司質證如下：1、對證據(jù)1、2真實性沒有異議。2、對證據(jù)3的真實性無異議，但與原告的訴求無關聯(lián)，無法證明原告的主體資格。3、對證據(jù)4的真實性無異議，但是登記單上的客戶不是原告，原告的訴訟主體資格存疑。同時，登記單上的內容產(chǎn)品功能第二項證明，來電顯示功能開通。4、證據(jù)5中發(fā)票的付款方是“云卡”，不能證明機主就是原告莊鑫。5、對證據(jù)6真實性無異議，可以證明該卡的持有者必須開通來電顯示業(yè)務、收費標準系6元/月。6、證據(jù)7沒有原件，且與本案沒有關聯(lián)，不予質證。
被告泉州電信公司認為：1、原告沒有在《業(yè)務服務協(xié)議》上簽名，是否所訴號碼的機主，是否具備訴訟主體資格應予審查。2、被告不存在強制開通來電顯示服務的行為，原告開通的套餐業(yè)務本來就包含了來電顯示的服務。套餐是附條件合同，來電顯示功能是作為附條件的，是履行合同的內容之一，要關閉除非停止該項業(yè)務。不能停止。套餐業(yè)務內容有區(qū)分必需項和非必須項，來電顯示必須開通，屬于必需項，除非停止訴爭套餐業(yè)務。因此，不存在雙倍賠償?shù)那樾巍?、被告不存在隱瞞行為，所銷售的套餐的資費、功能、使用范圍等事項，已經(jīng)做了明確的說明，原告自愿接受該套餐，就說明原告已經(jīng)知曉了這些情況，不存在欺詐的情況，不必向原告賠禮道歉。4、被告泉州電信公司有獨立的主體資格，能夠獨立承擔民事責任。
被告泉州電信公司為支持其主張，相應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、法定代表人身份證明，證明被告泉州電信公司的基本情況以及訴訟主體資格。
被告中國電信公司認為：1、同意本案被告泉州電信公司的意見。2、沒必要中國電信公司列為被告，被告泉州電信公司經(jīng)過工商核準登記，其經(jīng)營范圍包括了基礎電信業(yè)務、增值業(yè)務和一般經(jīng)營項目，具備相應的經(jīng)營能力，有權以分公司的名義從事營業(yè)執(zhí)照范圍內的業(yè)務，具有相對獨立的民事權利能力，具備獨立的訴訟主體資格。在本案中，被告泉州電信公司作為電信服務合同的簽約主體和履約主體，具有承擔相應民事責任的民事行為能力，且經(jīng)營狀況良好，具有良好的履約能力，也就是說被告完全有能力因電信業(yè)務合同履行所引發(fā)的相應的民事責任。
被告中國電信公司為支持其主張，相應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、法定代表人身份證明，證明被告中國電信的基本情況以及訴訟主體資格。
原告莊鑫對上述證據(jù)沒有異議。
在本案審理過程中，本院依職權向泉州市物價局調取了泉物價(20xx)罰書字第10號行政處罰決定書。對該決定書，原告與二被告均無異議。
本院認為，原告提供的證據(jù)1、2由有關部門出具，可以證明原、被告的基本情況及訴訟主體資格，以及二被告之間為總公司與分公司關系的事實;證據(jù)3即市物價局價格舉報中心舉報結果書面答復件，與本院依職權調取的行政處罰決定書相互印證，可以證明20xx年12月17日，泉州市物價局物價局依法對被告泉州電信公司擅自制定屬于政府定價范圍的天翼6分卡套餐交費標準的行為進行查處，責令被告泉州電信公司立即改正擅自制定屬于政府定價范圍的天翼6分卡套餐資費標準的行為，并作出罰款100000元的行政處罰;證據(jù)4、5、6由原告持有，可以證明20xx年5月9日，原告在泉州鯉城區(qū)電信營業(yè)廳購入手機卡，并辦理了天翼6分卡套餐業(yè)務，訂單編號為fj20383等事實;證據(jù)7系相關部門對套餐業(yè)務的批文，可以證明天翼6分卡套餐未經(jīng)主管部門審批備案的事實。二被告提供的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、法定代表人身份證明，可以證明二被告的基本情況以及訴訟主體資格。因此，對原告、二被告所提供的上述證據(jù)以及本院依職權調取的證據(jù)的真實性、合法性和關聯(lián)性，本院依法予以確認。
綜合雙方當事人無爭議的事實及當事人提供的證據(jù)，本院對本案爭議焦點作如下分析認定：
一、原告莊鑫是否是涉案號碼的機主的問題。
本院認為，原告莊鑫提供的證據(jù)4、5、6，均由原告持有，可以證明20xx年5月9日，原告在泉州鯉城區(qū)電信營業(yè)廳購入手機卡，并辦理了天翼6分卡套餐業(yè)務，訂單編號為fj20383等事實。原告未進行實名登記，也未在業(yè)務登記單上簽名，并不能否定其是涉案號碼的實際機主的事實。
