經(jīng)過雙方協(xié)商和同意，合同是達(dá)成共識(shí)的有力證據(jù)。注意適用合同中的證明、解釋和爭(zhēng)議解決條款，避免因此產(chǎn)生法律糾紛。請(qǐng)參考以下合同寫作示范，或許能為您的合同起到提供一些思路和指導(dǎo)的作用。
外包加工合同糾紛篇一
第一條 ：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條 ：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 ：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條 ：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 ：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
（一）過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條 ：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條 ：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條 ：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條 ：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條 ：乙方應(yīng)找（乙方資本額二倍）殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
外包加工合同糾紛篇二
：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
：材料由_________方負(fù)責(zé)。
：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
：乙方應(yīng)找殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________ 乙方：_________
外包加工合同糾紛篇三
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對(duì)已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)錯(cuò)，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時(shí)通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失，由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔(dān)，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的，乙方務(wù)必在甲方通知的第一時(shí)間來(lái)我司返工，否則產(chǎn)生的返工費(fèi)，及計(jì)時(shí)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
外包加工合同糾紛篇四
乙方：
第一條：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件(見圖紙部件加工明細(xì)表)，總計(jì)按甲方提供的每種零件的數(shù)量，價(jià)格按雙方協(xié)商所定的的價(jià)格(見圖紙部件加工明細(xì)表)。
第二條：乙方須按照外包加工零件清單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行準(zhǔn)時(shí)交貨;延時(shí)交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保質(zhì)保量，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況。加工完畢送貨至甲方工廠，經(jīng)過甲方初步驗(yàn)收后入庫(kù)。(因甲方提供的物料本事質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方，經(jīng)過甲方確認(rèn)，乙方不承擔(dān)責(zé)任)。
第四條：通過初步驗(yàn)收的入庫(kù)貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂后，甲方預(yù)付乙方(人民幣)作為合同定金，乙方將零件按時(shí)加工完畢，交付甲方工廠，經(jīng)過甲方驗(yàn)收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的%。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發(fā)票與第二次加工零件訂單的定金(第二次零件加工訂單總款的%)一起支付;以后長(zhǎng)期合作以此類推。
2、此類付款方式作為雙方長(zhǎng)期合作的基本條約。
甲方(簽章)：________________?。
乙方(簽章)：________________。
外包加工合同糾紛篇五
第一條 ：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條 ：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 ：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條 ：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 ：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條 ：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十一：本協(xié)議簽署地在(寫你企業(yè)所在地)
第十二：本協(xié)議一試 份 并具有同等法律效率。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
外包加工合同糾紛篇六
第一條方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。
一次抽樣計(jì)劃，為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。
一邊規(guī)格界限，形式_________，為_________。
第七條方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條方應(yīng)找殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇七
住所：________________________。
聯(lián)系電話：____________________。
乙方(承攬人)：_______________________。
法定代表人：_________________________。
住所：_____________________________。
聯(lián)系電話：___________________________。
甲乙雙方就產(chǎn)品外包加工事宜經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由______方負(fù)責(zé)。
第五條若材料由_______方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_______。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式，aql(可接受的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))為。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期______日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處____%違約金。
(二)繼續(xù)逾期______天以上至_____天以內(nèi)者，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_____%違約金。
(三)繼續(xù)逾期______天以上至______天以內(nèi)者，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_____%違約金。
(四)繼續(xù)逾期_____天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的______倍計(jì)算。
第八條通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為______%，給予總價(jià)_____%獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為______%，給予總價(jià)______%獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條試用廠商的試用期間為_____個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量、交貨期、價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條付款條件。
乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_____________________。
第十四條乙方應(yīng)找連帶保證乙方履行本約。
第十五條爭(zhēng)議解決。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)夭块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
外包加工合同糾紛篇八
簽訂時(shí)間：_______年______月_____日
一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品價(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量
名或項(xiàng)目單價(jià)總金額合計(jì)
二、定作方帶料
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方__________承攬方__________
單位名稱(章)__________單位名稱(章)__________
單位地址：__________單位地址：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
外包加工合同糾紛篇九
根據(jù)《中華人民共和國(guó)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方委托乙方加工_________，雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，以便共同遵守：
第一條：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
風(fēng)險(xiǎn)告知：在履行合同過程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的，應(yīng)及時(shí)通知定作人進(jìn)行更換、補(bǔ)齊或采取其他的補(bǔ)救措施，如承攬人不及時(shí)通知或定作人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時(shí)履行或造成對(duì)方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時(shí)間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應(yīng)當(dāng)明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應(yīng)當(dāng)在幾天內(nèi)，通過什么方式通告對(duì)方，只要守約方在合同約定的時(shí)間內(nèi)履行了通知的義務(wù)，則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
外包加工合同糾紛篇十
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對(duì)已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)錯(cuò)，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時(shí)通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失，由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔(dān)，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的，乙方務(wù)必在甲方通知的第一時(shí)間來(lái)我司返工，否則產(chǎn)生的返工費(fèi)，及計(jì)時(shí)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
外包加工合同糾紛篇十一
乙方：_________。
第一條?：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條?：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條?：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條?：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條?：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條?：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條?：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
（一）過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（二）繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
（三）繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
（四）繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條?：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條?：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條?：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條?：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條?：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條?：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條?：乙方應(yīng)找（乙方資本額二倍）殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇十二
第一條：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，為_________。
第七條：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________。
外包加工合同糾紛篇十三
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長(zhǎng)。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實(shí)不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)______元，由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于______市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
外包加工合同糾紛篇十四
1、請(qǐng)求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計(jì)至起訴之日止)，二項(xiàng)共計(jì)_______________元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費(fèi)共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認(rèn)欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護(hù)原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請(qǐng)依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
外包加工合同糾紛篇十五
(以下三項(xiàng)選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號(hào)：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號(hào)住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項(xiàng)。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致意見，形成書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫
外包加工合同糾紛篇十六
上訴人(再審原審被告)陳全中，男，1957年8月18日出生，漢族，農(nóng)民，住武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村5組。
委托代理人謝全海，武陟縣誠(chéng)信法律服務(wù)中心法律工作者。
被上訴人(再審原審原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，漢族，個(gè)體工商戶，住河南省光山縣馬畈街道115號(hào)。
委托代理人楊慶輝，河南紫弦律師事務(wù)所律師。
法定代表人陳運(yùn)奎，村委主任。
上訴人陳全中與被上訴人魏曰志、再審原審被告武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村村民委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱：澗溝村委)加工合同糾紛一案，魏曰志于xx年7月12日向武陟縣人民法院提起訴訟。武陟縣人民法院于xx年10月22日作出武民初字第817號(hào)民事判決。該民事判決生效后，魏曰志于xx年12月26日申請(qǐng)?jiān)賹?，武陟縣人民法院于xx年12月28日作出()武民監(jiān)字第1號(hào)裁定，裁定本案再審，并于xx年6月20日作出()武民再字第5號(hào)民事判決。該再審民事判決生效后，陳全中不服，向檢察院申訴，焦作市人民檢察院向焦作市中級(jí)人民法院提出抗訴，焦作市中級(jí)人民法院于xx年8月14日作出()焦民立抗字第28號(hào)民事裁定，指令武陟縣人民法院再審。武陟縣人民法院再審后于xx年3月18日作出()武民再字第7號(hào)民事判決。陳全中不服，于xx年4月2日提起上訴。本院于xx年4月21日受理后，依法組成合議庭于xx年5月19日公開開庭審理了本案。上訴人陳全中及其委托代理人謝全海、被上訴人魏曰志的委托代理人楊慶輝到庭參加了訴訟。再審原審被告澗溝村委經(jīng)本院傳票合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院原審查明：1月20日，原告與被告澗溝村委訂立電桿加工承包合同。遂后雙方開始履行合同，原告負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的技術(shù)和質(zhì)量，被告澗溝村委負(fù)責(zé)銷售。期間，被告澗溝村委按雙方約定的價(jià)款給原告結(jié)算了部分款項(xiàng)。xx年1月9日，原告和時(shí)任澗溝村委主任的被告陳全中對(duì)雙方以前約定的給原告的價(jià)款進(jìn)行了變更，由每根80元降為55元。但截止合同履行結(jié)束，雙方未對(duì)以前的帳目進(jìn)行結(jié)算。另查明，xx年1月31日，被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。原告為討要余欠的電桿加工費(fèi)和欠款與二被告形成糾紛，訴至本院。
原審法院原審認(rèn)為，根據(jù)原告和被告澗溝村委19訂立的合同約定，原告和被告澗溝村委之間存在合作加工電桿的法律關(guān)系，雙方約定有明確的分工，也約定了原告方應(yīng)得的報(bào)酬。該價(jià)款雖經(jīng)協(xié)商變更，但雙方的關(guān)系可以確定，既非合伙，也非加工承攬。被告澗溝村委所辯的雙方系合伙關(guān)系，因雙方的約定不符合合伙的特征地，該辯解理由不能成立。雙方生產(chǎn)的電桿，被告澗溝村委應(yīng)按每根55元的約定向原告支付款項(xiàng)。就現(xiàn)有證據(jù)而言，可以確定雙方未進(jìn)行最終的結(jié)算，不能證明被告澗溝村委是否欠原告款及其數(shù)額，原告舉證的證據(jù)可以初步認(rèn)定原告生產(chǎn)電桿的數(shù)量為4450根，但具體結(jié)算還要扣除被告澗溝村委的已付款和破損電桿的數(shù)量及價(jià)款。而被告澗溝村委所舉證據(jù)(36張條據(jù))均系復(fù)印件，因其舉不出原件核對(duì)，無(wú)法認(rèn)定其已付款數(shù)，其也未舉出破損電桿的數(shù)量，舉證不能的責(zé)任應(yīng)由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)，據(jù)此可以推定原告主張的欠電桿的加工費(fèi)的數(shù)額成立。原告所舉的兩張欠條系被告陳全中出具，原告方未舉出證據(jù)證明該欠款系陳全中個(gè)人所欠，被告陳全中的行為應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，該款應(yīng)認(rèn)定為被告澗溝村委所欠。被告澗溝村委欠原告的款項(xiàng)，應(yīng)予支付，拖欠不付，已屬違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。原告舉證的證據(jù)可以說(shuō)明其于xx年12月向被告主張過權(quán)利，至起訴時(shí)，原告行使權(quán)利并未超訴訟時(shí)效。原告向被告陳全中主張權(quán)利，提交所涉被告陳全中的有關(guān)證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為該被告履行職務(wù)中的行為，該被告?zhèn)€人不應(yīng)承擔(dān)付款責(zé)任。
原審法院原審判決如下：一、被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原告款14萬(wàn)元;二、駁回原告其他訴訟請(qǐng)求，訴訟費(fèi)4360元，由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)。原告預(yù)交的訴訟費(fèi)本院不予退還，被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原告。
原審法院()武民再字第5號(hào)案再審認(rèn)定的事實(shí)是：年1月20日，原審原告魏曰志與原審被告澗溝村委訂立了電桿加工承包合同(原審被告陳全中當(dāng)時(shí)任澗溝村委主任)。當(dāng)魏曰志按合同約定將生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)至澗溝村后，澗溝村委因無(wú)資金沒有履行能力，該合同沒有履行。原審被告陳全中便讓本村村民曹風(fēng)鳴召集村民入股投資生產(chǎn)電線桿。曹風(fēng)鳴召集了本村史會(huì)生等八人投資150000元生產(chǎn)電線桿。并與陳全中約定，每賣出一根線桿，投資方得款22元，因廠地系村委所有，故每賣出一根桿，村委得款8元。陳全中負(fù)責(zé)銷售。xx年1月9日陳全中與魏曰志協(xié)議約定，已生產(chǎn)線桿4450根，給魏曰志的價(jià)款由每根80元降為55元。但雙方開始履行約定至結(jié)束，未對(duì)以前的帳目進(jìn)行結(jié)算，但原審原告認(rèn)可原審被告陳全中已付款146200元。另查明，xx年1月31日，原審被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。
原審法院再審認(rèn)為，原審被告陳全中代表村委與原審原告魏曰志簽訂的“電桿加工承包合同”，由于澗溝村委沒有履行能力，該合同實(shí)際并未執(zhí)行，而是由原審被告陳全中個(gè)人又號(hào)召本村村民以入股的形式投資加工電桿，并由陳全中自己與入股村民約定，每賣出一根電桿，付股民22元，付村委廠地占用費(fèi)8元。陳全中以此又與原審原告魏曰志履行“電桿加工承包合同”。在履行期間，陳全中又與魏曰志訂立協(xié)議，言明生產(chǎn)線桿4450根，對(duì)給付魏曰志電桿價(jià)格進(jìn)行了變更。由此可以看出，原審原告魏曰志的電桿加工費(fèi)應(yīng)當(dāng)由原審被告陳全中給付，而不應(yīng)由澗溝村委給付。原審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。但原審被告澗溝村委與原審原告魏曰志簽訂合同之后，無(wú)履行合同的能力，將合同轉(zhuǎn)借他人，并從中得利，原審原告仍認(rèn)為是與村集體合作，致使原告的利益遭受損失，同時(shí)村委又提供場(chǎng)地并安排民工參與生產(chǎn)，并發(fā)給工資，村委有配合陳全中經(jīng)營(yíng)及得利事實(shí)存在，原審被告澗溝村委應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。原審原告魏曰志所舉的兩張欠條系原審被告陳全中個(gè)人出具，有證據(jù)證明該欠款系陳全中個(gè)人所欠，陳全中的該行為不應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，故該款應(yīng)認(rèn)定為陳全中個(gè)人所欠，不應(yīng)當(dāng)由澗溝村委償還，原審對(duì)此認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，亦應(yīng)予糾正。原審原告主張加工費(fèi)的數(shù)額是(4450根×55元-146200元)98550元，欠貨款是(2100+39234元)41334元。經(jīng)查，就本案現(xiàn)有證據(jù)來(lái)說(shuō)沒有不妥，數(shù)額正確。原審認(rèn)定原審原告行使權(quán)利并未超過訴訟時(shí)效，再審對(duì)此亦確認(rèn)。原審原告要求澗溝村委與陳全中連帶清償責(zé)任，符合本案事實(shí)和法律的規(guī)定，予以支持。
原審法院再審判決如下：一、撤銷武陟縣人民法院()武民初字第817號(hào)民事判決;二、原審被告陳全中應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志款140000元。原審被告澗溝村委承擔(dān)連帶清償責(zé)任。三、駁回原審原告其它訴訟請(qǐng)求。原審訴訟費(fèi)4360元由原審被告陳全中承擔(dān)，原審原告預(yù)交的訴訟費(fèi)不予退還，原審被告陳全中應(yīng)予本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告;再審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行時(shí)一并執(zhí)行。