本院認為，根據(jù)本院調取的行政處罰決定書，可以確定：20xx年12月17日，泉州市物價局物價局依法對被告泉州電信公司擅自制定屬于政府定價范圍的天翼6分卡套餐交費標準的行為進行查處，責令被告泉州電信公司立即改正擅自制定屬于政府定價范圍的天翼6分卡套餐資費標準的行為，并作出罰款100000元的行政處罰。20xx年6月3日，本院發(fā)《函》給泉州市物價局，調查是否責令被告泉州電信公司停止辦理該項業(yè)務，對已經(jīng)辦理該項業(yè)務的客戶如何處理等問題。該局至今未予回復。因此，泉州市物價局對被告泉州電信公司“責令立即改正”是否發(fā)出整改。
通知書。
以及具體要求被告泉州電信公司如何整改等問題，均未能明確，且是否處罰、如何處罰、處罰后果、是否發(fā)出整改通知等均是行政管理部門的行政管理職能，本院不宜徑直予以審查。根據(jù)原告提供的證據(jù)4入網(wǎng)業(yè)務登記單、證據(jù)6電信6分卡卡套、套餐包裝盒、宣傳單，其中“溫馨提示1”載明“本套餐須開通來電顯示”、“來顯6元/月”、“產(chǎn)品功能[開通]來電顯示”，被告泉州電信公司對該項套餐業(yè)務須開通來電顯示業(yè)務有明確的提示和告知，資費標準明確。原告購買6分卡(0元保底)及疊加包，與被告泉州電信公司之間的電信服務合同關系意思表示真實，且未違反法律強制性規(guī)定，依法成立有效。并且，套餐業(yè)務與普通業(yè)務不同，系提供服務的一方將服務(功能)項目與資費標準互相聚合捆綁的一種特殊的銷售方式，來電顯示功能作為該套餐業(yè)務的重要功能，列為“須開通”的第一項，與“0月租0保底”的宣傳并不沖突，且不在選擇的范圍之內。原告有權自主選擇是否解除合同，終止該套餐業(yè)務。因此，原告選擇開通該項功能后，以“未事先告知不可以關閉此項業(yè)務”、“有欺詐嫌疑”“侵犯自主選擇權”等理由，要求雙倍返還已收取的服務費的訴訟請求，于法無據(jù)，本院不予支持。
本院認為，被告泉州電信公司違規(guī)銷售未經(jīng)批準的套餐業(yè)務的行為，已經(jīng)泉州市物價局以泉物價(20xx)罰書字第10號行政處罰決定書作出處理，對該行為的處罰，是行政管理部門的行政管理職能。根據(jù)《中華人民共和國電信條例》第四十一條的規(guī)定：電信業(yè)務經(jīng)營者在電信服務中，不得有下列行為：(一)以任何方式限定電信用戶使用其指定的業(yè)務;(二)限定電信用戶購買其指定的電信終端設備或者拒絕電信用戶使用自備的已經(jīng)取得入網(wǎng)許可的電信終端設備;(三)違反國家規(guī)定，擅自改變或者變相改變資費標準，擅自增加或者變相增加收費項目;(四)無正當理由拒絕、拖延或者中止對電信用戶的電信服務;(五)對電信用戶不履行公開作出的承諾或者作容易引起誤解的虛假宣傳;(六)以不正當手段刁難電信用戶或者對投訴的電信用戶打擊報復。本案中，原告自主選擇訂購6分卡(0元保底)及疊加包，與被告泉州電信公司訂立的電信服務合同，意思表示真實，且未違反法律強制性規(guī)定，依法成立有效，并不存在“限定使用其指定的業(yè)務”的行為;被告泉州電信公司違規(guī)銷售套餐業(yè)務，將來電顯示功能作為該套餐業(yè)務的重要功能，列為“須開通”的第一項，輔之以“0月租0保底”等優(yōu)惠政策，并未擅自改變或者變相改變資費標準，也未擅自增加或者變相增加收費項目;對該套餐業(yè)務的宣傳也并非虛假宣傳。因此，被告的行為并未違反《中華人民共和國電信條例》的上述規(guī)定，原告依此要求被告泉州電信公司書面賠禮道歉，于法無據(jù)，本院不予支持。
四、被告中國電信公司應否承擔責任的問題。
本院認為，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第四十九條第一款“公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人”和《最高人民法院印發(fā)關于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見的通知》(法發(fā)(1992)22號)第40條第(5)項的規(guī)定，被告泉州電信公司作為法人依法設立并領取營業(yè)執(zhí)照的分支機構，系合法成立、有一定的組織機構和財產(chǎn)，但又不具備法人資格的組織，屬于可以作為民事訴訟當事人的“其他組織”范疇，但因為被告泉州電信公司只是被告中國電信公司的分支機構，不具備法人資格，故只能在其財產(chǎn)范圍內對外承擔民事責任，其財產(chǎn)不足清償?shù)牟糠?，應由其法人單位即被告中國電信公司承擔?/p>