原審法院再次再審確認(rèn)的事實(shí)與原審法院()武民再字第5號(hào)案再審確認(rèn)的事實(shí)一致。另查明，本次再審中二原審被告均未舉出原告認(rèn)可已付電桿款146200元以外另付原告電桿款的證據(jù)，也未舉出破損桿數(shù)量的證據(jù)。
原審法院再次再審后認(rèn)為：原審被告陳全中代表原審被告澗溝村委和原審原告魏曰志于1999年1月20日簽訂“電桿加工承包合同”后，被告澗溝村委因沒有投資資金并未以定作人身份的合作方實(shí)際履行，而是由被告陳全中個(gè)人組織并吸收本村村民以入股的形式投入資金，形成一個(gè)新的投資主體(在條據(jù)中顯示澗溝村線桿廠)，作為與原審原告合作的定作人，代表村委并借村委之名與原審原告履行上述加工承包合同，并對(duì)線桿銷售、款額分配進(jìn)行約定并實(shí)際履行，即由陳全中負(fù)責(zé)銷售，每賣出一根線桿，付股民22元，付村委8元。上述新的投資主體作為加工合同的定作方，實(shí)際負(fù)責(zé)人為陳全中，此后陳全中又以個(gè)人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，即明確確定原審被告陳全中成為與原告履行加工合同的定作方。所以原審被告陳全中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付原審原告加工費(fèi)的民事責(zé)任。原審被告澗溝村委與原審原告簽訂合同之后，雖無(wú)履行合同能力，但并沒有解除與原審原告的合同，而是將合同部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，他人仍以澗溝村委之名履行合同;同時(shí)澗溝村委提供場(chǎng)地與陳全中同時(shí)參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和分配，有得利的事實(shí)存在，與原審被告陳全中形成事實(shí)上的合伙關(guān)系。所以被告澗村委對(duì)原審原告的加工費(fèi)應(yīng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任。本院()武民再字第5號(hào)案再審確認(rèn)原審被告陳全中對(duì)所欠原審原告加工款承擔(dān)給付責(zé)任，被告澗溝村委負(fù)連帶責(zé)任是正確的。原審原告所舉證據(jù)證明，其履行加工合同應(yīng)得加工費(fèi)數(shù)額為(4450根×55元-已付款146200元)98550元。原審原告所舉兩張欠條系原審被告陳全中以個(gè)人名義出具，雙方形成買賣合同關(guān)系，應(yīng)確認(rèn)系原審被告陳全中個(gè)人購(gòu)買原審原告線桿欠原告貨款41334元，應(yīng)由其個(gè)人單獨(dú)償還，原審被告澗溝村委不應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。因雙方加工合同和協(xié)議未約定結(jié)算時(shí)間，被告陳全中所書欠條亦未注明給付時(shí)間，故原審原告起訴并未超過訴訟時(shí)效。本院()武民再字第5號(hào)案對(duì)上述欠加工費(fèi)數(shù)額及責(zé)任承擔(dān)，原審被告陳全中欠貨款數(shù)額及欠款性質(zhì)，認(rèn)定事實(shí)正確，定性準(zhǔn)確，但在判決結(jié)果中一并判決原審被告陳全中給付原審原告款14萬(wàn)元，原審被告澗溝村委負(fù)連帶清償責(zé)任不妥，且數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤，數(shù)額相差116元。其中判決包含被告澗溝村委對(duì)被告陳全中個(gè)人所欠貨款41334元負(fù)連帶責(zé)任，結(jié)果錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。抗訴機(jī)關(guān)關(guān)于再審判決計(jì)算結(jié)果與判決結(jié)果相差116元的抗訴理由正確，應(yīng)予支持。本次再審中原審被告均未舉出破損線桿的數(shù)量，原審原告雖未舉出原審被告收線桿的領(lǐng)條，但原審原告和被告陳全中xx年1月9日的協(xié)議可以證明先前生產(chǎn)線桿的數(shù)量為4450根，雙方雖未進(jìn)行最后結(jié)算，但根據(jù)事實(shí)可以計(jì)算出原審二被告所欠加工費(fèi)的數(shù)額，所以就現(xiàn)有證據(jù)可以確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，應(yīng)當(dāng)支持原審原告的訴訟請(qǐng)求。抗訴機(jī)關(guān)認(rèn)為雙方?jīng)]有進(jìn)行結(jié)算，債權(quán)債務(wù)不明，支持原審原告訴訟請(qǐng)求錯(cuò)誤，理由不足，不應(yīng)予以支持。
原審法院再次再審判決如下：一、撤銷本院()武民再字第5號(hào)民事判決;二、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志線桿加工費(fèi)98550元;三、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志遲延給付線桿加工費(fèi)的損失116元;四、原審被告澗溝村委對(duì)上述第二、三項(xiàng)負(fù)連帶給付責(zé)任。五、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志所欠購(gòu)買電線桿貨款41334元。原審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)。原審原告預(yù)交的訴訟費(fèi)本院不予退還，由原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告。再審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行中一并執(zhí)行。
陳全中上訴稱：一、()武民再字第7號(hào)民事判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、再審判決陳全中給付被上訴人加工費(fèi)錯(cuò)誤。再審中，被告澗溝村委申請(qǐng)出庭作證的幾位證人證明：澗溝村委無(wú)力履行合同后，退出了合同關(guān)系，澗溝村八位村民集資15萬(wàn)元，與被上訴人合作建立了電桿加工廠，被上訴人給股民加工生產(chǎn)電桿，股民給其出具有驗(yàn)收入庫(kù)單，加工費(fèi)應(yīng)與股民結(jié)算。陳全中既未投資，也未參與電桿廠的經(jīng)營(yíng)管理，更未收到被上訴人一根電桿，陳全中與上訴人沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。陳全中雖銷售有部分電桿，但銷售的是股民的電桿，銷售收入在扣除自己合理報(bào)酬后，余款都交給了股民而不可能交給被上訴人。陳全中不欠也不可能欠被上訴人加工費(fèi)。所以，武陟縣人民法院判決陳全中給付被上訴人加工費(fèi)，村委承擔(dān)連帶責(zé)任，無(wú)異于指鹿為馬，張冠李戴，嫁禍于人，是錯(cuò)誤的。2、股民經(jīng)過調(diào)查了解，被上訴人應(yīng)得的加工費(fèi)明顯偏高，強(qiáng)烈不滿。在股民的多次要求下，陳全中為平衡雙主的利益，陳全中以村委主任的身份，經(jīng)與被上訴人協(xié)商，于xx年元月9日簽訂了此變價(jià)協(xié)議。并特別注明，具體結(jié)算以雙方的領(lǐng)導(dǎo)為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量。由此可以看出：此協(xié)議不是結(jié)算的結(jié)果，而是結(jié)算的前提。原審再審中，被上訴人都承認(rèn)雙方未經(jīng)結(jié)算。因此，4450根，就不是上訴人實(shí)際生產(chǎn)的總數(shù)。而且，破損的數(shù)量也不應(yīng)由陳金中舉出，因?yàn)殛惾懈緵]有收到過被上訴人的電桿，也就不可能知道破損桿的數(shù)量，武陟法院以陳金中不能舉出破損桿的數(shù)量而承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，真可謂是“欲加之罪，何患無(wú)辭”!因此，在被上訴人生產(chǎn)電桿總數(shù)不能確定，破損桿的數(shù)量沒有確定，應(yīng)付加工費(fèi)的電桿無(wú)法確定的情況下，武陟法院判決上訴人給付被上訴人98550元加工費(fèi)，不純粹是無(wú)源之水，無(wú)本之木，顛倒黑白嗎?何以服眾!二、原審、再審判決都適用法律錯(cuò)誤。民事訴訟法第108條規(guī)定：“起訴必須符合下列規(guī)定：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織?！倍景钢?，被上訴人在原審中所持的兩張欠條，一張是魯山電桿廠的，一張是中站電桿廠的，都與被上訴人無(wú)關(guān)，沒有利害關(guān)系，武陟法院不僅受理了被上訴人的訴訟，而且不顧上訴人的多次異議，未加審理都判決支持了被上訴人的訴訟請(qǐng)求。難道民事訴訟法規(guī)定錯(cuò)了嗎?綜上，原審、再審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，判決結(jié)果錯(cuò)誤。上訴人懇請(qǐng)上級(jí)人民法院查明事實(shí)，依法公斷，判如所求!