綜上所述，本院認為，原告莊鑫與被告泉州電信公司之間的電信服務合同關系，主體合格，意思表示真實，未違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，該合同有效。被告泉州電信公司擅自制定屬于政府定價范圍的天翼6分卡套餐資費標準的行為，已經(jīng)泉州市物價局以泉物價(20xx)罰書字第10號行政處罰決定書作出處理，對該行為的處罰，是行政管理部門的行政管理職能。原告購買6分卡(0元保底)及疊加包，系選擇一種將服務(功能)項目與資費標準互相聚合捆綁的套餐業(yè)務，與普通業(yè)務不同，該業(yè)務將來電顯示功能列為“須開通”的第一項，有明確的提示和告知，且有明確的資費標準，原告有權自主選擇是否解除合同，終止該套餐業(yè)務。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條的規(guī)定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護”。因此，原告的訴訟請求，于法無據(jù)，本院不予支持。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國合同法》第八條、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款的規(guī)定，判決如下：
駁回原告莊鑫對被告中國電信股份有限公司泉州分公司、中國電信股份有限公司的訴訟請求。
本案受理費50元，由原告莊鑫負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于福建省泉州市中級人民法院。
審判長陳子平。
代理審判員黃招榮。
人民陪審員郭麗娜。
二〇一四年九月二十三日。
書記員伍曉利。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十六
甲方與________債權債務糾紛一案，委托乙方代理，雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則，經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議，共同遵守。
第一條?甲方因經(jīng)濟困難，本案訴訟費、差旅費、協(xié)調費等相關費用，全由乙方承擔。
第二條?本案追回款額，甲、乙雙方按比例提成。
甲方為____?%，乙方為____?%.
第三條?甲方必須積極及時提供本案全部證據(jù)，如實介紹情況，不得提供假證、偽證。
第四條?乙方負責本案一、二審訴訟直至執(zhí)行完畢全部代理。
乙方為全權代理，即代為承認、變更、和解、上訴、執(zhí)行。
第五條?本合同的變更和修改，必須雙方協(xié)商一致，甲、乙任何一方，不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同，應承擔按比例提成罰金;乙方中止合同，甲方可拒絕支付任何費用。
第六條?追回的款項，匯入由乙方指定的帳號，乙方按比例及時支付給甲方，不得借故拖延。
第七條?本合同自雙方簽字之日生效，至本案終結終止。
第八條?本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等效力。
甲?方：______________。
乙?方：____________。
代表人：______________。
代表人：____________。
____年____月____日。
___________(以下簡稱甲方)因____________糾紛一案，委托____________律師事務所(以下簡稱乙方)的律師出庭代理，經(jīng)雙方協(xié)議，訂立下列各條，共同遵守履行：
一、乙方接受甲方的委托，指派_______律師為甲方與____________糾紛案的第_______審代理人。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益，并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情，提供有關本案證據(jù)。乙方接受委托后，如發(fā)現(xiàn)甲方有捏造事實、弄虛作假行為時，有權中止代理，依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行合同，代理費全部退還甲方;如甲方無故終止，代理費不退還。
六、根據(jù)雙方協(xié)商，甲方應向乙方繳納代理費_______元。
七、本合同有效期限，應自簽訂之日起至本案本審結止(判決、調解、案外和解及撤銷訴訟)。
八、如一方要求變更合同條款，需再協(xié)議。
甲方：_______________。
乙方：_______________。
_____年_____月_____日。
注：本件一式三份，法律、委托人與律師事務所各存一份。
訴訟代理合同都要寫明甲乙兩方的基本信息，甲乙雙方持該合同各一份，在合同中，甲方必須真實的寫清楚事情的緣由，并且提供有效準確的證據(jù)以及相關的詳細信息資料。如果有什么異議一定要及時說出，雙方協(xié)商解決，避免不必要的糾紛發(fā)生。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十七
答辯人：，男，漢族，19年月日生，住址地合肥市區(qū)花園號樓。
答辯人就合肥物業(yè)管理有限公司(以下簡稱安公司)訴答辯人物業(yè)服務糾紛一案,作以下答辯：
一、安公司并非答辯人所在的花園物業(yè)管理單位，無權向答辯人收取物業(yè)管理費等費用。
根據(jù)花園《用戶使用手冊》、《管理公約》的約定，花園的物業(yè)管理人為梁行，而非安公司，因此安公司無權要求答辯人繳納物業(yè)管理費用。
二、安公司無物業(yè)管理企業(yè)資質，無權從事物業(yè)管理服務，無權向答辯人收取物業(yè)管理費用。
從安公司物業(yè)管理企業(yè)資質證書可以看出，安公司直到20xx年8月29日才取得物業(yè)管理公司資質，然而20xx年7月14日其卻與開發(fā)商簽訂前期物業(yè)服務協(xié)議。
無物業(yè)服務資質卻簽訂物業(yè)服務協(xié)議，該協(xié)議應屬無效。
三、安公司進駐花園不合法。
根據(jù)《物業(yè)管理條例》，住宅物業(yè)的建設單位，應當通過招投標的方式選聘具有相應資質的物業(yè)管理企業(yè)。
然而，20xx年花園的物業(yè)管理企業(yè)還是梁行，后來安公司未辦理任何交接手續(xù)，也未通知廣大業(yè)主即進入小區(qū)。
安公司既非通過招投標的方式被選聘的，程序上違法，又不具有相應資質，因此答辯人有權拒絕支付物業(yè)管理費用。
四、退一步說，即使安公司對花園進行了管理，其管理也是混亂的，達不到《管理公約》承諾的管理水平，答辯人有權拒付相關的物業(yè)管理費用。
根據(jù)答辯人提供的公證書等證據(jù)材料可以看出，花園物業(yè)管理混亂，存在會所無人管理，建筑材料亂堆亂放，消防器材丟失、過期，照明燈具破損，環(huán)境衛(wèi)生差，裝修混亂，治安管理差等問題。
廣大業(yè)主的意見非常大，進而都投訴到了政府相關部門和新聞媒體。
安公司遠達不到《管理公約》承諾的管理水平，違反了其中的管理者義務和責任，因此答辯人有權拒付相關費用。
綜上所述，安公司的訴訟請求無事實和法律依據(jù)，請求法院依法駁回安公司的起訴。
答辯人：
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十八
甲方：乙方：
上述甲、乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。雙方申明，雙方都已理解并認可了本合同的所有內容，同意承擔各自應承擔的權利和義務，忠實地履行本合同。
第一條雙方的權利和義務。
1.1甲方的權利和義務。
1.1.2甲方全權擁有該網(wǎng)的歸屬權及該網(wǎng)站所發(fā)布內容的知識產(chǎn)權。
1.1.3甲方應按照正常的操作規(guī)程操作網(wǎng)站，如因違規(guī)操作(包括但不只限于密碼泄露、非正常刪除文件、數(shù)據(jù)等)，造成的損失甲方自行承擔責任。
1.1.4提供公司營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證復印件、組織機構代碼證復印件、法人備案幕布拍照，并配合乙方進行網(wǎng)站icp備案。
1.2乙方的權利和義務。
1.2.1按照甲方提供的材料按時完成本合同規(guī)定的技術開發(fā)工作。
1.2.2乙方可以根據(jù)甲方的要求，及時免費為甲方舉辦和該網(wǎng)站運行有關的培訓和技術指導工作。涉及到與該網(wǎng)站無關的一些服務和技術開發(fā)雙方須另行簽署協(xié)議確認。
1.2.4乙方為甲方制作的網(wǎng)站，乙方有權在網(wǎng)站的頁腳注上乙方的制作商標，甲方不得私自刪除乙方的制作商標。
第二條開發(fā)項目及服務內容。
2.1域名與服務器空間。
2.1.1域名：是否需要。
2.1.2服務器空間。
是否需要()類型：大?。?mb)注冊時間：
網(wǎng)站的整體策劃創(chuàng)意及美術風格設計、頁面的設計制作。
2.3網(wǎng)站維護和技術支持。
2.3.1網(wǎng)站技術支持(包括網(wǎng)站前臺頁面和后臺程序的技術維護);。