魏曰志答辯稱：一、一審判決令陳全中支付答辯人的電桿加工費(fèi)，是正確的。首先，電桿加工合同是陳全中借澗溝村委的名義與答辯人簽訂的;其次，在此后的合同履行中，也是陳全中直接與答辯人進(jìn)行交往的，答辯人沒有與其他任何人發(fā)生電桿加工業(yè)務(wù)關(guān)系;其三，加工生產(chǎn)出來(lái)的電桿，都是陳全中以其個(gè)人的名義與購(gòu)貨單位武陟縣電業(yè)局結(jié)賬的;其四，陳全中在支付其他提供資金村民的報(bào)酬后，剩余利潤(rùn)全被其一人裝入腰包。這幾條基本事實(shí)，確定了在履行電桿加工合同的過程中，陳全中不僅是合同一方的當(dāng)事人，更是電桿廠負(fù)責(zé)管理、銷售者和獲利的直接受益人。因此，武陟縣人民法院判令由陳全中支付答辯人的加工費(fèi)是再正確不過的了。陳全中在上訴狀中稱自己“既未投資，也未參與經(jīng)營(yíng)管理，與被上訴人沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系”，此話完全是胡說(shuō)八道。二、一審以雙方最后確定的產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)數(shù)量作為裁判依據(jù)，并無(wú)不妥?！峨姉U加工合同》履行結(jié)束后，陳全中與答辯人簽《協(xié)議》約定：將原合同規(guī)定的每根80元的價(jià)格降為55元，并且，雙方確認(rèn)答辯人已“生產(chǎn)數(shù)量為4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)作廢，以此協(xié)議為依據(jù)”。可見，此最后協(xié)議，明確表明了雙方的債權(quán)關(guān)系。協(xié)議既是陳全中支付加工費(fèi)的依據(jù)，也是答辯人索討債務(wù)的重要憑證。當(dāng)然，《協(xié)議》中也提到“具體結(jié)算，以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量”。但是，領(lǐng)條已在簽訂本協(xié)議時(shí)被陳全中收走，否則也得不出4450根的數(shù)字;至于破損電桿是多少，陳全中拿不出任何破損數(shù)額依據(jù)，根據(jù)誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證的規(guī)則，陳全中自然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果責(zé)任。因此，一審以雙方的最后《協(xié)議》來(lái)裁判定案，是十分公正的。三、一審受理并支持答辯人要求陳全中個(gè)人支付另外兩筆債款，符合法律規(guī)定。這兩張欠據(jù)，一張注明“今收到8米電桿貳仟壹佰元正”;另一張為“欠到魯山中站電桿款39234元”。目前陳全中上訴稱欠款的是“魯山中站”的錢，而不是答辯人的，可是陳全中忽視了一個(gè)關(guān)鍵的事實(shí)，既“中站”電桿廠就是答辯人魏曰志的，并有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》為證。再說(shuō)債權(quán)憑證一直在答辯人手上持有，兩張欠據(jù)并沒有直接指明其他人是債權(quán)人，所以，誰(shuí)持有債權(quán)憑證，誰(shuí)就是當(dāng)然的債主。因此，一審依此判決陳全中還債，有充足理由。綜上，陳全中上訴的三個(gè)觀點(diǎn)，沒有一條能站得住腳，其上訴的目的無(wú)非是混淆視聽，無(wú)理狡辯，拖延還款，答辯人相信二審法院絕不會(huì)被陳全中的這點(diǎn)雕蟲小技所蒙蔽，還望上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主持正義，維持原判，依法駁回陳全中的不當(dāng)上訴請(qǐng)求為盼。
本院根據(jù)上訴人陳全中與被上訴人魏曰志的訴辯意見，確定案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：陳全中應(yīng)否支付魏曰志電桿加工費(fèi)。
針對(duì)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，上訴人陳全中認(rèn)為：一審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、變價(jià)協(xié)議作為付款憑證沒有依據(jù)。2、對(duì)方?jīng)]有提供證據(jù)。3、4450根電桿沒有充分證據(jù)證明陳全中已銷售。4、4450根電桿未除去破損桿，再審判決中也顯示含破損桿。5、對(duì)方庭審中也承認(rèn)雙方約定計(jì)算價(jià)款時(shí)除去破損桿。對(duì)方庭審中未提出遲延加工費(fèi)的請(qǐng)求，一審判決違背不訴不理原則。一審判決第五條支付貨款41334元也是不當(dāng)?shù)模蛟搨鶛?quán)人不是被上訴人，而是案外人。一審對(duì)方明確請(qǐng)求是14萬(wàn)元，不包括116元，對(duì)方也承認(rèn)未結(jié)算過，其原因是未除去破損電桿。陳全中未以個(gè)人名義銷售，其只是經(jīng)手人，陳全中只是簽訂了變價(jià)協(xié)議，未投資，未管理。一審判決沒有事實(shí)依據(jù)。被上訴人魏曰志認(rèn)為：一審認(rèn)定事實(shí)正確。1、被上訴人與澗溝村委簽訂的加工協(xié)議，由陳全中履行，并由陳全中負(fù)責(zé)銷售，陳全中也從中取得收入。后陳全中又與魏曰志簽訂了變價(jià)協(xié)議，是陳全中以自己的名義簽訂的，并在協(xié)議中確認(rèn)了電桿數(shù)量。2、條據(jù)已交給陳全中，且陳全中未提出電桿有破損，其應(yīng)承擔(dān)電桿破損數(shù)量的舉證責(zé)任。3、另外，兩筆借款的證據(jù)，我方在一審中有證據(jù)證明魯山、中站的廠是被上訴人的。一審中我方提出的請(qǐng)求14萬(wàn)元包括遲延給付加工費(fèi)的損失116元。總之，一審判決事實(shí)清楚，證據(jù)充分，判決正確。
案經(jīng)本院審理查明：魏曰志與澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書”第六條規(guī)定：乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的合格率必須達(dá)到96%，質(zhì)量達(dá)到cb4623-94標(biāo)準(zhǔn)，電桿破損超過4%，每超壹根，罰壹根做桿成本費(fèi)，節(jié)約壹根獎(jiǎng)成本費(fèi)70%，破損率以年為期限計(jì)算，如施工和運(yùn)輸造成損失，由甲方自己承擔(dān)。魏曰志與陳全中于xx年1月9日簽訂了協(xié)議，該協(xié)議約定：經(jīng)雙方協(xié)商，原生產(chǎn)的電桿協(xié)商的價(jià)格，改為每根五十五元，生產(chǎn)數(shù)量4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)作廢(含價(jià)格)，以此協(xié)議為依據(jù)，具體結(jié)算以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量。其它案件事實(shí)與一審判決認(rèn)定事實(shí)一致。
本院認(rèn)為：魏曰志與陳全中代表的澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書”后，在履行過程中，定做人發(fā)生實(shí)際變更，由澗溝村委變更為由陳全中組織的村民入股形式，但原“電桿加工承包合同書”的主要權(quán)利、義務(wù)繼續(xù)履行，對(duì)電桿銷售、款額分配進(jìn)行了約定，并以實(shí)際履行。后來(lái)，陳全中又以個(gè)人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，明確了陳全中為定作方。因此，陳全中應(yīng)承擔(dān)給付魏曰志加工費(fèi)的責(zé)任;澗溝村委在履行合同過程中，提供了土地，并從中收益，因此，對(duì)陳全中給付魏曰志加工費(fèi)的責(zé)任應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于陳全中以個(gè)人名義給魏曰志出具的欠條，應(yīng)由陳全中個(gè)人承擔(dān)還款責(zé)任。關(guān)于生產(chǎn)的4450根電桿中破損桿數(shù)量問題，現(xiàn)因雙方都舉不出有力證據(jù)證實(shí)，故應(yīng)以雙方簽訂的“電桿加工承包合同書”中第六條的約定為參考依據(jù)，扣除4%，進(jìn)行計(jì)算。一審判決對(duì)此認(rèn)定有誤，應(yīng)予糾正。魏曰志請(qǐng)求的延期給付加工費(fèi)損失116元，證據(jù)不足，本院不予支持，一審判決支持魏曰志的此項(xiàng)請(qǐng)求不當(dāng)，應(yīng)予糾正。上訴人陳全中的上訴理由不能成立。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)之規(guī)定，判決如下：
一、維持武陟縣人民法院()武民再字第7號(hào)民事判決第一、五項(xiàng)及訴訟費(fèi)負(fù)擔(dān)部分。
二、陳全中在接到本判決十日內(nèi)給付魏曰志電桿加工費(fèi)元，澗溝村委承擔(dān)連帶責(zé)任。
二審訴訟費(fèi)4360元，法律文書專遞郵費(fèi)30元，合計(jì)4390元，由上訴人魏曰志負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng)李元成。
審判員劉成功。
審判員李玉香。
二〇〇九年七月九日。
書記員王長(zhǎng)坡。
外包加工合同糾紛篇十七
近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，外包加工也越來(lái)越普遍，外包加工。
合同。
怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的外包加工合同范文，感謝您的閱讀。
甲方：_________。
乙方：_________。
第一條：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條：乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：_________。
乙方：_________。
第一條：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條：材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條：合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第十一：本協(xié)議簽署地在(寫你企業(yè)所在地)。
第十二：本協(xié)議一試份并具有同等法律效率。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方(供應(yīng)方)：__________。
乙方(加工方)：_________。
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發(fā)的款式、數(shù)量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)雙方認(rèn)可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用?？p紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對(duì)已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數(shù)量等檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)錯(cuò)，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時(shí)通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失，由加工方承擔(dān)。
四、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能生產(chǎn)出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔(dān)，并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質(zhì)量方面：需要注明每次完貨送入我司的產(chǎn)品合格率必須在98%，如發(fā)現(xiàn)抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發(fā)在線上發(fā)生質(zhì)量問題要返工的，乙方務(wù)必在甲方通知的第一時(shí)間來(lái)我司返工，否則產(chǎn)生的返工費(fèi)，及計(jì)時(shí)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇十八
原告成都錦鵬新材料有限公司，住所地：四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街頭道建材路6號(hào)。
法定代表人傅正清，該公司總經(jīng)理。
委托代理人曹斌，男，1973年12月18日生，漢族，雙峰縣人，法律服務(wù)工作者，住本縣永豐鋪育才路139號(hào)。
被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司，住所地：湖南省雙峰縣甘棠鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。
法定代表人朱錦華，該公司總經(jīng)理。
委托代理人陳偉，湖南定勝律師事務(wù)所律師。
原告成都錦鵬新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱錦鵬公司)與被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司(以下稱華峰公司)加工合同糾紛一案，本院于xx年4月7日受理后，依法由審判員黃福江適用簡(jiǎn)易程序，于xx年4月27日公開開庭進(jìn)行了審理。書記員朱金成擔(dān)任記錄。原告錦鵬公司的特別授權(quán)委托代理人曹斌、被告華峰公司的法定代表人朱錦華、委托代理人陳偉均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱：原告與被告于xx年9月12日經(jīng)協(xié)商一致簽訂了一份加工高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品的委托加工協(xié)議，合同約定原告預(yù)付加工產(chǎn)品總額的50%給被告，產(chǎn)品交付時(shí)付清余款，預(yù)付款交付后的12天內(nèi)為被告的交貨期限，貨物由被告負(fù)責(zé)運(yùn)到邵東托運(yùn)站，并發(fā)到成都市龍泉驛區(qū)，運(yùn)費(fèi)由原告負(fù)責(zé);同時(shí)，合同約定，一方違約需向另一方支付違約金2萬(wàn)元;合同簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙，并于xx年9月18日和10月15日分兩次將應(yīng)付的預(yù)付款5457元打入被告指定的帳戶上;事后，被告未按協(xié)議約定向原告交付加工產(chǎn)品，原告除電話催促外，還派員到被告處催討預(yù)付款，遭到被告的無(wú)理拒絕。現(xiàn)向法院起訴，請(qǐng)求判令被告返還貨款5457元，支付違約金xx0元。
原告為支持其訴訟請(qǐng)求，在本院規(guī)定的舉證期限內(nèi)，向本院提交了以下證據(jù)：
3、興業(yè)銀行成都龍泉驛支行個(gè)人匯款委托書2份，用以證明原告分別于xx年9月18日將預(yù)付款4000元、xx年10月15日將預(yù)付款1457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行6228481700299029318帳戶的事實(shí)。
被告辯稱，雙方于xx年9月12日訂立一份委托加工協(xié)議是實(shí)，但事后原告的預(yù)付款沒有打到公司的帳戶上，故被告雖然加工了產(chǎn)品，但沒有發(fā)給原告。因此，本案是原告違約，而不是被告違約，請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
被告未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告對(duì)原告提交的證據(jù)1、2無(wú)異議，對(duì)原告提交的證據(jù)3，被告認(rèn)為其款打入戴聰英的帳戶不能認(rèn)定原告交付了預(yù)付款的事實(shí)。
本院認(rèn)為，原告提交的證據(jù)1、2經(jīng)與原件核對(duì)無(wú)異，被告也無(wú)異議，原告提交的證據(jù)3系書證原件，均符合證據(jù)的合法性、主觀性、關(guān)聯(lián)性，本院予以采信。
經(jīng)審理查明：原告是一家自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，原名成都鑫眾化工有限公司，xx年12月5日經(jīng)工商部門批準(zhǔn)變更名稱為成都錦鵬新材料有限公司，被告是一家私營(yíng)有限責(zé)任公司;xx年9月12日，原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立了一份委托加工協(xié)議，該協(xié)議約定了如下主要事實(shí)：1、原告委托被告加工生產(chǎn)高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品，并按產(chǎn)品圖紙生產(chǎn);2、加工產(chǎn)品的數(shù)量為沖擊塊20件，材質(zhì)均為錳8鉻15(其他元素標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)，交貨期限為定金給付后12天;3、產(chǎn)品價(jià)格為13500元/噸(不含稅價(jià))，以后遇價(jià)格調(diào)整，雙方另行協(xié)商;4、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量，雙方約定，加工方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為出廠之日起120天，期間如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，加工方應(yīng)負(fù)責(zé)退貨，并負(fù)擔(dān)因此產(chǎn)生的運(yùn)輸、差旅費(fèi)等費(fèi)用和損失;5、產(chǎn)品交付地為成都市龍泉驛區(qū)，加工方負(fù)責(zé)將生產(chǎn)合格的產(chǎn