2.3.3軟件產(chǎn)品支持(正常的系統(tǒng)漏洞檢測、升級)。
第三條合同金額及付款方式。
3.1本合同金額總計：人民幣元整。
3.2付款方式：;。
3.2.1。
3.2.2。
第四條完成及驗收時間。
4.1完成時間：乙方收到材料、圖片及甲方按照本合同規(guī)定先行支付的款項后個工作日內制作完成。
4.2驗收期限：甲方在乙方制作完成后兩天內完成項目的驗收,并確認。
第五條驗收標準和驗收后修改補充。
5.1無文字拼寫及圖片錯誤(以甲方提供的材料為標準)。
5.2包含本合同第二條中雙方所確認的功能。驗收合格，甲方應以書面方式簽收，
5.3驗收合格后，如果甲方在使用過程中需要對工作成果進行大幅修改，乙方可根。
第六條合同期限。
本合同有效期為年月日至年月日。
第七條不可抗力。
7.1因不可抗力或者其他意外事件，使得本服務履行不可能、不必要或者無意義的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承擔責任。
7.2甲方同意鑒于互聯(lián)網(wǎng)的特殊性，黑客攻擊、互聯(lián)網(wǎng)連通中斷或者系統(tǒng)故障等非乙方所能控制的原因給甲方或者第三方造成的損失不應由乙方承擔。但乙方有責任及時將網(wǎng)站功能恢復。
第八條違約責任。
雙方除不可抗力之原因，任何一方如單方違約，均應承擔全部違約責任，并應向另一方賠償由此違約所造成的損失。
第九條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，兩份合同具有同等法律效力。
網(wǎng)站建設服務合同糾紛篇十九
合同。
糾紛，是指因合同的生效、解釋、履行、變更、終止、轉讓等行為而引起的合同當事人的所有爭議。以下是本站小編整理的電信服務合同糾紛判決書，歡迎參考閱讀。
原告某某通信公司。
被告周某。
原告某某通信公司與被告周某電信服務合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員王文美獨任審判，公開開庭進行了審理。原告某某通信公司委托代理人耿粟邑到庭參加訴訟。被告周某經(jīng)本院合法傳喚無正當理由拒不到庭。本案現(xiàn)已審理終結。
原告某某通信公司訴稱，被告自20xx年5月起租用原告移動電話號碼，自20xx年6月起，被告連續(xù)數(shù)月積欠原告移動電話通話費、月租費人民幣650元。經(jīng)原告催討未著，故訴訟來院，要求被告給付上述欠款并償付相應違約金人民幣429元及合同違約金人民幣1536元(按日利率3‰、計至20xx年6月)。
原告提供證據(jù)如下：業(yè)務受理確認單、移動電話用戶欠費及違約金清單各一份。被告周某未答辯，亦未提供證據(jù)。
第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告周某應自本判決生效之日起十日內給付原告某某通信公司電信服務費用(移動電話號碼)人民幣650元。
二、被告周某應自本判決生效之日起十日內償付原告某某通信公司逾期違約金人民幣429元。
三、被告周某應自本判決生效之日起十日內償付原告某某通信公司合同違約金人民幣1536元。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣25元，由被告周某負擔。
《中華人民共和國民事訴訟法》。
第一百三十條被告經(jīng)傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。
第二百二十九條被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務的，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務的，應當支付遲延履行金。
《中華人民共和國合同法》。
第四十四條依法成立的合同，自成立時生效。
第六十條當事人應當按照約定全面履行自己的義務。
當事人應當遵循誠實信用原則,根據(jù)合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。
第一百零七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
《中華人民共和國電信條例》。
第三十五條電信用戶應當按照約定的時間和方式及時、足額地向電信業(yè)務經(jīng)營者繳納電信費用;電信用戶逾期不交納電信費用的，電信業(yè)務經(jīng)營者有權要求補交電信費用，并可以按照所欠費用每日加收3‰的違約金。
……。
審判員王文美。
書記員吳競爽。