)品運(yùn)到邵東托運(yùn)站，并發(fā)到成都龍泉驛區(qū)，運(yùn)費(fèi)由委托方承擔(dān)，產(chǎn)品運(yùn)到成都龍泉驛區(qū)后由委托方自己提取、驗(yàn)收，如有異議應(yīng)在收到后一個(gè)月內(nèi)提出，雙方如產(chǎn)生爭(zhēng)議可聘請(qǐng)第三方進(jìn)行鑒定;6、委托方應(yīng)預(yù)付所定產(chǎn)品總額的50%做為訂金，產(chǎn)品交付時(shí)付清余款;7、如一方違反約定，則需向另一方支付違約金人民幣2萬(wàn)元;8、合同有效期為一年，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可在協(xié)議到期前一個(gè)月以補(bǔ)充協(xié)議方式延長(zhǎng)協(xié)議期限;協(xié)議簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙并分別于xx年9月18日、10月15日分兩次將預(yù)付貨款5457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英設(shè)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行的6228481700799029318帳戶上;被告并未按協(xié)議約定為原告加工和交付委托加工的產(chǎn)品，原告多次催促，被告仍未交付，原告要求被告返還交付的訂貨定金，被告亦未返還，原告遂向本院起訴。
本院認(rèn)為：原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立的委托加工協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，合法有效，雙方均應(yīng)秉著誠(chéng)實(shí)信用原則履行協(xié)議的約定;原告按約預(yù)付加工費(fèi)后，被告沒有按約定為其加工交付委托定做的產(chǎn)品顯屬違約，理應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;被告系私營(yíng)性質(zhì)的有限責(zé)任公司，原告的預(yù)付款打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英的帳戶，應(yīng)認(rèn)定是按被告指定而為，并不違反雙方約定的交易規(guī)則，被告所辯稱的原告定金沒有打入公司帳戶，不履行加工義務(wù)并不構(gòu)成違約的理由不成立，故對(duì)原告要求終止合同履行、返還預(yù)付貨款5457元、支付違約金xx0元的訴訟請(qǐng)求，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百一十四條、第一百一十六條、第二百五十一條之規(guī)定，判決如下：
限被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司在本判決生效后十日內(nèi)返還原告成都錦鵬新材料有限公司預(yù)付貨款5457元，支付違約金xx0元。
如果未按本判決指定的期間履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)440元，由被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)芳當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于婁底市中級(jí)人民法院。
審判員黃福江。
二〇〇九年六月十日。
書記員朱金成。
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)合法法》第六十條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第一百一十四條當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。
當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
第一百一十六條當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。
外包加工合同糾紛篇十九
乙方：_________。
：乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
：乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
：乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
：材料由_________方負(fù)責(zé)。
：若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
：驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
：乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
：通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
：乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
：按期交足定貨而合格率為100％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
：試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
：加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
：付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
：乙方應(yīng)找殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方：_________乙方：_________。
外包加工合同糾紛篇二十
雙方為開展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)。
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)。
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;。
2.中華人民共和國(guó)法律;。
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí)，適用國(guó)際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書就，兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
外包加工合同糾紛篇二十一
乙方：________________________。
第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，為_________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
第十三條付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
乙方(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
外包加工合同糾紛篇二十二
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{(lán)李0x}、被上訴人{(lán)廖1x}及其代理人{(lán)符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{(lán)湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，本案缺席審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實(shí)業(yè)有限公司(下簡(jiǎn)稱裕洋公司)的名義簽訂《定購(gòu)硅石合同書》。約定裕洋公司向原告供應(yīng)硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車，交貨地點(diǎn)在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場(chǎng)，價(jià)格為石場(chǎng)交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬(wàn)元作為定金，進(jìn)場(chǎng)2天內(nèi)原告將4萬(wàn)元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進(jìn)度支付。