原告(被反訴人)中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司獲嘉縣分公司(以下簡稱聯(lián)通分公司)。負責人焦啟鳴，總經(jīng)理。
委托代理人楊靈霞，女。
被告(反訴人)宋成林，男。
委托代理人梁樂慶，男。
原告聯(lián)通分公司訴被告宋成林電信服務合同糾紛一案，本院于20xx年3月22日立案受理后，依法由審判員劉國梁適用簡易程序，于20xx年5月5日公開開庭進行了審理，被告宋成林當庭提起反訴，本院決定合并審理，于20xx年5月17日公開開庭進行了審理，原告的委托代理人楊靈霞、被告宋成林(第二次未到庭)，委托代理人梁東慶均已到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告(被反訴人)訴稱：被告系原告客戶，電話號碼為4527368，20xx年元月份，被告打長途電話欠費1342.45元，經(jīng)原告多次催要，被告拒不支付，故訴至法院，要求被告支付所欠話費，同時認為被告的反訴不能成立，要求依法駁回反訴。
被告(反訴人)辯稱：被反訴人所訴不實，其稱反訴人欠長途話費純屬無中生有，反訴人使用的是包月電話，至20xx年5月底到期，但聯(lián)通公司擅自違約將反訴人的電話停機，請求法院依法駁回原告的訴訟請求，責令其將反訴人的電話接通，并賠償因停機造成的經(jīng)濟損失3000元。
原告(被反訴人)向本院提交的證據(jù)材料有：1、長途清單查詢結果一份三頁;2、視聽光盤一份附錄音筆錄一份;以此證明被告欠其長途話費1342.45元及催要話費的情況。
被告(反訴人)向本院提交的證據(jù)材料有：1、李紅利證明一份;2、宋志遠證明一份，以證明反訴人的經(jīng)濟損失情況。
經(jīng)庭審質證，對于原告提交證據(jù)1，被告有異議，認為長途電話不是被告家人所打，是網(wǎng)通公司盜打的，因該證據(jù)客觀記錄了號碼為4727368的固定電話撥打長途電話的詳細情況，被告對此雖提異議，但未提相關證據(jù)予以佐證，故本院對此其異議不予采納。對于證據(jù)2，被告有異議，認為宋成林妻子并不能代表宋成林，且錄像時并未告知當事人，不能起證明作用，因該視聽資料證明聯(lián)通分公司員工去被告家催要話費的情況，故本院予以采信。
對于被告提供的二份證明，原告均有異議，認為證人未出庭，且并不能證明反訴的事實，因二證人均未出庭作證，故本院對此二份證明不予采信。
根據(jù)庭審當事人陳述及上述有效證據(jù)，本院確認以下案件事實：
宋成林原系聯(lián)通分公司的客戶，包月電話號碼為4727368。20xx年1月5日至1月30日，該固定電話撥打長途電話時長為35小時20分37秒，費用為1342.45元，被告一直拖欠未交。20xx年3月20日，原告公司員工去被告家里催要話費而未果，由聯(lián)通公司新鄉(xiāng)分公司直接將該固定電話停機。20xx年3月22日，原告訴至法院要求追回話費1342.45元。20xx年5月15日，宋成林向本院提起反訴，要求聯(lián)通分公司為其接通電話，并賠償因停機機造成的經(jīng)濟損失3000元。
本院認為，宋成林在接受聯(lián)通分公司的電信服務過程中，使用并拖欠長途話費1342.45元，事實清楚，證據(jù)充分，釀成糾紛，應負全部責任，故原告的訴訟請求應予支持。對于被告稱因拖欠長途話費而被停機的包月電話尚未到期，仍應繼續(xù)履行電信服務合同，因其拒絕交納話費的行為已表明不再履行主要債務，聯(lián)通分公司可以在履行期限屆滿前解除合同，故本院對反訴人要求繼續(xù)履行電信服務合同的請求不予支持。對于反訴人要求賠償經(jīng)濟損失的請求，因其未能提供充分證據(jù)予以證明經(jīng)濟損失的數(shù)額，故本院對此請求不予支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十四條、《中華人民共和國民法通則》第一百零八條之規(guī)定，判決如下：
一、被告宋成林應于本判決生效后五日內支付原告長途話費1342.45元。
二、駁回反訴人宋成林的反訴請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費50元，減半征收即25元，反訴費25元，減半征收即12.5元，由被告宋成林負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提供副本，上訴于新鄉(xiāng)市中級人民法院。
審判員劉國梁。
20xx年五月二十一日。
代書記員邵明周。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10034729.html】