合同簽訂當(dāng)日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬(wàn)元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬(wàn)元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進(jìn)場(chǎng)開始石場(chǎng)的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬(wàn)元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分?jǐn)?shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認(rèn)收到原告預(yù)付的挖機(jī)費(fèi)l萬(wàn)元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒有進(jìn)行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設(shè)備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購(gòu)買。8月15日，梁少球簽署書面意見，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當(dāng)月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運(yùn)出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機(jī)械設(shè)備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預(yù)付款無(wú)果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨(dú)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，有關(guān)財(cái)產(chǎn)也是由其個(gè)人支配，原告對(duì)此陳述予以認(rèn)可。
原審法院認(rèn)為：《定購(gòu)硅石合同書》簽章的當(dāng)事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過程中承認(rèn)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際上是其個(gè)人在操作，公司資產(chǎn)也由其個(gè)人支配，{廖1x}應(yīng)是合同權(quán)利義務(wù)的實(shí)際承擔(dān)者。原告對(duì)此亦表示認(rèn)同。該合同的標(biāo)的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門批準(zhǔn)給原告開采，只有原告具有合法的開采和銷售權(quán)，因此該定購(gòu)合同其實(shí)質(zhì)是一個(gè)委托加工合同，合同約定的貨款實(shí)際是委托加工的經(jīng)費(fèi)。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實(shí)際上政府部門的批準(zhǔn)文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無(wú)法按期履行。在礦場(chǎng)土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進(jìn)行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機(jī)械設(shè)備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就?，并與王照興簽訂買賣合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應(yīng)認(rèn)定雙方以實(shí)際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時(shí)未對(duì)財(cái)產(chǎn)返還、賠償損失等等問題達(dá)成一致協(xié)商意見，故應(yīng)按合同法關(guān)于解除的處理原則處理，由取得對(duì)方財(cái)產(chǎn)的合同一方進(jìn)行返還。被告收取的款項(xiàng)用于礦場(chǎng)的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)土建工程進(jìn)行指揮，因此該款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為已經(jīng)物化為礦場(chǎng)的土建部分，誰(shuí)取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán)，即應(yīng)認(rèn)定誰(shuí)取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關(guān)機(jī)械設(shè)備出租，故不能認(rèn)定其對(duì)該土建部分有收益權(quán);另一方面，由于獲得政府批準(zhǔn)開采權(quán)的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以，不能認(rèn)定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財(cái)產(chǎn)，從而應(yīng)當(dāng)返還。原告的訴訟請(qǐng)求沒有事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)2715元由原告負(fù)擔(dān)。
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱：一、原審認(rèn)定事實(shí)缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購(gòu)貨款的4萬(wàn)元、1萬(wàn)元定金，這是無(wú)爭(zhēng)的事實(shí)，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場(chǎng)”指揮施工"，更沒有證據(jù)證實(shí)陳為龍收款后分?jǐn)?shù)次將39000元款用于工地上建開支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開支明細(xì)帳是否有憑證?是否有梁少球同意開支的簽字?沒有證據(jù)支持應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。二、原審認(rèn)定《定購(gòu)硅石合同書》是委托加工合同嚴(yán)重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標(biāo)的物是特定的，政府部門將開采權(quán)批準(zhǔn)給上訴人，上訴人又委托被上訴人開采，但采掘出來(lái)的礦石雙方當(dāng)事人是以購(gòu)銷的方式來(lái)履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權(quán)利義務(wù)。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明，雖然開采權(quán)是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過程中均是以其公司及個(gè)人名義實(shí)施的，并不是以委托人名義實(shí)施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個(gè)別事實(shí)行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對(duì)價(jià)，因此不能認(rèn)定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實(shí)根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，取得財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬(wàn)元和定金1萬(wàn)元是無(wú)法抹去的事實(shí)。沒有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開支，即便被上訴人將上述款項(xiàng)用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無(wú)關(guān)系。綜上，請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬(wàn)元，預(yù)付挖機(jī)費(fèi)1萬(wàn)元，雙倍返還定金2萬(wàn)元及逾期利息3500元。
外包加工合同糾紛篇二十三
乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。
乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
材料由_________方負(fù)責(zé)。
若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_________。
驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管-理-員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。
付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
(簽章)：________________。
_________年________月_______日。
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/10032642.html】
